合同的簽訂應(yīng)當注重明確和細致,避免產(chǎn)生歧義。在合同起草之前,需要明確雙方合作的目標和期望。想要起草一份合同?以下是一些常用范本供您參考。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇一
詞語定義、適用語言和法規(guī)第一條下列名詞和用語,具有如下含義:
(1)“工程”是指業(yè)主委托實施監(jiān)理的工程,工程建設(shè)監(jiān)理合同標準條件。
(2)“業(yè)主”是指承擔直接責任的、委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的一方,以及其合法繼承人。
(3)“監(jiān)理單位”是指承擔監(jiān)理業(yè)務(wù)和監(jiān)理責任的一方,以及其合法繼承人。
(4)“監(jiān)理機構(gòu)”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場實施監(jiān)理業(yè)務(wù)的組織。
(5)“第三方”是指除業(yè)主、監(jiān)理單位以外與工程建設(shè)有關(guān)的當事人。
(6)“工程建設(shè)監(jiān)理”包括正常的監(jiān)理工作、附加工作和額外工作。
(7)“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
(8)“月”是根據(jù)公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應(yīng)日期的前一天的時間段,合同范本《工程建設(shè)監(jiān)理合同標準條件》。
第二條工程建設(shè)監(jiān)理合同適用的法規(guī)是國家的法律、行政法規(guī),以及專用條件中議定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條監(jiān)理合同的書寫、解釋和說明,以漢語為主導語言。當不同語言文本發(fā)生不同解釋時,以漢語合同文本為準。監(jiān)理單位的義務(wù)第四條向業(yè)主報送委派的總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理機構(gòu)主要成員名單、監(jiān)理規(guī)劃,完成監(jiān)理合同專用條件中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第五條監(jiān)理機構(gòu)在履行本合同的義務(wù)期間,應(yīng)運用合理的技能,為業(yè)主提供與其監(jiān)理機構(gòu)水平相適應(yīng)的咨詢意見,認真、勤奮地工作。幫助業(yè)主實現(xiàn)合同預定的目標,公正地維護各方的合法權(quán)益。
第六條監(jiān)理機構(gòu)使用業(yè)主提供的`設(shè)施和物品屬于業(yè)主的財產(chǎn)。在監(jiān)理工作完成或中止時,應(yīng)將其設(shè)施和剩余的物品庫存清單提交給業(yè)主,并按合同約定的時間和方式移交此類設(shè)施和物品。
第八條業(yè)主應(yīng)當負責工程建設(shè)的所有外部關(guān)系的協(xié)調(diào),為監(jiān)理工作提供外部條件。
第九條業(yè)主應(yīng)當在雙方約定的時間內(nèi)免費向監(jiān)理機構(gòu)提供與工程有關(guān)的為監(jiān)理機構(gòu)所需要的工程資料。
第十條業(yè)主應(yīng)當在約定的時間內(nèi)就監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇二
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就甲方xxxxxxxxxx施工事宜,達成如下一致:
一、乙方為甲方的建筑工程進行施工,僅含————————————————。
二、工程概況:
1、工程名稱:xxxxxxx。
2、工程地點:xxxxxxx。
3、工程施工范圍:——————————和———————————————。
三、工程價格:————元/平方米,———————部分————————元/平方米—————————面積按實際測量為主等等,自乙方進入施工現(xiàn)場、具備開工條件后開工并連續(xù)施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付時間、方式:
工程完成前付清工程款的—————%,尾款——————年———月————日內(nèi)結(jié)清。
六、乙方按照國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范進行施工,負責保證工程質(zhì)量,并按合同約定時間開工,按正常工期完成施工。
七、甲方負責辦理——————————或提供些—————————。如因甲方原因造成乙方不能按時開工,由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。
八、工程施工期間,甲方所有———————————————提供給乙方使用,但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并———————。
九、未盡事宜,雙方經(jīng)協(xié)商后以書面形式確定。
十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
—————————。
發(fā)包方,甲方:蒲江縣鶴山鎮(zhèn)單溝村。
承包方,乙方:成都市蒲江縣第三建筑有限責任公司。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關(guān)的法律法規(guī);雙方本著誠實信用,公平合理,互惠互利的原則,簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協(xié)議。(注:1。所有工程管理費用和稅收一并在內(nèi);2。所有路基清理照實計算,挖掘機150元/小時,費用由甲方負責)。甲方經(jīng)公開招標同現(xiàn)場中標單位乙方共同達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1。碎石路面:用不大于2—5公分的碎泥漿碾壓,共4處,長約3。2公里,寬2。6—3米,厚一律為碾壓合格的8公分,每平方米12。5元。
2。毛石混泥土路面:約350米,寬3—3。5米,厚18—20公分(按附件要求施工),毛石直徑不大于16公分(必須有2公分以上的護層),混泥土標號c25,水泥要求大廠325#。路面按標準切割灌瀝青,前期的養(yǎng)護由乙方鋪草、灑水;后期的養(yǎng)護由甲方負責;毛石混泥土每立方282元,以上均以雙方驗收合格后的實際收方清單結(jié)算。
第二條承包方式及雙方工作職責。
1。采用固定單價法雙包,即包工、包料;
2。甲方派代表對工程所使用的材料、質(zhì)量、進度進行全程監(jiān)督,并協(xié)助乙方對施工現(xiàn)場的水、電使用所涉及的農(nóng)戶進行協(xié)調(diào)工作。如發(fā)生的費用由乙方自行承擔。
3。乙方嚴格按照合同的規(guī)定,采用甲方認可的合格材料進場施工,接受甲方代表的監(jiān)督,并做好安全包圍和垃圾清運工作,否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔。
第三條安全施工及工程日期
1。乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術(shù)和工人安全操作規(guī)程及其他安全方面的施工操作規(guī)程等,以及相關(guān)法律、法規(guī)進行文明安全施工。并在施工現(xiàn)場及兩頭設(shè)立安全警示標志,對車輛及行人的安全負責。
2。由于乙方違反以上條款,違反安全施工和操作規(guī)程及相關(guān)法律法規(guī)而造成的一切安全事故,由乙方承擔一切經(jīng)濟賠償和法律責任。
3。按照村級公共服務(wù)和社會管理相關(guān)規(guī)定,自簽訂合同之日起至xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤,其完工期限順延。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇三
鑒于甲方的合作客戶____對手袋的.款式設(shè)計有自己的意向及理念要求,現(xiàn)甲方委托乙方對該客戶進行手袋款式設(shè)計,本著友好合作往來的原則,甲方雙方達成以下專項委托協(xié)議:
一、乙方根據(jù)甲方的合作客戶的需求風格進行手袋款式設(shè)計;
二、委托設(shè)計的手袋款式的風格及數(shù)量要求:
三、委托設(shè)計費用:
2、后期費用:乙方每款設(shè)計的手袋投入市場獲取相應(yīng)的訂單后,甲方按訂單銷售額提成支付乙方后期費用,后期費用為銷售額的_______%。
四、乙方應(yīng)在_____個工作日內(nèi),遵照甲方客戶對委托設(shè)計所提出的意向和理念設(shè)計出初稿并交于甲方客戶審定,在甲方客戶審定意見基礎(chǔ)上,乙方應(yīng)在____工作日內(nèi)完成終稿設(shè)計。
五、乙方完成的上述手袋款式設(shè)計后,作品的所有權(quán)、使用權(quán)、出版權(quán)、著作權(quán)和修改權(quán)歸甲方享有,乙方保留作品的署名權(quán)。
六、前述《委托設(shè)計合同》條款適用本協(xié)議,但本協(xié)議的條款僅適用關(guān)于客戶的手袋系列設(shè)計事宜,如其中有與《委托設(shè)計合同》相沖突的條款,則與本協(xié)議為準。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________日期:_________________
合同簽訂地:________________市______________區(qū)。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇四
隨著人們法律觀念的日益增強,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務(wù)。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?下面是小編為大家收集的關(guān)于廣告設(shè)計標準合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
甲方:__________________(以下簡稱甲方)。
乙方:__________________xx公司(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就甲方委托乙方廣告制作事宜,達成如下協(xié)議,并共同遵守:
一、項目內(nèi)容。
制作內(nèi)容:以甲方簽字認可或甲方提供的方案為準。甲方須保證向乙方提供的文字、圖片內(nèi)容應(yīng)符合國家政策、法律、法規(guī),內(nèi)容真實。(乙方對廣告真實性不承擔責任)。
1、甲方指定乙方為甲方的廣告制作公司,廣告制作期限為________年,自________年____月____日到________年____月____日。
2、雙方約定每月______號為結(jié)帳日。
3、付款方式采取月結(jié)結(jié)帳方式,乙方在每月的____日把制作明細單發(fā)給甲方,甲方核實后,在當月的`____日把帳款付給乙方。
4、合同期限為________年,到期需續(xù)約時,雙方提前______個月再次協(xié)商。
5、結(jié)帳價格按報價單結(jié)算。
二、雙方權(quán)利與義務(wù)。
甲方:
1、甲方必須向乙方提供乙方在制作設(shè)計中所需的相關(guān)資料;。
2、對乙方在制作、施工過程中所涉及到的市容及城管方面的問題,由甲方全面負責協(xié)調(diào)。
3、如因甲方在乙方施工過程中更改項目或其他原因造成的延工、停工等,由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
4、甲方必須按合同簽定的定額結(jié)帳方式按時支付乙方的款項。
5、合同簽訂甲方不得撤消本合同。
乙方:
1、乙方對以上報價制作項目不屬保修范圍。
2、合同簽訂乙方不得撤消本合同。
3、乙方必須保證質(zhì)量,不得偷工減料。
4、交貨時間:根據(jù)客戶業(yè)務(wù)量和要貨時間,合理進行安排。
三、驗收。
每次送貨,簽字后視為驗收合格。
四、違約責任。
1、違反本合同項下條款,視為違約,違約方應(yīng)賠付另一方廣告費人民幣:貳萬元;。
2、如合作中甲方出現(xiàn)結(jié)款不及時的現(xiàn)象,乙方有權(quán)單方面取消合作,并追究甲方責任。
五、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由阜陽仲裁委員會仲裁處理。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。從雙方簽訂日起生效。
____日期:____日期
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇五
第一條本合同適用的法規(guī)及監(jiān)理依據(jù):
第四條監(jiān)理業(yè)務(wù):
第八條外部條件包括:
第九條雙方約定的業(yè)主應(yīng)提供的工程資料及提供時間:
第十條業(yè)主應(yīng)在天內(nèi)對監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定的事宜作出書面答復。
第十四條業(yè)主免費向監(jiān)理機構(gòu)提供如下設(shè)施:
監(jiān)理單位自備的,業(yè)主給予經(jīng)濟補償?shù)脑O(shè)施如下:
第十五條在監(jiān)理期間,業(yè)主免費向監(jiān)理機構(gòu)提供名職員,由總監(jiān)理工程師安排其工作,并免費提供名服務(wù)人員。
第二十五條監(jiān)理單位在責任期內(nèi)如果失職,同意按以下辦法承擔責任,賠償損失:
賠償金=直接經(jīng)濟損失×酬金比率(扣除稅金)。
第三十七條業(yè)主同意按以下的計算方法、支付時間與金額,支付監(jiān)理單位的酬金:
業(yè)主同意按以下計算方法、支付時間與金額,支付附加工作酬金:
業(yè)主同意以下計算方法、支付時間與金額,支付額外工作酬金:
第三十九條雙方同意用支付酬金,按匯率計付。
第四十三條獎勵辦法:
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇六
第一條下列名詞和用語,除上下文另有規(guī)定外,具有如下含義:
(1)“工程”是指業(yè)主委托實施監(jiān)理的工程。
(2)“業(yè)主”是指承擔直接責任的、委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的一方,以及其合法繼承人。
(3)“監(jiān)理單位”是指承擔監(jiān)理業(yè)務(wù)和監(jiān)理責任的一方,以及其合法繼承人。
(4)“監(jiān)理機構(gòu)”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場實施監(jiān)理業(yè)務(wù)的組織。
(5)“第三方”是指除業(yè)主、監(jiān)理單位以外與工程建設(shè)有關(guān)的當事人。
(6)“工程建設(shè)監(jiān)理”包括正常的監(jiān)理工作、附加工作和額外工作。
(7)“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
(8)“月”是根據(jù)公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應(yīng)日期的前一天的時間段。
第二條工程建設(shè)監(jiān)理合同適用的法規(guī)是國家的法律、行政法規(guī),以及專用條件中議定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條監(jiān)理合同的書寫、解釋和說明,以漢語為主導語言。當不同語言文本發(fā)生不同解釋時,以漢語合同文本為準。
監(jiān)理單位的'義務(wù)。
第四條向業(yè)主報送委派的總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理機構(gòu)主要成員名單、監(jiān)理規(guī)劃,完成監(jiān)理合同專用條件中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第五條監(jiān)理機構(gòu)在履行本合同的義務(wù)期間,應(yīng)運用合理的技能,為業(yè)主提供與其監(jiān)理機構(gòu)水平相適應(yīng)的咨詢意見,認真、勤奮地工作。幫助業(yè)主實現(xiàn)合同預定的目標,公正地維護各方的合法權(quán)益。
第六條監(jiān)理機構(gòu)使用業(yè)主提供的設(shè)施和物品屬于業(yè)主的財產(chǎn)。在監(jiān)理工作完成或中止時,應(yīng)將其設(shè)施和剩余的物品庫存清單提交給業(yè)主,并按合同約定的時間和方式移交此類設(shè)施和物品。
第七條在本合同期內(nèi)或合同終止后,未征得有關(guān)方同意,不得泄露與本工程、本合同業(yè)務(wù)活動有關(guān)的保密資料。
業(yè)主的義務(wù)。
第八條業(yè)主應(yīng)當負責工程建設(shè)的所有外部關(guān)系的協(xié)調(diào),為監(jiān)理工作提供外部條件。
第九條業(yè)主應(yīng)當在雙方約定的時間內(nèi)免費向監(jiān)理機構(gòu)提供與工程有關(guān)的為監(jiān)理機構(gòu)所需要的工程資料。
第十條業(yè)主應(yīng)當在約定的時間內(nèi)就監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。
第十一條業(yè)主應(yīng)當授權(quán)一名熟悉本工程情況、能迅速作出決定的常駐代表,負責與監(jiān)理單位聯(lián)系。更換常駐代表,要提前通知監(jiān)理單位。
第十二條業(yè)主應(yīng)當將授予監(jiān)理單位的監(jiān)理權(quán)利,以及監(jiān)理機構(gòu)主要成員的職能分工,及時書面通知已選定的第三方,并在與第三方簽訂的合同中予以明確。
第十三條業(yè)主應(yīng)為監(jiān)理機構(gòu)提供如下協(xié)助:
(1)獲取本工程使用的原材料、構(gòu)配件、機械設(shè)備等生產(chǎn)廠家名錄。
(2)提供與本工程有關(guān)的協(xié)作單位、配合單位的名錄。
第十四條業(yè)主免費向監(jiān)理機構(gòu)提供合同專用條件約定的設(shè)施,對監(jiān)理單位自備的給予合理的經(jīng)濟補償。
中國大學網(wǎng)()。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇七
甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修設(shè)計。
一、設(shè)計名稱:室內(nèi)裝飾設(shè)計。
二、施工地點:______________________________。
1、設(shè)計房間內(nèi)裝飾方案(包括提供3張效果圖);
2、如果需要增加效果圖按每張300元計算;
3、制作房間內(nèi)裝飾施工圖;
4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調(diào)整圖紙;
四、設(shè)計造價費:按業(yè)主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方,設(shè)計費________________平方/元,合計人民幣約:______________元;大寫:________________元正(設(shè)計費不含稅金;)。
五、付款方式:甲方確認合同后應(yīng)付設(shè)計費50%___________元;確認效果圖后應(yīng)付設(shè)計費30%______________元;確認施工圖后應(yīng)付設(shè)計費20%_______________元);如果沒有交清費用甲方不能帶走設(shè)計效果圖與施工圖。
六、設(shè)計期限:從甲方繳交設(shè)計定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設(shè)計方案、設(shè)計費不到位及不可抗力的因素,設(shè)計順延。
七、另加:如果甲方將裝修交于乙方裝修,所有的設(shè)計費用自動轉(zhuǎn)入施工費用,不再收取設(shè)計費。
甲方:______________________。
乙方:__________________。
簽約代表:
簽約代表:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
簽約日期:
簽約日期:
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇八
(20xx年版)。
通用本。
使用說明。
1.《xx省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程標準施工招標文件(版)》(以下簡稱“標準施工招標文件”)以《中華人民共和國標準施工招標文件》(版)和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《中華人民共和國房屋建筑和市政工程標準施工招標文件》(版)作為基礎(chǔ),結(jié)合我省實際情況進行編制,適用于福建省行政區(qū)域內(nèi)依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標項目,包括施工總承包工程、專業(yè)工程招標項目。
2.《標準施工招標文件》包括第1章招標公告/投標邀請書、第2章投標須知、第3章評標辦法和標準、第4章合同條款及格式、第5章工程量清單及計價、第6章招標圖紙、第7章技術(shù)標準和要求和第8章投標文件格式。
3.《標準施工招標文件》由《通用本》和《專用本》兩部分構(gòu)成。其中,《通用本》適用于所有房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標項目,每個招標項目不再另行發(fā)布?!秾S帽尽酚烧袠巳税凑铡锻ㄓ帽尽芬?guī)定的格式和要求并結(jié)合招標項目具體情況進行編制。
4.《通用本》的內(nèi)容原則上應(yīng)不加修改地直接引用,如確實需要修改或補充的,應(yīng)當在《專用本》中相應(yīng)章節(jié)進行修改或補充。
5.《通用本》和《專用本》以及招標文件的答疑、澄清、修改或補充(如有時)的內(nèi)容為對應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系,可相互解釋、互為說明。《通用本》與《專用本》約定不一致的,以《專用本》為準;《專用本》無約定的,從《通用本》的約定;《通用本》或《專用本》與招標文件的澄清、修改約定不一致的,以后者為準;招標文件的澄清、修改不同時間對同一內(nèi)容存在不同約定時,以最后約定的內(nèi)容為準?!稑藴适┕ふ袠宋募分幸噪p下劃線或加黑斜體字標識的內(nèi)容為實質(zhì)性要求;以空格下劃線標示的,由招標人編制招標文件或投標人編制投標文件時填入具體內(nèi)容。下劃線上的括號內(nèi)容為提示性內(nèi)容,招標人在編制招標文件或投標人在編制投標文件時,填入的具體內(nèi)容應(yīng)將其覆蓋。
6.全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的建設(shè)工程,應(yīng)當采用工程量清單招標。采用工程量清單招標的項目,工程量清單應(yīng)當作為招標文件的組成部分并與招標文件同時發(fā)給各投標人,其準確性和完整性由招標人負責。招標人不得要求投標人在開標前核對工程量。
7.在招標項目的招投標過程中,招標人委托招標代理機構(gòu)招標的,則招標代理機構(gòu)應(yīng)在招標全過程中以被代理人名義辦理招標人委托范圍內(nèi)的事宜,并承擔相應(yīng)責任。
8.《標準施工招標文件》由xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織編制,委托xx省建筑業(yè)協(xié)會工程建設(shè)項目招標投標分會起草,并由xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公開征求各方意見、組織專家評審后發(fā)布。對《標準施工招標文件》有何意見和建議,請向xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑業(yè)處反映。
目錄。
附件2-1福建省建筑業(yè)龍頭企業(yè)年度投標保證金收訖證明(格式).....25。
評標辦法和標準數(shù)據(jù)表(綜合評估法,適用于未應(yīng)用信用綜合評價分值).39。
評標辦法和標準數(shù)據(jù)表(綜合評估法,適用于應(yīng)用信用綜合評價分值)...43。
評標辦法和標準數(shù)據(jù)表(在合理造價區(qū)間隨機抽取中標人辦法).........47。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇九
被告上。
原告某股份有限公司(以下簡稱某公司)訴被告某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱某公司)、某置業(yè)有限公司(以下簡稱某公司)建筑工程施工合同糾紛一案,本院于xx年xx月xx日受理后,適用普通程序,并依法組成合議庭,于xx年xx月xx日公開開庭進行了審理。原告的委托代理人xxx,被告某公司的委托代理人xxx到庭參加訴訟。因被告某公司下落不明,本院依法向其公告送達民事訴狀、應(yīng)訴通知書、舉證通知書以及開庭傳票等法律文書,公告期、答辯期屆滿后,被告無正當理由拒不到庭應(yīng)訴,本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告某公司訴稱,xx年xx月xx日,原告與被告某公司簽訂xx約定,由原告承包被告某公司位于本市某路xx號某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)的深化設(shè)計、設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)和培訓;合同價款為xx元,合同還約定了如被告某公司違約,每日按照合同總金額的1‰向原告支付違約金。xx年xx月xx日,原告與被告某公司簽訂xx,約定,增補安防防盜報警系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、工程款為xx元。合同簽訂后,原告于xx年年底完成了全部工程,并通過合格驗收。經(jīng)被告某公司、監(jiān)理單位以及原告進行決算,確認工程款總額為xx元。但某公司僅支付了部分工程款,尚有xx元沒有支付。原告于2009年4月發(fā)函催討,但被告某公司仍沒有付款。xx年xx月,被告某公司經(jīng)拍賣以xx元的價格拍得系爭工程所在的某大廈。原告認為,被告某公司拖欠工程款的行為構(gòu)成違約,應(yīng)承擔違約責任;被告某公司整體購買系爭工程的大廈,應(yīng)在被告某公司無力履行的情況下承擔連帶責任?,F(xiàn)要求被告某公司支付拖欠的工程款xx元;要求被告以合同總價xx元為基數(shù),按照每日1‰的標準償付原告自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日的逾期付款違約金;要求被告某公司在被告某公司無力償還款項的基礎(chǔ)上承擔連帶責任。
原告對自己的主張?zhí)峁┝艘韵伦C據(jù),
1、某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)項目承包合同,證明原告與被告某公司之間存在合同關(guān)系。
2、某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)項目承包合同補充協(xié)議,證明新增項目的內(nèi)容。
3、某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)決算書,證明原告完成的工作量,結(jié)算總額xx元。
4、原告向被告某公司關(guān)于催討工程款的函,證明原告要求被告某公司支付欠款。
5、致xx人民法院xx法官的函,證明原告要求主張權(quán)利。
6、準予變更通知書,證明原告主體變更的情況。
被告某公司未答辯。
被告某公司未提供證據(jù)。
被告某公司辯稱,xx合同是原告與被告某公司簽訂,與被告某公司無關(guān),合同的履行以及效力僅限于在原告與被告某公司,不應(yīng)由被告某公司承擔相應(yīng)責任。該大廈是被告某公司購買所得,并支付對價,故被告某公司沒有向原告支付任何款項的義務(wù)。
被告某公司未提供證據(jù)。
對于原告提供的證據(jù),被告某公司對第1、2、3項證據(jù)無法確認其真實性,亦認為與被告是否應(yīng)當承擔責任無關(guān)。對第4項證據(jù)的真實性無異議,但認為無法證明已經(jīng)送達被告某公司。對第5項證據(jù)真實性無法確認。本院認為,原告提供的上述證據(jù)證明了原告與被告某公司之間就系爭工程存在的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,以及雙方對工程結(jié)算價格的確定,亦證明了原告致函被告某公司催討工程款的事實,但是上述證據(jù)不能證明被告某公司對工程款亦具有給付義務(wù)或連帶責任義務(wù)。故本院依法確認上述證據(jù)對相應(yīng)的事實具有證明力,但不具有證明被告某公司應(yīng)當承擔連帶責任的證明力。
根據(jù)上述證據(jù)以及原告的當庭陳述,本院依法確認以下事實:
1、xx年xx月xx日,某股份有限公司(后更名為原告)與被告某公司簽訂xx合同,主要內(nèi)容為,1、由原告承包被告某公司位于xx大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)的深化設(shè)計、設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)和培訓;2、承包方式為包工、包料、包質(zhì)量、包驗收;3、工期為xx天,自被告開工通知所載明的開工日期起算;4、合同價款為xx元;5、合同簽訂后的7天內(nèi)被告某公司支付原告合同金額的xx作為預付款,計xx元,樓宇自控系統(tǒng)設(shè)備到達被告指定地點,并經(jīng)雙方驗收無異后7天,被告某公司再給付原告自控系統(tǒng)造價的xx工程款,計xx元,閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備到達被告指定地點,并經(jīng)雙方驗收無異后7天,被告某公司再給付原告自控系統(tǒng)造價的xx工程款,計xx元,系統(tǒng)驗收合格后7天,被告某公司再給付原告工程總造價金額xx的竣工款;被告保留最終結(jié)算價的xx作為質(zhì)保金,從驗收合格之日起一年后返還原告;6、由于設(shè)計變更及業(yè)主要求修改等引起較大工程量增減時,須由原告編制增減工程預算書,經(jīng)業(yè)主方審核確認后,在相應(yīng)的工程款中予以調(diào)整;7、竣工日期以竣工驗收合格書書面日期為準。需要整改的,以整改后重新驗收合格書書面日期為準;8、如被告某公司違約,每日按照合同總金額的xx向原告支付違約金。
2、xx年xx月xx日,原告與被告某公司xx約定,增補安防防盜報警系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng),工程款為xx元,付款方式與xx合同一致,補充協(xié)議系統(tǒng)完工與整個弱點工程同步完成?!堆a充協(xié)議》還約定,本補充協(xié)議條款只涉及以上提及條款的變更,其余條款均遵循原合同執(zhí)行。
3、合同簽訂后,原告依約施工,并于xx年年底完成了全部工程,并通過合格驗收。
4、xx年xx月,原告向被告某公司提交《決算書》,工程款總額為xx元,被告某公司以及監(jiān)理單位對《決算書》予以蓋章確認。
5、因某公司僅支付了部分款項,尚有xx元沒有支付。原告于xx年xx月發(fā)函催討,但被告某公司仍沒有付款。
6、xx年下半年間,被告某公司經(jīng)拍賣以xx元的價格拍得某路某大廈。
本院認為,依法成立的合同受法律保護。原、被告簽訂的《承包合同》系原、被告真實意思表示,且內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定,應(yīng)確認合法有效,對原、被告均具有法律約束力。現(xiàn)雙方對于系爭工程的決算已經(jīng)核定,故被告某公司理應(yīng)按照核定后的工程金額支付工程款,未全額支付的,構(gòu)成違約?,F(xiàn)原告要求被告某公司支付拖欠的工程款xx元的訴訟請求,于法有據(jù),本院予以支持;被告某公司支付工程款逾期支付的,構(gòu)成違約,應(yīng)當承擔違約責任,根據(jù)《承包合同》約定,如被告違約,應(yīng)當每日按照合同總金額的xx向原告支付違約金,由于原告未提供竣工日期的相應(yīng)證據(jù),故本院按照《決算書》日期xx年xx月x日x作為竣工日期,以xx年xx月xx日作為工程保修期結(jié)束日期,被告某公司支付違約金的起始日期亦以xx年xx月xx日確定。由于被告某公司不是《承包合同》、《補充協(xié)議》的當事人,上述合同對被告某公司不具有法律約束力,被告某公司系通過拍賣取得系爭工程所在大廈的所有權(quán),并已經(jīng)支付了對價,故原告要求被告某公司在被告某公司不能償還工程款的情況下承擔還款義務(wù),缺乏法律依據(jù),本院不予采信。被告某公司經(jīng)本院傳票傳喚,無正當理由拒不到庭參加訴訟,本院依據(jù)查明的事實,依法缺席審判。據(jù)此,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十六條第一款、《^v^民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定,判決如下:
1、被告x應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告人民幣xx元。
2、被告應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)按照每日xx的標準償付原告自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止的違約金(以xx元為基數(shù))。
3、原告要求被告承擔連帶責任的訴訟請求不予支持。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當依照《^v^民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費人民幣xx元(原告已預繳),由被告負擔,上述款項,被告上應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告.
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第二中級人民法院。
審判長。
代理審判員。
人民陪審員。
xx年xx月xx日。
書記員。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十
委托方:(以下簡稱甲方)設(shè)計方:(以下簡稱乙方)。
為了明確責任,分工協(xié)作,共同完成建設(shè)項目的設(shè)計任務(wù),根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條工程名稱、規(guī)模、投資額及設(shè)計內(nèi)容、建設(shè)地點:
1、工程名稱:
2、建設(shè)地點:
第二條設(shè)計費總額:
第三條付款方式:
本設(shè)計合同簽訂,平面方案確定后,甲方應(yīng)向乙方交付設(shè)計費總額的40%;效果圖方案確定后,甲方應(yīng)向乙方交付到設(shè)計費總額的80%;乙方向甲方交付所有施工圖紙、資料后,甲方應(yīng)向乙方交付到設(shè)計費總額的100%。
第四條甲方責任:
1、甲方該項目負責人。
3、及時辦理各設(shè)計階段的設(shè)計文件審批工作與施工的相關(guān)手續(xù);。
4、甲方有責任保護乙方的設(shè)計版權(quán),未經(jīng)乙方同意,不得擅自改動,不得復制、不得使用或擅自擴大建設(shè)范圍,不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。
第五條乙方責任:
1、乙方負責該項目的責任人。
4、乙方應(yīng)在該項目施工前進行技術(shù)交底,解決施工中的有關(guān)設(shè)計問題,負責設(shè)計變更,參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
第六條獎勵與違約責任:
第七條其他:
1、原定設(shè)計內(nèi)容如有重大變更而重作或修改設(shè)計時,經(jīng)雙方協(xié)商,另訂合同。
2、如甲方要求中途停止設(shè)計時,應(yīng)及時用書面通知乙方,已付設(shè)計費不退,并按該階段的實際耗工時,增付和結(jié)清設(shè)計費,同時結(jié)束合同關(guān)系。
3、雙方均應(yīng)保護對方的知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)對方同意,任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況,泄密方承擔一切由此起的后果并承擔賠償責任。
5、本合同自簽字后生效,如有未盡事宜,需經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充協(xié)定與本合同具有同等效力。
6、本合同正本一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十一
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)。
設(shè)計人:(以下簡稱乙方)。
發(fā)包人委托設(shè)計人承擔工程設(shè)計,工程地點為,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同執(zhí)行。
第一條本合同簽訂依據(jù)。
1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。
1.2國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3建設(shè)工程批準文件。
第二條設(shè)計依據(jù)。
2.1發(fā)包人給設(shè)計人的設(shè)計委托說明書。
2.2發(fā)包人提交的建筑基礎(chǔ)資料。
2.3設(shè)計人采用的主要技術(shù)標準是:
第三條合同文件的優(yōu)先次序。
構(gòu)成本合同的文件可視為是能互相說明的,如果合同文件存在歧義或不一致,則根據(jù)如下優(yōu)先次序來判斷:
3.1合同書。
3.2發(fā)包人要求及委托書。
第四條本合同項目的名稱、規(guī)模、階段、投資及設(shè)計內(nèi)容(根據(jù)行業(yè)特點填寫)。
項目名稱:項目規(guī)模:建筑面積平方米。
設(shè)計階段:施工圖階段。設(shè)計內(nèi)容:
第五條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件:在簽訂合同后二天內(nèi),發(fā)包人提供給設(shè)計人建筑效果圖、建筑設(shè)計施工藍圖的電子文檔。
第六條設(shè)計人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計資料時間及文件:
在起天內(nèi),提交施工圖份。
第七條費用。
經(jīng)雙方商定,本合同設(shè)計費為人民幣:整。
說明:本設(shè)計費用為包干設(shè)計費,不再調(diào)整。
第八條支付方式。
8.1本合同生效后十天內(nèi),發(fā)包人支付元作為定金(合同結(jié)算時,定金抵作設(shè)計費)。
8.2施工圖設(shè)計文件完成后七天內(nèi),發(fā)包人向設(shè)計人支付至總設(shè)計費的80%,計元。
8.3施工圖會審、技術(shù)交底后七天內(nèi),發(fā)包人向設(shè)計人支付至總設(shè)計費的90%。
8.4余10%設(shè)計費在幕墻工程竣工驗收后付清。
第九條雙方責任。
9.1發(fā)包人責任。
9.1.1發(fā)包人按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交基礎(chǔ)資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標準進行設(shè)計。
發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計人按本合同第六條規(guī)定的交付設(shè)計文件時間順延;發(fā)包人交付上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
9.1.2發(fā)包人變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計返工時,雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人支付返工費。在未簽訂合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作,發(fā)包人應(yīng)支付相應(yīng)設(shè)計費。
9.1.3在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
9.1.4發(fā)包人應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔應(yīng)支付金額千分之二的逾期違約金,且設(shè)計人提交設(shè)計文件的時間順延。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。
9.1.5發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計文件時,須征得設(shè)計人同意,不得嚴重背離合理設(shè)計周期,且發(fā)包人應(yīng)支付趕工費。
9.1.6設(shè)計文件中選用的國家標準圖、部標準圖及地方標準圖由設(shè)計人負責解決。
9.2設(shè)計人責任。
9.2.1設(shè)計人應(yīng)按國家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范、標準進行設(shè)計,按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向發(fā)包人交付設(shè)計文件,并對提交的設(shè)計文件的質(zhì)量負責。
9.2.2設(shè)計合理使用年限為50年。
9.2.3設(shè)計人對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設(shè)計人設(shè)計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計人除負責采取補救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由雙方商定為實際損失的百分之一。
9.2.4由于設(shè)計人原因,延誤了設(shè)計文件交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的千分之二,延誤交付設(shè)計文件超過規(guī)定期限15天以上時,發(fā)包人有權(quán)解除合同,不予支付該階段的設(shè)計費用,并追究設(shè)計人造成的經(jīng)濟損失。
9.2.5設(shè)計人交付設(shè)計文件后,按規(guī)定參加有關(guān)上級的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負責不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。
9.2.6設(shè)計人在接到發(fā)包人施工過程中的修改通知24小時內(nèi)給予答復。
第十條保密。
雙方均應(yīng)保護對方的知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)對方同意,任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況,泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的按下列第(二)種方式解決:
(一)提交紹興仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條合同生效及其他。
12.1發(fā)包人要求設(shè)計人派專人長期駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應(yīng)另行簽訂技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
12.2設(shè)計人為本合同項目的服務(wù)至施工安裝結(jié)束為止。
12.3本工程項目中,設(shè)計人不得指定建筑材料、設(shè)備的生產(chǎn)廠或供貨商。發(fā)包人需要設(shè)計人配合建筑材料、設(shè)備的加工訂貨時,所需費用由發(fā)包人承擔。
12.4發(fā)包人委托設(shè)計人承擔本合同內(nèi)容以外的工作服務(wù),另行簽訂協(xié)議并支付費用。
12.5由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
12.6本合同雙方簽字蓋章即生效,一式陸份,發(fā)包人叁份,設(shè)計人叁份。
12.7雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等,均為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
12.8未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十二
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)。
設(shè)計人:(以下簡稱乙方)。
發(fā)包人委托設(shè)計人承擔設(shè)計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂:
1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。
1.2國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3建設(shè)工程批準文件。
第二條本合同設(shè)計項目的內(nèi)容、名稱、規(guī)模、階段、投資及設(shè)計費等見下表:
第三條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件。
第四條設(shè)計人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計資料及文件:
第五條設(shè)計的費用以人民幣結(jié)算,本合同設(shè)計收費估算為人民幣萬元。設(shè)計費先按設(shè)計估算分階段支付,最后以經(jīng)有關(guān)部門批準的設(shè)計概算及設(shè)計人承諾的優(yōu)惠率結(jié)算,多退少補。設(shè)計費支付進度詳見下表。
說明:
1.提交各階段設(shè)計文件的同時支付各階段設(shè)計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結(jié)清全部設(shè)計費,不留尾款。
3.實際設(shè)計費按初步設(shè)計概算(施工圖計算概算)核定,多退少補。實際設(shè)計費與估算設(shè)計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。
4.本合同履行后,定金抵作設(shè)計費。
第六條雙方責任。
6.1發(fā)包人責任:
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定時間內(nèi)向設(shè)計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標準進行設(shè)計。發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天內(nèi),設(shè)計人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
6.1.2發(fā)包人變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人增付設(shè)計費。在相關(guān)簽訂合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作,應(yīng)按收費標準,相應(yīng)支付設(shè)計費。
6.1.3發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計資料及文件時,如果設(shè)計人能夠做到,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人提前投入的工作量,向設(shè)計人支付趕工費。
6.1.4發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.5發(fā)包人應(yīng)保護設(shè)計人的投標書、設(shè)計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利技術(shù)。未經(jīng)設(shè)計人同意,發(fā)包人對設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應(yīng)負法律責任,設(shè)計人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。
6.2設(shè)計人責任:
6.2.1設(shè)計人就按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計要求,進行工程設(shè)計,按合同規(guī)定的進度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計資料,并對其負責。
6.2.2設(shè)計人采用的主要技術(shù)標準是:
6.2.3設(shè)計合理使用年限為5年。
6.3.4設(shè)計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設(shè)計人交付設(shè)計資料及文件后,按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負責對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設(shè)計人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計資料及文件,本年內(nèi)項目開始施工,負責向發(fā)包人及施工單位進行設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工,設(shè)計人仍負責上述工作,但應(yīng)按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢服務(wù)費,收費額由雙方商定。
6.2.6設(shè)計人應(yīng)保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失,發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計人索賠。
第七條違約責任:
7.1在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計人未開始設(shè)計工作的,不退還發(fā)包人已付定金;已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
7.2發(fā)包人應(yīng)按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建,發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設(shè)計費。
7.3設(shè)計人對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設(shè)計人員的錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計人除負責采取補救措施外,應(yīng)免收直接受損失部分的設(shè)計費。損失嚴禁重的根據(jù)損失的程度和設(shè)計責任大小向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由雙方商定為實際損失的%。
7.4由于設(shè)計人自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計資料及設(shè)計文件的交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的千分之二。
7.5合同生效后,設(shè)計人要求終止或解除合同,設(shè)計人應(yīng)雙倍返還定金。
第八條其他。
8.1發(fā)包人要求設(shè)計人派專人留駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議或技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
8.2設(shè)計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由發(fā)包人自費向有關(guān)出版部部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件份數(shù)超過《工程設(shè)計收費標準》規(guī)定的份數(shù),設(shè)計人另收工本費。
8.3本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備,應(yīng)當注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標,設(shè)計人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。發(fā)包人需要設(shè)計人的設(shè)計人員配合加工定貨時,所需要費用由發(fā)包人承擔。
8.4發(fā)包人委托設(shè)計人配合引進項目的設(shè)計任務(wù),從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應(yīng)吸收承擔有關(guān)設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人參加。出國費用,除制裝費外,其他費用由發(fā)包人支付。
8.5發(fā)包人委托設(shè)計人承擔本合同內(nèi)容之外的工作服務(wù),另行支付費用。
8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
8.7本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
8.8本合同一式份,發(fā)包人份、設(shè)計人份。
8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計人支付訂金后生效。
8.10本合同生效后,按規(guī)定到項目所在省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案。雙方認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同即行終止。
8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
8.12其他約定事項:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十三
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方認真協(xié)商,就制作貴院展廳一事,甲乙雙方達成如下條款:
一、乙方按照設(shè)計方案,負責新增展廳展架及內(nèi)容板的制作,并負責施工質(zhì)量。
二、展架為_______,(走廊為2.38m)統(tǒng)一使用八棱柱系列組合式標準展具;展板62塊,由乙方配齊相應(yīng)的八棱柱、白板、聯(lián)板、鎖頭、射燈等配件,具體數(shù)量見預算;內(nèi)容板數(shù)量是62塊,尺寸為0.9m1.35m(原展廳展具不動,內(nèi)容適當調(diào)整)。
三、乙方按甲方同意的設(shè)計方案進行制作。在安裝中,根據(jù)展廳實際情況進行小的變動調(diào)整,屬允許范圍,如有較大設(shè)計變動,需甲乙雙方代表協(xié)商決定。
四、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的制作,并對內(nèi)容部分進行嚴格的編審、校對把關(guān)。制作內(nèi)容版的資料由甲乙雙方提供,乙方也將提供部分美術(shù)效果資料,并負責美術(shù)設(shè)計制版。
五、展廳的制作工期由甲乙雙方協(xié)商確定,一般為資金到乙方帳戶起45天時間完工。如因甲方原因,如案例資料提供、審查內(nèi)容、資金、定稿簽字等方面事宜耽誤的時間,乙方不負責任,制作的時間也將順延。
六、乙方保證在施工期間不得損壞場地建筑,如有損壞應(yīng)照價賠償。
七、制作費用。合同簽訂5個工作日內(nèi),甲方支付乙方首期制作費用,剩余款項待工程完工驗收后,5個工作日內(nèi)向乙方一次性結(jié)清。
八、甲方應(yīng)在乙方正式進入展廳安裝展覽之前,完成燈光布置(燈光要特別明亮,要能看清展板上的小字)、窗簾安裝、地面、墻面粉刷(如需要)等工作。特別是應(yīng)將燈光開關(guān)移至進門門框5公分位置,防止裝上展架后,將開關(guān)擋住,造成使用不便。
九、本合同未涉及事宜,由甲乙雙方本著制作好展廳的原則協(xié)商解決,單方面決定無效。
十、甲方有完好無損接受乙方發(fā)去的展具的義務(wù)。
十一、本合同共印2份,甲乙雙方各持1份。
甲方:乙方:
代表簽字(蓋章)代表簽字(蓋章)。
____________年___月___日。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十四
(甲方)發(fā)包人:
(乙方)承包人:
法定代表人:
(甲方)委托(乙方)承包人建造1#廠房建造工程,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂合同,合同依據(jù)如下:
依《^v^合同法》《^v^建筑法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》去執(zhí)行。
國家及地方有關(guān)建筑工程管理法規(guī)和規(guī)章。
建筑建設(shè)工程,設(shè)計院設(shè)計建造施工圖批準文件去執(zhí)行。
本合同建造項目內(nèi)容:名稱、規(guī)模、階段完工時間表、投資及建筑工程費用表見下表:所有報價以設(shè)計院設(shè)計施工圖紙要求標準去建造、施工,1#廠房報價如下表格:
乙方承包甲方所發(fā)包之工程,為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用,乙方5%的保修金。
乙方保證按工程進度,準時或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建設(shè)中途無法繼續(xù)施工,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
若乙方無法繼續(xù)施工或未能履行合同的建設(shè),甲方可全權(quán)決定收回乙方已蓋好或尚未建設(shè)完成的工地現(xiàn)場。
乙方若停工十日以上,未能繼續(xù)依合同建造,甲方可書面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建設(shè)團隊簽約施工,繼續(xù)完成乙方未完成的建造工作,甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權(quán)和工程建設(shè))。
本合同建造費,估算為人民幣,甲方需依工程進度和合同要求,準時付款給乙方。付款支付如附件一。
(甲方)發(fā)包人按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向(乙方)提交資料及文件,并對其完整性、正確性負責,(甲方)發(fā)包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關(guān)標準進行建造。
(甲方)發(fā)包人變更委托建造項目、規(guī)定、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料較大修改,以致(乙方)承包人需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,(甲方)發(fā)包人應(yīng)按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。
在未簽訂合同簽(甲方)發(fā)包人已同意,(乙方)承包人為(甲方)發(fā)包人所作的各項估計,報價應(yīng)按收費標準相應(yīng)支付建造費用。
(乙方)承包人應(yīng)保護(甲方)發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),設(shè)計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利設(shè)計。未經(jīng)(甲方)發(fā)包人同意,(乙方)承包人不可向第三人轉(zhuǎn)讓或用于好本合同外的項目。
(乙方)承包人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程及(甲方)發(fā)包人提出的施工圖要求,進行施工建設(shè),按合同規(guī)定的進度要求,提交質(zhì)量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質(zhì)。
(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少為年。
在合同履行期間,(甲方)發(fā)包人要求終止或解除合同,(甲方)發(fā)包人應(yīng)根據(jù)(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。
(甲方)發(fā)包人應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。逾期支付每周應(yīng)承擔支付千分之一的逾期違約金,逾期超過30天時,(乙方)承包人有權(quán)暫停履行下階段的工程工作,并書面通知(甲方)發(fā)包人。
(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤應(yīng)立即和設(shè)計院溝通修改和補充。由于(甲方)圖紙資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,(乙方)承包人除書面通知甲方,并負責采取補救措施外,不承擔任何責任。
合同生效后,(甲方)發(fā)包人要求終止或解除合同,(甲方)發(fā)包人應(yīng)25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。
本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)件和設(shè)備,都注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。
由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
本合同發(fā)生爭執(zhí)時,雙方當事人應(yīng)及時協(xié)商解決,也可以由當?shù)匦姓鞴懿块T調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構(gòu),事后又未達成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。
本合同一式三份,發(fā)包人二份,承包人一份。
本合同經(jīng)雙方簽章并在(乙方)承包人向(甲方)發(fā)包人支付工程質(zhì)量保證金后生效。
本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十五
甲方:__________________(以下簡稱甲方)。
乙方:__________________xx公司(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就甲方委托乙方廣告制作事宜,達成如下協(xié)議,并共同遵守:
一、項目內(nèi)容。
制作內(nèi)容:以甲方簽字認可或甲方提供的方案為準。甲方須保證向乙方提供的文字、圖片內(nèi)容應(yīng)符合國家政策、法律、法規(guī),內(nèi)容真實。(乙方對廣告真實性不承擔責任)。
1、甲方指定乙方為甲方的廣告制作公司,廣告制作期限為________年,自________年____月____日到________年____月____日。
2、雙方約定每月______號為結(jié)帳日。
3、付款方式采取月結(jié)結(jié)帳方式,乙方在每月的____日把制作明細單發(fā)給甲方,甲方核實后,在當月的____日把帳款付給乙方。
4、合同期限為________年,到期需續(xù)約時,雙方提前______個月再次協(xié)商。
5、結(jié)帳價格按報價單結(jié)算。
二、雙方權(quán)利與義務(wù)。
甲方:
1、甲方必須向乙方提供乙方在制作設(shè)計中所需的相關(guān)資料;。
2、對乙方在制作、施工過程中所涉及到的市容及城管方面的問題,由甲方全面負責協(xié)調(diào)。
3、如因甲方在乙方施工過程中更改項目或其他原因造成的延工、停工等,由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
4、甲方必須按合同簽定的定額結(jié)帳方式按時支付乙方的款項。
5、合同簽訂甲方不得撤消本合同。
乙方:
1、乙方對以上報價制作項目不屬保修范圍。
2、合同簽訂乙方不得撤消本合同。
3、乙方必須保證質(zhì)量,不得偷工減料。
4、交貨時間:根據(jù)客戶業(yè)務(wù)量和要貨時間,合理進行安排。
三、驗收。
每次送貨,簽字后視為驗收合格。
四、違約責任。
1、違反本合同項下條款,視為違約,違約方應(yīng)賠付另一方廣告費人民幣:貳萬元;。
2、如合作中甲方出現(xiàn)結(jié)款不及時的現(xiàn)象,乙方有權(quán)單方面取消合作,并追究甲方責任。
五、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由阜陽仲裁委員會仲裁處理。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。從雙方簽訂日起生效。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇一
詞語定義、適用語言和法規(guī)第一條下列名詞和用語,具有如下含義:
(1)“工程”是指業(yè)主委托實施監(jiān)理的工程,工程建設(shè)監(jiān)理合同標準條件。
(2)“業(yè)主”是指承擔直接責任的、委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的一方,以及其合法繼承人。
(3)“監(jiān)理單位”是指承擔監(jiān)理業(yè)務(wù)和監(jiān)理責任的一方,以及其合法繼承人。
(4)“監(jiān)理機構(gòu)”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場實施監(jiān)理業(yè)務(wù)的組織。
(5)“第三方”是指除業(yè)主、監(jiān)理單位以外與工程建設(shè)有關(guān)的當事人。
(6)“工程建設(shè)監(jiān)理”包括正常的監(jiān)理工作、附加工作和額外工作。
(7)“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
(8)“月”是根據(jù)公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應(yīng)日期的前一天的時間段,合同范本《工程建設(shè)監(jiān)理合同標準條件》。
第二條工程建設(shè)監(jiān)理合同適用的法規(guī)是國家的法律、行政法規(guī),以及專用條件中議定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條監(jiān)理合同的書寫、解釋和說明,以漢語為主導語言。當不同語言文本發(fā)生不同解釋時,以漢語合同文本為準。監(jiān)理單位的義務(wù)第四條向業(yè)主報送委派的總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理機構(gòu)主要成員名單、監(jiān)理規(guī)劃,完成監(jiān)理合同專用條件中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第五條監(jiān)理機構(gòu)在履行本合同的義務(wù)期間,應(yīng)運用合理的技能,為業(yè)主提供與其監(jiān)理機構(gòu)水平相適應(yīng)的咨詢意見,認真、勤奮地工作。幫助業(yè)主實現(xiàn)合同預定的目標,公正地維護各方的合法權(quán)益。
第六條監(jiān)理機構(gòu)使用業(yè)主提供的`設(shè)施和物品屬于業(yè)主的財產(chǎn)。在監(jiān)理工作完成或中止時,應(yīng)將其設(shè)施和剩余的物品庫存清單提交給業(yè)主,并按合同約定的時間和方式移交此類設(shè)施和物品。
第八條業(yè)主應(yīng)當負責工程建設(shè)的所有外部關(guān)系的協(xié)調(diào),為監(jiān)理工作提供外部條件。
第九條業(yè)主應(yīng)當在雙方約定的時間內(nèi)免費向監(jiān)理機構(gòu)提供與工程有關(guān)的為監(jiān)理機構(gòu)所需要的工程資料。
第十條業(yè)主應(yīng)當在約定的時間內(nèi)就監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇二
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商,就甲方xxxxxxxxxx施工事宜,達成如下一致:
一、乙方為甲方的建筑工程進行施工,僅含————————————————。
二、工程概況:
1、工程名稱:xxxxxxx。
2、工程地點:xxxxxxx。
3、工程施工范圍:——————————和———————————————。
三、工程價格:————元/平方米,———————部分————————元/平方米—————————面積按實際測量為主等等,自乙方進入施工現(xiàn)場、具備開工條件后開工并連續(xù)施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付時間、方式:
工程完成前付清工程款的—————%,尾款——————年———月————日內(nèi)結(jié)清。
六、乙方按照國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范進行施工,負責保證工程質(zhì)量,并按合同約定時間開工,按正常工期完成施工。
七、甲方負責辦理——————————或提供些—————————。如因甲方原因造成乙方不能按時開工,由此產(chǎn)生的損失由甲方承擔。
八、工程施工期間,甲方所有———————————————提供給乙方使用,但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并———————。
九、未盡事宜,雙方經(jīng)協(xié)商后以書面形式確定。
十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
—————————。
發(fā)包方,甲方:蒲江縣鶴山鎮(zhèn)單溝村。
承包方,乙方:成都市蒲江縣第三建筑有限責任公司。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關(guān)的法律法規(guī);雙方本著誠實信用,公平合理,互惠互利的原則,簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協(xié)議。(注:1。所有工程管理費用和稅收一并在內(nèi);2。所有路基清理照實計算,挖掘機150元/小時,費用由甲方負責)。甲方經(jīng)公開招標同現(xiàn)場中標單位乙方共同達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1。碎石路面:用不大于2—5公分的碎泥漿碾壓,共4處,長約3。2公里,寬2。6—3米,厚一律為碾壓合格的8公分,每平方米12。5元。
2。毛石混泥土路面:約350米,寬3—3。5米,厚18—20公分(按附件要求施工),毛石直徑不大于16公分(必須有2公分以上的護層),混泥土標號c25,水泥要求大廠325#。路面按標準切割灌瀝青,前期的養(yǎng)護由乙方鋪草、灑水;后期的養(yǎng)護由甲方負責;毛石混泥土每立方282元,以上均以雙方驗收合格后的實際收方清單結(jié)算。
第二條承包方式及雙方工作職責。
1。采用固定單價法雙包,即包工、包料;
2。甲方派代表對工程所使用的材料、質(zhì)量、進度進行全程監(jiān)督,并協(xié)助乙方對施工現(xiàn)場的水、電使用所涉及的農(nóng)戶進行協(xié)調(diào)工作。如發(fā)生的費用由乙方自行承擔。
3。乙方嚴格按照合同的規(guī)定,采用甲方認可的合格材料進場施工,接受甲方代表的監(jiān)督,并做好安全包圍和垃圾清運工作,否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔。
第三條安全施工及工程日期
1。乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術(shù)和工人安全操作規(guī)程及其他安全方面的施工操作規(guī)程等,以及相關(guān)法律、法規(guī)進行文明安全施工。并在施工現(xiàn)場及兩頭設(shè)立安全警示標志,對車輛及行人的安全負責。
2。由于乙方違反以上條款,違反安全施工和操作規(guī)程及相關(guān)法律法規(guī)而造成的一切安全事故,由乙方承擔一切經(jīng)濟賠償和法律責任。
3。按照村級公共服務(wù)和社會管理相關(guān)規(guī)定,自簽訂合同之日起至xx年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤,其完工期限順延。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇三
鑒于甲方的合作客戶____對手袋的.款式設(shè)計有自己的意向及理念要求,現(xiàn)甲方委托乙方對該客戶進行手袋款式設(shè)計,本著友好合作往來的原則,甲方雙方達成以下專項委托協(xié)議:
一、乙方根據(jù)甲方的合作客戶的需求風格進行手袋款式設(shè)計;
二、委托設(shè)計的手袋款式的風格及數(shù)量要求:
三、委托設(shè)計費用:
2、后期費用:乙方每款設(shè)計的手袋投入市場獲取相應(yīng)的訂單后,甲方按訂單銷售額提成支付乙方后期費用,后期費用為銷售額的_______%。
四、乙方應(yīng)在_____個工作日內(nèi),遵照甲方客戶對委托設(shè)計所提出的意向和理念設(shè)計出初稿并交于甲方客戶審定,在甲方客戶審定意見基礎(chǔ)上,乙方應(yīng)在____工作日內(nèi)完成終稿設(shè)計。
五、乙方完成的上述手袋款式設(shè)計后,作品的所有權(quán)、使用權(quán)、出版權(quán)、著作權(quán)和修改權(quán)歸甲方享有,乙方保留作品的署名權(quán)。
六、前述《委托設(shè)計合同》條款適用本協(xié)議,但本協(xié)議的條款僅適用關(guān)于客戶的手袋系列設(shè)計事宜,如其中有與《委托設(shè)計合同》相沖突的條款,則與本協(xié)議為準。
甲方:_________________乙方:_________________。
日期:_________________日期:_________________
合同簽訂地:________________市______________區(qū)。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇四
隨著人們法律觀念的日益增強,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務(wù)。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?下面是小編為大家收集的關(guān)于廣告設(shè)計標準合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
甲方:__________________(以下簡稱甲方)。
乙方:__________________xx公司(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就甲方委托乙方廣告制作事宜,達成如下協(xié)議,并共同遵守:
一、項目內(nèi)容。
制作內(nèi)容:以甲方簽字認可或甲方提供的方案為準。甲方須保證向乙方提供的文字、圖片內(nèi)容應(yīng)符合國家政策、法律、法規(guī),內(nèi)容真實。(乙方對廣告真實性不承擔責任)。
1、甲方指定乙方為甲方的廣告制作公司,廣告制作期限為________年,自________年____月____日到________年____月____日。
2、雙方約定每月______號為結(jié)帳日。
3、付款方式采取月結(jié)結(jié)帳方式,乙方在每月的____日把制作明細單發(fā)給甲方,甲方核實后,在當月的`____日把帳款付給乙方。
4、合同期限為________年,到期需續(xù)約時,雙方提前______個月再次協(xié)商。
5、結(jié)帳價格按報價單結(jié)算。
二、雙方權(quán)利與義務(wù)。
甲方:
1、甲方必須向乙方提供乙方在制作設(shè)計中所需的相關(guān)資料;。
2、對乙方在制作、施工過程中所涉及到的市容及城管方面的問題,由甲方全面負責協(xié)調(diào)。
3、如因甲方在乙方施工過程中更改項目或其他原因造成的延工、停工等,由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
4、甲方必須按合同簽定的定額結(jié)帳方式按時支付乙方的款項。
5、合同簽訂甲方不得撤消本合同。
乙方:
1、乙方對以上報價制作項目不屬保修范圍。
2、合同簽訂乙方不得撤消本合同。
3、乙方必須保證質(zhì)量,不得偷工減料。
4、交貨時間:根據(jù)客戶業(yè)務(wù)量和要貨時間,合理進行安排。
三、驗收。
每次送貨,簽字后視為驗收合格。
四、違約責任。
1、違反本合同項下條款,視為違約,違約方應(yīng)賠付另一方廣告費人民幣:貳萬元;。
2、如合作中甲方出現(xiàn)結(jié)款不及時的現(xiàn)象,乙方有權(quán)單方面取消合作,并追究甲方責任。
五、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由阜陽仲裁委員會仲裁處理。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。從雙方簽訂日起生效。
____日期:____日期
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇五
第一條本合同適用的法規(guī)及監(jiān)理依據(jù):
第四條監(jiān)理業(yè)務(wù):
第八條外部條件包括:
第九條雙方約定的業(yè)主應(yīng)提供的工程資料及提供時間:
第十條業(yè)主應(yīng)在天內(nèi)對監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定的事宜作出書面答復。
第十四條業(yè)主免費向監(jiān)理機構(gòu)提供如下設(shè)施:
監(jiān)理單位自備的,業(yè)主給予經(jīng)濟補償?shù)脑O(shè)施如下:
第十五條在監(jiān)理期間,業(yè)主免費向監(jiān)理機構(gòu)提供名職員,由總監(jiān)理工程師安排其工作,并免費提供名服務(wù)人員。
第二十五條監(jiān)理單位在責任期內(nèi)如果失職,同意按以下辦法承擔責任,賠償損失:
賠償金=直接經(jīng)濟損失×酬金比率(扣除稅金)。
第三十七條業(yè)主同意按以下的計算方法、支付時間與金額,支付監(jiān)理單位的酬金:
業(yè)主同意按以下計算方法、支付時間與金額,支付附加工作酬金:
業(yè)主同意以下計算方法、支付時間與金額,支付額外工作酬金:
第三十九條雙方同意用支付酬金,按匯率計付。
第四十三條獎勵辦法:
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇六
第一條下列名詞和用語,除上下文另有規(guī)定外,具有如下含義:
(1)“工程”是指業(yè)主委托實施監(jiān)理的工程。
(2)“業(yè)主”是指承擔直接責任的、委托監(jiān)理業(yè)務(wù)的一方,以及其合法繼承人。
(3)“監(jiān)理單位”是指承擔監(jiān)理業(yè)務(wù)和監(jiān)理責任的一方,以及其合法繼承人。
(4)“監(jiān)理機構(gòu)”是指監(jiān)理單位派駐本工程現(xiàn)場實施監(jiān)理業(yè)務(wù)的組織。
(5)“第三方”是指除業(yè)主、監(jiān)理單位以外與工程建設(shè)有關(guān)的當事人。
(6)“工程建設(shè)監(jiān)理”包括正常的監(jiān)理工作、附加工作和額外工作。
(7)“日”是指任何一個午夜至下一個午夜間的時間段。
(8)“月”是根據(jù)公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應(yīng)日期的前一天的時間段。
第二條工程建設(shè)監(jiān)理合同適用的法規(guī)是國家的法律、行政法規(guī),以及專用條件中議定的部門規(guī)章或工程所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條監(jiān)理合同的書寫、解釋和說明,以漢語為主導語言。當不同語言文本發(fā)生不同解釋時,以漢語合同文本為準。
監(jiān)理單位的'義務(wù)。
第四條向業(yè)主報送委派的總監(jiān)理工程師及其監(jiān)理機構(gòu)主要成員名單、監(jiān)理規(guī)劃,完成監(jiān)理合同專用條件中約定的監(jiān)理工程范圍內(nèi)的監(jiān)理業(yè)務(wù)。
第五條監(jiān)理機構(gòu)在履行本合同的義務(wù)期間,應(yīng)運用合理的技能,為業(yè)主提供與其監(jiān)理機構(gòu)水平相適應(yīng)的咨詢意見,認真、勤奮地工作。幫助業(yè)主實現(xiàn)合同預定的目標,公正地維護各方的合法權(quán)益。
第六條監(jiān)理機構(gòu)使用業(yè)主提供的設(shè)施和物品屬于業(yè)主的財產(chǎn)。在監(jiān)理工作完成或中止時,應(yīng)將其設(shè)施和剩余的物品庫存清單提交給業(yè)主,并按合同約定的時間和方式移交此類設(shè)施和物品。
第七條在本合同期內(nèi)或合同終止后,未征得有關(guān)方同意,不得泄露與本工程、本合同業(yè)務(wù)活動有關(guān)的保密資料。
業(yè)主的義務(wù)。
第八條業(yè)主應(yīng)當負責工程建設(shè)的所有外部關(guān)系的協(xié)調(diào),為監(jiān)理工作提供外部條件。
第九條業(yè)主應(yīng)當在雙方約定的時間內(nèi)免費向監(jiān)理機構(gòu)提供與工程有關(guān)的為監(jiān)理機構(gòu)所需要的工程資料。
第十條業(yè)主應(yīng)當在約定的時間內(nèi)就監(jiān)理單位書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。
第十一條業(yè)主應(yīng)當授權(quán)一名熟悉本工程情況、能迅速作出決定的常駐代表,負責與監(jiān)理單位聯(lián)系。更換常駐代表,要提前通知監(jiān)理單位。
第十二條業(yè)主應(yīng)當將授予監(jiān)理單位的監(jiān)理權(quán)利,以及監(jiān)理機構(gòu)主要成員的職能分工,及時書面通知已選定的第三方,并在與第三方簽訂的合同中予以明確。
第十三條業(yè)主應(yīng)為監(jiān)理機構(gòu)提供如下協(xié)助:
(1)獲取本工程使用的原材料、構(gòu)配件、機械設(shè)備等生產(chǎn)廠家名錄。
(2)提供與本工程有關(guān)的協(xié)作單位、配合單位的名錄。
第十四條業(yè)主免費向監(jiān)理機構(gòu)提供合同專用條件約定的設(shè)施,對監(jiān)理單位自備的給予合理的經(jīng)濟補償。
中國大學網(wǎng)()。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇七
甲方有一套位于__________________的商品房,現(xiàn)委托乙方對該商品房進行室內(nèi)裝修設(shè)計。
一、設(shè)計名稱:室內(nèi)裝飾設(shè)計。
二、施工地點:______________________________。
1、設(shè)計房間內(nèi)裝飾方案(包括提供3張效果圖);
2、如果需要增加效果圖按每張300元計算;
3、制作房間內(nèi)裝飾施工圖;
4、按需要提供施工現(xiàn)場修改及調(diào)整圖紙;
四、設(shè)計造價費:按業(yè)主提供的圖紙按實際的建筑面積計算_____________平方,設(shè)計費________________平方/元,合計人民幣約:______________元;大寫:________________元正(設(shè)計費不含稅金;)。
五、付款方式:甲方確認合同后應(yīng)付設(shè)計費50%___________元;確認效果圖后應(yīng)付設(shè)計費30%______________元;確認施工圖后應(yīng)付設(shè)計費20%_______________元);如果沒有交清費用甲方不能帶走設(shè)計效果圖與施工圖。
六、設(shè)計期限:從甲方繳交設(shè)計定金之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設(shè)計方案、設(shè)計費不到位及不可抗力的因素,設(shè)計順延。
七、另加:如果甲方將裝修交于乙方裝修,所有的設(shè)計費用自動轉(zhuǎn)入施工費用,不再收取設(shè)計費。
甲方:______________________。
乙方:__________________。
簽約代表:
簽約代表:
聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
簽約日期:
簽約日期:
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇八
(20xx年版)。
通用本。
使用說明。
1.《xx省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程標準施工招標文件(版)》(以下簡稱“標準施工招標文件”)以《中華人民共和國標準施工招標文件》(版)和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《中華人民共和國房屋建筑和市政工程標準施工招標文件》(版)作為基礎(chǔ),結(jié)合我省實際情況進行編制,適用于福建省行政區(qū)域內(nèi)依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標項目,包括施工總承包工程、專業(yè)工程招標項目。
2.《標準施工招標文件》包括第1章招標公告/投標邀請書、第2章投標須知、第3章評標辦法和標準、第4章合同條款及格式、第5章工程量清單及計價、第6章招標圖紙、第7章技術(shù)標準和要求和第8章投標文件格式。
3.《標準施工招標文件》由《通用本》和《專用本》兩部分構(gòu)成。其中,《通用本》適用于所有房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標項目,每個招標項目不再另行發(fā)布?!秾S帽尽酚烧袠巳税凑铡锻ㄓ帽尽芬?guī)定的格式和要求并結(jié)合招標項目具體情況進行編制。
4.《通用本》的內(nèi)容原則上應(yīng)不加修改地直接引用,如確實需要修改或補充的,應(yīng)當在《專用本》中相應(yīng)章節(jié)進行修改或補充。
5.《通用本》和《專用本》以及招標文件的答疑、澄清、修改或補充(如有時)的內(nèi)容為對應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系,可相互解釋、互為說明。《通用本》與《專用本》約定不一致的,以《專用本》為準;《專用本》無約定的,從《通用本》的約定;《通用本》或《專用本》與招標文件的澄清、修改約定不一致的,以后者為準;招標文件的澄清、修改不同時間對同一內(nèi)容存在不同約定時,以最后約定的內(nèi)容為準?!稑藴适┕ふ袠宋募分幸噪p下劃線或加黑斜體字標識的內(nèi)容為實質(zhì)性要求;以空格下劃線標示的,由招標人編制招標文件或投標人編制投標文件時填入具體內(nèi)容。下劃線上的括號內(nèi)容為提示性內(nèi)容,招標人在編制招標文件或投標人在編制投標文件時,填入的具體內(nèi)容應(yīng)將其覆蓋。
6.全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的建設(shè)工程,應(yīng)當采用工程量清單招標。采用工程量清單招標的項目,工程量清單應(yīng)當作為招標文件的組成部分并與招標文件同時發(fā)給各投標人,其準確性和完整性由招標人負責。招標人不得要求投標人在開標前核對工程量。
7.在招標項目的招投標過程中,招標人委托招標代理機構(gòu)招標的,則招標代理機構(gòu)應(yīng)在招標全過程中以被代理人名義辦理招標人委托范圍內(nèi)的事宜,并承擔相應(yīng)責任。
8.《標準施工招標文件》由xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織編制,委托xx省建筑業(yè)協(xié)會工程建設(shè)項目招標投標分會起草,并由xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳公開征求各方意見、組織專家評審后發(fā)布。對《標準施工招標文件》有何意見和建議,請向xx省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳建筑業(yè)處反映。
目錄。
附件2-1福建省建筑業(yè)龍頭企業(yè)年度投標保證金收訖證明(格式).....25。
評標辦法和標準數(shù)據(jù)表(綜合評估法,適用于未應(yīng)用信用綜合評價分值).39。
評標辦法和標準數(shù)據(jù)表(綜合評估法,適用于應(yīng)用信用綜合評價分值)...43。
評標辦法和標準數(shù)據(jù)表(在合理造價區(qū)間隨機抽取中標人辦法).........47。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇九
被告上。
原告某股份有限公司(以下簡稱某公司)訴被告某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱某公司)、某置業(yè)有限公司(以下簡稱某公司)建筑工程施工合同糾紛一案,本院于xx年xx月xx日受理后,適用普通程序,并依法組成合議庭,于xx年xx月xx日公開開庭進行了審理。原告的委托代理人xxx,被告某公司的委托代理人xxx到庭參加訴訟。因被告某公司下落不明,本院依法向其公告送達民事訴狀、應(yīng)訴通知書、舉證通知書以及開庭傳票等法律文書,公告期、答辯期屆滿后,被告無正當理由拒不到庭應(yīng)訴,本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告某公司訴稱,xx年xx月xx日,原告與被告某公司簽訂xx約定,由原告承包被告某公司位于本市某路xx號某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)的深化設(shè)計、設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)和培訓;合同價款為xx元,合同還約定了如被告某公司違約,每日按照合同總金額的1‰向原告支付違約金。xx年xx月xx日,原告與被告某公司簽訂xx,約定,增補安防防盜報警系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)、工程款為xx元。合同簽訂后,原告于xx年年底完成了全部工程,并通過合格驗收。經(jīng)被告某公司、監(jiān)理單位以及原告進行決算,確認工程款總額為xx元。但某公司僅支付了部分工程款,尚有xx元沒有支付。原告于2009年4月發(fā)函催討,但被告某公司仍沒有付款。xx年xx月,被告某公司經(jīng)拍賣以xx元的價格拍得系爭工程所在的某大廈。原告認為,被告某公司拖欠工程款的行為構(gòu)成違約,應(yīng)承擔違約責任;被告某公司整體購買系爭工程的大廈,應(yīng)在被告某公司無力履行的情況下承擔連帶責任?,F(xiàn)要求被告某公司支付拖欠的工程款xx元;要求被告以合同總價xx元為基數(shù),按照每日1‰的標準償付原告自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日的逾期付款違約金;要求被告某公司在被告某公司無力償還款項的基礎(chǔ)上承擔連帶責任。
原告對自己的主張?zhí)峁┝艘韵伦C據(jù),
1、某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)項目承包合同,證明原告與被告某公司之間存在合同關(guān)系。
2、某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)項目承包合同補充協(xié)議,證明新增項目的內(nèi)容。
3、某大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)決算書,證明原告完成的工作量,結(jié)算總額xx元。
4、原告向被告某公司關(guān)于催討工程款的函,證明原告要求被告某公司支付欠款。
5、致xx人民法院xx法官的函,證明原告要求主張權(quán)利。
6、準予變更通知書,證明原告主體變更的情況。
被告某公司未答辯。
被告某公司未提供證據(jù)。
被告某公司辯稱,xx合同是原告與被告某公司簽訂,與被告某公司無關(guān),合同的履行以及效力僅限于在原告與被告某公司,不應(yīng)由被告某公司承擔相應(yīng)責任。該大廈是被告某公司購買所得,并支付對價,故被告某公司沒有向原告支付任何款項的義務(wù)。
被告某公司未提供證據(jù)。
對于原告提供的證據(jù),被告某公司對第1、2、3項證據(jù)無法確認其真實性,亦認為與被告是否應(yīng)當承擔責任無關(guān)。對第4項證據(jù)的真實性無異議,但認為無法證明已經(jīng)送達被告某公司。對第5項證據(jù)真實性無法確認。本院認為,原告提供的上述證據(jù)證明了原告與被告某公司之間就系爭工程存在的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,以及雙方對工程結(jié)算價格的確定,亦證明了原告致函被告某公司催討工程款的事實,但是上述證據(jù)不能證明被告某公司對工程款亦具有給付義務(wù)或連帶責任義務(wù)。故本院依法確認上述證據(jù)對相應(yīng)的事實具有證明力,但不具有證明被告某公司應(yīng)當承擔連帶責任的證明力。
根據(jù)上述證據(jù)以及原告的當庭陳述,本院依法確認以下事實:
1、xx年xx月xx日,某股份有限公司(后更名為原告)與被告某公司簽訂xx合同,主要內(nèi)容為,1、由原告承包被告某公司位于xx大廈樓宇自控系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)的深化設(shè)計、設(shè)備采購、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)和培訓;2、承包方式為包工、包料、包質(zhì)量、包驗收;3、工期為xx天,自被告開工通知所載明的開工日期起算;4、合同價款為xx元;5、合同簽訂后的7天內(nèi)被告某公司支付原告合同金額的xx作為預付款,計xx元,樓宇自控系統(tǒng)設(shè)備到達被告指定地點,并經(jīng)雙方驗收無異后7天,被告某公司再給付原告自控系統(tǒng)造價的xx工程款,計xx元,閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備到達被告指定地點,并經(jīng)雙方驗收無異后7天,被告某公司再給付原告自控系統(tǒng)造價的xx工程款,計xx元,系統(tǒng)驗收合格后7天,被告某公司再給付原告工程總造價金額xx的竣工款;被告保留最終結(jié)算價的xx作為質(zhì)保金,從驗收合格之日起一年后返還原告;6、由于設(shè)計變更及業(yè)主要求修改等引起較大工程量增減時,須由原告編制增減工程預算書,經(jīng)業(yè)主方審核確認后,在相應(yīng)的工程款中予以調(diào)整;7、竣工日期以竣工驗收合格書書面日期為準。需要整改的,以整改后重新驗收合格書書面日期為準;8、如被告某公司違約,每日按照合同總金額的xx向原告支付違約金。
2、xx年xx月xx日,原告與被告某公司xx約定,增補安防防盜報警系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng),工程款為xx元,付款方式與xx合同一致,補充協(xié)議系統(tǒng)完工與整個弱點工程同步完成?!堆a充協(xié)議》還約定,本補充協(xié)議條款只涉及以上提及條款的變更,其余條款均遵循原合同執(zhí)行。
3、合同簽訂后,原告依約施工,并于xx年年底完成了全部工程,并通過合格驗收。
4、xx年xx月,原告向被告某公司提交《決算書》,工程款總額為xx元,被告某公司以及監(jiān)理單位對《決算書》予以蓋章確認。
5、因某公司僅支付了部分款項,尚有xx元沒有支付。原告于xx年xx月發(fā)函催討,但被告某公司仍沒有付款。
6、xx年下半年間,被告某公司經(jīng)拍賣以xx元的價格拍得某路某大廈。
本院認為,依法成立的合同受法律保護。原、被告簽訂的《承包合同》系原、被告真實意思表示,且內(nèi)容不違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定,應(yīng)確認合法有效,對原、被告均具有法律約束力。現(xiàn)雙方對于系爭工程的決算已經(jīng)核定,故被告某公司理應(yīng)按照核定后的工程金額支付工程款,未全額支付的,構(gòu)成違約?,F(xiàn)原告要求被告某公司支付拖欠的工程款xx元的訴訟請求,于法有據(jù),本院予以支持;被告某公司支付工程款逾期支付的,構(gòu)成違約,應(yīng)當承擔違約責任,根據(jù)《承包合同》約定,如被告違約,應(yīng)當每日按照合同總金額的xx向原告支付違約金,由于原告未提供竣工日期的相應(yīng)證據(jù),故本院按照《決算書》日期xx年xx月x日x作為竣工日期,以xx年xx月xx日作為工程保修期結(jié)束日期,被告某公司支付違約金的起始日期亦以xx年xx月xx日確定。由于被告某公司不是《承包合同》、《補充協(xié)議》的當事人,上述合同對被告某公司不具有法律約束力,被告某公司系通過拍賣取得系爭工程所在大廈的所有權(quán),并已經(jīng)支付了對價,故原告要求被告某公司在被告某公司不能償還工程款的情況下承擔還款義務(wù),缺乏法律依據(jù),本院不予采信。被告某公司經(jīng)本院傳票傳喚,無正當理由拒不到庭參加訴訟,本院依據(jù)查明的事實,依法缺席審判。據(jù)此,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十六條第一款、《^v^民事訴訟法》第一百三十條之規(guī)定,判決如下:
1、被告x應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告人民幣xx元。
2、被告應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)按照每日xx的標準償付原告自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止的違約金(以xx元為基數(shù))。
3、原告要求被告承擔連帶責任的訴訟請求不予支持。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當依照《^v^民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費人民幣xx元(原告已預繳),由被告負擔,上述款項,被告上應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告.
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第二中級人民法院。
審判長。
代理審判員。
人民陪審員。
xx年xx月xx日。
書記員。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十
委托方:(以下簡稱甲方)設(shè)計方:(以下簡稱乙方)。
為了明確責任,分工協(xié)作,共同完成建設(shè)項目的設(shè)計任務(wù),根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條工程名稱、規(guī)模、投資額及設(shè)計內(nèi)容、建設(shè)地點:
1、工程名稱:
2、建設(shè)地點:
第二條設(shè)計費總額:
第三條付款方式:
本設(shè)計合同簽訂,平面方案確定后,甲方應(yīng)向乙方交付設(shè)計費總額的40%;效果圖方案確定后,甲方應(yīng)向乙方交付到設(shè)計費總額的80%;乙方向甲方交付所有施工圖紙、資料后,甲方應(yīng)向乙方交付到設(shè)計費總額的100%。
第四條甲方責任:
1、甲方該項目負責人。
3、及時辦理各設(shè)計階段的設(shè)計文件審批工作與施工的相關(guān)手續(xù);。
4、甲方有責任保護乙方的設(shè)計版權(quán),未經(jīng)乙方同意,不得擅自改動,不得復制、不得使用或擅自擴大建設(shè)范圍,不得轉(zhuǎn)讓給第三方重復使用。
第五條乙方責任:
1、乙方負責該項目的責任人。
4、乙方應(yīng)在該項目施工前進行技術(shù)交底,解決施工中的有關(guān)設(shè)計問題,負責設(shè)計變更,參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
第六條獎勵與違約責任:
第七條其他:
1、原定設(shè)計內(nèi)容如有重大變更而重作或修改設(shè)計時,經(jīng)雙方協(xié)商,另訂合同。
2、如甲方要求中途停止設(shè)計時,應(yīng)及時用書面通知乙方,已付設(shè)計費不退,并按該階段的實際耗工時,增付和結(jié)清設(shè)計費,同時結(jié)束合同關(guān)系。
3、雙方均應(yīng)保護對方的知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)對方同意,任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況,泄密方承擔一切由此起的后果并承擔賠償責任。
5、本合同自簽字后生效,如有未盡事宜,需經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充協(xié)定與本合同具有同等效力。
6、本合同正本一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十一
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)。
設(shè)計人:(以下簡稱乙方)。
發(fā)包人委托設(shè)計人承擔工程設(shè)計,工程地點為,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同執(zhí)行。
第一條本合同簽訂依據(jù)。
1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。
1.2國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3建設(shè)工程批準文件。
第二條設(shè)計依據(jù)。
2.1發(fā)包人給設(shè)計人的設(shè)計委托說明書。
2.2發(fā)包人提交的建筑基礎(chǔ)資料。
2.3設(shè)計人采用的主要技術(shù)標準是:
第三條合同文件的優(yōu)先次序。
構(gòu)成本合同的文件可視為是能互相說明的,如果合同文件存在歧義或不一致,則根據(jù)如下優(yōu)先次序來判斷:
3.1合同書。
3.2發(fā)包人要求及委托書。
第四條本合同項目的名稱、規(guī)模、階段、投資及設(shè)計內(nèi)容(根據(jù)行業(yè)特點填寫)。
項目名稱:項目規(guī)模:建筑面積平方米。
設(shè)計階段:施工圖階段。設(shè)計內(nèi)容:
第五條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件:在簽訂合同后二天內(nèi),發(fā)包人提供給設(shè)計人建筑效果圖、建筑設(shè)計施工藍圖的電子文檔。
第六條設(shè)計人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計資料時間及文件:
在起天內(nèi),提交施工圖份。
第七條費用。
經(jīng)雙方商定,本合同設(shè)計費為人民幣:整。
說明:本設(shè)計費用為包干設(shè)計費,不再調(diào)整。
第八條支付方式。
8.1本合同生效后十天內(nèi),發(fā)包人支付元作為定金(合同結(jié)算時,定金抵作設(shè)計費)。
8.2施工圖設(shè)計文件完成后七天內(nèi),發(fā)包人向設(shè)計人支付至總設(shè)計費的80%,計元。
8.3施工圖會審、技術(shù)交底后七天內(nèi),發(fā)包人向設(shè)計人支付至總設(shè)計費的90%。
8.4余10%設(shè)計費在幕墻工程竣工驗收后付清。
第九條雙方責任。
9.1發(fā)包人責任。
9.1.1發(fā)包人按本合同第五條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向設(shè)計人提交基礎(chǔ)資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標準進行設(shè)計。
發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以內(nèi),設(shè)計人按本合同第六條規(guī)定的交付設(shè)計文件時間順延;發(fā)包人交付上述資料及文件超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
9.1.2發(fā)包人變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計返工時,雙方除另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人支付返工費。在未簽訂合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作,發(fā)包人應(yīng)支付相應(yīng)設(shè)計費。
9.1.3在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
9.1.4發(fā)包人應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和日期向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔應(yīng)支付金額千分之二的逾期違約金,且設(shè)計人提交設(shè)計文件的時間順延。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。
9.1.5發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計文件時,須征得設(shè)計人同意,不得嚴重背離合理設(shè)計周期,且發(fā)包人應(yīng)支付趕工費。
9.1.6設(shè)計文件中選用的國家標準圖、部標準圖及地方標準圖由設(shè)計人負責解決。
9.2設(shè)計人責任。
9.2.1設(shè)計人應(yīng)按國家規(guī)定和合同約定的技術(shù)規(guī)范、標準進行設(shè)計,按本合同第六條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向發(fā)包人交付設(shè)計文件,并對提交的設(shè)計文件的質(zhì)量負責。
9.2.2設(shè)計合理使用年限為50年。
9.2.3設(shè)計人對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設(shè)計人設(shè)計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計人除負責采取補救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由雙方商定為實際損失的百分之一。
9.2.4由于設(shè)計人原因,延誤了設(shè)計文件交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的千分之二,延誤交付設(shè)計文件超過規(guī)定期限15天以上時,發(fā)包人有權(quán)解除合同,不予支付該階段的設(shè)計費用,并追究設(shè)計人造成的經(jīng)濟損失。
9.2.5設(shè)計人交付設(shè)計文件后,按規(guī)定參加有關(guān)上級的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負責不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。
9.2.6設(shè)計人在接到發(fā)包人施工過程中的修改通知24小時內(nèi)給予答復。
第十條保密。
雙方均應(yīng)保護對方的知識產(chǎn)權(quán),未經(jīng)對方同意,任何一方均不得對對方的資料及文件擅自修改、復制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同項目外的項目。如發(fā)生以上情況,泄密方承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的按下列第(二)種方式解決:
(一)提交紹興仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十二條合同生效及其他。
12.1發(fā)包人要求設(shè)計人派專人長期駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應(yīng)另行簽訂技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
12.2設(shè)計人為本合同項目的服務(wù)至施工安裝結(jié)束為止。
12.3本工程項目中,設(shè)計人不得指定建筑材料、設(shè)備的生產(chǎn)廠或供貨商。發(fā)包人需要設(shè)計人配合建筑材料、設(shè)備的加工訂貨時,所需費用由發(fā)包人承擔。
12.4發(fā)包人委托設(shè)計人承擔本合同內(nèi)容以外的工作服務(wù),另行簽訂協(xié)議并支付費用。
12.5由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
12.6本合同雙方簽字蓋章即生效,一式陸份,發(fā)包人叁份,設(shè)計人叁份。
12.7雙方認可的來往傳真、電報、會議紀要等,均為合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
12.8未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十二
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)。
設(shè)計人:(以下簡稱乙方)。
發(fā)包人委托設(shè)計人承擔設(shè)計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條本合同依據(jù)下列文件簽訂:
1.1《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》。
1.2國家及地方有關(guān)建設(shè)工程勘察設(shè)計管理法規(guī)和規(guī)章。
1.3建設(shè)工程批準文件。
第二條本合同設(shè)計項目的內(nèi)容、名稱、規(guī)模、階段、投資及設(shè)計費等見下表:
第三條發(fā)包人應(yīng)向設(shè)計人提交的有關(guān)資料及文件。
第四條設(shè)計人應(yīng)向發(fā)包人交付的設(shè)計資料及文件:
第五條設(shè)計的費用以人民幣結(jié)算,本合同設(shè)計收費估算為人民幣萬元。設(shè)計費先按設(shè)計估算分階段支付,最后以經(jīng)有關(guān)部門批準的設(shè)計概算及設(shè)計人承諾的優(yōu)惠率結(jié)算,多退少補。設(shè)計費支付進度詳見下表。
說明:
1.提交各階段設(shè)計文件的同時支付各階段設(shè)計費。
2.在提交最后一部分施工圖的同時結(jié)清全部設(shè)計費,不留尾款。
3.實際設(shè)計費按初步設(shè)計概算(施工圖計算概算)核定,多退少補。實際設(shè)計費與估算設(shè)計費出現(xiàn)差額時,雙方另行簽訂補充協(xié)議。
4.本合同履行后,定金抵作設(shè)計費。
第六條雙方責任。
6.1發(fā)包人責任:
6.1.1發(fā)包人按本合同第三條規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定時間內(nèi)向設(shè)計人提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責,發(fā)包人不得要求設(shè)計人違反國家有關(guān)標準進行設(shè)計。發(fā)包人提交上述資料及文件超過規(guī)定期限15天內(nèi),設(shè)計人按合同第四條規(guī)定交付設(shè)計文件時間順延;超過規(guī)定期限15天以上時,設(shè)計人員有權(quán)重新確定提交設(shè)計文件的時間。
6.1.2發(fā)包人變更委托設(shè)計項目、規(guī)模、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料作較大修改,以致造成設(shè)計人設(shè)計需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同)、重新明確有關(guān)條款外,發(fā)包人應(yīng)按設(shè)計人所耗工作量向設(shè)計人增付設(shè)計費。在相關(guān)簽訂合同前發(fā)包人已同意,設(shè)計人為發(fā)包人所做的各項設(shè)計工作,應(yīng)按收費標準,相應(yīng)支付設(shè)計費。
6.1.3發(fā)包人要求設(shè)計人比合同規(guī)定時間提前交付設(shè)計資料及文件時,如果設(shè)計人能夠做到,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人提前投入的工作量,向設(shè)計人支付趕工費。
6.1.4發(fā)包人應(yīng)為派赴現(xiàn)場處理有關(guān)設(shè)計問題的工作人員,提供必要的工作生活及交通等方便條件。
6.1.5發(fā)包人應(yīng)保護設(shè)計人的投標書、設(shè)計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利技術(shù)。未經(jīng)設(shè)計人同意,發(fā)包人對設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉(zhuǎn)讓或用于本合同外的項目,如發(fā)生以上情況,發(fā)包人應(yīng)負法律責任,設(shè)計人有權(quán)向發(fā)包人提出索賠。
6.2設(shè)計人責任:
6.2.1設(shè)計人就按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程及發(fā)包人提出的設(shè)計要求,進行工程設(shè)計,按合同規(guī)定的進度要求提交質(zhì)量合格的設(shè)計資料,并對其負責。
6.2.2設(shè)計人采用的主要技術(shù)標準是:
6.2.3設(shè)計合理使用年限為5年。
6.3.4設(shè)計人按本合同第二條和第四條規(guī)定的內(nèi)容、進度及份數(shù)向發(fā)包人交付資料及文件。
6.2.5設(shè)計人交付設(shè)計資料及文件后,按規(guī)定參加有關(guān)的設(shè)計審查,并根據(jù)審查結(jié)論負責對不超出原定范圍的內(nèi)容做必要調(diào)整補充。設(shè)計人按合同規(guī)定時限交付設(shè)計資料及文件,本年內(nèi)項目開始施工,負責向發(fā)包人及施工單位進行設(shè)計交底、處理有關(guān)設(shè)計問題和參加竣工驗收。在一年內(nèi)項目尚未開始施工,設(shè)計人仍負責上述工作,但應(yīng)按所需工作量向發(fā)包人適當收取咨詢服務(wù)費,收費額由雙方商定。
6.2.6設(shè)計人應(yīng)保護發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),不得向第三人泄露、轉(zhuǎn)讓發(fā)包人提交的產(chǎn)品圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況并給發(fā)包人造成經(jīng)濟損失,發(fā)包人有權(quán)向設(shè)計人索賠。
第七條違約責任:
7.1在合同履行期間,發(fā)包人要求終止或解除合同,設(shè)計人未開始設(shè)計工作的,不退還發(fā)包人已付定金;已開始設(shè)計工作的,發(fā)包人應(yīng)根據(jù)設(shè)計人已進行的實際工作量,不足一半時,按該階段設(shè)計費的一半支付;超過一半時,按該階段設(shè)計費的全部支付。
7.2發(fā)包人應(yīng)按本合同第五條規(guī)定的金額和時間向設(shè)計人支付設(shè)計費,每逾期支付一天,應(yīng)承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時,設(shè)計人有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知發(fā)包人。發(fā)包人的上級或設(shè)計審批部門對設(shè)計文件不審批或本合同項目停緩建,發(fā)包人均按7.1條規(guī)定支付設(shè)計費。
7.3設(shè)計人對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設(shè)計人員的錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,設(shè)計人除負責采取補救措施外,應(yīng)免收直接受損失部分的設(shè)計費。損失嚴禁重的根據(jù)損失的程度和設(shè)計責任大小向發(fā)包人支付賠償金,賠償金由雙方商定為實際損失的%。
7.4由于設(shè)計人自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計資料及設(shè)計文件的交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的千分之二。
7.5合同生效后,設(shè)計人要求終止或解除合同,設(shè)計人應(yīng)雙倍返還定金。
第八條其他。
8.1發(fā)包人要求設(shè)計人派專人留駐施工現(xiàn)場進行配合與解決有關(guān)問題時,雙方應(yīng)另行簽訂補充協(xié)議或技術(shù)咨詢服務(wù)合同。
8.2設(shè)計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖,由發(fā)包人自費向有關(guān)出版部部門購買。本合同第四條規(guī)定設(shè)計人交付的設(shè)計資料及文件份數(shù)超過《工程設(shè)計收費標準》規(guī)定的份數(shù),設(shè)計人另收工本費。
8.3本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備,應(yīng)當注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標,設(shè)計人不得指定生產(chǎn)廠、供應(yīng)商。發(fā)包人需要設(shè)計人的設(shè)計人員配合加工定貨時,所需要費用由發(fā)包人承擔。
8.4發(fā)包人委托設(shè)計人配合引進項目的設(shè)計任務(wù),從詢價、對外談判、國內(nèi)外技術(shù)考察直至建成投產(chǎn)的各個階段,應(yīng)吸收承擔有關(guān)設(shè)計任務(wù)的設(shè)計人參加。出國費用,除制裝費外,其他費用由發(fā)包人支付。
8.5發(fā)包人委托設(shè)計人承擔本合同內(nèi)容之外的工作服務(wù),另行支付費用。
8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
8.7本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
8.8本合同一式份,發(fā)包人份、設(shè)計人份。
8.9本合同經(jīng)雙方簽章并在發(fā)包人向設(shè)計人支付訂金后生效。
8.10本合同生效后,按規(guī)定到項目所在省級建設(shè)行政主管部門規(guī)定的審查部門備案。雙方認為必要時,到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規(guī)定的義務(wù)后,本合同即行終止。
8.11本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
8.12其他約定事項:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十三
甲方:
乙方:
經(jīng)雙方認真協(xié)商,就制作貴院展廳一事,甲乙雙方達成如下條款:
一、乙方按照設(shè)計方案,負責新增展廳展架及內(nèi)容板的制作,并負責施工質(zhì)量。
二、展架為_______,(走廊為2.38m)統(tǒng)一使用八棱柱系列組合式標準展具;展板62塊,由乙方配齊相應(yīng)的八棱柱、白板、聯(lián)板、鎖頭、射燈等配件,具體數(shù)量見預算;內(nèi)容板數(shù)量是62塊,尺寸為0.9m1.35m(原展廳展具不動,內(nèi)容適當調(diào)整)。
三、乙方按甲方同意的設(shè)計方案進行制作。在安裝中,根據(jù)展廳實際情況進行小的變動調(diào)整,屬允許范圍,如有較大設(shè)計變動,需甲乙雙方代表協(xié)商決定。
四、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的制作,并對內(nèi)容部分進行嚴格的編審、校對把關(guān)。制作內(nèi)容版的資料由甲乙雙方提供,乙方也將提供部分美術(shù)效果資料,并負責美術(shù)設(shè)計制版。
五、展廳的制作工期由甲乙雙方協(xié)商確定,一般為資金到乙方帳戶起45天時間完工。如因甲方原因,如案例資料提供、審查內(nèi)容、資金、定稿簽字等方面事宜耽誤的時間,乙方不負責任,制作的時間也將順延。
六、乙方保證在施工期間不得損壞場地建筑,如有損壞應(yīng)照價賠償。
七、制作費用。合同簽訂5個工作日內(nèi),甲方支付乙方首期制作費用,剩余款項待工程完工驗收后,5個工作日內(nèi)向乙方一次性結(jié)清。
八、甲方應(yīng)在乙方正式進入展廳安裝展覽之前,完成燈光布置(燈光要特別明亮,要能看清展板上的小字)、窗簾安裝、地面、墻面粉刷(如需要)等工作。特別是應(yīng)將燈光開關(guān)移至進門門框5公分位置,防止裝上展架后,將開關(guān)擋住,造成使用不便。
九、本合同未涉及事宜,由甲乙雙方本著制作好展廳的原則協(xié)商解決,單方面決定無效。
十、甲方有完好無損接受乙方發(fā)去的展具的義務(wù)。
十一、本合同共印2份,甲乙雙方各持1份。
甲方:乙方:
代表簽字(蓋章)代表簽字(蓋章)。
____________年___月___日。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十四
(甲方)發(fā)包人:
(乙方)承包人:
法定代表人:
(甲方)委托(乙方)承包人建造1#廠房建造工程,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂合同,合同依據(jù)如下:
依《^v^合同法》《^v^建筑法》《建設(shè)工程勘察設(shè)計市場管理規(guī)定》去執(zhí)行。
國家及地方有關(guān)建筑工程管理法規(guī)和規(guī)章。
建筑建設(shè)工程,設(shè)計院設(shè)計建造施工圖批準文件去執(zhí)行。
本合同建造項目內(nèi)容:名稱、規(guī)模、階段完工時間表、投資及建筑工程費用表見下表:所有報價以設(shè)計院設(shè)計施工圖紙要求標準去建造、施工,1#廠房報價如下表格:
乙方承包甲方所發(fā)包之工程,為確保乙方能準時保證按時完工交付甲方使用,乙方5%的保修金。
乙方保證按工程進度,準時或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建設(shè)中途無法繼續(xù)施工,經(jīng)雙方協(xié)商解決。
若乙方無法繼續(xù)施工或未能履行合同的建設(shè),甲方可全權(quán)決定收回乙方已蓋好或尚未建設(shè)完成的工地現(xiàn)場。
乙方若停工十日以上,未能繼續(xù)依合同建造,甲方可書面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建設(shè)團隊簽約施工,繼續(xù)完成乙方未完成的建造工作,甲方不承擔乙方所投放施工的建造費用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授權(quán)和工程建設(shè))。
本合同建造費,估算為人民幣,甲方需依工程進度和合同要求,準時付款給乙方。付款支付如附件一。
(甲方)發(fā)包人按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向(乙方)提交資料及文件,并對其完整性、正確性負責,(甲方)發(fā)包人不得要求(乙方)承包人違反國家有關(guān)標準進行建造。
(甲方)發(fā)包人變更委托建造項目、規(guī)定、條件或因提交的資料錯誤,或所提交資料較大修改,以致(乙方)承包人需返工時,雙方除需另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議(或另訂合同),重新明確有關(guān)條款外,(甲方)發(fā)包人應(yīng)按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造費用。
在未簽訂合同簽(甲方)發(fā)包人已同意,(乙方)承包人為(甲方)發(fā)包人所作的各項估計,報價應(yīng)按收費標準相應(yīng)支付建造費用。
(乙方)承包人應(yīng)保護(甲方)發(fā)包人的知識產(chǎn)權(quán),設(shè)計方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計算軟件和專利設(shè)計。未經(jīng)(甲方)發(fā)包人同意,(乙方)承包人不可向第三人轉(zhuǎn)讓或用于好本合同外的項目。
(乙方)承包人應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程及(甲方)發(fā)包人提出的施工圖要求,進行施工建設(shè),按合同規(guī)定的進度要求,提交質(zhì)量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質(zhì)。
(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少為年。
在合同履行期間,(甲方)發(fā)包人要求終止或解除合同,(甲方)發(fā)包人應(yīng)根據(jù)(乙方)承包人已進行的實際工作量支付賠償給(乙方)承包人。
(甲方)發(fā)包人應(yīng)按本合同規(guī)定的金額和完成的工程進度項(乙方)承包人支付建造工程費。逾期支付每周應(yīng)承擔支付千分之一的逾期違約金,逾期超過30天時,(乙方)承包人有權(quán)暫停履行下階段的工程工作,并書面通知(甲方)發(fā)包人。
(乙方)承包人對圖紙資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤應(yīng)立即和設(shè)計院溝通修改和補充。由于(甲方)圖紙資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,(乙方)承包人除書面通知甲方,并負責采取補救措施外,不承擔任何責任。
合同生效后,(甲方)發(fā)包人要求終止或解除合同,(甲方)發(fā)包人應(yīng)25%總造價款作為(乙方)承包人的賠償。
本工程設(shè)計資料及文件中,建筑材料、建筑構(gòu)件和設(shè)備,都注明其規(guī)格、型號、性能等技術(shù)指標,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。
由于不可抗力因素致使合同無法履行時,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。
本合同發(fā)生爭執(zhí)時,雙方當事人應(yīng)及時協(xié)商解決,也可以由當?shù)匦姓鞴懿块T調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當事人同意由仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構(gòu),事后又未達成仲裁書面協(xié)議的,可向人民法院起訴。
本合同一式三份,發(fā)包人二份,承包人一份。
本合同經(jīng)雙方簽章并在(乙方)承包人向(甲方)發(fā)包人支付工程質(zhì)量保證金后生效。
本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議,有關(guān)協(xié)議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等,均為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
標準工程建設(shè)設(shè)計合同篇十五
甲方:__________________(以下簡稱甲方)。
乙方:__________________xx公司(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,就甲方委托乙方廣告制作事宜,達成如下協(xié)議,并共同遵守:
一、項目內(nèi)容。
制作內(nèi)容:以甲方簽字認可或甲方提供的方案為準。甲方須保證向乙方提供的文字、圖片內(nèi)容應(yīng)符合國家政策、法律、法規(guī),內(nèi)容真實。(乙方對廣告真實性不承擔責任)。
1、甲方指定乙方為甲方的廣告制作公司,廣告制作期限為________年,自________年____月____日到________年____月____日。
2、雙方約定每月______號為結(jié)帳日。
3、付款方式采取月結(jié)結(jié)帳方式,乙方在每月的____日把制作明細單發(fā)給甲方,甲方核實后,在當月的____日把帳款付給乙方。
4、合同期限為________年,到期需續(xù)約時,雙方提前______個月再次協(xié)商。
5、結(jié)帳價格按報價單結(jié)算。
二、雙方權(quán)利與義務(wù)。
甲方:
1、甲方必須向乙方提供乙方在制作設(shè)計中所需的相關(guān)資料;。
2、對乙方在制作、施工過程中所涉及到的市容及城管方面的問題,由甲方全面負責協(xié)調(diào)。
3、如因甲方在乙方施工過程中更改項目或其他原因造成的延工、停工等,由此產(chǎn)生的費用由甲方承擔。
4、甲方必須按合同簽定的定額結(jié)帳方式按時支付乙方的款項。
5、合同簽訂甲方不得撤消本合同。
乙方:
1、乙方對以上報價制作項目不屬保修范圍。
2、合同簽訂乙方不得撤消本合同。
3、乙方必須保證質(zhì)量,不得偷工減料。
4、交貨時間:根據(jù)客戶業(yè)務(wù)量和要貨時間,合理進行安排。
三、驗收。
每次送貨,簽字后視為驗收合格。
四、違約責任。
1、違反本合同項下條款,視為違約,違約方應(yīng)賠付另一方廣告費人民幣:貳萬元;。
2、如合作中甲方出現(xiàn)結(jié)款不及時的現(xiàn)象,乙方有權(quán)單方面取消合作,并追究甲方責任。
五、本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成由阜陽仲裁委員會仲裁處理。
六、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。從雙方簽訂日起生效。