在商業(yè)交易中，雙方簽訂合同意味著彼此的權責關系明確。在簽署合同之前，雙方應仔細審查和評估合同的內容，確保自身權益受到保護。在這里，我們?yōu)槟砹艘恍┚x的合同模板，供您選擇使用。
工程施工合同書樣本篇一
甲方：
乙方：
甲方現將在的樓建設工程承包給乙方施工，為維護上方的權益，特訂如下條款：
一、建設規(guī)模。
建筑面積約9097平方米。
二、建設地點。
三、承包方式：
包工不包料，但乙方包提供鐵釘、鐵絲、扎絲，乙方自備建筑用模板、方木、腳手架、鋼管，所有施工機械設備及所需施工工具等。
1、樁頂標高以上的土方開挖、回填及甲方提供施工圖紙所有施工內容(含外墻磚飾、散水以內所有土建項目、水及電安裝入戶)。
2、乙方負責廚、衛(wèi)、臥的排氣及空調管道的預留孔及補縫，安裝由甲方負責。
3、單包不含項目：塑鋼窗、進戶門、衛(wèi)生間及屋面防水、油漆涂料工程，但乙方必須配合這些項目的施工。
4、乙方負責施工日志及按其施工進度做好砼、砂漿試塊的制作及工程資料的整理工作。
五、建設工期。
六個月總工期，乙方于201x年10月10日進場開工，在201x年5月30日前完成工程，含春節(jié)假日20天。遇不可抗拒的自然因素，工期順延。
六、承包價格。
元/平方米，總承包價以實際面積為準，超出圖紙部分另行協(xié)商。
七、付款方式。
第一次付款，所建項目的基礎及六層結構現澆砼澆筑完成后付本階段工價的50%，每向上施工4層完工支付已完工作量工價50%，第三次付款，主體結構封頂付其本階段工價80%：第四次付款在裝飾裝修完成60%時，支付已完裝飾裝修工程工資的50%，具備工程竣工驗收條件，支付已完工程工資的85%，工程竣工驗收后，支付已完工程工資的90%。工程竣工驗收后180天時，支付已完工程工資的95%，留5%工資作為工程質量保修金，按工程質量保修書執(zhí)行。
1、雙方各自在建設管理部門辦理相關的建設手續(xù)，相關部門的手續(xù)有關費用各自承擔(包括稅、費)。
2、甲方提供完整建筑施工圖紙給乙方，如有設計變更提前書面通知給乙方。
3、乙方提前拿材料計劃給甲方，甲方按期吧材料組織到現場。甲方按施工圖所含項目材料供給乙方，乙方未按規(guī)范施工而浪費的材料，由乙方承擔相關費用。若甲方材料供應不及時造成的乙方停工待料，甲方應承擔乙方損失。
4、甲方保證施工現場“三通一平”(路通、水、電到場)。甲方負責乙方施工周邊關系，不影響正常施工。提供乙方施工人員臨時住房，其乙方生活用水用電自理，工程用水、電費用甲方負責。
5、乙方在施工中必須服從甲方現場管理人員和地方建設管理部門管理。
6、乙方在施工前，必須編制施工組織設計方案并報甲方或甲方委托的監(jiān)理單位批準，在施工過程中必須按其施工工藝要求施工，不得任意改變設計，乙方要派專職施工員及質檢員對現場進行管理。
九、違約責任。
若乙方因施工組織不力，造成的工期拖延，甲方按每平方米5.00元作為處罰，按時交付5.00元返還給乙方作為獎勵。安全生產的保證金每平方按5.00元作為獎罰，工程施工過程中，至工程交付無安全事故，按每平方米5元作為獎勵。
十、安全文明施工。
1、乙方在施工過程中所發(fā)生的一切安全責任事故自行負責。
2、乙方必須要做到活完現場清，節(jié)約原材料。
3、乙方必須有專人操作機械設備。
4、乙方必須要按“安全操作規(guī)程”施工，施工電路不能亂打亂接。
十一、質量要求。
乙方施工工程質量必須達到國家合格驗收標準，否則因質量問題發(fā)上的一切損失全額由乙方承擔。
十二、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十三、本合同自簽訂之日起生效。
十四、本合同壹式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
工程施工合同書樣本篇二
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協(xié)商，由乙方承包泥工作業(yè)施工任務，為明確雙方的權力與義務，特制定本協(xié)議，以便共同遵守。
1、工程名稱：xxxx。
2、工程地點：xx一路。
3、結構類型與層數：框剪結構三十三層（地下一層）。
1、乙方按圖施工，確保承包范圍內的部分項工程質量達到國家或地方相關的驗收標準和規(guī)范要求，凡不符合國家驗收規(guī)范及項目部要求的，乙方必須返工，并承擔返工所有工料費用，另外甲方有權追究乙方造成的工期和材料損失。
2、嚴格執(zhí)行質量“三檢”制度，每道工序完成后，乙方根據項目部要求首先進行自檢、互檢、交接檢，對不進行自、互檢、交接檢或在項目部檢查中屢次出現同類問題時，每發(fā)生一次，罰款200元，以此類推。
3、乙方作業(yè)人員必須配合項目部施工員、質安員工作，項目部施工員、質安員在施工過程中或驗收時提出的整改意見，乙方必須依照執(zhí)行，對拒不執(zhí)行整改意見的，或整改不及時的，或整改后仍達不到質量要求的每次罰款200元，以此類推。
1、乙方班組長為安全第一責任人，必須配合甲方及項目部做好進場及日常安全工作。
2、乙方應做好班內安全教育，上班前進行安全檢查教育交底，下班后進行安全總結，并作好安全教育記錄，提高班組人員安全檢查意識。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行國家、地方和項目制定的安全操作規(guī)程、安全管理細則、安全管理制度及治安管理條例。
4、甲方為乙方作業(yè)人員辦理了工傷事故意外傷害保險。如發(fā)生工傷事故，乙方必須第一時間通知甲方，使甲方及時向保險公司報案。如發(fā)生工傷事故，除保險公司可賠的費用外，其他一切損失及費用（含誤工費、營養(yǎng)費、陪護費、交通費等）由乙方全權承擔。保險公司理賠范圍：2000元以上3萬元以下的醫(yī)療費用、20萬元以下的傷殘費用、60萬元以下的一次性死亡賠償金。
5、乙方及乙方作業(yè)人員自愿接受甲方及項目部的《安全處罰條例》，并嚴格按照《安全生產責任書》規(guī)定的內容作業(yè)。
乙方應按項目部下達的施工進度計劃及施工員的安排組織施工，計劃地下室工期為10天、主體各層平均工期為5天（含砼澆筑時間），除特殊原因報項目部批準同意外，進度必須按計劃或提前完成。由于乙方原因連續(xù)三次達不到工期要求，甲方勒令乙方無條件退場，乙方無條件服從。
施工圖范圍內工作量；
常用工具及附件自備（等）。
本工程采用的承包方式。
在合同承包范圍內，乙方完成規(guī)定的工作內容，且施工質量驗收合格、工期、安全及文明施工等均達到甲方及項目部要求，承包結算單價為：（如施工質量達到項目部要求每平方米獎元，此工程款工程全部驗收后支付）；實行合同總價包干，以上包干單價中已包括各種工資、津貼、質量優(yōu)良獎勵、工期獎勵、施工安全獎、文明施工獎、運輸裝卸費、節(jié)假日加班、夜班、趕工補貼、自備工具用具費、勞保費、2000元以下工傷事故的醫(yī)療費、誤工費、差旅費、管理費等各種費用。（本工程有合同工外點工出現，經甲乙雙方協(xié)商，確有合同外點工出現時，按200元/工日計算。注：按設計院供給的施工圖及圖紙會審、設計變更為結算依據，如另有設計變更則另做增減。
1、甲方按現場負責人簽發(fā)的施工任務單工作量及合同約定的單價與乙方結算。
2、乙方承包范圍的工作未完成就要求退場或因乙方施工質量、安全及文明施工達不到甲方及項目部要求，或不服從甲方及項目部現場管理致使甲方責令其退場，則乙方無條件退場，且不合格的樓層不予結算。
3、付款方式:工程結算前，項目部以借現金的方式支付班組人員的生活費，生活費標準為40元/天（每月生活費在每月結算時扣除），具體付款方式如下：每月按工程量的xx元/m2的80%付勞務工資，付到總工程量的xx元/m2的90%勞務工資，付到總工程量的xx元/m2的95%勞務工資；各棟二次結構付到工程量的xx元/m2的90%勞務工資，二次結構全部做完清運付到xx元/m2的95%勞務工資，其余工程待裝飾工程全部完工驗收后五個月內付清全部的勞務工資。
4、結算付款時，嚴格兌現本合同規(guī)定的其它獎罰條款。
1、乙方向甲方繳納合同履約保證金。甲方收到乙方履約保證金后須向乙方出具收款憑證，乙方應妥善保管該收款憑證。
2、合同履約保證金所含內容包括在履行本合同過程中需要乙方嚴格遵守的規(guī)定，如：人員統(tǒng)計管理、工期、質量、安全、環(huán)境保護、文明施工、支付農民工資、遵紀守法等。若達不到所規(guī)定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額；若發(fā)生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，并賠償由此給甲方造成后果。
3、本工程完工后，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經項目部驗收符合本合同規(guī)定的要求，則甲方在15個工作日內返還乙方的履約保證金。
1、乙方指定為現場負責人。乙方現場負責人不得擅自離開施工現場，且每月考勤天數不得低于25日。如因特殊情況確需離開時，須向甲方及項目部棟號負責人請假并委托代理負責人。未履行請假手續(xù)者，每脫崗1日，罰款1000元。施工過程中，如無甲方及項目部指令，乙方不得擅自停工，如發(fā)生，乙方須賠償甲方由此造成的一切損失，并根據對工程影響大小，罰款1000至10000元。
2、乙方承包工程不得轉包。
3、乙方必須做好承包范圍內的成品和半成品保護工作并不得破壞其它范圍內的成品和半成品，否則按損失狀況，加倍處罰。
4、甲方有權辭退乙方不聽指揮和不聽安排的人員；如乙方不能滿足甲方及項目部對其工期、質量、現場安全及文明施工等各種要求，甲方有權勒令乙方停工整頓直至終止合同，由此造成的損失由乙方承擔。
5、工期：因停水、停電、項目部機械設備故障以及材料供應不及時等由項目部原因造成乙方工作超過八小時延誤且無法進行其它工序的工作，經項目部確認后按實際時間順延工期。
6、所有勞保費用包含在包干單價中，乙方須隨時做好雨天施工的準備，小雨天氣必須組織施工。但應配備雨天施工所需的雨衣、雨鞋等勞動保護用品，搞好防寒和防暑工作。
7、本合同如有未盡事宜，由雙方協(xié)商一致后另簽補充協(xié)議。
以上條款自雙方簽字之日起生效。
本合同附件（《安全處罰條例》、《安全生產責任書》、《承諾書》）和甲方及項目部的相關管理制度，與本合同具有同等法律效力。
此合同一式二份，甲乙雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：
工程施工合同書樣本篇三
電話：_______________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
拆遷戶(以下簡稱乙方)____________________。
電話：_______________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
根據________建筑安裝工程的建設需要，經規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;。
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設(甲方)____________(公章)拆遷戶(乙方)____________(公章)。
工程施工合同書樣本篇四
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程名稱：農產品加工配送中心項目(包括辦公樓、冷庫、加工車間及附屬設施，具體內容以雙方確認的工程圖紙為準。)。
二、工程地點：城區(qū)工業(yè)集聚區(qū)。
三、承包方式：包工包料(包括建筑材料、人工、機械設備、工具用具、周轉材料、對焊接頭及安全文明設施)。
四、承包范圍。
1、施工圖紙范圍內自機械挖土人工配合清土破樁頭開始到竣工驗收(包括門窗、柔性防水、外墻保溫、內外墻涂料、消防安裝);并包含為完成承包工程所必須進行的其他性輔助工作(如預留孔、預留埋管、上下水工程、暖氣管道、建筑垃圾清理及廢料的粉碎與使用、材料堆放與試塊的制作)。
2、現場臨建的搭拆。
3、小型材料：扎絲、鐵釘、膠帶、焊條、鐵絲，墊塊支撐、雙面膠等。
五、開工日期：年月日?？⒐と掌冢耗暝氯铡?BR> 1、辦公樓共x層，總建筑面積平方米。
2、其它建筑面積計算方法按工程圖和現行建筑面積計算規(guī)則執(zhí)行。
3、本工程包工包料，執(zhí)行大包價：每平方米元。
七、付款方式。
工程竣工驗收合格后，甲方于年月底付清乙方的全部工程款(乙方須提供正式建筑業(yè)發(fā)票)。
1、甲方責任：
(1)每個單體工程向乙方提供叁套完整圖紙，并進行圖紙交流，如有變更應在第一時間通知乙方，避免造成不必要損失。
(2)負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環(huán)境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程勒令乙方期限整改。
(3)給乙方配備現場施工用電、用水及生活用電、用水。
(4)為乙方施工提供方便條件，以便保證各種材料物資順利供應到現場(鋼材、商品砼、水泥、大沙、石子、磚等)。
(5)保證按時給乙方撥付工程款。
2、乙方責任：
(1)組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術人員，配備專職人員負責現場協(xié)調及會議的出席，安全文明施工，主要負責人保證吃住在現場。
(2)向甲方上報施工隊的人員名單，包括資質及各種上崗證件，保證農忙季節(jié)不停工。
(3)乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度，不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)嚴格執(zhí)行特種工種持證上崗，如：塔吊工、電焊工、電工等特殊工種。
(5)嚴格規(guī)范施工，保證每個分項分部工程符合標準，凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成的罰款由乙方自己承擔，并且因工程不達標造成的返工、誤工等一切損失由乙方承擔。
(6)因乙方設備、技術或人員原因導致甲方材料損失，由乙方承擔賠償責任。
(7)施工中注意安全施工，如發(fā)生大小事故，全部由乙方承擔。
(8)嚴格按合同工期完成，每拖延一天罰款1000元。
1、雙方必須自覺遵守、執(zhí)行建設部《建筑施工安全檢查標準》，以及有關的各項規(guī)范，自覺遵守當地政府、有關安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)范標準及各項規(guī)定，切實保障施工人員的安全與健康。
2、乙方應有安全管理組織體制，包括抓安全生產的領導，各級專職、兼職的安全員，應有各工種的安全操作規(guī)程、特種作業(yè)人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制、定期安全檢查制度、安全教育制度等。
3、乙方必須嚴格遵守有關安全生產法規(guī)、制度和規(guī)程，并按經濟合同有關條款加強自身管理，承擔安全施工及監(jiān)管的主體責任。因工作疏忽或措施不力造成安全事故時，由責任方承擔事故責任和一切損失。
1、乙方必須遵守現場安全文明施工的各項管理規(guī)定，必須符合公司現場標準化布置的要求，按公司的規(guī)定執(zhí)行。
2、乙方應采取一切合理的措施，防止其勞務人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費用由乙方自己負責。
3、乙方工人和管理人員要舉止文明，行為規(guī)范，遵章守紀，對人有禮貌，禁止上工時喝酒尋釁滋事。
4、現場必須做到節(jié)約用料及隨用隨清，否則加倍罰款。
自年月日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合同的全部施工內容及工程款付清后自動廢止。本合同書條款雙方必須嚴格執(zhí)行，如出現違反本合同條款的情況，由責任方承擔一切經濟損失。
十二、附則：
1、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，可到當地法院仲裁。
2、本合同一式三份，由甲乙雙方各執(zhí)兩份，本合同經雙方簽字蓋章后生效。
工程施工合同書樣本篇五
甲方：
乙方：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包工程內容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。
四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。
五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿后，退還質保金。
六、甲、乙雙方的權利和義務：甲方有權監(jiān)督乙方的工程質量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現任何安全事故，一切后果由乙方承擔。
在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。
七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。
八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內，乙方在接到甲方通知后24小時內，必須派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同書樣本篇六
發(fā)包方(以下稱甲方)：
承包方(以下稱乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程建設施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
橋梁工程內容包括土石方、砌石、橋墩等所有下部結構和橋面、扶手等所有上部結構。
二、承包價格。
本工程承包價格為元(大寫：)。
本工程總工期天，自簽訂合同時起至20xx年月日止完成全部合同工程的施工。
四、工程質量要求。
1、嚴格按照橋梁設計文件、圖紙、技術規(guī)范和現行的技術標準，規(guī)范進行、文明施工。
2、各建設環(huán)節(jié)必須保證全部達到合同約定的要求，以及國家現行的工程質量檢驗評定標準。
五、工程結算。
開工時，甲方付給乙方工程總價款的60%作為啟動資金;待工程完工質量檢驗合格后再撥付工程款的35%;留5%作為工程質量保證金，質保期為2年。
六、甲乙雙方權利和義務。
1、甲方委派質檢人員對乙方的工程施工進行監(jiān)督，對不符合技術規(guī)范及質量要求的操作，有權要求乙方改正或停工整頓。
2、乙方保證嚴格按照設計文件要求進行施工，嚴禁“偷工減料、以次充好”，確保工程質量和進度。
3、乙方要做好施工前的準備工作，施工時不能影響正常的交通秩序;完工后要把廢料、垃圾和臨時設施等從現場及時清除，做到工完場清。
七、違約責任。
1、甲方應按照工程和合同約定，在乙方提出申請、組織驗收、完善各類手續(xù)后10天內研究撥付乙方工程款;逾期不撥付，每超一天，賠付乙方工程總價款的2%的違約金。
2、乙方建設的橋梁達不到合同要求和質量標準，乙方必須返工和修復，其費用由乙方承擔;不能按時完工，每超一天扣除工程總價款的2%。
八、合同生效與終止。
本合同自甲乙雙方簽訂后生效，工程正式驗收合格，雙方結清帳款即告終止。
九、其它。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，存檔一份。本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)調解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同書樣本篇七
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)。
承包人：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著自愿公平、平等互利、誠實信用的原則，就20xx年海門城鄉(xiāng)公交候年亭及公交站牌工程，共同協(xié)商并達成如下協(xié)議：
一、工程名稱、地點、內容：
1、工程名稱:海門城鄉(xiāng)公交候年亭及公交站牌工程;。
2、工程地點:海門—六甲線、海門—包場線;。
3、工程內容:候車亭及站牌制作、安裝。
二、開竣工日期:
l、工程開工日期:20xx.4.20;
2、工程竣工日期:20xx.6.15。
三、工程質量、標準及要求：
1、工程質量:符合國標,工程質量合格;。
2、缺陷責任期:驗收合格后貳年;。
3、甲方指派江歡歡為現場代表,負責現場管理。當乙方出現質量、進度等問題時,現場代表有權要求承包人停工、返工和清退出場。乙方按甲方的工程質量、進度要求進行施工。該工程的所有材料必須是經甲方和監(jiān)理檢測合格的產品,并符合業(yè)主招標文件的要求。如不能通過業(yè)主的驗收,由此造成的更換、更新、返工、工期等一切損失均由乙方承擔。
四、工程數量及造價:候車亭13座,每座23000元,站名牌/套,每套/元,合計大寫:貳拾玖萬玖仟元整,小寫:299000.0元。稅金由乙方開票支付。
五、結算方式。
工程按時完成、驗收合格并經甲方確認實際工程量。工程竣工后一個月內支付至合同款的70%,滿一年后支付至90%,兩年缺陷責任期結束結清余額。
六、乙方應按規(guī)定對施工人員進行安全培訓,做到安全作業(yè)、文明施工。在施工過程中出現的一切責任事故均由乙方負責，甲方概不負責。簽訂合同后乙方繳納履約保證金貳萬玖仟元整。
七、本合同履行中如發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商解決。合同一方可向當地人民法院起訴。
九、本合同一式四份,雙方各二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同書樣本篇八
____________（方)因___________________原因，要求提前解除與_______________(方）于_____年______月______日簽訂的勞動合同。經協(xié)商，雙方同意根據___________________（勞動法或勞動管理的有關規(guī)定），從_________年______月______日起，解除勞動合同。甲方按規(guī)定支付（不支付）乙方經濟補償金_________元。
本協(xié)議一式兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________。
乙方（簽名）：_________。
____年____月____日。
工程施工合同書樣本篇九
發(fā)包方：
承包方：
場隊。
包工包料。
自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。
架設10線路700米，導線采用g-50型。
1.甲方有權派監(jiān)理人員對工程質量進行監(jiān)理，乙方必須接受甲方監(jiān)理人員的現場技術監(jiān)理，對不符合質量的施工路段及時進行返工。
2.甲方做好各項協(xié)調工作，保證乙方能順利的施工。
3.乙方施工所用的材料廠必須符合電力規(guī)范要求。
4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產管理，凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承擔。
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災害外)，每延長一天罰款元。
2.工程完工后，經驗收不合格的路段及保修期內出現質量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。
3.工程經驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。
1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
________年____月____日________年____月____日。
工程施工合同書樣本篇十
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）。
承包人：（以下簡稱乙方）。
為了確保場鎮(zhèn)居民生產生活安全并消除安全隱患，加快城鄉(xiāng)綜合治理建設，特維修場鎮(zhèn)河堤。為了確保河堤堡砍工程質量，依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就該工程施工有關事項協(xié)商一致，特訂立本合同。
1.修建一條長米（底寬米、頂寬米、平均高度為米）的河堤堡砍。
2.沿新修河堤擴寬街道。
3.增加工程由甲、乙雙方現場指定，并由雙方施工現場管理人員簽字認定。
三、
合同工期。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
四、工程造價及付款方式。
1.該工程采用清單報價的方式，由甲、乙雙方根據當地建材市場行情、人工工價共同核定單價，并排現場工作施工代表計量簽字作為本工程決算預計（項目報價清單附后）。
2.雙方協(xié)商河堤元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后實際驗收方量為準。
3.稅費按照國家相關稅收規(guī)定，由乙方交稅，除此甲方不支付任何費用。
4.該工程甲方驗收合格后，甲方在十日內按照工程造價的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質量保證金。半年后，經甲方檢查無質量問題再兌現，或以此款進行修復。另特殊情況雙方協(xié)商約定付款時間。
五、質量要求。
該工程必須（開取塊石修建，墻面均勾縫水泥抹平）按照甲方要求嚴格施工。如果發(fā)生質量及安全問題，均由乙方負責，返工維修及承擔安全事故責任，以確保工程質量及安全施工。
六、安全工作。
乙方在施工中必須大力宣傳安全常識，加強安全工作防護設備，財產、物資安全管理。按照安全操作規(guī)定施工。對在施工中出現的財產、人生安全事故，甲方概不負責。
七、違約責任。
甲、乙雙方如違約，依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)劃分責任。
八、其它。
未盡事宜，甲、乙雙方可協(xié)商解決，并用補充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。
甲方：
乙方：
工程施工合同書樣本篇十一
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》及其它有關法律、法規(guī)，結合本工程實際情況和甲方施工任務的要求，遵循“平等、自愿、誠信”的原則，建立勞動合作關系。經雙方充分協(xié)商，一致同意簽訂本合同，須共同遵循。
第一條工作內容及造價：
甲方要求在西山寺指定的地點打一口井，直徑為300毫米，深度為160米，鋼套管直徑為273毫米，水泵為大廠品牌泵，水泵出水方量每小時不小于五立方米，下泵鋼管直徑為寸半鋼管，水泵房及檢查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米-2.4米-2.8米，檢查井深1.6米，直徑為1米。泵房需要的磚由甲方提供，其余材料由乙方購買、水泵房配電柜及下泵電攬線由乙方購買，泵房含散水、屋頂防水、室內抹灰、磚鋪地)，變壓器到泵房的電纜線由甲方提供。乙方將水房外水管壓至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，為50毫米塑料管。
第二條工程款。
總工程造價為玖萬元，工程完工驗收合格后甲方給施工單位兩萬元，剩余款年底前付至捌萬伍仟元。其余款至保修期滿后付清。
第三條施工工期。
農歷五月底前完成。每推遲一天罰100元。
第四條工程要求。
(一)甲方：乙方所用材料必須經甲方驗收合格后方可使用，打井深度按實結算，每米按500元計算，不足部分給予扣除。
(二)乙方對本合同勞動工程分包范圍內的工程質量向甲方負責，嚴格按照施工驗收規(guī)范、有關技術要求精心組織施工，確保工程質量達到原定的標準;投入足夠的人力、物力。保證工期;乙方發(fā)生的各種經濟上糾紛、違法亂紀事件由乙方自行解決，并承擔相關的責任，負責教育勞務人員遵紀守法“文明施工、安全生產，嚴禁違章作業(yè)和盲目蠻干”確保施工安全，杜絕傷亡事故發(fā)生。
凡造成人員傷亡或機械設備損壞、丟失等一切安全事故，其全部責任由乙方自行承擔。
第五條工程驗收及保修。
乙方應確保所完成工程質量符合質量驗收標準要求。乙方確保所打水井出水量大小，因地質原因或未打出水造成的經濟損失由乙方承擔，甲方不予負責，工程保修期一年。
第六條其他。
(一)乙方與任何第三方簽訂的經濟及其他協(xié)議等均與甲方無關，如果發(fā)生爭議，甲方不承擔任何責任，由此給甲方造成的損失，甲方有權向乙方追償。
(二)本合同竣工結算后自動終止。
(三)本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(簽名)。
----年--月--日身份證號碼：
工程施工合同書樣本篇十二
承包方:______________。
根據《中華人民共和國經濟。
合同。
法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
1、工程名稱________________;。
2、工程地點________________;。
3、工程計劃批準單位及文號______________;。
4、工程范圍和內容:全部工程建筑面積______平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
1、本工程合同總工期為___天(日歷天從開工之日算起)。
2、本工程開工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
3、如遇下列情況，經發(fā)包方現場監(jiān)理工程師或工程師代表簽證后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。
(1)發(fā)包方在合同規(guī)定開工日期前__天，不能交承包方施工場地、進場道路、施工用水，或電源未按規(guī)定接通，影響承包方進場施工者。
(2)明確由發(fā)包方負責供應的材料、設備、成品或半成品等未能按雙方認定的時間進場，或進場的材料、設備、成品或半成品等向承包方交驗時發(fā)現有缺陷，需要修配、改、代、換而耽誤施工進度者。
(3)不屬包干系數范圍內的重大設計變更;提供的工程地質資料不準，使基礎超深;施工方法與設計規(guī)定不符而增加工程量影響進度者。
(4)在施工中因停水、停電連續(xù)影響8小時以上者。
(5)發(fā)包方現場監(jiān)理工程師或工程師代表無故拖延辦理簽證手續(xù)而影響下一工序施工者。
(6)未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款、代購材料價差款而影響施工進度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發(fā)生的火災、地震等)而影響工程進度者。
1、本工程合同總價為人民幣______元。
2、如遇下列情況，合同總價作相應調整:。
(1)合同總價內經雙方確認的暫估價變化;。
(2)在合同工期內政策性調整所發(fā)生的材料差價、工資、費率及其它費用的變化;。
(3)重大設計發(fā)生變更;。
(4)基礎超過設計深度;。
(5)在施工中新增加了工程項目;。
(6)其它。
1、本工程所需的全部建筑材料、構配件、設備等物資的供應方法，經雙方協(xié)商按附件第__辦理。
2、材料、設備供應范圍的劃分和檢驗:。
(1)進口特殊材料、有色金屬統(tǒng)配、部管物資和二、三類電機產品，由發(fā)包方組織供應到現場或指定地點。如在規(guī)定交貨地點之外交貨，其發(fā)生的超運距運費和其他費用由發(fā)包方負責。
(2)成套設備和專用設備，由發(fā)包方負責招標、定貨、供應和商品檢驗后交付承包方。對提前到貨的設備應由發(fā)包方設庫保存，安裝時交付承包方妥善保管，不得挪用，丟失或損壞。
(3)本工程所需材料、設備除在“發(fā)包方供應的材料、設備明細表”明確由發(fā)包方供應外，其余材料均由承包方組織供應。
(4)所有材料設備、成品、半成品均應附有合格證，都要檢查驗收，簽交物資驗收合格單方可進場，已進場的物資未經發(fā)包方許可簽署出場證書，不得運出場外。
(5)已進場的物資，若發(fā)現有不合格者，供料一方必須迅速將其運出場外。
(6)具有合格證書的建筑材料、設備，任何一方如有異議要求檢驗時，可以重新檢驗，檢驗后如屬合格產品，其檢驗費用由要求檢驗的一方承擔;如屬不合格產品，檢驗費用由供料一方負擔。
(7)沒有合格證書，且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等，雙方均不得用于本工程。若屬材料人員失職或其它原因造成不良后果，由責任一方負責。
(8)任何一方強迫對方使用不合格的建筑材料、設備和構配件于本工程的，都要簽證記錄在案，由此引起的一切后果由強迫一方負責。
3、材料價差及實物價格的結算。
(1)發(fā)包方提交的主要材料指標，由承包方采購供貨的，應根據指標的性質、發(fā)生的政策性調價等，以建筑安裝材料預算價格為依據，逐項計算出原價價差或預算價差，均由發(fā)包方負責補差。此價差未包括在本合同承包造價之內的，不得列入工程直接費。
(2)發(fā)包方提供的主要材料實物，按發(fā)包方提供實物時建筑安裝材料價格結算價款。
(3)除發(fā)包方供應的材料、設備外，發(fā)包方指定廠家、品種讓承包方購買和供應其所指定的材料、設備的，其價款按實結算。
(4)發(fā)包方委托承包方代購的材料、設備，按雙方商定的價格，由承包方收取代購款包干使用，發(fā)包方應于本合同簽訂后一天內一次付清。
(5)發(fā)包方提供的材料、設備的指標或實物，必須是本合同工程用的材料和設備，規(guī)格品種與實際需要不相符時，由承包方協(xié)助進行調劑串換使用，由發(fā)包方給付承包方勞務費___元(或承包方不收取勞務費)。
(6)發(fā)包方供應的木材、成材指標或實物、硬雜木均按有關規(guī)定辦理，其量差、價差由發(fā)包方承擔。
1、承包方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受發(fā)包方現場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。
2、發(fā)包方聘用的現場監(jiān)理工程師或工程師代表，必須以書面通知承包方其姓名、身份、所承擔的任務。
3、承包方確定的施工現場負責人及技術負責人、專門技術人員及管理人員，必須以書面形式將其姓名、身份、所分擔的工作通知監(jiān)理工程師或工程師代表。
4、承包方應按工程進度，及時提供關于工程質量的技術資料，如材料、設備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經過設計單位和發(fā)包方同意并簽證后，方可使用。
5、隱蔽工程由承包方自檢后，填寫《隱蔽工程驗收單》通知現場監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗收，監(jiān)理工程師接到通知后__小時內應到現場檢驗，認可簽證后，方可進行下一工序施工。監(jiān)理工程師未接的檢查驗收，承包方經質量檢查部門檢驗確認合格后，即可隱蔽繼續(xù)施工，發(fā)包方應予承認并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議，經復查合格者，其費用由發(fā)包方負責;不合格者，由承包方負責，因此而造成工期損失由責任方負責。
6、電氣照明、通風、水暖、衛(wèi)生工程和機電安裝工程竣工后，必須按照有關規(guī)定進行技術檢驗。屬于單體試車，由承包方負責進行。無論由誰負責試車，雙方均應相互配合，共同進行。試車中需要的動力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術勞務費用等，由發(fā)包方提供。其費用包括在定額內的，由承包方負擔;定額中未包括的，由發(fā)包方負擔。
7、設備安裝工程，由承包方會同發(fā)包方將已完工程(設備基礎)向安裝單位辦理中間交工手續(xù)，并作為竣工驗收的依據。
8、工程竣工驗收，應以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。
9、工程竣工后，承包方按規(guī)定整理提供完整的技術檔案資料，并發(fā)出竣工。
通知書。
經雙方協(xié)商確定驗收時間由發(fā)包方組織有關單位進行竣工驗收。驗收合格后雙方簽署交工驗收證書并將工程移交給發(fā)包方管理如發(fā)包方拖延接收其保管費用和造成的損失由發(fā)包方承擔。
交工驗收中如發(fā)現有不符質量要求，需要返工的工程，應分清責任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好再進行檢驗。竣工日期以最后檢驗合格的日期為準。
10、已竣工未驗收工程，在交工前由承包方負責保管，發(fā)包方不得動用，若發(fā)包方已經使用，即視同交驗。由于承包方原因，應交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經濟損失。
11、工程交工驗收后，土建工程保修期為1年，采暖工程為一個采暖期，水電保修期為半年。保修證書在交工驗收后由承包方填寫交給發(fā)包方。
由施工造成的工程質量問題，發(fā)包方應書面通知承包方并約定時間進行修理。在保修期內承包方拒不修理時，發(fā)包方可動用預留保修款請人修理，超支部分應由承包方負擔。
1、發(fā)包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，均為施工的有效依據，發(fā)包方、承包方均不得擅自修改。
2、施工圖的重大修改變更，必須經原批準、設計單位同意，并于修改前__天辦理設計修改議定單。設計修改議定單經發(fā)包方簽證后，承包方才予實施。議定單和修改圖紙發(fā)出份數與施工圖份數相同，并作為合同的補充文件。
3、當修改圖紙屬于設計錯誤、設備變更、建筑面積(容積)增加、結構改變、標準過高、工藝變化、地質條件與設計不符實際時，其增加的費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷，材料、構配件積壓的實際損失)由責任方負責并調整合同造價。
4、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計的合理化建議，經發(fā)包方、設計單位或有關技術部門同意后實施，其節(jié)約的價值按國家有關規(guī)定分配。
5、在工程施工中發(fā)生下列各項事實之一時，承包方必須立即以書面通知發(fā)包方，要求確認:。
(3)設計圖紙和說明文件中未標明的施工條件發(fā)生了預料不到的特殊困難等。
確認的事實必須在限期內解決。不能如期解決而造成停工的，工期損失由發(fā)包方承擔。
1、發(fā)包方。
(3)根據施工地區(qū)供水、供電、水壓、電壓情況，采取措施滿足施工用水、用電的需要;。
(6)確定建筑物(或構筑物)道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和坐標控制點;。
(8)審核承包方工程進度月報，及時向承包方支付工程進度款;。
(11)組織對工程的竣工驗收，并按合同規(guī)定日期配合承包方辦好決算工作，及時了結工程財務和工程尾款。
2、承包方。
(1)施工場地的平整、施工界區(qū)以內的用水、用電、道路和臨時設施的施工;。
(3)按雙方商定的分工范圍，做好材料和設備的采購、供應和管理;。
(6)已完工的房屋、構筑物和安裝的設備，在交工前應負責保管，并清理好場地;。
(7)提供竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收;。
(8)在合同規(guī)定的保修期內，對屬于承包方負責的工作質量問題，負責無償修理。
1、本合同簽訂后__日內，發(fā)包方支付不少于合同總價的(或當年投資的)__%的預付款，計人民幣___萬元。
2、發(fā)包方收到承包方工程進度月報后，必須在__日內按核實的工程進度支付工程進度款，工程進度款支付達到總合同總價的__%時，逐步按比例開始扣回預付款(或抵作工程進度款)。
3、工程進度款支付達到合同總價款的__%時，不再按進度付款。辦完工驗收后__天內支付__%的價款，留__%的價款存入建設銀行，待保修期滿后連本息一次支付給承包方。
4、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款，應按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規(guī)定處理。
5、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料差款而影響工程進度、造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。
6、本工程造價結算方式按下列情況辦理:。
(1)以審查后的施工圖預算加變更簽證進行結算;。
(3)按標準施工圖單位造價包干結算，包干范圍以外的費用按__等有關規(guī)定結算;。
(4)包干不包料的工程，按預算定額規(guī)定的人工費和機械費及相應的管理費結算;。
(5)招標工程按中標價款結算，中標范圍以外的工程費用，另按__等有關規(guī)定結算。
7、承包方在單項工程竣工驗收后__天內，將竣工結算文件送交發(fā)包方和經辦銀行審查，發(fā)包方在接到結算文件__天內審查完畢，如到期未提出異議，即由經辦銀行審定后撥款給承包方。
1、承包方的責任。
(1)工程質量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同總價的__%償付逾期違約金。
(2)工程交付時間不符合規(guī)定，按合同總價的__%償付逾期違約金。
2、承包方的責任。
(1)未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發(fā)生的實際損失。
(2)工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的停工，應采取措施彌補或減少損失，同時，賠償承包方由此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
(3)工程未經驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由發(fā)包方承擔責任。
(4)超過合同規(guī)定日期驗收，按合同總價的__%償付逾期違約金。
3、發(fā)包方有提前工期要求的，可以實行提前竣工獎，按照合同工期，每提前一天由發(fā)包方按合同總價的__%獎給承包方。
優(yōu)良工程每平方米獎__元。
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，如雙方屬于同一部門時，由上級主管部門調解;調解不成，或雙方不屬于同一個部門的，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規(guī)定議定特殊條款。
其它本合同未言明事項，一律按《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同正本__份，其中發(fā)包方執(zhí)__份，承包方執(zhí)__份，副本__份，分別報送業(yè)務主管部門、工商行政管理局和建設銀行備案。
工程施工合同書樣本篇十三
根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項目。
（一）工程名稱：_________。
（二）工程地點：_________。
（三）工程內容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：_________。
第二條工程造價（預算或概算）。
人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。
工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。
第三條工期。
（一）按定標規(guī)定工期為_________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設批文，辦妥城監(jiān)標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。
（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質量標準和保修期。
（一）工程質量標準按國家現行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
（二）工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應。
（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。
（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。
（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_________。
（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結算。
（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。
（二）根據中國人民建設銀行有關規(guī)定，甲方在合同生效后天內，按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款：
1、建筑工程按當年計劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結算，_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據建設銀行審定的數額，請求辦理支付進度款或結算款。
第七條雙方責任。
（一）甲方責任：
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份，地質勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內（特殊工程六十天內）回復乙方，以此審定的工程預算為調整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、對乙方在施工時發(fā)現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調整合同造價。
5、委派_________為現場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
8、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
（二）乙方責任：
1、收圖后，在開工前_________天內完成施工圖會審，在_________天內編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
相關的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監(jiān)理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同3、委派_________為現場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
住所：_________住所：_________。
甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________。
電話：_________電話：_________。
傳真：_________傳真：_________。
郵政編碼：_________郵政編碼：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
工程施工合同書樣本篇十四
發(fā)包方：山東濰坊科技學院（以下簡稱甲方）。
承包方：山東華浩電力工程有限公司（以下簡稱乙方）。
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條工程概況。
工程名稱：教授新村箱變工程。
工程地點：科技學院教授新村。
工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250kva箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250kva箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250kva箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程。
（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線。
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）。
第二條工程總價。
合同總價為（rmb）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。
第三條付款方式。
2、設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)。
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍。
1、合同范圍為配電房內的`設備。（詳細內容見合同附件）。
3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成所有工程手續(xù)。
第五條甲方職責。
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責。
1、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成；2、變電站高低壓系統(tǒng)依設計圖紙施工及送電；3、協(xié)助甲方向供電公司申請10kv外線施工的手續(xù)；4、自柜體到廠日起履行保固條款；5、開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條技術規(guī)范。
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
第九條解約。
第十條。
合同編號：
2、乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款。
自柜體到廠日起一年內如發(fā)生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
單位地址：單位地址：
賬號：賬號：
合同簽訂時間：合同簽訂時間：
費用計算表。
建設單位：
其他項目費用。
措施項目費用。
工程施工合同書樣本篇十五
1詞語涵義。
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義：
1.1有關合同雙方和監(jiān)理人的詞語。
(1)發(fā)包人：指專用合同條款中寫明的當事人。
(2)承包人：指與發(fā)包人簽訂本合同。
協(xié)議書。
的當事人。
(3)分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當事人。
(4)監(jiān)理人：指專用合同條款中寫明的由發(fā)包人委托對本合同實施監(jiān)理的當事人。
1.2有關合同組成文件的詞語。
(1)合同文件(或稱合同)：指由發(fā)包人與承包人簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術條款：指本合同的技術條款和由監(jiān)理人作出或批準的對技術條款修改或補充的文件。
(3)圖紙：指列入合同的招標圖紙和發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人提供的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)，以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交并經監(jiān)理人批準的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(4)施工圖紙：指上述第(3)項規(guī)定的圖紙中由發(fā)包人提供或由承包人提交并經監(jiān)理人批準的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(5)投標文件：指承包人為完成本合同規(guī)定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發(fā)包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。
(6)中標。
通知書。
：指發(fā)包人正式向中標人授標的通知書。
1.3有關工程和設備的詞語。
(1)工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
(2)永久工程：指按本合同規(guī)定應建造的并移交給發(fā)包人使用的工程(包括工程設備)。
(3)臨時工程：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。
(4)主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
(7)施工設備：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。
(8)承包人設備：指承包人的施工設備。
(9)進點：指承包人接到開工通知后進入施工場地。
1.4有關工期的詞語。
(1)開工通知：指發(fā)包人委托監(jiān)理人通知承包人開工的函件。
(2)開工日期：指承包人接到監(jiān)理人按第18.1款發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。
(3)完工日期：指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。
1.5有關合同價格和費用的詞語。
(1)合同價格：指協(xié)議書中寫明的合同總金額。
(2)費用：指為實施本合同所發(fā)生的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
1.6其他詞語。
(1)施工場地(或稱工地)：指由發(fā)包人提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。
(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件。
(3)天：指日歷天。
二、合同文件。
2語言文字和法律。
2.1語言文字。
2.2法律、法規(guī)和規(guī)章。
適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是中華人民共和國國家的法律、行政法規(guī)以及國務院有關部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。
3合同文件的優(yōu)先順序。
組成合同的各項文件應互相解釋，互為說明。當合同文件出現含糊不清或不一致時，由監(jiān)理人作出解釋。除合同另有規(guī)定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序規(guī)定在專用合同條款內。
三、雙方的一般義務和責任。
4發(fā)包人的一般義務和責任。
4.1遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。
發(fā)包人應在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應承擔由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責任。
4.2發(fā)布開工通知。
發(fā)包人應委托監(jiān)理人按合同規(guī)定的日期前向承包人發(fā)布開工通知。
4.3安排監(jiān)理人及時進點實施監(jiān)理。
發(fā)包人應在開工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人及時進入工地開展監(jiān)理工作。
4.4提供施工用地。
發(fā)包人應按專用合同條款規(guī)定的承包人用地范圍和期限，辦清施工用地范圍內的征地和移民，按時向承包人提供施工用地。
4.5提供部分施工準備工程。
發(fā)包人應按合同規(guī)定，完成由發(fā)包人承擔的施工準備工程，并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。
4.6提供測量基準。
發(fā)包人應按第27.1款和《技術條款》的有關規(guī)定，委托監(jiān)理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其有關資料。
4.7辦理保險。
發(fā)包人應按合同規(guī)定負責辦理由發(fā)包人投保的保險。
4.8提供已有的水文和地質勘探資料。
發(fā)包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對列入合同文件的水文和地質勘探資料負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
4.9及時提供圖紙。
發(fā)包人應委托監(jiān)理人在合同規(guī)定的期限內向承包人提供應由發(fā)包人負責提供的圖紙。
4.10支付合同價款。
發(fā)包人應按第33條、第35條和第36條的規(guī)定支付合同價款。
發(fā)包人應按國家有關規(guī)定負責統(tǒng)一管理本工程的文明施工，為承包人實現文明施工目標創(chuàng)造必要的條件。
4.12治安保衛(wèi)和施工安全。
發(fā)包人應按第29條的有關規(guī)定履行其治安保衛(wèi)和施工安全職責。
4.13環(huán)境保護。
發(fā)包人應按環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章的有關規(guī)定統(tǒng)一籌劃本工程的環(huán)境保護工作，負責審查承包人按第30條規(guī)定所采取的環(huán)境保護措施，并監(jiān)督其實施。
4.14組織工程驗收。
發(fā)包人應按第52條的規(guī)定主持和組織工程的完工驗收。
4.15其他一般義務和責任。
發(fā)包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其他一般義務和責任。
5承包人的一般義務和責任。
5.1遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。
承包人應在其負責的各項工作中遵守與本合同工程有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并保證發(fā)包人免于承擔由于承包人違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的任何責任。
5.2提交履約擔保證件。
承包人應按第6條的規(guī)定向發(fā)包人提交履約擔保證件。
5.3及時進點施工。
承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。
5.4執(zhí)行監(jiān)理人的指示，按時完成各項承包工作。
承包人應認真執(zhí)行監(jiān)理人發(fā)出的與合同有關的任何指示，按合同規(guī)定的內容和時間完成全部承包工作。除合同另有規(guī)定外，承包人應提供為完成本合同工作所需的勞務、材料、施工設備、工程設備和其他物品。
5.5提交施工組織設計、施工措施計劃和部分施工圖紙。
承包人應按合同規(guī)定的內容和時間要求，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監(jiān)理人審批，并對現場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負全部責任。
5.6辦理保險。
承包人應按合同規(guī)定負責辦理由承包人投保的保險。
5.7文明施工。
承包人應按國家有關規(guī)定文明施工，并應在施工組織設計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。
5.8保證工程質量。
承包人應嚴格按施工圖紙和《技術條款》中規(guī)定的質量要求完成各項工作。
承包人應按第29條的有關規(guī)定認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，并應采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
5.10環(huán)境保護。
承包人應遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應按第30條的規(guī)定采取必要的措施保護工地及其附近的環(huán)境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其他因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財產損失。
5.11避免施工對公眾利益的損害。
承包人在進行本合同規(guī)定的各項工作時，應保障發(fā)包人和其他人的財產和利益以及使用公用道路、水源和公共設施的權利免受損害。
5.12為其他人提供方便。
承包人應按監(jiān)理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其他各項工作提供必要的條件。除合同另有規(guī)定外，有關提供條件的內容和費用應在監(jiān)理人的協(xié)調下另行簽訂協(xié)議。若達不成協(xié)議，則由監(jiān)理人作出決定，有關各方遵照執(zhí)行。
工程未移交發(fā)包人前，承包人應負責照管和維護，移交后承包人應承擔保修期內的缺陷修復工作。若工程移交證書頒發(fā)時尚有部分未完工程需在保修期內繼續(xù)完成，則承包人還應負責該未完工程的照管和維護工作，直至完工后移交給發(fā)包人為止。
5.14完工清場和撤離。
承包人應在合同規(guī)定的期限內完成工地清理并按期撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.15其他一般義務和責任。
承包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其他一般義務和責任。
四、履約擔保。
6履約擔保。
6.1履約擔保證件。
承包人應按合同規(guī)定的格式和專用合同條款規(guī)定的金額，在正式簽訂協(xié)議書前向發(fā)包人提交經發(fā)包人同意的銀行或其他金融機構出具的履約保函或經發(fā)包人同意的具有擔保資格的企業(yè)出具的履約。
擔保書。
6.2履約擔保證件的有效期。
承包人應保證履約保函或履約擔保書在發(fā)包人頒發(fā)保修責任終止證書前一直有效。發(fā)包人應在保修責任終止證書頒發(fā)后14天內把上述證件退還給承包人。
五、監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師。
7監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師。
7.1監(jiān)理人的職責和權力。
(1)監(jiān)理人應履行本合同規(guī)定的職責。
(2)監(jiān)理人可以行使合同規(guī)定的和合同中隱含的權力，但若發(fā)包人要求監(jiān)理人在行使某種權力之前必須得到發(fā)包人批準，則應在專用合同條款中予以規(guī)定，否則監(jiān)理人行使這種權力應視為已得到發(fā)包人的事先批準。
(3)除合同中另有規(guī)定外，監(jiān)理人無權免除或變更合同中規(guī)定的承包人或發(fā)包人的義務、責任和權利。
7.2總監(jiān)理工程師。
總監(jiān)理工程師(以下簡稱總監(jiān))是監(jiān)理人駐工地履行監(jiān)理人職責的全權負責人。發(fā)包人應在開工通知發(fā)布前把總監(jiān)的任命通知承包人，總監(jiān)易人應由發(fā)包人及時通知承包人。總監(jiān)短期離開工地時應委派代表代行其職責，并通知承包人。
7.3監(jiān)理人員。
總監(jiān)可以指派監(jiān)理人員負責實施監(jiān)理中的某項工作，總監(jiān)應將這些監(jiān)理人員的姓名、職責和授權范圍通知承包人。他們出于上述目的而發(fā)出的指示均視為已得到總監(jiān)的同意。
7.4監(jiān)理人的指示。
(1)監(jiān)理人的指示應蓋有監(jiān)理人授權的現場機構公章和總監(jiān)或按上述第7.3款規(guī)定授權的監(jiān)理人員簽名。
(2)承包人收到監(jiān)理人指示后應立即遵照執(zhí)行。若承包人對監(jiān)理人的指示持異議時，仍應遵照執(zhí)行，但可向監(jiān)理人提出書面意見。監(jiān)理人研究后可作出修改指示或繼續(xù)執(zhí)行原指示的決定，并通知承包人。若監(jiān)理人決定繼續(xù)執(zhí)行原指示，承包人仍應遵照執(zhí)行，但承包人有權按第44.1款的規(guī)定提出按合同爭議處理的要求。
(3)在緊急情況下，監(jiān)理人員可以當場簽發(fā)臨時書面指示，但監(jiān)理人應在發(fā)出臨時書面指示后48小時內補發(fā)正式書面指示，如監(jiān)理人未在48小時內及時補發(fā)，則承包人可提出書面確認函，聲明已視臨時書面指示為正式指示。
(4)除合同另有規(guī)定外，承包人只從總監(jiān)或上述第7.3款規(guī)定的監(jiān)理人員處取得指示。
7.5監(jiān)理人應公正地履行職責。
監(jiān)理人應公正地履行職責，在按合同要求由監(jiān)理人發(fā)出指示、表示意見、審批文件、確定價格以及采取可能涉及發(fā)包人或承包人的義務和權利的行動時，應認真查清事實，并與雙方充分協(xié)商后作出公正的決定。
六、聯絡。
8聯絡。
8.1聯絡以書面形式為準。
合同中述及的由任何人提出或給出的與合同有關的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等是雙方聯絡和履行合同的憑證，均應以書面形式為準，并應送達雙方約定的地點和辦理簽收手續(xù)。
8.2來往函件的發(fā)出和答復。
上述第8.1款中的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等來往函件均應按合同規(guī)定的期限及時發(fā)出和答復，不得無故扣壓和拖延，亦不得無故拒收，否則由責任方對由此造成的后果負責。
七、圖紙。
9圖紙。
9.1招標圖紙和投標圖紙。
(1)列入合同的招標圖紙僅作為承包人投標報價和在履行合同過程中衡量變更的依據，不能直接用于施工。
(2)列入合同的投標圖紙僅作為發(fā)包人選擇中標人和在履行合同過程中檢驗承包人是否按其投標內容進行施工的依據，亦不能直接用于施工。
9.2施工圖紙。
(1)按合同規(guī)定由發(fā)包人委托監(jiān)理人提供給承包人的施工圖紙，包括工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及合同規(guī)定由發(fā)包人負責的細部設計圖、澆筑圖和加工圖等，均應按《技術條款》中規(guī)定的期限和數量提交給承包人。由于發(fā)包人未能按時提交施工圖紙而造成的工期延誤，應按第42條的有關規(guī)定辦理;施工圖紙中涉及變更的應按第39條的有關規(guī)定辦理。
(2)按合同規(guī)定由承包人自行負責的施工圖紙，包括部分工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖，以及承包人按發(fā)包人施工圖紙繪制的細部設計圖、澆筑圖和車間加工圖等，均應按《技術條款》中規(guī)定的期限報送監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的期限內批復承包人。承包人應對其未能按時向監(jiān)理人提交施工圖紙而造成的工期延誤負責;若監(jiān)理人未在規(guī)定的期限內批復承包人，則應視為監(jiān)理人已同意按上述圖紙進行施工。監(jiān)理人的批復不免除承包人對其提交的施工圖紙應負的責任。
9.3施工圖紙的修改。
發(fā)包人委托監(jiān)理人提交給承包人的施工圖紙需要修改和補充時，應由監(jiān)理人在該工程(或工程相應部位)施工前簽發(fā)施工圖紙的修改圖給承包人，具體期限應視修改內容由雙方商定，承包人應按修改后的施工圖紙進行施工。施工圖紙的修改涉及變更時應按第39條的有關規(guī)定辦理。
9.4圖紙的保管。
監(jiān)理人和承包人均應按第1.2款(3)項所包含的內容，在工地各保存一套完整的圖紙。
9.5圖紙的保密。
未經對方許可，按合同規(guī)定由發(fā)包人和承包人相互提供的圖紙不得泄露給與本合同無關的第三方，違者應對泄密造成的后果承擔責任。
八、轉讓和分包。
10轉讓。
承包人不得將其承包的全部工程轉包給第三人。未經發(fā)包人同意，承包人不得轉移合同中的全部或部分義務，也不得轉讓合同中的全部或部分權利，下述情況除外：
(1)承包人的開戶銀行代替承包人收取合同規(guī)定的款額。
(2)在保險人已清償了承包人的損失或免除了承包人的責任的情況下，承包人將其從任何其他責任方處獲得補償的權利轉讓給承包人的保險人。
11分包。
承包人不得將其承包的工程肢解后分包出去。主體工程不允許分包。除合同另有規(guī)定外，未經監(jiān)理人同意，承包人不得把工程的任何部分分包出去。經監(jiān)理人同意的分包工程不允許分包人再分包出去。承包人應對其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行為負全部責任。即使是監(jiān)理人同意的部分分包工作，亦不能免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。分包人應就其完成的工作成果向發(fā)包人承擔連帶責任。監(jiān)理人認為有必要時，承包人應向監(jiān)理人提交分包合同副本。除合同另有規(guī)定外，下列事項不要求承包人征得監(jiān)理人同意。(1)按第12.1款的規(guī)定提供勞務。
(2)采購符合合同規(guī)定標準的材料。
(3)合同中已明確了分包人的工程分包。
11.2發(fā)包人指定分包人。
(1)發(fā)包人根據工程特殊情況欲指定分包人時，應在專用合同條款中寫明分包工作內容和指定分包人的資質情況。承包人可自行決定同意或拒絕發(fā)包人指定的分包人。若承包人在投標時接受了發(fā)包人指定的分包人，則該指定分包人應與承包人的其他分包人一樣被視為承包人雇用的分包人，由承包人與其簽訂分包合同，并對其工作和行為負全部責任。
(2)在合同實施過程中，若發(fā)包人需要指定分包人時，應征得承包人的同意，此時發(fā)包人應負責協(xié)調承包人與分包人之間簽訂分包合同。發(fā)包人應保證承包人不因此項分包而增加額外費用;承包人則應負責該分包工作的管理和協(xié)調，并向指定分包人計取管理費;指定分包人應接受承包人的統(tǒng)一安排和監(jiān)督。由于指定分包人造成的與其分包工作有關而又屬承包人的安排和監(jiān)督責任所無法控制的索賠、訴訟和損失賠償均應由指定分包人直接對發(fā)包人負責，發(fā)包人也應直接向指定分包人追索，承包人不對此承擔責任。
九、承包人的人員及其管理。
12承包人的人員。
12.1承包人的職員和工人。
承包人應為完成合同規(guī)定的各項工作向工地派遣或雇用技術合格和數量足夠的下述人員：
(1)具有合格證明的各類專業(yè)技工和普工。
(2)具有相應技術理論知識和施工經驗的各類專業(yè)技術人員及有能力進行現場施工管理和指導施工作業(yè)的工長。
(3)具有相應崗位資格的管理人員。
12.2承包人項目經理。
(1)承包人項目經理是承包人駐工地的全權負責人，按合同規(guī)定的承包人義務、責任和權利履行其職責。承包人項目經理應按本合同的規(guī)定和監(jiān)理人的指示負責組織本工程的圓滿實施。在情況緊急且無法與監(jiān)理人聯系時，可采取保證工程和人員生命財產安全的緊急措施，并在決定采取措施后24小時內向監(jiān)理人提交報告。
(2)承包人為實施本合同發(fā)出的一切函件均應蓋有承包人授權的現場機構公章和承包人項目經理或其授權代表簽名。
(3)承包人指派的項目經理應經發(fā)包人同意。項目經理易人，應事先征得發(fā)包人同意。項目經理短期離開工地，應委派代表代行其職，并通知監(jiān)理人。
13承包人人員的管理。
13.1承包人人員的安排。
(1)除合同另有規(guī)定外，承包人應自行安排和調遣其本單位和從本工程所在地或其他地方雇用的所有職員和工人，并為上述人員提供必要的工作和生活條件及負責支付酬金。
(2)承包人安排在工地的主要管理人員和專業(yè)技術骨干應相對穩(wěn)定，上述人員的調動應報監(jiān)理人同意。
13.2提交管理機構和人員情況報告。
承包人應在接到開工通知后84天內向監(jiān)理人提交承包人在工地的管理機構以及人員安排的報告，其內容應包括管理機構的設置、主要技術和管理人員資質以及各工種技術工人的配備狀況。若監(jiān)理人認為有必要時，承包人還應按規(guī)定的格式，定期向監(jiān)理人提交工地人員變動情況的報告。
13.3承包人人員的上崗資格。
技術崗位和特殊工種的工人均應持有通過國家或有關部門統(tǒng)一考試或考核的資格證明，監(jiān)理人認為有必要時可進行考核，合格者才準上崗。承包人應在按第13.2款要求提交的人員情況報告中，說明承包人人員持有上崗資格證明的情況。監(jiān)理人有權隨時檢查承包人人員的上崗資格證明。
13.4監(jiān)理人有權要求撤換承包人的人員。
承包人應對其在工地的人員進行有效的管理，使其能做到盡職盡責。監(jiān)理人有權要求撤換那些不能勝任本職工作或行為不端或玩忽職守的任何人員，承包人應及時予以撤換。
13.5保障承包人人員的合法權益。
承包人應遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，充分保障承包人人員的合法權益。承包人應做到(但不限于)：
(1)保證其人員有享受休息和休假的權利，承包人應按勞動法的規(guī)定安排其人員的工作時間。因工程施工的特殊需要占用休假日或延長工作時間，不應超過規(guī)定的限度，并應按規(guī)定給予補休或付酬。
(2)為其人員提供必要的食宿條件以及符合環(huán)境保護和衛(wèi)生要求的生活環(huán)境，配備必要的傷病預防、治療和急救的醫(yī)務人員和醫(yī)療設施。
(3)按有關勞動保護的規(guī)定采取有效的防止粉塵、降低噪聲、控制有害氣體和保障高溫、高寒、高空作業(yè)安全等措施。若其人員在施工中受到傷害，承包人應有責任立即采取有效措施進行搶救和治療。
(4)按有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為其管轄的所有人員辦理養(yǎng)老保險。
(5)負責處理其管轄人員傷亡事故的全部善后事宜。
十、材料和設備。
14材料和工程設備的提供。
14.1承包人提供的材料和工程設備。
(1)除合同另有規(guī)定外，為完成本合同各項工作所需的材料和按合同規(guī)定由承包人提供的工程設備，均由承包人負責采購、驗收、運輸和保管。
(2)合同規(guī)定由承包人負責采購的主要材料和工程設備，一經與供貨廠家簽訂供貨協(xié)議，應將一份副本提交監(jiān)理人。
14.2發(fā)包人提供的工程設備。
(1)按合同規(guī)定由發(fā)包人提供的工程設備的名稱、規(guī)格、數量、交貨地點和計劃交貨日期，均規(guī)定在專用合同條款中。
(2)承包人應根據合同進度計劃的安排，提交一份滿足工程設備安裝進度要求的交貨日期計劃報送監(jiān)理人審批，并抄送發(fā)包人。監(jiān)理人收到上述交貨日期計劃后，應與發(fā)包人共同協(xié)商確定交貨日期。
(3)發(fā)包人提供的工程設備不能按期交貨時，應事先通知承包人，并應按第20.2款的規(guī)定辦理，由此增加的費用和工期延誤責任，由發(fā)包人承擔。
(4)發(fā)包人要求按專用合同條款中規(guī)定的提前交貨期限內交貨時，承包人不應拒絕，并不得要求增加任何費用。
(5)承包人要求更改交貨日期時，應事先報監(jiān)理人批準，否則由于承包人要求提前交貨或不按時提貨所增加的費用和工期延誤責任，由承包人承擔。
(6)若發(fā)包人提供的工程設備的規(guī)格、數量或質量不符合合同要求或交貨日期拖后，由此增加的費用和工期延誤責任，由發(fā)包人承擔。
15承包人材料和設備的管理。
15.1承包人設備應及時進入工地。
合同規(guī)定的承包人設備應按合同進度計劃(在施工總進度計劃尚未批準前，按簽訂協(xié)議書時商定的設備進點計劃)進入工地，并需經監(jiān)理人核查后投入使用，若承包人需更換合同規(guī)定的承包人設備時，須經監(jiān)理人批準。
15.2承包人的材料和設備專用于本合同工程。
(1)承包人運入工地的所有材料和設備應專用于本合同工程。
(2)承包人除在工地內轉移這些材料和設備外，未經監(jiān)理人同意，不得將上述材料和設備中的任何部分運出工地。但承包人從事運送人員和外出接運貨物的車輛不要求辦理同意手續(xù)。
(3)承包人在征得監(jiān)理人同意后，可以按不同施工階段的計劃撤走其屬于自己的閑置設備。
15.3承包人舊施工設備的管理。
承包人的舊施工設備進入工地前必須按有關規(guī)定進行年檢和定期檢修，并應由具有設備檢定資格的機構出具檢修合格證或經監(jiān)理人檢查后才準進入工地。承包人還應在舊施工設備進入工地前提交主要設備的使用和檢修記錄，并應配置足夠的備品備件以保證舊施工設備的正常運行。
15.4承包人租用的施工設備。
(1)發(fā)包人擬向承包人出租施工設備時，應在專用合同條款中寫明各種租賃設備的型號、規(guī)格、完好程度和租賃價格。
(2)承包人可以根據自身的條件選租發(fā)包人的施工設備。若承包人計劃租賃發(fā)包人提供的施工設備，則應在投標時提出選用的租賃設備清單和租用時間，并在報價中計入相應的租賃費用，中標后另行簽訂協(xié)議。
監(jiān)理人一旦發(fā)現承包人使用的施工設備影響工程進度或質量時，有權要求承包人增加或更換施工設備，承包人應予及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
十一、交通運輸。
16交通運輸。
16.1場內施工道路。
(1)發(fā)包人按第4.5款規(guī)定提交給承包人使用的道路和交通設施，應由承包人負責其在合同實施期內的維修、養(yǎng)護和交通管理工作，并承擔一切費用。
(2)除本款(1)項所述的由發(fā)包人提供的部分道路和交通設施外，承包人應負責修建、維修、養(yǎng)護和管理其施工所需的全部臨時道路和交通設施，并承擔一切費用。
(3)承包人修建的臨時道路和交通設施，應免費提供給發(fā)包人和監(jiān)理人使用;其他承包人需要使用上述道路和設施時，應按第5.12款的規(guī)定辦理。
16.2場外公共交通。
(1)承包人的車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養(yǎng)路費和稅款等一切費用由承包人承擔。
(2)承包人車輛應服從當地交通部門的管理，嚴格按照道路和橋梁的限制荷重安全行駛，并服從交通監(jiān)管部門的檢查和檢驗。
16.3超大件和超重件的運輸。
由承包人負責運輸的物件中，若遇有超大件或超重件時，應由承包人負責向交通管理部門辦理申請手續(xù)。運輸超大件或超重件所需進行的道路和橋梁臨時加固改造費用和其他有關費用，均由承包人承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過合同規(guī)定的件數、尺寸或重量時，應由發(fā)包人和承包人共同協(xié)商確定各自分擔的費用。
16.4道路和橋梁的損壞責任。
承包人應為自己進行的物品運輸造成工地內外公共道路和橋梁的損壞負全部責任，并負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。
16.5水路運輸。
本條上述各款的內容亦適用于水路運輸，其中“道路”一詞的涵義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關的其他結構物;“車輛”一詞的涵義應包括船舶，本條各款規(guī)定仍有效。
十二、工程進度。
17進度計劃。
17.1合同進度計劃。
承包人應按《技術條款》規(guī)定的內容和期限以及監(jiān)理人的指示，編制施工總進度計劃報送監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的期限內批復承包人。經監(jiān)理人批準的施工總進度計劃(稱合同進度計劃)，作為控制本合同工程進度的依據，并據此編制年、季和月進度計劃報送監(jiān)理人審批。在施工總進度計劃批準前，應按簽訂協(xié)議書時商定的進度計劃和監(jiān)理人的指示控制工程進展。
17.2修訂進度計劃。
(1)不論何種原因發(fā)生工程的實際進度與第17.1款所述的合同進度計劃不符時，承包人應按監(jiān)理人的指示在28天內提交一份修訂的進度計劃報送監(jiān)理人審批，監(jiān)理人應在收到該進度計劃后的28天內批復承包人。批準后的修訂進度計劃作為合同進度計劃的補充文件。
(2)不論何種原因造成施工進度計劃拖后，承包人均應按監(jiān)理人的指示，采取有效措施趕上進度。承包人應在向監(jiān)理人報送修訂進度計劃的同時，編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理人審批，趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃。由于發(fā)包人原因造成施工進度拖后，應按第20.2款的規(guī)定辦理;由于承包人原因造成施工進度拖后，應按第20.3款的規(guī)定辦理。
17.3單位工程(或部分工程)進度計劃。
監(jiān)理人認為有必要時，承包人應按監(jiān)理人指示的內容和期限，并根據合同進度計劃的進度控制要求，編制單位工程(或部分工程)進度計劃報送監(jiān)理人審批。
17.4提交資金流估算表。
承包人應在按第17.1款的規(guī)定向監(jiān)理人報送施工總進度計劃的同時，按專用合同條款規(guī)定的格式，向監(jiān)理人提交按月的資金流估算表。估算表應包括承包人計劃可從發(fā)包人處得到的全部款額，以供發(fā)包人參考。此后，如監(jiān)理人提出要求，承包人還應在監(jiān)理人指定的期限內提交修訂的資金流估算表。
18.1開工通知。
監(jiān)理人應在專用合同條款規(guī)定的期限內，向承包人發(fā)出開工通知。承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地。并從開工日起按簽訂協(xié)議書時商定的進度計劃進行施工準備。
18.2發(fā)包人延誤開工。
監(jiān)理人未按合同規(guī)定的期限發(fā)出開工通知或發(fā)包人未能按合同規(guī)定向承包人提供開工的必要條件，承包人有權提出延長工期的要求。監(jiān)理人應在收到承包人的要求后立即與發(fā)包人和承包人共同協(xié)商補救辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由發(fā)包人承擔。
18.3承包人延誤進點。
承包人在接到開工通知后14天內未按進度計劃要求及時進點組織施工，監(jiān)理人可通知承包人在接到通知后7天內編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理人審批。趕工措施報告應詳細說明不能及時進點的原因和趕工辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
18.4完工日期
本合同的全部工程、單位工程和部分工程的要求完工日期規(guī)定在專用合同條款中，承包人應在上述規(guī)定的完工日期內完工或在第20.2款和第21條規(guī)定可能延后或提前的完工日期內完工。
19暫停施工。
19.1承包人暫停施工的責任。
屬于下列任何一種情況引起的暫停施工，承包人不能提出增加費用和延長工期的要求。
(1)合同中另有規(guī)定的。
(2)由于承包人違約引起的暫停施工。
(3)由于現場非異常惡劣氣候條件引起的正常停工。
(4)為工程的合理施工和保證安全所必須的暫停施工。
(5)未得到監(jiān)理人許可的承包人擅自停工。
(6)其他由于承包人原因引起的暫停施工。
19.2發(fā)包人暫停施工的責任。
屬于下列任何一種情況引起的暫停施工，均為發(fā)包人的責任，由此造成的工期延誤，應按第20.2款的規(guī)定辦理。
(1)由于發(fā)包人違約引起的暫停施工。
(2)由于不可抗力的自然或社會因素引起的暫停施工。
(3)其他由于發(fā)包人原因引起的暫停施工。
19.3監(jiān)理人的暫停施工指示。
(1)監(jiān)理人認為有必要時，可向承包人發(fā)布暫停工程或部分工程施工的指示，承包人應按指示的要求立即暫停施工。不論由于何種原因引起的暫停施工，承包人應在暫停施工期間負責妥善保護工程和提供安全保障。
(2)由于發(fā)包人的責任發(fā)生暫停施工的情況時，若監(jiān)理人未及時下達暫停施工指示，承包人可向其提出暫停施工的書面請求，監(jiān)理人應在接到請求后的48小時內予以答復，若不按期答復，可視為承包人請求已獲同意。
工程暫停施工后，監(jiān)理人應與發(fā)包人和承包人協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響。當工程具備復工條件時，監(jiān)理人應立即向承包人發(fā)出復工通知，承包人收到復工通知后，應在監(jiān)理人指定的期限內復工。若承包人無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
19.5暫停施工持續(xù)56天以上。
(1)若監(jiān)理人在下達暫停施工指示后56天內仍未給予承包人復工通知，除了該項停工屬于第19.1款規(guī)定的情況外，承包人可向監(jiān)理人提交書面通知，要求監(jiān)理人在收到書面通知后28天內準許已暫停施工的工程或其中一部分工程繼續(xù)施工。若監(jiān)理人逾期不予批準，則承包人有權作出以下選擇：當暫時停工僅影響合同中部分工程時，按第39.1款規(guī)定將此項停工工程視作可取消的工程，并通知監(jiān)理人;當暫時停工影響整個工程時，可視為發(fā)包人違約，應按第42條的規(guī)定辦理。
(2)若發(fā)生由承包人責任引起的暫停施工時，承包人在收到監(jiān)理人暫停施工指示后56天內不積極采取措施復工造成工期延誤，則應視為承包人違約，可按第41條的規(guī)定辦理。
20工期延誤。
20.1發(fā)包人的工期延誤。
在施工過程中，發(fā)生下列情況之一使關鍵項目的施工進度計劃拖后而造成工期延誤時，承包人可要求發(fā)包人延長合同規(guī)定的工期。(1)增加合同中任何一項的工作內容。
(2)增加合同中關鍵項目的工程量超過專用合同條款第39.1款規(guī)定的百分比。
(3)增加額外的工程項目。
(4)改變合同中任何一項工作的標準或特性。
(5)本合同中涉及的由發(fā)包人責任引起的工期延誤。
(6)異常惡劣的氣候條件。
(7)非承包人原因造成的任何干擾或阻礙。
(8)其他可能發(fā)生的延誤情況。
20.2承包人要求延長工期的處理。
(1)若發(fā)生第20.1款所列的事件時，承包人應立即通知發(fā)包人和監(jiān)理人，并在發(fā)出該通知后的28天內，向監(jiān)理人提交一份細節(jié)報告，詳細說明發(fā)生該事件的情節(jié)和對工期的影響程度，并按第17.2款的規(guī)定修訂進度計劃和編制趕工措施報告報送監(jiān)理人審批。若發(fā)包人要求修訂的進度計劃仍應保證工程按期完工，則應由發(fā)包人承擔由于采取趕工措施所增加的費用。
(2)若事件的持續(xù)時間較長或事件影響工期較長，當承包人采取了趕工措施而無法實現工程按期完工時，除應按上述第(1)項規(guī)定的程序辦理外，承包人應在事件結束后的14天內，提交一份補充細節(jié)報告，詳細說明要求延長工期的理由，并修訂進度計劃。此時發(fā)包人除按上述第(1)項規(guī)定承擔趕工費用外，還應按以下第(3)項規(guī)定的程序批準給予承包人延長工期的合理天數。
(3)監(jiān)理人應及時調查核實上述第(1)和(2)項中承包人提交的細節(jié)報告和補充細節(jié)報告，并在審批修訂進度計劃的同時，與發(fā)包人和承包人協(xié)商確定延長工期的合理天數和補償費用的合理額度，并通知承包人。
20.3承包人的工期延誤。
由于承包人原因未能按合同進度計劃完成預定工作，承包人應按第17.2款(2)項的規(guī)定采取趕工措施趕上進度。若采取趕工措施后仍未能按合同規(guī)定的完工日期完工，承包人除自行承擔采取趕工措施所增加的費用外，還應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金額規(guī)定在專用合同條款中。若承包人的工期延誤構成違約時，應按第41條的規(guī)定辦理。
21工期提前。
21.1承包人提前工期。
承包人征得發(fā)包人同意后，在保證工程質量的前提下，若能比合同規(guī)定的完工日期提前完工時，則應由監(jiān)理人核實提前天數，并由發(fā)包人按專用合同條款的規(guī)定向承包人支付提前完工獎金。
21.2發(fā)包人要求提前工期。
發(fā)包人要求承包人提前合同規(guī)定的完工日期時，由監(jiān)理人與承包人共同協(xié)商采取趕工措施和修訂合同進度計劃，并由發(fā)包人和承包人按成本加獎金的辦法簽訂提前完工協(xié)議。其協(xié)議內容應包括：
(1)提前的時間和修訂后的進度計劃。
(2)承包人的趕工措施。
(3)發(fā)包人為趕工提供的條件。
(4)趕工費用和獎金。
十三、工程質量。
22質量檢查的職責和權力。
22.1承包人的質量管理。
承包人應建立和健全質量保證體系，在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人應在接到開工通知后的84天內，向監(jiān)理人報送一份內容包括質量檢查機構的組織和崗位責任及質檢人員的組成、質量檢查程序和實施細則等的工程質量保證措施報告，報送監(jiān)理人審批。
22.2承包人的質量檢查職責。
承包人應嚴格按《技術條款》的規(guī)定和監(jiān)理人的指示，對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，詳細作好質量檢查記錄，編制工程質量報表，定期提交監(jiān)理人審查。
22.3監(jiān)理人的質量檢查權力。
監(jiān)理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。承包人應為監(jiān)理人的質量檢查和檢驗提供一切方便，包括監(jiān)理人到施工現場或制造、加工地點或合同規(guī)定的其他地方進行察看和查閱施工記錄。承包人還應按監(jiān)理人指示，進行現場取樣試驗、工程復核測量和設備性能檢測，提供試驗樣品、試驗報告和測量成果以及監(jiān)理人要求進行的其他工作。監(jiān)理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。
工程施工合同書樣本篇一
甲方：
乙方：
甲方現將在的樓建設工程承包給乙方施工，為維護上方的權益，特訂如下條款：
一、建設規(guī)模。
建筑面積約9097平方米。
二、建設地點。
三、承包方式：
包工不包料，但乙方包提供鐵釘、鐵絲、扎絲，乙方自備建筑用模板、方木、腳手架、鋼管，所有施工機械設備及所需施工工具等。
1、樁頂標高以上的土方開挖、回填及甲方提供施工圖紙所有施工內容(含外墻磚飾、散水以內所有土建項目、水及電安裝入戶)。
2、乙方負責廚、衛(wèi)、臥的排氣及空調管道的預留孔及補縫，安裝由甲方負責。
3、單包不含項目：塑鋼窗、進戶門、衛(wèi)生間及屋面防水、油漆涂料工程，但乙方必須配合這些項目的施工。
4、乙方負責施工日志及按其施工進度做好砼、砂漿試塊的制作及工程資料的整理工作。
五、建設工期。
六個月總工期，乙方于201x年10月10日進場開工，在201x年5月30日前完成工程，含春節(jié)假日20天。遇不可抗拒的自然因素，工期順延。
六、承包價格。
元/平方米，總承包價以實際面積為準，超出圖紙部分另行協(xié)商。
七、付款方式。
第一次付款，所建項目的基礎及六層結構現澆砼澆筑完成后付本階段工價的50%，每向上施工4層完工支付已完工作量工價50%，第三次付款，主體結構封頂付其本階段工價80%：第四次付款在裝飾裝修完成60%時，支付已完裝飾裝修工程工資的50%，具備工程竣工驗收條件，支付已完工程工資的85%，工程竣工驗收后，支付已完工程工資的90%。工程竣工驗收后180天時，支付已完工程工資的95%，留5%工資作為工程質量保修金，按工程質量保修書執(zhí)行。
1、雙方各自在建設管理部門辦理相關的建設手續(xù)，相關部門的手續(xù)有關費用各自承擔(包括稅、費)。
2、甲方提供完整建筑施工圖紙給乙方，如有設計變更提前書面通知給乙方。
3、乙方提前拿材料計劃給甲方，甲方按期吧材料組織到現場。甲方按施工圖所含項目材料供給乙方，乙方未按規(guī)范施工而浪費的材料，由乙方承擔相關費用。若甲方材料供應不及時造成的乙方停工待料，甲方應承擔乙方損失。
4、甲方保證施工現場“三通一平”(路通、水、電到場)。甲方負責乙方施工周邊關系，不影響正常施工。提供乙方施工人員臨時住房，其乙方生活用水用電自理，工程用水、電費用甲方負責。
5、乙方在施工中必須服從甲方現場管理人員和地方建設管理部門管理。
6、乙方在施工前，必須編制施工組織設計方案并報甲方或甲方委托的監(jiān)理單位批準，在施工過程中必須按其施工工藝要求施工，不得任意改變設計，乙方要派專職施工員及質檢員對現場進行管理。
九、違約責任。
若乙方因施工組織不力，造成的工期拖延，甲方按每平方米5.00元作為處罰，按時交付5.00元返還給乙方作為獎勵。安全生產的保證金每平方按5.00元作為獎罰，工程施工過程中，至工程交付無安全事故，按每平方米5元作為獎勵。
十、安全文明施工。
1、乙方在施工過程中所發(fā)生的一切安全責任事故自行負責。
2、乙方必須要做到活完現場清，節(jié)約原材料。
3、乙方必須有專人操作機械設備。
4、乙方必須要按“安全操作規(guī)程”施工，施工電路不能亂打亂接。
十一、質量要求。
乙方施工工程質量必須達到國家合格驗收標準，否則因質量問題發(fā)上的一切損失全額由乙方承擔。
十二、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十三、本合同自簽訂之日起生效。
十四、本合同壹式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
工程施工合同書樣本篇二
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協(xié)商，由乙方承包泥工作業(yè)施工任務，為明確雙方的權力與義務，特制定本協(xié)議，以便共同遵守。
1、工程名稱：xxxx。
2、工程地點：xx一路。
3、結構類型與層數：框剪結構三十三層（地下一層）。
1、乙方按圖施工，確保承包范圍內的部分項工程質量達到國家或地方相關的驗收標準和規(guī)范要求，凡不符合國家驗收規(guī)范及項目部要求的，乙方必須返工，并承擔返工所有工料費用，另外甲方有權追究乙方造成的工期和材料損失。
2、嚴格執(zhí)行質量“三檢”制度，每道工序完成后，乙方根據項目部要求首先進行自檢、互檢、交接檢，對不進行自、互檢、交接檢或在項目部檢查中屢次出現同類問題時，每發(fā)生一次，罰款200元，以此類推。
3、乙方作業(yè)人員必須配合項目部施工員、質安員工作，項目部施工員、質安員在施工過程中或驗收時提出的整改意見，乙方必須依照執(zhí)行，對拒不執(zhí)行整改意見的，或整改不及時的，或整改后仍達不到質量要求的每次罰款200元，以此類推。
1、乙方班組長為安全第一責任人，必須配合甲方及項目部做好進場及日常安全工作。
2、乙方應做好班內安全教育，上班前進行安全檢查教育交底，下班后進行安全總結，并作好安全教育記錄，提高班組人員安全檢查意識。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行國家、地方和項目制定的安全操作規(guī)程、安全管理細則、安全管理制度及治安管理條例。
4、甲方為乙方作業(yè)人員辦理了工傷事故意外傷害保險。如發(fā)生工傷事故，乙方必須第一時間通知甲方，使甲方及時向保險公司報案。如發(fā)生工傷事故，除保險公司可賠的費用外，其他一切損失及費用（含誤工費、營養(yǎng)費、陪護費、交通費等）由乙方全權承擔。保險公司理賠范圍：2000元以上3萬元以下的醫(yī)療費用、20萬元以下的傷殘費用、60萬元以下的一次性死亡賠償金。
5、乙方及乙方作業(yè)人員自愿接受甲方及項目部的《安全處罰條例》，并嚴格按照《安全生產責任書》規(guī)定的內容作業(yè)。
乙方應按項目部下達的施工進度計劃及施工員的安排組織施工，計劃地下室工期為10天、主體各層平均工期為5天（含砼澆筑時間），除特殊原因報項目部批準同意外，進度必須按計劃或提前完成。由于乙方原因連續(xù)三次達不到工期要求，甲方勒令乙方無條件退場，乙方無條件服從。
施工圖范圍內工作量；
常用工具及附件自備（等）。
本工程采用的承包方式。
在合同承包范圍內，乙方完成規(guī)定的工作內容，且施工質量驗收合格、工期、安全及文明施工等均達到甲方及項目部要求，承包結算單價為：（如施工質量達到項目部要求每平方米獎元，此工程款工程全部驗收后支付）；實行合同總價包干，以上包干單價中已包括各種工資、津貼、質量優(yōu)良獎勵、工期獎勵、施工安全獎、文明施工獎、運輸裝卸費、節(jié)假日加班、夜班、趕工補貼、自備工具用具費、勞保費、2000元以下工傷事故的醫(yī)療費、誤工費、差旅費、管理費等各種費用。（本工程有合同工外點工出現，經甲乙雙方協(xié)商，確有合同外點工出現時，按200元/工日計算。注：按設計院供給的施工圖及圖紙會審、設計變更為結算依據，如另有設計變更則另做增減。
1、甲方按現場負責人簽發(fā)的施工任務單工作量及合同約定的單價與乙方結算。
2、乙方承包范圍的工作未完成就要求退場或因乙方施工質量、安全及文明施工達不到甲方及項目部要求，或不服從甲方及項目部現場管理致使甲方責令其退場，則乙方無條件退場，且不合格的樓層不予結算。
3、付款方式:工程結算前，項目部以借現金的方式支付班組人員的生活費，生活費標準為40元/天（每月生活費在每月結算時扣除），具體付款方式如下：每月按工程量的xx元/m2的80%付勞務工資，付到總工程量的xx元/m2的90%勞務工資，付到總工程量的xx元/m2的95%勞務工資；各棟二次結構付到工程量的xx元/m2的90%勞務工資，二次結構全部做完清運付到xx元/m2的95%勞務工資，其余工程待裝飾工程全部完工驗收后五個月內付清全部的勞務工資。
4、結算付款時，嚴格兌現本合同規(guī)定的其它獎罰條款。
1、乙方向甲方繳納合同履約保證金。甲方收到乙方履約保證金后須向乙方出具收款憑證，乙方應妥善保管該收款憑證。
2、合同履約保證金所含內容包括在履行本合同過程中需要乙方嚴格遵守的規(guī)定，如：人員統(tǒng)計管理、工期、質量、安全、環(huán)境保護、文明施工、支付農民工資、遵紀守法等。若達不到所規(guī)定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額；若發(fā)生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，并賠償由此給甲方造成后果。
3、本工程完工后，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經項目部驗收符合本合同規(guī)定的要求，則甲方在15個工作日內返還乙方的履約保證金。
1、乙方指定為現場負責人。乙方現場負責人不得擅自離開施工現場，且每月考勤天數不得低于25日。如因特殊情況確需離開時，須向甲方及項目部棟號負責人請假并委托代理負責人。未履行請假手續(xù)者，每脫崗1日，罰款1000元。施工過程中，如無甲方及項目部指令，乙方不得擅自停工，如發(fā)生，乙方須賠償甲方由此造成的一切損失，并根據對工程影響大小，罰款1000至10000元。
2、乙方承包工程不得轉包。
3、乙方必須做好承包范圍內的成品和半成品保護工作并不得破壞其它范圍內的成品和半成品，否則按損失狀況，加倍處罰。
4、甲方有權辭退乙方不聽指揮和不聽安排的人員；如乙方不能滿足甲方及項目部對其工期、質量、現場安全及文明施工等各種要求，甲方有權勒令乙方停工整頓直至終止合同，由此造成的損失由乙方承擔。
5、工期：因停水、停電、項目部機械設備故障以及材料供應不及時等由項目部原因造成乙方工作超過八小時延誤且無法進行其它工序的工作，經項目部確認后按實際時間順延工期。
6、所有勞保費用包含在包干單價中，乙方須隨時做好雨天施工的準備，小雨天氣必須組織施工。但應配備雨天施工所需的雨衣、雨鞋等勞動保護用品，搞好防寒和防暑工作。
7、本合同如有未盡事宜，由雙方協(xié)商一致后另簽補充協(xié)議。
以上條款自雙方簽字之日起生效。
本合同附件（《安全處罰條例》、《安全生產責任書》、《承諾書》）和甲方及項目部的相關管理制度，與本合同具有同等法律效力。
此合同一式二份，甲乙雙方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：
工程施工合同書樣本篇三
電話：_______________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
拆遷戶(以下簡稱乙方)____________________。
電話：_______________。
法定代表人：____________。
職務：____________。
根據________建筑安裝工程的建設需要，經規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以供雙方遵守執(zhí)行。
第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。
第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;。
3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節(jié)每人每月補助________元取暖費，并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用。
第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。
第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽同意____作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
第六條甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
第七條其他約定：________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定。補充規(guī)定與本合同具有同等效力。合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，經雙方協(xié)商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。
建設(甲方)____________(公章)拆遷戶(乙方)____________(公章)。
工程施工合同書樣本篇四
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程名稱：農產品加工配送中心項目(包括辦公樓、冷庫、加工車間及附屬設施，具體內容以雙方確認的工程圖紙為準。)。
二、工程地點：城區(qū)工業(yè)集聚區(qū)。
三、承包方式：包工包料(包括建筑材料、人工、機械設備、工具用具、周轉材料、對焊接頭及安全文明設施)。
四、承包范圍。
1、施工圖紙范圍內自機械挖土人工配合清土破樁頭開始到竣工驗收(包括門窗、柔性防水、外墻保溫、內外墻涂料、消防安裝);并包含為完成承包工程所必須進行的其他性輔助工作(如預留孔、預留埋管、上下水工程、暖氣管道、建筑垃圾清理及廢料的粉碎與使用、材料堆放與試塊的制作)。
2、現場臨建的搭拆。
3、小型材料：扎絲、鐵釘、膠帶、焊條、鐵絲，墊塊支撐、雙面膠等。
五、開工日期：年月日?？⒐と掌冢耗暝氯铡?BR> 1、辦公樓共x層，總建筑面積平方米。
2、其它建筑面積計算方法按工程圖和現行建筑面積計算規(guī)則執(zhí)行。
3、本工程包工包料，執(zhí)行大包價：每平方米元。
七、付款方式。
工程竣工驗收合格后，甲方于年月底付清乙方的全部工程款(乙方須提供正式建筑業(yè)發(fā)票)。
1、甲方責任：
(1)每個單體工程向乙方提供叁套完整圖紙，并進行圖紙交流，如有變更應在第一時間通知乙方，避免造成不必要損失。
(2)負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環(huán)境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程勒令乙方期限整改。
(3)給乙方配備現場施工用電、用水及生活用電、用水。
(4)為乙方施工提供方便條件，以便保證各種材料物資順利供應到現場(鋼材、商品砼、水泥、大沙、石子、磚等)。
(5)保證按時給乙方撥付工程款。
2、乙方責任：
(1)組建一支過硬的施工隊伍，配齊各種技術人員，配備專職人員負責現場協(xié)調及會議的出席，安全文明施工，主要負責人保證吃住在現場。
(2)向甲方上報施工隊的人員名單，包括資質及各種上崗證件，保證農忙季節(jié)不停工。
(3)乙方必須服從甲方管理人員指揮，嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度，不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)嚴格執(zhí)行特種工種持證上崗，如：塔吊工、電焊工、電工等特殊工種。
(5)嚴格規(guī)范施工，保證每個分項分部工程符合標準，凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成的罰款由乙方自己承擔，并且因工程不達標造成的返工、誤工等一切損失由乙方承擔。
(6)因乙方設備、技術或人員原因導致甲方材料損失，由乙方承擔賠償責任。
(7)施工中注意安全施工，如發(fā)生大小事故，全部由乙方承擔。
(8)嚴格按合同工期完成，每拖延一天罰款1000元。
1、雙方必須自覺遵守、執(zhí)行建設部《建筑施工安全檢查標準》，以及有關的各項規(guī)范，自覺遵守當地政府、有關安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)范標準及各項規(guī)定，切實保障施工人員的安全與健康。
2、乙方應有安全管理組織體制，包括抓安全生產的領導，各級專職、兼職的安全員，應有各工種的安全操作規(guī)程、特種作業(yè)人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制、定期安全檢查制度、安全教育制度等。
3、乙方必須嚴格遵守有關安全生產法規(guī)、制度和規(guī)程，并按經濟合同有關條款加強自身管理，承擔安全施工及監(jiān)管的主體責任。因工作疏忽或措施不力造成安全事故時，由責任方承擔事故責任和一切損失。
1、乙方必須遵守現場安全文明施工的各項管理規(guī)定，必須符合公司現場標準化布置的要求，按公司的規(guī)定執(zhí)行。
2、乙方應采取一切合理的措施，防止其勞務人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為，否則由此造成的一切損失和費用由乙方自己負責。
3、乙方工人和管理人員要舉止文明，行為規(guī)范，遵章守紀，對人有禮貌，禁止上工時喝酒尋釁滋事。
4、現場必須做到節(jié)約用料及隨用隨清，否則加倍罰款。
自年月日簽字蓋章之日生效，在乙方完成合同的全部施工內容及工程款付清后自動廢止。本合同書條款雙方必須嚴格執(zhí)行，如出現違反本合同條款的情況，由責任方承擔一切經濟損失。
十二、附則：
1、未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，可到當地法院仲裁。
2、本合同一式三份，由甲乙雙方各執(zhí)兩份，本合同經雙方簽字蓋章后生效。
工程施工合同書樣本篇五
甲方：
乙方：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、承包工程內容：除本工程所需的商砼及鋼材兩項材料由甲方自行采購至工地外，其余所有本工程施工圖中包含的內容由乙方包工、包料、包質量、包安全、包衛(wèi)生承包施工。(但甲方采購的商砼及鋼材質量由甲方負責)。
四、工程造價：本工程建筑面積共計平方米單價元，工程總造價。
五、付款方式：甲方按工程進度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程進度款，余款在本工程全面竣工并做好衛(wèi)生清理后，再經甲方驗收合格后，(除扣留2%的工程質保金外)一次性結清，保修期滿后，退還質保金。
六、甲、乙雙方的權利和義務：甲方有權監(jiān)督乙方的工程質量并負責工地上與周邊的一切協(xié)調工作。本工程在施工合同簽訂后，本工程的工傷保險由乙方自行購買，在施工期間，乙方必須做到安全文明施工，如出現任何安全事故，一切后果由乙方承擔。
在施工期間，甲方必須保證工程款的按時支付，如果由于工程款的拖欠，造成的一切后果及損失，由甲方承擔。
七、合同工期：有效天氣為能超出陸個月，如在超期陸個月后再超期，每超期一天，甲方懲罰乙方壹仟元人民幣，以此類推。
八、保修責任：按國家規(guī)定執(zhí)行，在保修期內，乙方在接到甲方通知后24小時內，必須派人到場維修，否則甲方有權自行維修，所產生的費用從乙方保修金中扣除，不足部分由乙方補足。
九、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同書樣本篇六
發(fā)包方(以下稱甲方)：
承包方(以下稱乙方)：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程建設施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
橋梁工程內容包括土石方、砌石、橋墩等所有下部結構和橋面、扶手等所有上部結構。
二、承包價格。
本工程承包價格為元(大寫：)。
本工程總工期天，自簽訂合同時起至20xx年月日止完成全部合同工程的施工。
四、工程質量要求。
1、嚴格按照橋梁設計文件、圖紙、技術規(guī)范和現行的技術標準，規(guī)范進行、文明施工。
2、各建設環(huán)節(jié)必須保證全部達到合同約定的要求，以及國家現行的工程質量檢驗評定標準。
五、工程結算。
開工時，甲方付給乙方工程總價款的60%作為啟動資金;待工程完工質量檢驗合格后再撥付工程款的35%;留5%作為工程質量保證金，質保期為2年。
六、甲乙雙方權利和義務。
1、甲方委派質檢人員對乙方的工程施工進行監(jiān)督，對不符合技術規(guī)范及質量要求的操作，有權要求乙方改正或停工整頓。
2、乙方保證嚴格按照設計文件要求進行施工，嚴禁“偷工減料、以次充好”，確保工程質量和進度。
3、乙方要做好施工前的準備工作，施工時不能影響正常的交通秩序;完工后要把廢料、垃圾和臨時設施等從現場及時清除，做到工完場清。
七、違約責任。
1、甲方應按照工程和合同約定，在乙方提出申請、組織驗收、完善各類手續(xù)后10天內研究撥付乙方工程款;逾期不撥付，每超一天，賠付乙方工程總價款的2%的違約金。
2、乙方建設的橋梁達不到合同要求和質量標準，乙方必須返工和修復，其費用由乙方承擔;不能按時完工，每超一天扣除工程總價款的2%。
八、合同生效與終止。
本合同自甲乙雙方簽訂后生效，工程正式驗收合格，雙方結清帳款即告終止。
九、其它。
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，存檔一份。本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)調解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同書樣本篇七
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)。
承包人：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方本著自愿公平、平等互利、誠實信用的原則，就20xx年海門城鄉(xiāng)公交候年亭及公交站牌工程，共同協(xié)商并達成如下協(xié)議：
一、工程名稱、地點、內容：
1、工程名稱:海門城鄉(xiāng)公交候年亭及公交站牌工程;。
2、工程地點:海門—六甲線、海門—包場線;。
3、工程內容:候車亭及站牌制作、安裝。
二、開竣工日期:
l、工程開工日期:20xx.4.20;
2、工程竣工日期:20xx.6.15。
三、工程質量、標準及要求：
1、工程質量:符合國標,工程質量合格;。
2、缺陷責任期:驗收合格后貳年;。
3、甲方指派江歡歡為現場代表,負責現場管理。當乙方出現質量、進度等問題時,現場代表有權要求承包人停工、返工和清退出場。乙方按甲方的工程質量、進度要求進行施工。該工程的所有材料必須是經甲方和監(jiān)理檢測合格的產品,并符合業(yè)主招標文件的要求。如不能通過業(yè)主的驗收,由此造成的更換、更新、返工、工期等一切損失均由乙方承擔。
四、工程數量及造價:候車亭13座,每座23000元,站名牌/套,每套/元,合計大寫:貳拾玖萬玖仟元整,小寫:299000.0元。稅金由乙方開票支付。
五、結算方式。
工程按時完成、驗收合格并經甲方確認實際工程量。工程竣工后一個月內支付至合同款的70%,滿一年后支付至90%,兩年缺陷責任期結束結清余額。
六、乙方應按規(guī)定對施工人員進行安全培訓,做到安全作業(yè)、文明施工。在施工過程中出現的一切責任事故均由乙方負責，甲方概不負責。簽訂合同后乙方繳納履約保證金貳萬玖仟元整。
七、本合同履行中如發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商解決。合同一方可向當地人民法院起訴。
九、本合同一式四份,雙方各二份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程施工合同書樣本篇八
____________（方)因___________________原因，要求提前解除與_______________(方）于_____年______月______日簽訂的勞動合同。經協(xié)商，雙方同意根據___________________（勞動法或勞動管理的有關規(guī)定），從_________年______月______日起，解除勞動合同。甲方按規(guī)定支付（不支付）乙方經濟補償金_________元。
本協(xié)議一式兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：_________。
乙方（簽名）：_________。
____年____月____日。
工程施工合同書樣本篇九
發(fā)包方：
承包方：
場隊。
包工包料。
自本合同簽訂之日起，至________年____月____日前全部完工。
架設10線路700米，導線采用g-50型。
1.甲方有權派監(jiān)理人員對工程質量進行監(jiān)理，乙方必須接受甲方監(jiān)理人員的現場技術監(jiān)理，對不符合質量的施工路段及時進行返工。
2.甲方做好各項協(xié)調工作，保證乙方能順利的施工。
3.乙方施工所用的材料廠必須符合電力規(guī)范要求。
4.乙方要牢固樹立安全意識，切實加強安全生產管理，凡施工中出現的安全責任事故均由乙方承擔。
1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然災害外)，每延長一天罰款元。
2.工程完工后，經驗收不合格的路段及保修期內出現質量問題的路段，由乙方無條件修復或返工。
3.工程經驗收合格后，按甲乙雙方約定時間，甲方必須按時向乙方支付工程余款，否則乙方將終止向甲方該工程供電，所造成的一切后果由甲方自行承擔。
1.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.本合同自雙方蓋章，簽字之日起生效，具有法律效力。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
________年____月____日________年____月____日。
工程施工合同書樣本篇十
發(fā)包人：（以下簡稱甲方）。
承包人：（以下簡稱乙方）。
為了確保場鎮(zhèn)居民生產生活安全并消除安全隱患，加快城鄉(xiāng)綜合治理建設，特維修場鎮(zhèn)河堤。為了確保河堤堡砍工程質量，依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就該工程施工有關事項協(xié)商一致，特訂立本合同。
1.修建一條長米（底寬米、頂寬米、平均高度為米）的河堤堡砍。
2.沿新修河堤擴寬街道。
3.增加工程由甲、乙雙方現場指定，并由雙方施工現場管理人員簽字認定。
三、
合同工期。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
四、工程造價及付款方式。
1.該工程采用清單報價的方式，由甲、乙雙方根據當地建材市場行情、人工工價共同核定單價，并排現場工作施工代表計量簽字作為本工程決算預計（項目報價清單附后）。
2.雙方協(xié)商河堤元/每立方米，挖方元/立方米，填方元/立方米，工程量按照完工后實際驗收方量為準。
3.稅費按照國家相關稅收規(guī)定，由乙方交稅，除此甲方不支付任何費用。
4.該工程甲方驗收合格后，甲方在十日內按照工程造價的90%支付給乙方工程款。余10%作為工程質量保證金。半年后，經甲方檢查無質量問題再兌現，或以此款進行修復。另特殊情況雙方協(xié)商約定付款時間。
五、質量要求。
該工程必須（開取塊石修建，墻面均勾縫水泥抹平）按照甲方要求嚴格施工。如果發(fā)生質量及安全問題，均由乙方負責，返工維修及承擔安全事故責任，以確保工程質量及安全施工。
六、安全工作。
乙方在施工中必須大力宣傳安全常識，加強安全工作防護設備，財產、物資安全管理。按照安全操作規(guī)定施工。對在施工中出現的財產、人生安全事故，甲方概不負責。
七、違約責任。
甲、乙雙方如違約，依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)劃分責任。
八、其它。
未盡事宜，甲、乙雙方可協(xié)商解決，并用補充合同為附件與本合同具有同等效力。本合同自甲、乙雙方簽字生效。合同一式三分。
甲方：
乙方：
工程施工合同書樣本篇十一
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》及其它有關法律、法規(guī)，結合本工程實際情況和甲方施工任務的要求，遵循“平等、自愿、誠信”的原則，建立勞動合作關系。經雙方充分協(xié)商，一致同意簽訂本合同，須共同遵循。
第一條工作內容及造價：
甲方要求在西山寺指定的地點打一口井，直徑為300毫米，深度為160米，鋼套管直徑為273毫米，水泵為大廠品牌泵，水泵出水方量每小時不小于五立方米，下泵鋼管直徑為寸半鋼管，水泵房及檢查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米-2.4米-2.8米，檢查井深1.6米，直徑為1米。泵房需要的磚由甲方提供，其余材料由乙方購買、水泵房配電柜及下泵電攬線由乙方購買，泵房含散水、屋頂防水、室內抹灰、磚鋪地)，變壓器到泵房的電纜線由甲方提供。乙方將水房外水管壓至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，為50毫米塑料管。
第二條工程款。
總工程造價為玖萬元，工程完工驗收合格后甲方給施工單位兩萬元，剩余款年底前付至捌萬伍仟元。其余款至保修期滿后付清。
第三條施工工期。
農歷五月底前完成。每推遲一天罰100元。
第四條工程要求。
(一)甲方：乙方所用材料必須經甲方驗收合格后方可使用，打井深度按實結算，每米按500元計算，不足部分給予扣除。
(二)乙方對本合同勞動工程分包范圍內的工程質量向甲方負責，嚴格按照施工驗收規(guī)范、有關技術要求精心組織施工，確保工程質量達到原定的標準;投入足夠的人力、物力。保證工期;乙方發(fā)生的各種經濟上糾紛、違法亂紀事件由乙方自行解決，并承擔相關的責任，負責教育勞務人員遵紀守法“文明施工、安全生產，嚴禁違章作業(yè)和盲目蠻干”確保施工安全，杜絕傷亡事故發(fā)生。
凡造成人員傷亡或機械設備損壞、丟失等一切安全事故，其全部責任由乙方自行承擔。
第五條工程驗收及保修。
乙方應確保所完成工程質量符合質量驗收標準要求。乙方確保所打水井出水量大小，因地質原因或未打出水造成的經濟損失由乙方承擔，甲方不予負責，工程保修期一年。
第六條其他。
(一)乙方與任何第三方簽訂的經濟及其他協(xié)議等均與甲方無關，如果發(fā)生爭議，甲方不承擔任何責任，由此給甲方造成的損失，甲方有權向乙方追償。
(二)本合同竣工結算后自動終止。
(三)本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(簽名)。
----年--月--日身份證號碼：
工程施工合同書樣本篇十二
承包方:______________。
根據《中華人民共和國經濟。
合同。
法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定，結合本工程的具體情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
1、工程名稱________________;。
2、工程地點________________;。
3、工程計劃批準單位及文號______________;。
4、工程范圍和內容:全部工程建筑面積______平方米。(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
1、本工程合同總工期為___天(日歷天從開工之日算起)。
2、本工程開工日期___年__月__日，竣工日期___年__月__日。
3、如遇下列情況，經發(fā)包方現場監(jiān)理工程師或工程師代表簽證后，工期作相應順延，并用書面形式確定順延期限。
(1)發(fā)包方在合同規(guī)定開工日期前__天，不能交承包方施工場地、進場道路、施工用水，或電源未按規(guī)定接通，影響承包方進場施工者。
(2)明確由發(fā)包方負責供應的材料、設備、成品或半成品等未能按雙方認定的時間進場，或進場的材料、設備、成品或半成品等向承包方交驗時發(fā)現有缺陷，需要修配、改、代、換而耽誤施工進度者。
(3)不屬包干系數范圍內的重大設計變更;提供的工程地質資料不準，使基礎超深;施工方法與設計規(guī)定不符而增加工程量影響進度者。
(4)在施工中因停水、停電連續(xù)影響8小時以上者。
(5)發(fā)包方現場監(jiān)理工程師或工程師代表無故拖延辦理簽證手續(xù)而影響下一工序施工者。
(6)未按合同規(guī)定撥付預付款、工程進度款、代購材料價差款而影響施工進度者。
(7)因遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、自然原因發(fā)生的火災、地震等)而影響工程進度者。
1、本工程合同總價為人民幣______元。
2、如遇下列情況，合同總價作相應調整:。
(1)合同總價內經雙方確認的暫估價變化;。
(2)在合同工期內政策性調整所發(fā)生的材料差價、工資、費率及其它費用的變化;。
(3)重大設計發(fā)生變更;。
(4)基礎超過設計深度;。
(5)在施工中新增加了工程項目;。
(6)其它。
1、本工程所需的全部建筑材料、構配件、設備等物資的供應方法，經雙方協(xié)商按附件第__辦理。
2、材料、設備供應范圍的劃分和檢驗:。
(1)進口特殊材料、有色金屬統(tǒng)配、部管物資和二、三類電機產品，由發(fā)包方組織供應到現場或指定地點。如在規(guī)定交貨地點之外交貨，其發(fā)生的超運距運費和其他費用由發(fā)包方負責。
(2)成套設備和專用設備，由發(fā)包方負責招標、定貨、供應和商品檢驗后交付承包方。對提前到貨的設備應由發(fā)包方設庫保存，安裝時交付承包方妥善保管，不得挪用，丟失或損壞。
(3)本工程所需材料、設備除在“發(fā)包方供應的材料、設備明細表”明確由發(fā)包方供應外，其余材料均由承包方組織供應。
(4)所有材料設備、成品、半成品均應附有合格證，都要檢查驗收，簽交物資驗收合格單方可進場，已進場的物資未經發(fā)包方許可簽署出場證書，不得運出場外。
(5)已進場的物資，若發(fā)現有不合格者，供料一方必須迅速將其運出場外。
(6)具有合格證書的建筑材料、設備，任何一方如有異議要求檢驗時，可以重新檢驗，檢驗后如屬合格產品，其檢驗費用由要求檢驗的一方承擔;如屬不合格產品，檢驗費用由供料一方負擔。
(7)沒有合格證書，且未經試驗鑒定或經過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等，雙方均不得用于本工程。若屬材料人員失職或其它原因造成不良后果，由責任一方負責。
(8)任何一方強迫對方使用不合格的建筑材料、設備和構配件于本工程的，都要簽證記錄在案，由此引起的一切后果由強迫一方負責。
3、材料價差及實物價格的結算。
(1)發(fā)包方提交的主要材料指標，由承包方采購供貨的，應根據指標的性質、發(fā)生的政策性調價等，以建筑安裝材料預算價格為依據，逐項計算出原價價差或預算價差，均由發(fā)包方負責補差。此價差未包括在本合同承包造價之內的，不得列入工程直接費。
(2)發(fā)包方提供的主要材料實物，按發(fā)包方提供實物時建筑安裝材料價格結算價款。
(3)除發(fā)包方供應的材料、設備外，發(fā)包方指定廠家、品種讓承包方購買和供應其所指定的材料、設備的，其價款按實結算。
(4)發(fā)包方委托承包方代購的材料、設備，按雙方商定的價格，由承包方收取代購款包干使用，發(fā)包方應于本合同簽訂后一天內一次付清。
(5)發(fā)包方提供的材料、設備的指標或實物，必須是本合同工程用的材料和設備，規(guī)格品種與實際需要不相符時，由承包方協(xié)助進行調劑串換使用，由發(fā)包方給付承包方勞務費___元(或承包方不收取勞務費)。
(6)發(fā)包方供應的木材、成材指標或實物、硬雜木均按有關規(guī)定辦理，其量差、價差由發(fā)包方承擔。
1、承包方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受發(fā)包方現場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。
2、發(fā)包方聘用的現場監(jiān)理工程師或工程師代表，必須以書面通知承包方其姓名、身份、所承擔的任務。
3、承包方確定的施工現場負責人及技術負責人、專門技術人員及管理人員，必須以書面形式將其姓名、身份、所分擔的工作通知監(jiān)理工程師或工程師代表。
4、承包方應按工程進度，及時提供關于工程質量的技術資料，如材料、設備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經過設計單位和發(fā)包方同意并簽證后，方可使用。
5、隱蔽工程由承包方自檢后，填寫《隱蔽工程驗收單》通知現場監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗收，監(jiān)理工程師接到通知后__小時內應到現場檢驗，認可簽證后，方可進行下一工序施工。監(jiān)理工程師未接的檢查驗收，承包方經質量檢查部門檢驗確認合格后，即可隱蔽繼續(xù)施工，發(fā)包方應予承認并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議，經復查合格者，其費用由發(fā)包方負責;不合格者，由承包方負責，因此而造成工期損失由責任方負責。
6、電氣照明、通風、水暖、衛(wèi)生工程和機電安裝工程竣工后，必須按照有關規(guī)定進行技術檢驗。屬于單體試車，由承包方負責進行。無論由誰負責試車，雙方均應相互配合，共同進行。試車中需要的動力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術勞務費用等，由發(fā)包方提供。其費用包括在定額內的，由承包方負擔;定額中未包括的，由發(fā)包方負擔。
7、設備安裝工程，由承包方會同發(fā)包方將已完工程(設備基礎)向安裝單位辦理中間交工手續(xù)，并作為竣工驗收的依據。
8、工程竣工驗收，應以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準為依據。
9、工程竣工后，承包方按規(guī)定整理提供完整的技術檔案資料，并發(fā)出竣工。
通知書。
經雙方協(xié)商確定驗收時間由發(fā)包方組織有關單位進行竣工驗收。驗收合格后雙方簽署交工驗收證書并將工程移交給發(fā)包方管理如發(fā)包方拖延接收其保管費用和造成的損失由發(fā)包方承擔。
交工驗收中如發(fā)現有不符質量要求，需要返工的工程，應分清責任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好再進行檢驗。竣工日期以最后檢驗合格的日期為準。
10、已竣工未驗收工程，在交工前由承包方負責保管，發(fā)包方不得動用，若發(fā)包方已經使用，即視同交驗。由于承包方原因，應交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經濟損失。
11、工程交工驗收后，土建工程保修期為1年，采暖工程為一個采暖期，水電保修期為半年。保修證書在交工驗收后由承包方填寫交給發(fā)包方。
由施工造成的工程質量問題，發(fā)包方應書面通知承包方并約定時間進行修理。在保修期內承包方拒不修理時，發(fā)包方可動用預留保修款請人修理，超支部分應由承包方負擔。
1、發(fā)包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，均為施工的有效依據，發(fā)包方、承包方均不得擅自修改。
2、施工圖的重大修改變更，必須經原批準、設計單位同意，并于修改前__天辦理設計修改議定單。設計修改議定單經發(fā)包方簽證后，承包方才予實施。議定單和修改圖紙發(fā)出份數與施工圖份數相同，并作為合同的補充文件。
3、當修改圖紙屬于設計錯誤、設備變更、建筑面積(容積)增加、結構改變、標準過高、工藝變化、地質條件與設計不符實際時，其增加的費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷，材料、構配件積壓的實際損失)由責任方負責并調整合同造價。
4、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計的合理化建議，經發(fā)包方、設計單位或有關技術部門同意后實施，其節(jié)約的價值按國家有關規(guī)定分配。
5、在工程施工中發(fā)生下列各項事實之一時，承包方必須立即以書面通知發(fā)包方，要求確認:。
(3)設計圖紙和說明文件中未標明的施工條件發(fā)生了預料不到的特殊困難等。
確認的事實必須在限期內解決。不能如期解決而造成停工的，工期損失由發(fā)包方承擔。
1、發(fā)包方。
(3)根據施工地區(qū)供水、供電、水壓、電壓情況，采取措施滿足施工用水、用電的需要;。
(6)確定建筑物(或構筑物)道路、線路、上下水道的定位標樁、水準點和坐標控制點;。
(8)審核承包方工程進度月報，及時向承包方支付工程進度款;。
(11)組織對工程的竣工驗收，并按合同規(guī)定日期配合承包方辦好決算工作，及時了結工程財務和工程尾款。
2、承包方。
(1)施工場地的平整、施工界區(qū)以內的用水、用電、道路和臨時設施的施工;。
(3)按雙方商定的分工范圍，做好材料和設備的采購、供應和管理;。
(6)已完工的房屋、構筑物和安裝的設備，在交工前應負責保管，并清理好場地;。
(7)提供竣工驗收技術資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收;。
(8)在合同規(guī)定的保修期內，對屬于承包方負責的工作質量問題，負責無償修理。
1、本合同簽訂后__日內，發(fā)包方支付不少于合同總價的(或當年投資的)__%的預付款，計人民幣___萬元。
2、發(fā)包方收到承包方工程進度月報后，必須在__日內按核實的工程進度支付工程進度款，工程進度款支付達到總合同總價的__%時，逐步按比例開始扣回預付款(或抵作工程進度款)。
3、工程進度款支付達到合同總價款的__%時，不再按進度付款。辦完工驗收后__天內支付__%的價款，留__%的價款存入建設銀行，待保修期滿后連本息一次支付給承包方。
4、如發(fā)包方拖欠工程進度款或尾款，應按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規(guī)定處理。
5、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購材料差款而影響工程進度、造成承包方的停、窩工損失的，應由發(fā)包方承擔。
6、本工程造價結算方式按下列情況辦理:。
(1)以審查后的施工圖預算加變更簽證進行結算;。
(3)按標準施工圖單位造價包干結算，包干范圍以外的費用按__等有關規(guī)定結算;。
(4)包干不包料的工程，按預算定額規(guī)定的人工費和機械費及相應的管理費結算;。
(5)招標工程按中標價款結算，中標范圍以外的工程費用，另按__等有關規(guī)定結算。
7、承包方在單項工程竣工驗收后__天內，將竣工結算文件送交發(fā)包方和經辦銀行審查，發(fā)包方在接到結算文件__天內審查完畢，如到期未提出異議，即由經辦銀行審定后撥款給承包方。
1、承包方的責任。
(1)工程質量不符合合同規(guī)定的，負責無償修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同總價的__%償付逾期違約金。
(2)工程交付時間不符合規(guī)定，按合同總價的__%償付逾期違約金。
2、承包方的責任。
(1)未能按照承包合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發(fā)生的實際損失。
(2)工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的停工，應采取措施彌補或減少損失，同時，賠償承包方由此而造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
(3)工程未經驗收，發(fā)包方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由發(fā)包方承擔責任。
(4)超過合同規(guī)定日期驗收，按合同總價的__%償付逾期違約金。
3、發(fā)包方有提前工期要求的，可以實行提前竣工獎，按照合同工期，每提前一天由發(fā)包方按合同總價的__%獎給承包方。
優(yōu)良工程每平方米獎__元。
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，如雙方屬于同一部門時，由上級主管部門調解;調解不成，或雙方不屬于同一個部門的，任何一方均可向工商局經濟合同仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
本合同條款如對特殊情況有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規(guī)定議定特殊條款。
其它本合同未言明事項，一律按《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定執(zhí)行。
本合同正本__份，其中發(fā)包方執(zhí)__份，承包方執(zhí)__份，副本__份，分別報送業(yè)務主管部門、工商行政管理局和建設銀行備案。
工程施工合同書樣本篇十三
根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，結合工程的具體情況，簽訂本合同。
第一條工程項目。
（一）工程名稱：_________。
（二）工程地點：_________。
（三）工程內容：_________層棟，建筑面積_________平方米，其它_________。
（四）承包范圍：按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內容：_________。
（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必須另簽合同。
（六）承包方式：_________。
第二條工程造價（預算或概算）。
人民幣大寫：_________萬元，其中土建_________萬元，安裝_________萬元。
工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復，逾期視作同意，并按審定的預算造價為調整合同造價。
第三條工期。
（一）按定標規(guī)定工期為_________天（日歷天），自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規(guī)定的建設批文，辦妥城監(jiān)標牌，送達乙方之日起天內起計，并以雙方現場管理代表簽字為準。
（二）開工前_________天，在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書，每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中，根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期，經甲、乙雙方簽證認可后調整，以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
第四條工程質量標準和保修期。
（一）工程質量標準按國家現行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
（二）工程保修按建設部有關規(guī)定執(zhí)行，保修期為一年，其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
第五條材料設備供應。
（一）工程所需：材料及設備由_________方采購供應至_________場地（倉庫）。
（二）工程所需：材料及設備_________由方采購供應至_________場地（倉庫）。
（三）材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議，應進行檢驗。如檢驗合格，檢驗費用由持有異議一方負責，否則由采購方承擔。
（四）工程材料和設備差價的處理辦法：_________。
（五）施工中，由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方需按材料設備的實際采購價格，回收全部不適用的材料和設備，或經乙方同意，由甲方給予適當的補償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
第六條工程款支付和結算。
（一）甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：_________；帳號：_________。
（二）根據中國人民建設銀行有關規(guī)定，甲方在合同生效后天內，按以下規(guī)定額度向乙方預付備料款：
1、建筑工程按當年計劃工作量35％；
2、安裝工程（包括設備安裝，水電安裝）按當年計劃工作量（扣除設備價值）的40％；
3、_________。
（三）工程款支付方式：
1、工程進度達到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）進度款；當工程進度累計超過50％時，每次按當月完成工程工作量的_________％付（收）款。
2、工程累計進度達到_________％時，按合同工程量付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％；進度達到_________％時付（收）款_________％，其余工程進度款由備料款抵充，余額_________％待驗收后結算，_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付，如到期未提出書面異議，則視作同意，乙方可根據建設銀行審定的數額，請求辦理支付進度款或結算款。
第七條雙方責任。
（一）甲方責任：
1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”，接水、電源，同時向乙方提供施工圖紙_________份，機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份，地質勘探報告_________份，（其中包括竣工用圖_________套）。
2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。
3、審核乙方編制的工程預算計劃，并在接到預算之日起的三十天內（特殊工程六十天內）回復乙方，以此審定的工程預算為調整合同造價，作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。
4、對乙方在施工時發(fā)現設計錯誤提出的意見，甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用（包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失）由甲方承擔，并調整合同造價。
5、委派_________為現場管理代表，監(jiān)督檢查工程質量、進度，負責設計圖紙的變更，工程期間的質量驗收及其他事宜。
6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。
8、在竣工驗收后的保修期內，因使用不當引起的工程質量問題，其返修費用由甲方負責。
（二）乙方責任：
1、收圖后，在開工前_________天內完成施工圖會審，在_________天內編制工程預算送甲方審查，編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。
2、按施工安全規(guī)范做好施工質量、安全管理，指定安全、防火責任人，物件堆放整齊，道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質量、安全事故，均由乙方負責并報告甲方及有關部門。
相關的合同范本·施工分包合同·房屋建筑裝修施工合同·鋼結構施工合同·家裝施工合同·施工監(jiān)理合同·油漆施工合同·維修施工合同·廣告牌施工合同·景觀施工合同3、委派_________為現場管理代表，須持有與工程項目相適應的資格證書，負責施工期間的施工質量、安全等問題。
4、做好施工原始記錄。每月（季）度施工計劃和完工報表，如不按時報送，甲方不予支付工程進度款。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
住所：_________住所：_________。
甲方代表（簽字）：_________乙方代表（簽字）：_________。
電話：_________電話：_________。
傳真：_________傳真：_________。
郵政編碼：_________郵政編碼：_________。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
工程施工合同書樣本篇十四
發(fā)包方：山東濰坊科技學院（以下簡稱甲方）。
承包方：山東華浩電力工程有限公司（以下簡稱乙方）。
甲方變電所配電工程委托乙方申請通電至通電驗收完成，經雙方同意簽訂合同如下：
第一條工程概況。
工程名稱：教授新村箱變工程。
工程地點：科技學院教授新村。
工程內容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#樓室外電力高低壓施工，包工包料；教授新村1250kva箱變及低壓設備的安裝，調試；教授新村1250kva箱變及低壓分接箱之間的電纜的采購及敷設及連接，電纜井的砌筑；低壓分接箱至樓內表箱之間的低壓電纜采購及連接；1250kva箱變兩個及所有分接箱有甲方提供。其余材料采購有乙方購買。
承包形式：總承包，包工包料，交鑰匙工程。
（不含配電所土建照明工程費用、配電所內接地網、設備基礎槽鋼安裝、低壓出線。
工程、高壓進出線電纜、外線工程費用等）。
第二條工程總價。
合同總價為（rmb）：100萬元整含稅（大寫壹佰萬元整），以最終決算價格結算。
第三條付款方式。
2、設備進廠甲方應支付工程款50%（人民幣）50,0000元整(大寫伍拾萬元整)3、工程驗收通電合格后30天內付款10%(人民幣)10,0000元整(大寫壹拾萬元整)。
4、雙方蓋章后合同開始生效。
第四條合同范圍。
1、合同范圍為配電房內的`設備。（詳細內容見合同附件）。
3、本合同含代業(yè)主辦理申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成所有工程手續(xù)。
第五條甲方職責。
1、在乙方提供的圖紙上審核確定并簽字。
5、向乙方提供配電房土建(包括照明、接地網、設備基礎槽鋼安裝、外線工程等)。
第六條乙方職責。
1、向供電局申請用電手續(xù)至業(yè)主送電完成；2、變電站高低壓系統(tǒng)依設計圖紙施工及送電；3、協(xié)助甲方向供電公司申請10kv外線施工的手續(xù)；4、自柜體到廠日起履行保固條款；5、開具本合同價上的工程發(fā)票。
第七條技術規(guī)范。
按甲方提供的圖紙為施工需求方案及報價單所列品牌為驗收依據。
第八條工程日期
1、本合同項簽訂后75天經甲方與供電公司驗收通電(要求外線工程要在合同簽訂后一個月內竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素導致工期延誤后果由甲方承擔。
第九條解約。
第十條。
合同編號：
2、乙方未能履行本合同各項規(guī)定，經甲方訂為無法完成任務，經函告七日內仍無法履約，甲方得通知解約并由乙方賠償甲方遭受之損失。
保固條款。
自柜體到廠日起一年內如發(fā)生設備安裝、產品質量等原因引起的故障及損害由乙方負責修復;乙方必須保證產品的安全性能，若由于產品安全性能不符合國家有關規(guī)定而造成事故發(fā)生，所造成的經濟法律責任由乙方負責；若因甲方使用不當或遇自然災害等不可抗力引起的故障由甲方承擔相應維修費用；乙方提供終身有償維修。
任何一方中途違約應負全部經濟損失之責任不得異議，并放棄一切先訴抗辯權。未盡事宜雙方先行協(xié)商解決，如無法解決由簽約所在地法院管轄。
本合同正本壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人（簽章）：法定代表人（簽章）：
委托代理人（簽章）：委托代理人（簽章）：
單位地址：單位地址：
賬號：賬號：
合同簽訂時間：合同簽訂時間：
費用計算表。
建設單位：
其他項目費用。
措施項目費用。
工程施工合同書樣本篇十五
1詞語涵義。
除上下文另有要求者外，合同中下列詞語應具有本條所賦予的涵義：
1.1有關合同雙方和監(jiān)理人的詞語。
(1)發(fā)包人：指專用合同條款中寫明的當事人。
(2)承包人：指與發(fā)包人簽訂本合同。
協(xié)議書。
的當事人。
(3)分包人：指本合同中從承包人處分包某一部分工程的當事人。
(4)監(jiān)理人：指專用合同條款中寫明的由發(fā)包人委托對本合同實施監(jiān)理的當事人。
1.2有關合同組成文件的詞語。
(1)合同文件(或稱合同)：指由發(fā)包人與承包人簽訂的為完成本合同規(guī)定的各項工作而列入本合同條件第3條的全部文件和圖紙，以及其他在協(xié)議書中明確列入的文件和圖紙。
(2)技術條款：指本合同的技術條款和由監(jiān)理人作出或批準的對技術條款修改或補充的文件。
(3)圖紙：指列入合同的招標圖紙和發(fā)包人按合同規(guī)定向承包人提供的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)，以及列入合同的投標圖紙和由承包人提交并經監(jiān)理人批準的所有圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(4)施工圖紙：指上述第(3)項規(guī)定的圖紙中由發(fā)包人提供或由承包人提交并經監(jiān)理人批準的直接用于施工的圖紙(包括配套說明和有關資料)。
(5)投標文件：指承包人為完成本合同規(guī)定的各項工作，在投標時按招標文件的要求向發(fā)包人提交的投標報價書、已標價的工程量清單及其他文件。
(6)中標。
通知書。
：指發(fā)包人正式向中標人授標的通知書。
1.3有關工程和設備的詞語。
(1)工程：指永久工程和臨時工程或為二者之一。
(2)永久工程：指按本合同規(guī)定應建造的并移交給發(fā)包人使用的工程(包括工程設備)。
(3)臨時工程：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的各類非永久工程(不包括施工設備)。
(4)主體工程：指專用合同條款中寫明的全部永久工程中的主要工程。
(5)單位工程：指專用合同條款中寫明的單位工程。
(6)工程設備：指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
(7)施工設備：指為完成本合同規(guī)定的各項工作所需的全部用于施工的設備、器具和其他物品(不包括臨時工程和材料)。
(8)承包人設備：指承包人的施工設備。
(9)進點：指承包人接到開工通知后進入施工場地。
1.4有關工期的詞語。
(1)開工通知：指發(fā)包人委托監(jiān)理人通知承包人開工的函件。
(2)開工日期：指承包人接到監(jiān)理人按第18.1款發(fā)出的開工通知的日期或開工通知中寫明的開工日。
(3)完工日期：指本合同規(guī)定的全部工程、單位工程或部分工程完工和通過完工驗收后在移交證書(或臨時移交證書)中寫明的完工日。
1.5有關合同價格和費用的詞語。
(1)合同價格：指協(xié)議書中寫明的合同總金額。
(2)費用：指為實施本合同所發(fā)生的開支，包括管理費和應分攤的其他費用，但不包括利潤。
1.6其他詞語。
(1)施工場地(或稱工地)：指由發(fā)包人提供的用于本合同工程施工的場所以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所。
(2)書面形式：指任何手寫、打印、印刷的各種函件，包括電傳、電報、傳真和電子郵件。
(3)天：指日歷天。
二、合同文件。
2語言文字和法律。
2.1語言文字。
2.2法律、法規(guī)和規(guī)章。
適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是中華人民共和國國家的法律、行政法規(guī)以及國務院有關部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。
3合同文件的優(yōu)先順序。
組成合同的各項文件應互相解釋，互為說明。當合同文件出現含糊不清或不一致時，由監(jiān)理人作出解釋。除合同另有規(guī)定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序規(guī)定在專用合同條款內。
三、雙方的一般義務和責任。
4發(fā)包人的一般義務和責任。
4.1遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。
發(fā)包人應在其實施本合同的全部工作中遵守與本合同有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應承擔由于其自身違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的責任。
4.2發(fā)布開工通知。
發(fā)包人應委托監(jiān)理人按合同規(guī)定的日期前向承包人發(fā)布開工通知。
4.3安排監(jiān)理人及時進點實施監(jiān)理。
發(fā)包人應在開工通知發(fā)出前安排監(jiān)理人及時進入工地開展監(jiān)理工作。
4.4提供施工用地。
發(fā)包人應按專用合同條款規(guī)定的承包人用地范圍和期限，辦清施工用地范圍內的征地和移民，按時向承包人提供施工用地。
4.5提供部分施工準備工程。
發(fā)包人應按合同規(guī)定，完成由發(fā)包人承擔的施工準備工程，并按合同規(guī)定的期限提供承包人使用。
4.6提供測量基準。
發(fā)包人應按第27.1款和《技術條款》的有關規(guī)定，委托監(jiān)理人向承包人提供現場測量基準點、基準線和水準點及其有關資料。
4.7辦理保險。
發(fā)包人應按合同規(guī)定負責辦理由發(fā)包人投保的保險。
4.8提供已有的水文和地質勘探資料。
發(fā)包人應向承包人提供已有的與本合同工程有關的水文和地質勘探資料，但只對列入合同文件的水文和地質勘探資料負責，不對承包人使用上述資料所作的分析、判斷和推論負責。
4.9及時提供圖紙。
發(fā)包人應委托監(jiān)理人在合同規(guī)定的期限內向承包人提供應由發(fā)包人負責提供的圖紙。
4.10支付合同價款。
發(fā)包人應按第33條、第35條和第36條的規(guī)定支付合同價款。
發(fā)包人應按國家有關規(guī)定負責統(tǒng)一管理本工程的文明施工，為承包人實現文明施工目標創(chuàng)造必要的條件。
4.12治安保衛(wèi)和施工安全。
發(fā)包人應按第29條的有關規(guī)定履行其治安保衛(wèi)和施工安全職責。
4.13環(huán)境保護。
發(fā)包人應按環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章的有關規(guī)定統(tǒng)一籌劃本工程的環(huán)境保護工作，負責審查承包人按第30條規(guī)定所采取的環(huán)境保護措施，并監(jiān)督其實施。
4.14組織工程驗收。
發(fā)包人應按第52條的規(guī)定主持和組織工程的完工驗收。
4.15其他一般義務和責任。
發(fā)包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其他一般義務和責任。
5承包人的一般義務和責任。
5.1遵守法律、法規(guī)和規(guī)章。
承包人應在其負責的各項工作中遵守與本合同工程有關的法律、法規(guī)和規(guī)章，并保證發(fā)包人免于承擔由于承包人違反上述法律、法規(guī)和規(guī)章的任何責任。
5.2提交履約擔保證件。
承包人應按第6條的規(guī)定向發(fā)包人提交履約擔保證件。
5.3及時進點施工。
承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地，按施工總進度要求完成施工準備工作。
5.4執(zhí)行監(jiān)理人的指示，按時完成各項承包工作。
承包人應認真執(zhí)行監(jiān)理人發(fā)出的與合同有關的任何指示，按合同規(guī)定的內容和時間完成全部承包工作。除合同另有規(guī)定外，承包人應提供為完成本合同工作所需的勞務、材料、施工設備、工程設備和其他物品。
5.5提交施工組織設計、施工措施計劃和部分施工圖紙。
承包人應按合同規(guī)定的內容和時間要求，編制施工組織設計、施工措施計劃和由承包人負責的施工圖紙，報送監(jiān)理人審批，并對現場作業(yè)和施工方法的完備和可靠負全部責任。
5.6辦理保險。
承包人應按合同規(guī)定負責辦理由承包人投保的保險。
5.7文明施工。
承包人應按國家有關規(guī)定文明施工，并應在施工組織設計中提出施工全過程的文明施工措施計劃。
5.8保證工程質量。
承包人應嚴格按施工圖紙和《技術條款》中規(guī)定的質量要求完成各項工作。
承包人應按第29條的有關規(guī)定認真采取施工安全措施，確保工程和由其管轄的人員、材料、設施和設備的安全，并應采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命財產遭受損害。
5.10環(huán)境保護。
承包人應遵守環(huán)境保護的法律、法規(guī)和規(guī)章，并應按第30條的規(guī)定采取必要的措施保護工地及其附近的環(huán)境，免受因其施工引起的污染、噪聲和其他因素所造成的環(huán)境破壞和人員傷害及財產損失。
5.11避免施工對公眾利益的損害。
承包人在進行本合同規(guī)定的各項工作時，應保障發(fā)包人和其他人的財產和利益以及使用公用道路、水源和公共設施的權利免受損害。
5.12為其他人提供方便。
承包人應按監(jiān)理人的指示為其他人在本工地或附近實施與本工程有關的其他各項工作提供必要的條件。除合同另有規(guī)定外，有關提供條件的內容和費用應在監(jiān)理人的協(xié)調下另行簽訂協(xié)議。若達不成協(xié)議，則由監(jiān)理人作出決定，有關各方遵照執(zhí)行。
工程未移交發(fā)包人前，承包人應負責照管和維護，移交后承包人應承擔保修期內的缺陷修復工作。若工程移交證書頒發(fā)時尚有部分未完工程需在保修期內繼續(xù)完成，則承包人還應負責該未完工程的照管和維護工作，直至完工后移交給發(fā)包人為止。
5.14完工清場和撤離。
承包人應在合同規(guī)定的期限內完成工地清理并按期撤退其人員、施工設備和剩余材料。
5.15其他一般義務和責任。
承包人應承擔專用合同條款中規(guī)定的其他一般義務和責任。
四、履約擔保。
6履約擔保。
6.1履約擔保證件。
承包人應按合同規(guī)定的格式和專用合同條款規(guī)定的金額，在正式簽訂協(xié)議書前向發(fā)包人提交經發(fā)包人同意的銀行或其他金融機構出具的履約保函或經發(fā)包人同意的具有擔保資格的企業(yè)出具的履約。
擔保書。
6.2履約擔保證件的有效期。
承包人應保證履約保函或履約擔保書在發(fā)包人頒發(fā)保修責任終止證書前一直有效。發(fā)包人應在保修責任終止證書頒發(fā)后14天內把上述證件退還給承包人。
五、監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師。
7監(jiān)理人和總監(jiān)理工程師。
7.1監(jiān)理人的職責和權力。
(1)監(jiān)理人應履行本合同規(guī)定的職責。
(2)監(jiān)理人可以行使合同規(guī)定的和合同中隱含的權力，但若發(fā)包人要求監(jiān)理人在行使某種權力之前必須得到發(fā)包人批準，則應在專用合同條款中予以規(guī)定，否則監(jiān)理人行使這種權力應視為已得到發(fā)包人的事先批準。
(3)除合同中另有規(guī)定外，監(jiān)理人無權免除或變更合同中規(guī)定的承包人或發(fā)包人的義務、責任和權利。
7.2總監(jiān)理工程師。
總監(jiān)理工程師(以下簡稱總監(jiān))是監(jiān)理人駐工地履行監(jiān)理人職責的全權負責人。發(fā)包人應在開工通知發(fā)布前把總監(jiān)的任命通知承包人，總監(jiān)易人應由發(fā)包人及時通知承包人。總監(jiān)短期離開工地時應委派代表代行其職責，并通知承包人。
7.3監(jiān)理人員。
總監(jiān)可以指派監(jiān)理人員負責實施監(jiān)理中的某項工作，總監(jiān)應將這些監(jiān)理人員的姓名、職責和授權范圍通知承包人。他們出于上述目的而發(fā)出的指示均視為已得到總監(jiān)的同意。
7.4監(jiān)理人的指示。
(1)監(jiān)理人的指示應蓋有監(jiān)理人授權的現場機構公章和總監(jiān)或按上述第7.3款規(guī)定授權的監(jiān)理人員簽名。
(2)承包人收到監(jiān)理人指示后應立即遵照執(zhí)行。若承包人對監(jiān)理人的指示持異議時，仍應遵照執(zhí)行，但可向監(jiān)理人提出書面意見。監(jiān)理人研究后可作出修改指示或繼續(xù)執(zhí)行原指示的決定，并通知承包人。若監(jiān)理人決定繼續(xù)執(zhí)行原指示，承包人仍應遵照執(zhí)行，但承包人有權按第44.1款的規(guī)定提出按合同爭議處理的要求。
(3)在緊急情況下，監(jiān)理人員可以當場簽發(fā)臨時書面指示，但監(jiān)理人應在發(fā)出臨時書面指示后48小時內補發(fā)正式書面指示，如監(jiān)理人未在48小時內及時補發(fā)，則承包人可提出書面確認函，聲明已視臨時書面指示為正式指示。
(4)除合同另有規(guī)定外，承包人只從總監(jiān)或上述第7.3款規(guī)定的監(jiān)理人員處取得指示。
7.5監(jiān)理人應公正地履行職責。
監(jiān)理人應公正地履行職責，在按合同要求由監(jiān)理人發(fā)出指示、表示意見、審批文件、確定價格以及采取可能涉及發(fā)包人或承包人的義務和權利的行動時，應認真查清事實，并與雙方充分協(xié)商后作出公正的決定。
六、聯絡。
8聯絡。
8.1聯絡以書面形式為準。
合同中述及的由任何人提出或給出的與合同有關的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等是雙方聯絡和履行合同的憑證，均應以書面形式為準，并應送達雙方約定的地點和辦理簽收手續(xù)。
8.2來往函件的發(fā)出和答復。
上述第8.1款中的通知、指示、要求、請求、同意、意見、確認、批準、證書、證明和決定等來往函件均應按合同規(guī)定的期限及時發(fā)出和答復，不得無故扣壓和拖延，亦不得無故拒收，否則由責任方對由此造成的后果負責。
七、圖紙。
9圖紙。
9.1招標圖紙和投標圖紙。
(1)列入合同的招標圖紙僅作為承包人投標報價和在履行合同過程中衡量變更的依據，不能直接用于施工。
(2)列入合同的投標圖紙僅作為發(fā)包人選擇中標人和在履行合同過程中檢驗承包人是否按其投標內容進行施工的依據，亦不能直接用于施工。
9.2施工圖紙。
(1)按合同規(guī)定由發(fā)包人委托監(jiān)理人提供給承包人的施工圖紙，包括工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖以及合同規(guī)定由發(fā)包人負責的細部設計圖、澆筑圖和加工圖等，均應按《技術條款》中規(guī)定的期限和數量提交給承包人。由于發(fā)包人未能按時提交施工圖紙而造成的工期延誤，應按第42條的有關規(guī)定辦理;施工圖紙中涉及變更的應按第39條的有關規(guī)定辦理。
(2)按合同規(guī)定由承包人自行負責的施工圖紙，包括部分工程建筑物的結構圖、體形圖和配筋圖，以及承包人按發(fā)包人施工圖紙繪制的細部設計圖、澆筑圖和車間加工圖等，均應按《技術條款》中規(guī)定的期限報送監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的期限內批復承包人。承包人應對其未能按時向監(jiān)理人提交施工圖紙而造成的工期延誤負責;若監(jiān)理人未在規(guī)定的期限內批復承包人，則應視為監(jiān)理人已同意按上述圖紙進行施工。監(jiān)理人的批復不免除承包人對其提交的施工圖紙應負的責任。
9.3施工圖紙的修改。
發(fā)包人委托監(jiān)理人提交給承包人的施工圖紙需要修改和補充時，應由監(jiān)理人在該工程(或工程相應部位)施工前簽發(fā)施工圖紙的修改圖給承包人，具體期限應視修改內容由雙方商定，承包人應按修改后的施工圖紙進行施工。施工圖紙的修改涉及變更時應按第39條的有關規(guī)定辦理。
9.4圖紙的保管。
監(jiān)理人和承包人均應按第1.2款(3)項所包含的內容，在工地各保存一套完整的圖紙。
9.5圖紙的保密。
未經對方許可，按合同規(guī)定由發(fā)包人和承包人相互提供的圖紙不得泄露給與本合同無關的第三方，違者應對泄密造成的后果承擔責任。
八、轉讓和分包。
10轉讓。
承包人不得將其承包的全部工程轉包給第三人。未經發(fā)包人同意，承包人不得轉移合同中的全部或部分義務，也不得轉讓合同中的全部或部分權利，下述情況除外：
(1)承包人的開戶銀行代替承包人收取合同規(guī)定的款額。
(2)在保險人已清償了承包人的損失或免除了承包人的責任的情況下，承包人將其從任何其他責任方處獲得補償的權利轉讓給承包人的保險人。
11分包。
承包人不得將其承包的工程肢解后分包出去。主體工程不允許分包。除合同另有規(guī)定外，未經監(jiān)理人同意，承包人不得把工程的任何部分分包出去。經監(jiān)理人同意的分包工程不允許分包人再分包出去。承包人應對其分包出去的工程以及分包人的任何工作和行為負全部責任。即使是監(jiān)理人同意的部分分包工作，亦不能免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。分包人應就其完成的工作成果向發(fā)包人承擔連帶責任。監(jiān)理人認為有必要時，承包人應向監(jiān)理人提交分包合同副本。除合同另有規(guī)定外，下列事項不要求承包人征得監(jiān)理人同意。(1)按第12.1款的規(guī)定提供勞務。
(2)采購符合合同規(guī)定標準的材料。
(3)合同中已明確了分包人的工程分包。
11.2發(fā)包人指定分包人。
(1)發(fā)包人根據工程特殊情況欲指定分包人時，應在專用合同條款中寫明分包工作內容和指定分包人的資質情況。承包人可自行決定同意或拒絕發(fā)包人指定的分包人。若承包人在投標時接受了發(fā)包人指定的分包人，則該指定分包人應與承包人的其他分包人一樣被視為承包人雇用的分包人，由承包人與其簽訂分包合同，并對其工作和行為負全部責任。
(2)在合同實施過程中，若發(fā)包人需要指定分包人時，應征得承包人的同意，此時發(fā)包人應負責協(xié)調承包人與分包人之間簽訂分包合同。發(fā)包人應保證承包人不因此項分包而增加額外費用;承包人則應負責該分包工作的管理和協(xié)調，并向指定分包人計取管理費;指定分包人應接受承包人的統(tǒng)一安排和監(jiān)督。由于指定分包人造成的與其分包工作有關而又屬承包人的安排和監(jiān)督責任所無法控制的索賠、訴訟和損失賠償均應由指定分包人直接對發(fā)包人負責，發(fā)包人也應直接向指定分包人追索，承包人不對此承擔責任。
九、承包人的人員及其管理。
12承包人的人員。
12.1承包人的職員和工人。
承包人應為完成合同規(guī)定的各項工作向工地派遣或雇用技術合格和數量足夠的下述人員：
(1)具有合格證明的各類專業(yè)技工和普工。
(2)具有相應技術理論知識和施工經驗的各類專業(yè)技術人員及有能力進行現場施工管理和指導施工作業(yè)的工長。
(3)具有相應崗位資格的管理人員。
12.2承包人項目經理。
(1)承包人項目經理是承包人駐工地的全權負責人，按合同規(guī)定的承包人義務、責任和權利履行其職責。承包人項目經理應按本合同的規(guī)定和監(jiān)理人的指示負責組織本工程的圓滿實施。在情況緊急且無法與監(jiān)理人聯系時，可采取保證工程和人員生命財產安全的緊急措施，并在決定采取措施后24小時內向監(jiān)理人提交報告。
(2)承包人為實施本合同發(fā)出的一切函件均應蓋有承包人授權的現場機構公章和承包人項目經理或其授權代表簽名。
(3)承包人指派的項目經理應經發(fā)包人同意。項目經理易人，應事先征得發(fā)包人同意。項目經理短期離開工地，應委派代表代行其職，并通知監(jiān)理人。
13承包人人員的管理。
13.1承包人人員的安排。
(1)除合同另有規(guī)定外，承包人應自行安排和調遣其本單位和從本工程所在地或其他地方雇用的所有職員和工人，并為上述人員提供必要的工作和生活條件及負責支付酬金。
(2)承包人安排在工地的主要管理人員和專業(yè)技術骨干應相對穩(wěn)定，上述人員的調動應報監(jiān)理人同意。
13.2提交管理機構和人員情況報告。
承包人應在接到開工通知后84天內向監(jiān)理人提交承包人在工地的管理機構以及人員安排的報告，其內容應包括管理機構的設置、主要技術和管理人員資質以及各工種技術工人的配備狀況。若監(jiān)理人認為有必要時，承包人還應按規(guī)定的格式，定期向監(jiān)理人提交工地人員變動情況的報告。
13.3承包人人員的上崗資格。
技術崗位和特殊工種的工人均應持有通過國家或有關部門統(tǒng)一考試或考核的資格證明，監(jiān)理人認為有必要時可進行考核，合格者才準上崗。承包人應在按第13.2款要求提交的人員情況報告中，說明承包人人員持有上崗資格證明的情況。監(jiān)理人有權隨時檢查承包人人員的上崗資格證明。
13.4監(jiān)理人有權要求撤換承包人的人員。
承包人應對其在工地的人員進行有效的管理，使其能做到盡職盡責。監(jiān)理人有權要求撤換那些不能勝任本職工作或行為不端或玩忽職守的任何人員，承包人應及時予以撤換。
13.5保障承包人人員的合法權益。
承包人應遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，充分保障承包人人員的合法權益。承包人應做到(但不限于)：
(1)保證其人員有享受休息和休假的權利，承包人應按勞動法的規(guī)定安排其人員的工作時間。因工程施工的特殊需要占用休假日或延長工作時間，不應超過規(guī)定的限度，并應按規(guī)定給予補休或付酬。
(2)為其人員提供必要的食宿條件以及符合環(huán)境保護和衛(wèi)生要求的生活環(huán)境，配備必要的傷病預防、治療和急救的醫(yī)務人員和醫(yī)療設施。
(3)按有關勞動保護的規(guī)定采取有效的防止粉塵、降低噪聲、控制有害氣體和保障高溫、高寒、高空作業(yè)安全等措施。若其人員在施工中受到傷害，承包人應有責任立即采取有效措施進行搶救和治療。
(4)按有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為其管轄的所有人員辦理養(yǎng)老保險。
(5)負責處理其管轄人員傷亡事故的全部善后事宜。
十、材料和設備。
14材料和工程設備的提供。
14.1承包人提供的材料和工程設備。
(1)除合同另有規(guī)定外，為完成本合同各項工作所需的材料和按合同規(guī)定由承包人提供的工程設備，均由承包人負責采購、驗收、運輸和保管。
(2)合同規(guī)定由承包人負責采購的主要材料和工程設備，一經與供貨廠家簽訂供貨協(xié)議，應將一份副本提交監(jiān)理人。
14.2發(fā)包人提供的工程設備。
(1)按合同規(guī)定由發(fā)包人提供的工程設備的名稱、規(guī)格、數量、交貨地點和計劃交貨日期，均規(guī)定在專用合同條款中。
(2)承包人應根據合同進度計劃的安排，提交一份滿足工程設備安裝進度要求的交貨日期計劃報送監(jiān)理人審批，并抄送發(fā)包人。監(jiān)理人收到上述交貨日期計劃后，應與發(fā)包人共同協(xié)商確定交貨日期。
(3)發(fā)包人提供的工程設備不能按期交貨時，應事先通知承包人，并應按第20.2款的規(guī)定辦理，由此增加的費用和工期延誤責任，由發(fā)包人承擔。
(4)發(fā)包人要求按專用合同條款中規(guī)定的提前交貨期限內交貨時，承包人不應拒絕，并不得要求增加任何費用。
(5)承包人要求更改交貨日期時，應事先報監(jiān)理人批準，否則由于承包人要求提前交貨或不按時提貨所增加的費用和工期延誤責任，由承包人承擔。
(6)若發(fā)包人提供的工程設備的規(guī)格、數量或質量不符合合同要求或交貨日期拖后，由此增加的費用和工期延誤責任，由發(fā)包人承擔。
15承包人材料和設備的管理。
15.1承包人設備應及時進入工地。
合同規(guī)定的承包人設備應按合同進度計劃(在施工總進度計劃尚未批準前，按簽訂協(xié)議書時商定的設備進點計劃)進入工地，并需經監(jiān)理人核查后投入使用，若承包人需更換合同規(guī)定的承包人設備時，須經監(jiān)理人批準。
15.2承包人的材料和設備專用于本合同工程。
(1)承包人運入工地的所有材料和設備應專用于本合同工程。
(2)承包人除在工地內轉移這些材料和設備外，未經監(jiān)理人同意，不得將上述材料和設備中的任何部分運出工地。但承包人從事運送人員和外出接運貨物的車輛不要求辦理同意手續(xù)。
(3)承包人在征得監(jiān)理人同意后，可以按不同施工階段的計劃撤走其屬于自己的閑置設備。
15.3承包人舊施工設備的管理。
承包人的舊施工設備進入工地前必須按有關規(guī)定進行年檢和定期檢修，并應由具有設備檢定資格的機構出具檢修合格證或經監(jiān)理人檢查后才準進入工地。承包人還應在舊施工設備進入工地前提交主要設備的使用和檢修記錄，并應配置足夠的備品備件以保證舊施工設備的正常運行。
15.4承包人租用的施工設備。
(1)發(fā)包人擬向承包人出租施工設備時，應在專用合同條款中寫明各種租賃設備的型號、規(guī)格、完好程度和租賃價格。
(2)承包人可以根據自身的條件選租發(fā)包人的施工設備。若承包人計劃租賃發(fā)包人提供的施工設備，則應在投標時提出選用的租賃設備清單和租用時間，并在報價中計入相應的租賃費用，中標后另行簽訂協(xié)議。
監(jiān)理人一旦發(fā)現承包人使用的施工設備影響工程進度或質量時，有權要求承包人增加或更換施工設備，承包人應予及時增加或更換，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
十一、交通運輸。
16交通運輸。
16.1場內施工道路。
(1)發(fā)包人按第4.5款規(guī)定提交給承包人使用的道路和交通設施，應由承包人負責其在合同實施期內的維修、養(yǎng)護和交通管理工作，并承擔一切費用。
(2)除本款(1)項所述的由發(fā)包人提供的部分道路和交通設施外，承包人應負責修建、維修、養(yǎng)護和管理其施工所需的全部臨時道路和交通設施，并承擔一切費用。
(3)承包人修建的臨時道路和交通設施，應免費提供給發(fā)包人和監(jiān)理人使用;其他承包人需要使用上述道路和設施時，應按第5.12款的規(guī)定辦理。
16.2場外公共交通。
(1)承包人的車輛外出行駛所需的場外公共道路的通行費、養(yǎng)路費和稅款等一切費用由承包人承擔。
(2)承包人車輛應服從當地交通部門的管理，嚴格按照道路和橋梁的限制荷重安全行駛，并服從交通監(jiān)管部門的檢查和檢驗。
16.3超大件和超重件的運輸。
由承包人負責運輸的物件中，若遇有超大件或超重件時，應由承包人負責向交通管理部門辦理申請手續(xù)。運輸超大件或超重件所需進行的道路和橋梁臨時加固改造費用和其他有關費用，均由承包人承擔。若實際運輸中的超大件或超重件超過合同規(guī)定的件數、尺寸或重量時，應由發(fā)包人和承包人共同協(xié)商確定各自分擔的費用。
16.4道路和橋梁的損壞責任。
承包人應為自己進行的物品運輸造成工地內外公共道路和橋梁的損壞負全部責任，并負責支付修復損壞的全部費用和可能引起的索賠。
16.5水路運輸。
本條上述各款的內容亦適用于水路運輸，其中“道路”一詞的涵義應包括水閘、碼頭、堤防或與水路有關的其他結構物;“車輛”一詞的涵義應包括船舶，本條各款規(guī)定仍有效。
十二、工程進度。
17進度計劃。
17.1合同進度計劃。
承包人應按《技術條款》規(guī)定的內容和期限以及監(jiān)理人的指示，編制施工總進度計劃報送監(jiān)理人審批。監(jiān)理人應在《技術條款》規(guī)定的期限內批復承包人。經監(jiān)理人批準的施工總進度計劃(稱合同進度計劃)，作為控制本合同工程進度的依據，并據此編制年、季和月進度計劃報送監(jiān)理人審批。在施工總進度計劃批準前，應按簽訂協(xié)議書時商定的進度計劃和監(jiān)理人的指示控制工程進展。
17.2修訂進度計劃。
(1)不論何種原因發(fā)生工程的實際進度與第17.1款所述的合同進度計劃不符時，承包人應按監(jiān)理人的指示在28天內提交一份修訂的進度計劃報送監(jiān)理人審批，監(jiān)理人應在收到該進度計劃后的28天內批復承包人。批準后的修訂進度計劃作為合同進度計劃的補充文件。
(2)不論何種原因造成施工進度計劃拖后，承包人均應按監(jiān)理人的指示，采取有效措施趕上進度。承包人應在向監(jiān)理人報送修訂進度計劃的同時，編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理人審批，趕工措施應以保證工程按期完工為前提調整和修改進度計劃。由于發(fā)包人原因造成施工進度拖后，應按第20.2款的規(guī)定辦理;由于承包人原因造成施工進度拖后，應按第20.3款的規(guī)定辦理。
17.3單位工程(或部分工程)進度計劃。
監(jiān)理人認為有必要時，承包人應按監(jiān)理人指示的內容和期限，并根據合同進度計劃的進度控制要求，編制單位工程(或部分工程)進度計劃報送監(jiān)理人審批。
17.4提交資金流估算表。
承包人應在按第17.1款的規(guī)定向監(jiān)理人報送施工總進度計劃的同時，按專用合同條款規(guī)定的格式，向監(jiān)理人提交按月的資金流估算表。估算表應包括承包人計劃可從發(fā)包人處得到的全部款額，以供發(fā)包人參考。此后，如監(jiān)理人提出要求，承包人還應在監(jiān)理人指定的期限內提交修訂的資金流估算表。
18.1開工通知。
監(jiān)理人應在專用合同條款規(guī)定的期限內，向承包人發(fā)出開工通知。承包人應在接到開工通知后及時調遣人員和調配施工設備、材料進入工地。并從開工日起按簽訂協(xié)議書時商定的進度計劃進行施工準備。
18.2發(fā)包人延誤開工。
監(jiān)理人未按合同規(guī)定的期限發(fā)出開工通知或發(fā)包人未能按合同規(guī)定向承包人提供開工的必要條件，承包人有權提出延長工期的要求。監(jiān)理人應在收到承包人的要求后立即與發(fā)包人和承包人共同協(xié)商補救辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由發(fā)包人承擔。
18.3承包人延誤進點。
承包人在接到開工通知后14天內未按進度計劃要求及時進點組織施工，監(jiān)理人可通知承包人在接到通知后7天內編制一份趕工措施報告報送監(jiān)理人審批。趕工措施報告應詳細說明不能及時進點的原因和趕工辦法，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
18.4完工日期
本合同的全部工程、單位工程和部分工程的要求完工日期規(guī)定在專用合同條款中，承包人應在上述規(guī)定的完工日期內完工或在第20.2款和第21條規(guī)定可能延后或提前的完工日期內完工。
19暫停施工。
19.1承包人暫停施工的責任。
屬于下列任何一種情況引起的暫停施工，承包人不能提出增加費用和延長工期的要求。
(1)合同中另有規(guī)定的。
(2)由于承包人違約引起的暫停施工。
(3)由于現場非異常惡劣氣候條件引起的正常停工。
(4)為工程的合理施工和保證安全所必須的暫停施工。
(5)未得到監(jiān)理人許可的承包人擅自停工。
(6)其他由于承包人原因引起的暫停施工。
19.2發(fā)包人暫停施工的責任。
屬于下列任何一種情況引起的暫停施工，均為發(fā)包人的責任，由此造成的工期延誤，應按第20.2款的規(guī)定辦理。
(1)由于發(fā)包人違約引起的暫停施工。
(2)由于不可抗力的自然或社會因素引起的暫停施工。
(3)其他由于發(fā)包人原因引起的暫停施工。
19.3監(jiān)理人的暫停施工指示。
(1)監(jiān)理人認為有必要時，可向承包人發(fā)布暫停工程或部分工程施工的指示，承包人應按指示的要求立即暫停施工。不論由于何種原因引起的暫停施工，承包人應在暫停施工期間負責妥善保護工程和提供安全保障。
(2)由于發(fā)包人的責任發(fā)生暫停施工的情況時，若監(jiān)理人未及時下達暫停施工指示，承包人可向其提出暫停施工的書面請求，監(jiān)理人應在接到請求后的48小時內予以答復，若不按期答復，可視為承包人請求已獲同意。
工程暫停施工后，監(jiān)理人應與發(fā)包人和承包人協(xié)商采取有效措施積極消除停工因素的影響。當工程具備復工條件時，監(jiān)理人應立即向承包人發(fā)出復工通知，承包人收到復工通知后，應在監(jiān)理人指定的期限內復工。若承包人無故拖延和拒絕復工，由此增加的費用和工期延誤責任由承包人承擔。
19.5暫停施工持續(xù)56天以上。
(1)若監(jiān)理人在下達暫停施工指示后56天內仍未給予承包人復工通知，除了該項停工屬于第19.1款規(guī)定的情況外，承包人可向監(jiān)理人提交書面通知，要求監(jiān)理人在收到書面通知后28天內準許已暫停施工的工程或其中一部分工程繼續(xù)施工。若監(jiān)理人逾期不予批準，則承包人有權作出以下選擇：當暫時停工僅影響合同中部分工程時，按第39.1款規(guī)定將此項停工工程視作可取消的工程，并通知監(jiān)理人;當暫時停工影響整個工程時，可視為發(fā)包人違約，應按第42條的規(guī)定辦理。
(2)若發(fā)生由承包人責任引起的暫停施工時，承包人在收到監(jiān)理人暫停施工指示后56天內不積極采取措施復工造成工期延誤，則應視為承包人違約，可按第41條的規(guī)定辦理。
20工期延誤。
20.1發(fā)包人的工期延誤。
在施工過程中，發(fā)生下列情況之一使關鍵項目的施工進度計劃拖后而造成工期延誤時，承包人可要求發(fā)包人延長合同規(guī)定的工期。(1)增加合同中任何一項的工作內容。
(2)增加合同中關鍵項目的工程量超過專用合同條款第39.1款規(guī)定的百分比。
(3)增加額外的工程項目。
(4)改變合同中任何一項工作的標準或特性。
(5)本合同中涉及的由發(fā)包人責任引起的工期延誤。
(6)異常惡劣的氣候條件。
(7)非承包人原因造成的任何干擾或阻礙。
(8)其他可能發(fā)生的延誤情況。
20.2承包人要求延長工期的處理。
(1)若發(fā)生第20.1款所列的事件時，承包人應立即通知發(fā)包人和監(jiān)理人，并在發(fā)出該通知后的28天內，向監(jiān)理人提交一份細節(jié)報告，詳細說明發(fā)生該事件的情節(jié)和對工期的影響程度，并按第17.2款的規(guī)定修訂進度計劃和編制趕工措施報告報送監(jiān)理人審批。若發(fā)包人要求修訂的進度計劃仍應保證工程按期完工，則應由發(fā)包人承擔由于采取趕工措施所增加的費用。
(2)若事件的持續(xù)時間較長或事件影響工期較長，當承包人采取了趕工措施而無法實現工程按期完工時，除應按上述第(1)項規(guī)定的程序辦理外，承包人應在事件結束后的14天內，提交一份補充細節(jié)報告，詳細說明要求延長工期的理由，并修訂進度計劃。此時發(fā)包人除按上述第(1)項規(guī)定承擔趕工費用外，還應按以下第(3)項規(guī)定的程序批準給予承包人延長工期的合理天數。
(3)監(jiān)理人應及時調查核實上述第(1)和(2)項中承包人提交的細節(jié)報告和補充細節(jié)報告，并在審批修訂進度計劃的同時，與發(fā)包人和承包人協(xié)商確定延長工期的合理天數和補償費用的合理額度，并通知承包人。
20.3承包人的工期延誤。
由于承包人原因未能按合同進度計劃完成預定工作，承包人應按第17.2款(2)項的規(guī)定采取趕工措施趕上進度。若采取趕工措施后仍未能按合同規(guī)定的完工日期完工，承包人除自行承擔采取趕工措施所增加的費用外，還應支付逾期完工違約金。逾期完工違約金額規(guī)定在專用合同條款中。若承包人的工期延誤構成違約時，應按第41條的規(guī)定辦理。
21工期提前。
21.1承包人提前工期。
承包人征得發(fā)包人同意后，在保證工程質量的前提下，若能比合同規(guī)定的完工日期提前完工時，則應由監(jiān)理人核實提前天數，并由發(fā)包人按專用合同條款的規(guī)定向承包人支付提前完工獎金。
21.2發(fā)包人要求提前工期。
發(fā)包人要求承包人提前合同規(guī)定的完工日期時，由監(jiān)理人與承包人共同協(xié)商采取趕工措施和修訂合同進度計劃，并由發(fā)包人和承包人按成本加獎金的辦法簽訂提前完工協(xié)議。其協(xié)議內容應包括：
(1)提前的時間和修訂后的進度計劃。
(2)承包人的趕工措施。
(3)發(fā)包人為趕工提供的條件。
(4)趕工費用和獎金。
十三、工程質量。
22質量檢查的職責和權力。
22.1承包人的質量管理。
承包人應建立和健全質量保證體系，在工地設置專門的質量檢查機構，配備專職的質量檢查人員，建立完善的質量檢查制度。承包人應在接到開工通知后的84天內，向監(jiān)理人報送一份內容包括質量檢查機構的組織和崗位責任及質檢人員的組成、質量檢查程序和實施細則等的工程質量保證措施報告，報送監(jiān)理人審批。
22.2承包人的質量檢查職責。
承包人應嚴格按《技術條款》的規(guī)定和監(jiān)理人的指示，對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，詳細作好質量檢查記錄，編制工程質量報表，定期提交監(jiān)理人審查。
22.3監(jiān)理人的質量檢查權力。
監(jiān)理人有權對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設備進行檢查和檢驗。承包人應為監(jiān)理人的質量檢查和檢驗提供一切方便，包括監(jiān)理人到施工現場或制造、加工地點或合同規(guī)定的其他地方進行察看和查閱施工記錄。承包人還應按監(jiān)理人指示，進行現場取樣試驗、工程復核測量和設備性能檢測，提供試驗樣品、試驗報告和測量成果以及監(jiān)理人要求進行的其他工作。監(jiān)理人的檢查和檢驗不免除承包人按合同規(guī)定應負的責任。