合同的簽訂需要雙方當事人的真實意愿和相互達成一致。應當充分考慮各種可能的風險和變數(shù),合理約定相應的風險防范措施和應對措施。對于關鍵業(yè)務合同,建議請律師參與起草和審核。
工程施工合同一覽篇一
乙方:***。
二、合同內容;
施工項目:特殊教育學校校園改造等工程。
施工地點:學校校園南北教學樓。
施工項目:以實際施工數(shù)量及種類為準。
工程總造價:伍萬陸仟元(56000元)。
改造內容:北樓后新建彩鋼車棚(單層)、北樓走廊外防護網(wǎng)、木門更換鐵門、北南樓原走廊欄桿增高、衛(wèi)生間鋁合金封閉及其它約定雜活等。
開工日期:開工時間*年為8月1日,8月20日前完工。
三、施工進度及要求。
1、甲方根據(jù)施工進度要求提前通知乙方,乙方必須在工期時間內完成所有施工并經(jīng)驗收后交付。
2、工程款支付與結算:工程結算款以實際施工工程量計算。
3、施工效果按照甲方要求的施工方案為準。
4、保證*年8月20日前完工并交付使用。
5、付款辦法:工程實行乙方墊付款辦法,待所有工程完工并由甲方驗收合格后一次性付清。
四、承包方式。
包工、包料,供貨、施工、維護等一體化工程。乙方已對本工程必須發(fā)生的和可能發(fā)生的費用應全部考慮在內,實行一次性包干。
五、工程驗收。
1、工程完工前,乙方應提前1—2天時通知甲方及時組織驗收;。
2、甲方接到乙方通知后,應及時組織人員進行工程質量驗收評定。
六、保修服務。
1、乙方承諾全部工程完畢經(jīng)甲方驗收合格之日起保修半年。
2、保修期內,乙方實行免費維修,不收取任何費用。
七、雙方責任。
1、甲方責任:
(1)保證施工用水、用電,并確保道路通暢。
(2)負責提供施工場地,作為乙方施工。
2、乙方責任。
(1)按約定要求,保質保量按時完成本合同工程項目。
(2)乙方負責材料的運輸,對不符合設計和規(guī)范要求的產品,甲方有權拒絕驗收,重新采購符合要求的產品,并承擔由此產生的費用。
八、違約責任。
1、甲乙雙方嚴格遵守執(zhí)行合同內容,不得單方修改;
2、未盡事宜,雙方本著實事求是的原則做好協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字后生效,結算全部工程款并保修期滿后自動終止合同。
甲方(簽章):乙方(簽字)。
負責人(簽字):聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
工程施工合同一覽篇二
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數(shù)天。
四、質量標準。
五、合同價款:
金額(大寫):元(人民幣)。
六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應當支付款項。
七、協(xié)議生效。
協(xié)議訂立時間:年月日。
協(xié)議訂立地點:
本協(xié)議雙方約定生效,本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
年月日年月日。
工程施工合同一覽篇三
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,現(xiàn)甲方將_________科技有限公司網(wǎng)絡及布線工程委托乙方負責施工。為明確雙方權利和責任,特簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
_________科技有限公司網(wǎng)絡及布線工程。
_________工業(yè)制造城。
網(wǎng)絡及布線工程、弱電橋架安裝及室外光纜布放、網(wǎng)絡設備安裝調試、標簽識別。
見附件1,技術方案見附件2。
合同總工期為:60個工作日。
1、工程總價(含稅):人民幣元(大寫貳拾壹萬柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程總價包干,工程造價不因國家政策、市場因素、商業(yè)風險等原因引起的人工、材料、機械設備價格變動而調整。
乙方按工程造價以包工、包工期、包質量、包安全、包設備安裝調試以及標簽識別的方式承包。
1、在雙方簽訂合同之日3個工作日內日,甲方預付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
乙方開工后3個工作日內,甲方預付合同總價的35%即元(大寫柒萬陸仟零壹拾壹元貳角伍分整)。
3、乙方施工完畢后,甲方組織驗收;工程驗收合格之日起3個工作日內,且在乙方開出正式發(fā)票后,甲方付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
4、余款即合同總價的5%即元(大寫壹萬零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作為工程的質量保證金(不計利息,自驗收合格之日起);一年質量保證期內工程無質量問題,且乙方全面、適當履行質保義務,期滿后支付乙方。
付款賬號:
開戶銀行:
銀行帳號:
地址:
甲方責任。
1)負責檢查工程進度、質量,及時按照相關規(guī)范組織工程驗收工作。
2)配合現(xiàn)場協(xié)調工作。
3)按照合同約定支付工程款項。
乙方責任。
1)乙方應按照施工圖紙/要求編制施工計劃、施工質量檢驗計劃,經(jīng)審定蓋章后,送甲方審核,做好各項施工準備工作,施工期間嚴格按照各項計劃進行施工。
2)施工過程中,乙方不得隨意變更施工圖紙/要求及說明書,如對設計圖紙/要求有異議須變更時,應取得甲方及設計單位的同意,取得甲方書面認可后,方可進行施工。
3)乙方在施工期間,如有技術問題或需甲方解決的問題時,必須書面上報甲方,否則,甲方不予答復。
4)乙方在施工期間,必須加強施工管理。落實一切安全措施,確保安全施工,在施工過程中,如發(fā)生設備、人身事故及非因甲方責任引起的第三方的人身、設備事故,均由乙方負責。如乙方?jīng)]有按規(guī)定落實各項安全措施,甲方有權責令停止工程的進行。
網(wǎng)絡及布線工程安裝完畢、設備安裝調試完畢試運營后,技術方案中的工程、設備安裝要求確立的標準進行驗收。隱蔽性工程在施工過程中,甲方按技術方案標準驗收。
1、從工程驗收合格之日起算,工程的質保期期為1年,從工程驗收合格之日起算。在質量保證期內,因工程質量所產生的問題,乙方應免費修復。
2、乙方服務響應時間:緊急維護請求2個工作日內上門響應;非緊急維護請求,乙方維護人員必須在維護請求發(fā)出后的5個工作日內上門響應。
3、乙方應向甲方提供技術支持,并根據(jù)甲方的需要對甲方工作人員進行免費培訓。
4、質保期滿后,甲方有權要求乙方繼續(xù)擔此工程維護工作,乙方僅收取材料費用。
1、乙方未按約定的時間完工的,每延期一天應向甲方支付工程總價萬分之五的違約金。遲延超過30個工作日的,甲方有權解除合同。如因甲方原因造成工期延誤的,總工期將往后順延。
2、甲方延期付款超過7個工作日的,每延期一天應向乙方支付當期應付款項萬分之五的違約金。如因乙方原因造成付款延誤的,付款時間將往后順延。
3、因一方違約導致合同解除的,違約方應支付合同總價20%的違約金,違約金不足以彌補損失的,違約方仍應承擔損失賠償責任。
當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。
本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均適用中華人民共和國法律。雙方因本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向深圳市南山區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
1、甲方指派專人作為本合同的執(zhí)行者,由其負責本合同履行的行為。
2、乙方指派_________作為本合同的執(zhí)行者,指派_________作為本合同工程施工的執(zhí)行者。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程施工合同一覽篇四
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承包合同,以資雙方共同信守。
1、項目名稱:
2、座落地點:
3、材料說明:詳見報價清單。
2.1承包方式:乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工,向甲方交付勞務成果。
2.2具體的承包范圍如下:
本工程屬交鑰匙工程,乙方應按時完成電梯土建、基坑施工;電梯井道工程安裝施工;電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量,包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有效且的電梯安裝驗收規(guī)范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工,保證質量。
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場,實施施工,并在年月日前完成本工程的全部工作,并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中,如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,可對工期進行調整。
5.1本工程的包干總價(含稅)為:
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工,電梯井道工程安裝施工,電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用,甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
6.1xxx付款方式。
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方,由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案,交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監(jiān)督與管理,并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的,有及時下發(fā)《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利;有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。
7.4協(xié)調業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過程中,甲方有監(jiān)督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監(jiān)察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方,由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續(xù)及政府有關部門的驗收手續(xù),相關費用乙方負責。
8.1乙方指定的項目代表為:________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質,并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前,須根據(jù)工程規(guī)范編制設計及施工詳圖,并提交甲方審批,所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間,乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后,在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費,按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責,并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經(jīng)濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板,試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定,辦理有關手續(xù),因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰,由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工,保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人,做好現(xiàn)場施工管理和安全管理,將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后,由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。
8.15竣工驗收合格后,乙方須按甲方規(guī)定提交正式的竣工結算報告,經(jīng)過甲方審定后作為確定結算款的依據(jù)。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續(xù),以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗,費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任,并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規(guī)范要求和工程質量要求,相關規(guī)定如下:
9.1.1乙方所采購的材料,由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規(guī)范要求不符的材料,甲方代表有權拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規(guī)范和質量要求的材料,并承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗貨,乙方不得擅自開工。否則,應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的,乙方還應承擔相應的責任。
10.1隱蔽工程驗收:工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時,乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行此后工程施工。驗收不合格,乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽,甲方有權要求剝離或開孔,乙方應進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復,乙方應承擔有關費用,且工期不得順延。
10.2竣工驗收:本工程完成安裝調試后,乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格,故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后,雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格,同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的,乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產生糾紛,由工程所在地質量監(jiān)督檢查部門核驗為準。
11.1甲方如不能按時付款的,每逾期一天,甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金,但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的,每逾期一天,應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金,若乙方逾期竣工超過三十天的,甲方有權單方解除本合同,乙方除支付上述違約金外,還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴格進行施工,保證質量,如不符合上述要求,甲方有權拒絕驗收,且對乙方進行處罰,金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓,違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據(jù)本合同的約定解除合同后,乙方應在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作,包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同轉包或分包,否則,乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金,因此造成甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的,除雙方協(xié)議停止施工外,乙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并在任何情況下,均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
12.4當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜,可另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等法律效力。
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式,若聯(lián)系方式發(fā)生變更,應及時以書面形式通知對方,未以書面形式通知的,任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關通知、文件,即視為該有關通知、文件送達對方。
甲方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
乙方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
甲方:乙方:
簽約代表:簽約代表:
____年____月____日____年____月____日。
工程施工合同一覽篇五
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應增項。根據(jù)原施工合同精神,經(jīng)雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式:按原合同執(zhí)行。
六、其它:施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
簽約日期:年月日
工程施工合同一覽篇六
發(fā)包方:合同編號:
承包方:簽訂時間:
經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下施工合同條款。
一、工程名稱:
工程價款:
二、質量標準和驗收:
按本合同第一條工程內容要求和國家現(xiàn)行的施工技術、驗收規(guī)范及工程質量檢驗評定標準進行驗收。雙方另有約定,以雙方約定為準。
三、承包方對質量負責的條件和期限:
正常使用情況下的損壞由承包方負責,出現(xiàn)質量問題由承包方免費負責修理,質保期限為月,承包方在接到發(fā)包方通知后24小時內上門服務。承包方未按時上門的,發(fā)包方可另行委托第三方維修,費用從承包方預留的質保金中扣除。
從年月日起天(日歷日)完工,若因工程內容變更經(jīng)雙方協(xié)商一致工期可予以調整。
此工程必須按合同附件圖紙規(guī)定施工,承包方提供材料的,材料進場需經(jīng)發(fā)包方確認后方可進行施工。
六、工程款支付時間:
余款作為質保金一年后支付。
七、工期提前和延誤責任:
承包方必須根據(jù)本合同工期完成,如延期,每延遲一天按合同總金額的%承擔違約責任。如下雨、停水、停電等客觀原因,根據(jù)實際情況順延。
八、合同爭議的解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向工程所在地人民法院起訴。
九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本工程合同共份。
十、其他約定事項:
1、在工程施工中,如承包方發(fā)生安全事故,均由承包方負責,同時承擔對發(fā)包方造成的所有損失。
2、包方必須嚴格按約定內容施工,不得分包和轉包。
甲方:乙方:
單位地址:z省z市z街道z路號單位地址:
授權代表:授權代表:
傳真:傳真:
電話:電話:
工程施工合同一覽篇七
甲方:
乙方:
為確保哈爾濱公路主樞紐道外客運站項目按期開工,甲方委托乙方承擔本工程項目基坑降水工程,為工程基礎土方開挖及基礎施工做準備?,F(xiàn)雙方在平等自愿的原則基礎上就該工程事宜達成如下協(xié)議:
8.0米。
四、工程造價的確定根據(jù)招標文件以中標價格確定工程造價70.66萬元(人民幣);工程造價包括基坑降水工程費23.1萬元、辦理基坑降水手續(xù)費47.56萬元;上述工程造價在工期要求時間內一次包死。
五、工程決算及付款方式:付款方式:施工降水設施完成后甲方支付乙方工程款工程總價90%;基坑降水要求工期結束后,乙方基坑降水達到要求標準,甲方將尾款一次性支付乙方。
六、雙方責任。
1、乙方中標后,乙方負責辦理基坑降水手續(xù)。
2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水費用由甲方負責。
5、乙方應確保在總包單位基礎施工期間,作好維護及監(jiān)測工作,與總包單位作好配合;
6、乙方應作好現(xiàn)場文明施工工作;
七、其他:本協(xié)議具有法律效力,雙方嚴格遵守。如果發(fā)生合同糾紛,雙方可向____市仲裁委員會申請仲裁。本協(xié)議壹式陸份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,建設單位兩份。
甲方:
法人代表:
授權委托人:____。
日期:________年____月____日
乙方:黑龍江xx公司法人代表:
授權委托人:____。
日期:________年____月____日
建設單位主管部門意見:建設單位(章)。
經(jīng)辦人:________年____月____日。
工程施工合同一覽篇八
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量治理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,通過協(xié)商簽訂本合同。
(一)工程名稱:_______________________________。
(二)工程地點:_____________________。
安全維護及整改。
工程造價為:____________元整。
5.1質量標準:達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)。
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2017),《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價方法》,2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災難,工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期能夠按實際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量咨詢題15天內全額返還,保修金不計利息。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關治理要求,并做好安全治理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
工程施工合同一覽篇九
發(fā)包方(以下稱甲方):
法定代表人:
身份證號碼:
承包方(以下稱乙方):
法定代表人:
身份證號碼:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī),結合________省有關規(guī)定及本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于《________》(合同編號________,以下簡稱原合同)甲乙雙方就其中未盡事宜經(jīng)充分協(xié)商,達成一致,形成本補充協(xié)議。
2、工程地點:
計劃竣工日期:____年____月____日。
工期總日歷天數(shù):____天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總日歷天數(shù)為準。
1、暫估合同價款為____________萬元(人民幣大寫:____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量(綜合單價和暫估工程量見工程量附件)。
2、付款方式:按原合同相關條款執(zhí)行。
補充協(xié)議所列工程量為暫估工程量,工程量計算規(guī)則以經(jīng)甲方確認的實際工程量為準,按原合同計量條款執(zhí)行。
嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質量負有完全責任,并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
1、對本協(xié)議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協(xié)議是原合同的組成部分,與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同相抵之處,以本協(xié)議為準。
3、凡因本協(xié)議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)____份,承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
承包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
工程施工合同一覽篇十
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!焙偷诙鶙l“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?!?BR> 一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中,到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質證書。”
解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?!督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的,應當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效。”
第四條規(guī)定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效?!钡诙鍡l規(guī)定:“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!钡诙鶙l規(guī)定:“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?!?BR> 目前較為一致的觀點認為,實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人,包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權利義務關系,即此時轉承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系,在這種情況下,才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此,審判實踐中,應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據(jù)字面含義,將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人,應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利,而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務,與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。
工程施工合同一覽篇十一
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實施,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī),現(xiàn)就該工程相關事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達成如下條款,共同遵守。
1.2工程地點:
1.4工程期限:甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工,時間暫定為20xx年月日,本工程工期為天,以甲方通知乙方進場時間為準開始計算工期。
承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本工程合同總價約萬元包干(大寫整),雙方按此包干價進行結算。
1、乙方按照公路工程施工規(guī)范及設計要求進行施工,工程質量。
等級為合格。
2、若雙方對工程質量有爭議,共同商情公路工程質量鑒定機構進行質量鑒定。鑒定費用由質量爭議有過錯的一方承擔。
3、本工程質量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質量問題,由乙方負責維修并承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復,由甲方承擔費用,乙方可協(xié)助配合甲方進行返工及修復。
1、負責施工中的協(xié)調工作,確保施工的連續(xù)性。
2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協(xié)調工作。
3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境,排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專人組織施工場地周圍的協(xié)調工作,配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現(xiàn)場。
4、組織業(yè)主單位、相關部門人員及時驗收。
5、按照合同約定按期足額支付工程款。
6、負責交付后的成品保護。
1、及時告知甲方施工日期、工程機械設備等進入施工場地的路線、施工現(xiàn)場的作業(yè)要求。
2、嚴格按照公路工程施工技術規(guī)范和設計要求施工,確保工程質量合格。
3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料,砼路面檢測由乙方負責,費用由乙方承擔。
4、向甲方提供施工進度情況,接受甲方的檢查和抽檢。
5、遵守當?shù)赜嘘P部門相關施工時間、施工現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范要求,嚴格管理乙方施工現(xiàn)場人員,做到文明施工。
6、在施工過程中按操作規(guī)程安全文明施工,若因乙方在施工期間出現(xiàn)安全事故及造成的人身損害和財產損失,應由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失(包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執(zhí)行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用)的,應由乙方賠償。
7、按合同約定收取工程款。
1、按照本合同約定的期限,及時組織并完成工程施工。
2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因導致乙方不能正常施工的,工程順延。
乙方按合同內容施工完畢并驗收合格后15日內,甲方支付乙方的全部工程款。質保期為一年,質保期中出現(xiàn)質量問題由乙方修復。
1、工程施工完成后5日內,乙方應及時通知甲方,甲方須組織相關部門及人員進行驗收。
2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起日內無正當理由不組。
織驗收,在該工程無任何質量問題的前提下,視同本工程已驗收合格。雙方在15日內須辦理完善工程結算手續(xù)。
3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內,雙方應辦理完善工程結算。
1、乙方工程延期的,除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響,從延遲之日起,向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。
2、一方有其他違約行為的,除承擔上述約定的違約責任外,另向守約方支付違約金5萬元。
1、在履行合同中雙方有爭議,應友好協(xié)商。協(xié)商未果的,雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章后生效,本合同正本兩份,副本四份,雙方各執(zhí)三份,具有同等效益。雙方結清賬務后,本合同自動失效。
以下無正文。
甲方(章):乙方(章):法定代表人:法定代表人:或:或:
委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:
開戶銀行:
賬號:
簽訂時間:傳真:開戶銀行:賬號:年月日。
工程施工合同一覽篇十二
(以下簡稱甲方)發(fā)包方:
(以下簡稱乙方)承包方:
一、甲方責任1、負責三通一平,場地須保證樁機作業(yè)的條件及順利進出場。
2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理,乙方概不負責.。
3、派施工員一名參與現(xiàn)場質量管理及數(shù)量簽證,并負責放樣及抽鑒工作。
4、施壓由甲方負責,協(xié)調各相關單位之間和周邊的關系。
二、乙方責任1、乙方根據(jù)地質資料及現(xiàn)場出現(xiàn)異常,應及時通知監(jiān)理及甲方等待處理。2、施工作業(yè)時聽從甲方指揮,按時填寫記錄,并保證施工安全。
3、乙方工程完工后,負責向申方提供現(xiàn)場打樁記錄。
三、工程款的支付。
1、此工程為包工包料,打樁單價c-300215;75a樁,單價為。
元米,如需配送8米以下(含8米)短樁,按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費,此單價不含樁尖,不含稅,不開發(fā)票。
2、如需送樁,只計取送樁費30元米計算。
3、冒樁計算:如超過1米,歸乙方負責。如未超過,則由甲方負責。
4、進場付10萬元,打完20米付清80%,樁打完全部付清。
5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔,乙方協(xié)助施壓、測壓。
6、如因甲方原因造成工地停工,超過三天,則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。
四、解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生的糾紛,雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決,協(xié)商或協(xié)調不成的,向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
六、本合同甲、乙雙方簽字生效。
甲方:電話:乙方:電話:________年____月____日。
工程施工合同一覽篇十三
建設單位(甲方)施工單位(乙方)。
根據(jù)《消防法》有關規(guī)定,甲方將關嶺縣招待所消防安裝工程承包給乙方施工安裝,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
(二、三、四、五層室內簡易噴淋安裝,火災自動報警安裝及滅火器、標志燈、應急燈配置。)。
包工包料,包工價:人民幣陸萬元整(60000。00元)由甲方提供施工電源,并負責二相電連接到自動報警主機旁邊。
合同簽訂后甲方需付給乙方人民幣伍仟元訂金,余款伍萬伍仟元經(jīng)消防部門驗收合格后一次性付清尾款給乙方,如果消防部門驗收說不合格就不付錢。
20xx年8月,20xx年xx月xx日。
由違約方賠償對方一切經(jīng)濟損失。
甲方負責提供安全施工環(huán)境,施工過程中造成的安全事故由乙方負責。
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
xx年xx月xx日。
工程施工合同一覽篇十四
身份證號碼:
乙方:______________。
身份證號碼:
為確保工程質量、進度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責任和權利,按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定,結合工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意訂立本合同并嚴格遵守履行。
1、工程名稱:武西高速桃花欲黃河大橋過路頂管工程。(具體位置雙方現(xiàn)場指定)。
2、質量等級。
乙方必須按甲要求和有關操作規(guī)程、技術規(guī)程、技術規(guī)范施工;嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準、施工質量驗收統(tǒng)一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質量必須達到有關標準的合格等級。
3、合同價款:
3.1合同造價定為。
3.2簽約后,按照本合同約定的計價標準執(zhí)行,無論任何價格上漲或其他任何原因,雙方均不做任何調整。
4、工程結算:
4.1頂管長度以頂管的入土點到出土點的直線距離長度計算,出土點入土點的位置由雙方共同商定。
4.2每完成一處頂管工程付該處頂管工程的頂管費用,工程結束時頂管費用全部結清。
5.進度計劃:乙方于開始施工,中間不得間斷停工,隨時接受甲方檢查、監(jiān)督。
6、質量與檢驗:乙方所頂?shù)墓艿?,必須保證管道暢通,無變形,乙方負責穿過12鐵絲,否則甲方將不同意接收。施工過程中如有拖斷等情況甲方不承擔任何費用及責任。
7、(1)乙方必須遵守《中華人民共和國安全生產法》,按照國家和有關行業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、要求、方法及中華人民共和國國家標準《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99和甲方安全生產管理制度等實施安全生產管理,確保安全施工。乙方應自行辦理其自身范圍內的施工人員的意外保險。
7、(2)乙方必須設立施工現(xiàn)場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業(yè)務、經(jīng)過安全管理培訓的安全管理人員在現(xiàn)場施工。施工過程出現(xiàn)任何安全問題有乙方負責。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程施工合同一覽篇十五
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方) 身份證號:
依照中華人民共和國《合同法》及其它有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則?,F(xiàn)將甲方經(jīng)營權在本合同期限內供乙方以供經(jīng)營,甲、乙雙方就經(jīng)營合同有關事項協(xié)商一致,并達成如下條款:
一、承包經(jīng)營區(qū)域范圍:
二、承包經(jīng)營期限 年,自 年月 日起,至 年月日止,期間可享用甲方現(xiàn)有資質,即(公路工程施工總承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包貳級、市政公用工程施工總承包壹級、園林綠化貳級、)在規(guī)定的區(qū)域內進行投標承接工程。
三、承包經(jīng)營條件
(1)乙方每年必須確保固定上交甲方的經(jīng)營權使用 叁拾 萬元整,須在每年初交清(第一次在合同簽訂時一星期內交清)。
(2)乙方投標承接工程后,必須按照甲方規(guī)定,另行上交相應比例的項目管理費(以中標價為準):即高速公路工程3% 、市政工程1.5% 、園林綠化工程2%。
四、在承包經(jīng)營期間:甲方下文任命乙方為分公司經(jīng)理,副經(jīng)理以下人員由分公司經(jīng)理自行聘任組成,并由分公司經(jīng)理報甲方備案。甲方所聘任成員在承包期滿或合同解除后即告解體。
五、乙方分公司的成立,甲方提供相關證件、證書、由乙方負責向當?shù)亟ㄔO、建筑主管部門和工商行政部門辦理注冊登記等手續(xù)。
六、甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書、介紹信、授權委托書等資料,為乙方辦理投標和施工事宜,相關費用由乙方承擔,乙方需要甲方編制標書的費用另行商定。
七、乙方在承包經(jīng)營期間必須依法建立財務制度,所經(jīng)營的業(yè)務一切稅費均以甲方名義如期向有關部門繳納,并定期向甲方遞交財務報表和有關完稅憑證,隨時接受甲方的財務審計監(jiān)督。
八、乙方中標后應及時向甲方報告中標工程具體內容,并向甲方遞交投標資料和中標通知書正本、施工合同正本、一套完整的施工圖紙以便存檔,工程竣工后一個月內,向甲方遞交相關的竣工資料備案。
九、乙方承包經(jīng)營期間,必須認真全面履行所承接的工程施工合同的各項條款(任務),按質、按量完成合同內容,并做好工程回訪服務,全面維護甲方信譽和合法權益,工程施工項目經(jīng)理部由甲方監(jiān)督乙方組建,若需甲方派駐工程管理及技工人員,工資、待遇由乙方負責。工程管理由乙方全權負責,工程款必須做到專款專用,若乙方未能妥善處理好工程款用途,甲方有權對該項目賬戶予以管制。
十、乙方有責任編制項目管理實施規(guī)劃,建立健全質量和安全保證體系,抓好現(xiàn)場的施工生產,乙方在施工、經(jīng)營中發(fā)生的工傷事故、安全、質量及拖欠員(民)工工資等其他侵權事件及經(jīng)營中發(fā)生的一切糾紛均由乙方承擔,因此對甲方造成的影響和損失,甲方有權向乙方追償。
十一、乙方必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和甲方的各項管理制度,負責協(xié)調當?shù)毓ど獭⒍悇?、建設單位、監(jiān)理、質檢及各級建設行政主管部門的關系,積極主動接受相關職部門的檢查與監(jiān)督,并及時向甲方反饋有關信息。
十二、乙方應有計劃地安排員工參加相關的培訓,具備條件的員工由甲方統(tǒng)一申報技術職稱,所需費用由乙方承擔。
十三、乙方必須對經(jīng)營的工程項目按照國家有關規(guī)定承擔相應的經(jīng)濟和法律責任。
十四、甲乙雙方應相互為對方保守商業(yè)秘密,乙方在確保甲方利益的基礎上有獨立確定投標價的權利。
十五、乙方在承包經(jīng)營期間,若不能自覺地履行上述職責及義務的,甲方有權終止合同,并且不退還當年上交的費用。
十六、違約責任
甲乙雙方應認真全面履行本合同,除不可抗力外違約的,責任方在賠償對方相應的損失后,必須另支付壹拾萬元違約金。
十七、其他條款
1、乙方超出本區(qū)域的投標須報經(jīng)甲方同意方可進行。
2、經(jīng)營承包期滿后,若乙方履行本合同情況良好,在同等條件下享有優(yōu)先續(xù)簽權。
3、本合同在實施過程中如有爭議且協(xié)商不成的,可依法向甲方所在地法院起訴。
4、本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后,簽訂補充協(xié)議(合同),補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
法人代表簽字: 簽字:
年月 日 年月日(附身份證復印件)
工程施工合同一覽篇十六
甲方:_________________________乙方:_________________________甲乙雙方就甲方在_________樓,委托乙方貸資施工、貸資事宜,雙方經(jīng)協(xié)商一致,達成貸資施工合同,合同如下:
第一條甲方興建的綜合樓,位于____________________,建筑面積_________,建筑物_________層,總投資約_________元。
第二條乙方同意貸資施工,貸資額為人民幣_________元,貸資期從開工之日起計時間為________年,貸資計算按年息________計。
第三條計算時間從開工之日起,按乙方施工進度報表計算,累計核實。
第四條乙方貸資由乙方管理投入,按工程進度核實貸資額度達_________元時,甲方應及時支付工程款。
第五條償還貸資額本金及利息,________年期必須償還清,如過期有困難,按年息_________計算,但不能過期二個月,如過期二個月,甲方用建筑物裙樓一至二層抵押給乙方,每方米_________元,乙方有權自行處理。
第六條乙方已承建工程甲方_________________花園工程和擬建綜合樓工程,該兩項工程不論那個工程發(fā)生經(jīng)濟糾紛,均屬獨立的責權關系,即兩個工程之間的法律責任互不相關。
第七條陳述和保證7.1甲方的陳述和保證。
(1)其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;
(3)本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。7.2乙方的陳述和保證。
(1)其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;
(3)本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。
第八條違約責任8.1除不可抗力的原因外,任何一方違反本合同,應向對方支付合同約定工程總金額_________%的違約金。8.2任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使守約方遭受損失,則守約方有權要求違約方予以賠償。
第三方泄露,但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第十條補充與變更本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協(xié)議,與合同具有相同法律效力。
第十一條合同附件11.1本合同附件包括但不限于:
(1)各方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更協(xié)議;
(2)各方的營業(yè)執(zhí)照復印件、及相關的各種法律文件11.2任何一方違反本合同附件的有關規(guī)定,應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
第十二條不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同,應自不可抗力事件發(fā)生之日起____日內,將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發(fā)生之日起____日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十三條爭議的解決本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條權利的保留任何一方?jīng)]有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十五條后繼立法除法律本身有明確規(guī)定外,后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據(jù)后繼立法或法律變更,經(jīng)協(xié)商一致對本合同進行修改或補充,但應采取書面形式。
第十六條通知16.1本合同要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。16.2前款中的實際收到是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本合同中列x的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍16.3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,將變更后的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。
第十七條合同的解釋本合同各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。
工程施工合同一覽篇一
乙方:***。
二、合同內容;
施工項目:特殊教育學校校園改造等工程。
施工地點:學校校園南北教學樓。
施工項目:以實際施工數(shù)量及種類為準。
工程總造價:伍萬陸仟元(56000元)。
改造內容:北樓后新建彩鋼車棚(單層)、北樓走廊外防護網(wǎng)、木門更換鐵門、北南樓原走廊欄桿增高、衛(wèi)生間鋁合金封閉及其它約定雜活等。
開工日期:開工時間*年為8月1日,8月20日前完工。
三、施工進度及要求。
1、甲方根據(jù)施工進度要求提前通知乙方,乙方必須在工期時間內完成所有施工并經(jīng)驗收后交付。
2、工程款支付與結算:工程結算款以實際施工工程量計算。
3、施工效果按照甲方要求的施工方案為準。
4、保證*年8月20日前完工并交付使用。
5、付款辦法:工程實行乙方墊付款辦法,待所有工程完工并由甲方驗收合格后一次性付清。
四、承包方式。
包工、包料,供貨、施工、維護等一體化工程。乙方已對本工程必須發(fā)生的和可能發(fā)生的費用應全部考慮在內,實行一次性包干。
五、工程驗收。
1、工程完工前,乙方應提前1—2天時通知甲方及時組織驗收;。
2、甲方接到乙方通知后,應及時組織人員進行工程質量驗收評定。
六、保修服務。
1、乙方承諾全部工程完畢經(jīng)甲方驗收合格之日起保修半年。
2、保修期內,乙方實行免費維修,不收取任何費用。
七、雙方責任。
1、甲方責任:
(1)保證施工用水、用電,并確保道路通暢。
(2)負責提供施工場地,作為乙方施工。
2、乙方責任。
(1)按約定要求,保質保量按時完成本合同工程項目。
(2)乙方負責材料的運輸,對不符合設計和規(guī)范要求的產品,甲方有權拒絕驗收,重新采購符合要求的產品,并承擔由此產生的費用。
八、違約責任。
1、甲乙雙方嚴格遵守執(zhí)行合同內容,不得單方修改;
2、未盡事宜,雙方本著實事求是的原則做好協(xié)商解決。本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字后生效,結算全部工程款并保修期滿后自動終止合同。
甲方(簽章):乙方(簽字)。
負責人(簽字):聯(lián)系電話:
聯(lián)系電話:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
工程施工合同一覽篇二
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數(shù)天。
四、質量標準。
五、合同價款:
金額(大寫):元(人民幣)。
六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應當支付款項。
七、協(xié)議生效。
協(xié)議訂立時間:年月日。
協(xié)議訂立地點:
本協(xié)議雙方約定生效,本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
年月日年月日。
工程施工合同一覽篇三
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,現(xiàn)甲方將_________科技有限公司網(wǎng)絡及布線工程委托乙方負責施工。為明確雙方權利和責任,特簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
_________科技有限公司網(wǎng)絡及布線工程。
_________工業(yè)制造城。
網(wǎng)絡及布線工程、弱電橋架安裝及室外光纜布放、網(wǎng)絡設備安裝調試、標簽識別。
見附件1,技術方案見附件2。
合同總工期為:60個工作日。
1、工程總價(含稅):人民幣元(大寫貳拾壹萬柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程總價包干,工程造價不因國家政策、市場因素、商業(yè)風險等原因引起的人工、材料、機械設備價格變動而調整。
乙方按工程造價以包工、包工期、包質量、包安全、包設備安裝調試以及標簽識別的方式承包。
1、在雙方簽訂合同之日3個工作日內日,甲方預付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
乙方開工后3個工作日內,甲方預付合同總價的35%即元(大寫柒萬陸仟零壹拾壹元貳角伍分整)。
3、乙方施工完畢后,甲方組織驗收;工程驗收合格之日起3個工作日內,且在乙方開出正式發(fā)票后,甲方付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
4、余款即合同總價的5%即元(大寫壹萬零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作為工程的質量保證金(不計利息,自驗收合格之日起);一年質量保證期內工程無質量問題,且乙方全面、適當履行質保義務,期滿后支付乙方。
付款賬號:
開戶銀行:
銀行帳號:
地址:
甲方責任。
1)負責檢查工程進度、質量,及時按照相關規(guī)范組織工程驗收工作。
2)配合現(xiàn)場協(xié)調工作。
3)按照合同約定支付工程款項。
乙方責任。
1)乙方應按照施工圖紙/要求編制施工計劃、施工質量檢驗計劃,經(jīng)審定蓋章后,送甲方審核,做好各項施工準備工作,施工期間嚴格按照各項計劃進行施工。
2)施工過程中,乙方不得隨意變更施工圖紙/要求及說明書,如對設計圖紙/要求有異議須變更時,應取得甲方及設計單位的同意,取得甲方書面認可后,方可進行施工。
3)乙方在施工期間,如有技術問題或需甲方解決的問題時,必須書面上報甲方,否則,甲方不予答復。
4)乙方在施工期間,必須加強施工管理。落實一切安全措施,確保安全施工,在施工過程中,如發(fā)生設備、人身事故及非因甲方責任引起的第三方的人身、設備事故,均由乙方負責。如乙方?jīng)]有按規(guī)定落實各項安全措施,甲方有權責令停止工程的進行。
網(wǎng)絡及布線工程安裝完畢、設備安裝調試完畢試運營后,技術方案中的工程、設備安裝要求確立的標準進行驗收。隱蔽性工程在施工過程中,甲方按技術方案標準驗收。
1、從工程驗收合格之日起算,工程的質保期期為1年,從工程驗收合格之日起算。在質量保證期內,因工程質量所產生的問題,乙方應免費修復。
2、乙方服務響應時間:緊急維護請求2個工作日內上門響應;非緊急維護請求,乙方維護人員必須在維護請求發(fā)出后的5個工作日內上門響應。
3、乙方應向甲方提供技術支持,并根據(jù)甲方的需要對甲方工作人員進行免費培訓。
4、質保期滿后,甲方有權要求乙方繼續(xù)擔此工程維護工作,乙方僅收取材料費用。
1、乙方未按約定的時間完工的,每延期一天應向甲方支付工程總價萬分之五的違約金。遲延超過30個工作日的,甲方有權解除合同。如因甲方原因造成工期延誤的,總工期將往后順延。
2、甲方延期付款超過7個工作日的,每延期一天應向乙方支付當期應付款項萬分之五的違約金。如因乙方原因造成付款延誤的,付款時間將往后順延。
3、因一方違約導致合同解除的,違約方應支付合同總價20%的違約金,違約金不足以彌補損失的,違約方仍應承擔損失賠償責任。
當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。
本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均適用中華人民共和國法律。雙方因本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向深圳市南山區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
1、甲方指派專人作為本合同的執(zhí)行者,由其負責本合同履行的行為。
2、乙方指派_________作為本合同的執(zhí)行者,指派_________作為本合同工程施工的執(zhí)行者。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
工程施工合同一覽篇四
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承包合同,以資雙方共同信守。
1、項目名稱:
2、座落地點:
3、材料說明:詳見報價清單。
2.1承包方式:乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工,向甲方交付勞務成果。
2.2具體的承包范圍如下:
本工程屬交鑰匙工程,乙方應按時完成電梯土建、基坑施工;電梯井道工程安裝施工;電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量,包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有效且的電梯安裝驗收規(guī)范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工,保證質量。
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場,實施施工,并在年月日前完成本工程的全部工作,并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中,如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,可對工期進行調整。
5.1本工程的包干總價(含稅)為:
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工,電梯井道工程安裝施工,電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用,甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
6.1xxx付款方式。
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方,由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案,交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監(jiān)督與管理,并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的,有及時下發(fā)《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利;有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。
7.4協(xié)調業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過程中,甲方有監(jiān)督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監(jiān)察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方,由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續(xù)及政府有關部門的驗收手續(xù),相關費用乙方負責。
8.1乙方指定的項目代表為:________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質,并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前,須根據(jù)工程規(guī)范編制設計及施工詳圖,并提交甲方審批,所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間,乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后,在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費,按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責,并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經(jīng)濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板,試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定,辦理有關手續(xù),因此產生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰,由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工,保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人,做好現(xiàn)場施工管理和安全管理,將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后,由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。
8.15竣工驗收合格后,乙方須按甲方規(guī)定提交正式的竣工結算報告,經(jīng)過甲方審定后作為確定結算款的依據(jù)。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續(xù),以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗,費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任,并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規(guī)范要求和工程質量要求,相關規(guī)定如下:
9.1.1乙方所采購的材料,由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規(guī)范要求不符的材料,甲方代表有權拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規(guī)范和質量要求的材料,并承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗貨,乙方不得擅自開工。否則,應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的,乙方還應承擔相應的責任。
10.1隱蔽工程驗收:工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時,乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行此后工程施工。驗收不合格,乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽,甲方有權要求剝離或開孔,乙方應進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復,乙方應承擔有關費用,且工期不得順延。
10.2竣工驗收:本工程完成安裝調試后,乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格,故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后,雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格,同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的,乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產生糾紛,由工程所在地質量監(jiān)督檢查部門核驗為準。
11.1甲方如不能按時付款的,每逾期一天,甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金,但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的,每逾期一天,應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金,若乙方逾期竣工超過三十天的,甲方有權單方解除本合同,乙方除支付上述違約金外,還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴格進行施工,保證質量,如不符合上述要求,甲方有權拒絕驗收,且對乙方進行處罰,金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓,違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據(jù)本合同的約定解除合同后,乙方應在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作,包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同轉包或分包,否則,乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金,因此造成甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的,除雙方協(xié)議停止施工外,乙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并在任何情況下,均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
12.4當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜,可另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等法律效力。
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式,若聯(lián)系方式發(fā)生變更,應及時以書面形式通知對方,未以書面形式通知的,任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關通知、文件,即視為該有關通知、文件送達對方。
甲方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
乙方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
甲方:乙方:
簽約代表:簽約代表:
____年____月____日____年____月____日。
工程施工合同一覽篇五
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應增項。根據(jù)原施工合同精神,經(jīng)雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式:按原合同執(zhí)行。
六、其它:施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
簽約日期:年月日
工程施工合同一覽篇六
發(fā)包方:合同編號:
承包方:簽訂時間:
經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成如下施工合同條款。
一、工程名稱:
工程價款:
二、質量標準和驗收:
按本合同第一條工程內容要求和國家現(xiàn)行的施工技術、驗收規(guī)范及工程質量檢驗評定標準進行驗收。雙方另有約定,以雙方約定為準。
三、承包方對質量負責的條件和期限:
正常使用情況下的損壞由承包方負責,出現(xiàn)質量問題由承包方免費負責修理,質保期限為月,承包方在接到發(fā)包方通知后24小時內上門服務。承包方未按時上門的,發(fā)包方可另行委托第三方維修,費用從承包方預留的質保金中扣除。
從年月日起天(日歷日)完工,若因工程內容變更經(jīng)雙方協(xié)商一致工期可予以調整。
此工程必須按合同附件圖紙規(guī)定施工,承包方提供材料的,材料進場需經(jīng)發(fā)包方確認后方可進行施工。
六、工程款支付時間:
余款作為質保金一年后支付。
七、工期提前和延誤責任:
承包方必須根據(jù)本合同工期完成,如延期,每延遲一天按合同總金額的%承擔違約責任。如下雨、停水、停電等客觀原因,根據(jù)實際情況順延。
八、合同爭議的解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向工程所在地人民法院起訴。
九、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本工程合同共份。
十、其他約定事項:
1、在工程施工中,如承包方發(fā)生安全事故,均由承包方負責,同時承擔對發(fā)包方造成的所有損失。
2、包方必須嚴格按約定內容施工,不得分包和轉包。
甲方:乙方:
單位地址:z省z市z街道z路號單位地址:
授權代表:授權代表:
傳真:傳真:
電話:電話:
工程施工合同一覽篇七
甲方:
乙方:
為確保哈爾濱公路主樞紐道外客運站項目按期開工,甲方委托乙方承擔本工程項目基坑降水工程,為工程基礎土方開挖及基礎施工做準備?,F(xiàn)雙方在平等自愿的原則基礎上就該工程事宜達成如下協(xié)議:
8.0米。
四、工程造價的確定根據(jù)招標文件以中標價格確定工程造價70.66萬元(人民幣);工程造價包括基坑降水工程費23.1萬元、辦理基坑降水手續(xù)費47.56萬元;上述工程造價在工期要求時間內一次包死。
五、工程決算及付款方式:付款方式:施工降水設施完成后甲方支付乙方工程款工程總價90%;基坑降水要求工期結束后,乙方基坑降水達到要求標準,甲方將尾款一次性支付乙方。
六、雙方責任。
1、乙方中標后,乙方負責辦理基坑降水手續(xù)。
2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水費用由甲方負責。
5、乙方應確保在總包單位基礎施工期間,作好維護及監(jiān)測工作,與總包單位作好配合;
6、乙方應作好現(xiàn)場文明施工工作;
七、其他:本協(xié)議具有法律效力,雙方嚴格遵守。如果發(fā)生合同糾紛,雙方可向____市仲裁委員會申請仲裁。本協(xié)議壹式陸份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,建設單位兩份。
甲方:
法人代表:
授權委托人:____。
日期:________年____月____日
乙方:黑龍江xx公司法人代表:
授權委托人:____。
日期:________年____月____日
建設單位主管部門意見:建設單位(章)。
經(jīng)辦人:________年____月____日。
工程施工合同一覽篇八
依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質量治理條例》及其他有關法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,通過協(xié)商簽訂本合同。
(一)工程名稱:_______________________________。
(二)工程地點:_____________________。
安全維護及整改。
工程造價為:____________元整。
5.1質量標準:達到現(xiàn)行國家或專業(yè)的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范(包括但不限于以下內容)。
5.2.1本工程的技術標準與規(guī)范應按照國家、部頒、地點的施工技術(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地點標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
7.1本工程計算編制原則:按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]406號《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2017),《湖南省建設工程造價治理方法》(省人民政府令第192號),《湖南省建設工程計價方法》,2017《湖南省修繕定額》、2017《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2017《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定:人工工資按湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件湘建價[2017]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任尋出的爆炸、火災,以及洪水、地震等自然災難,工程所在地量小時落雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準),一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方緣故造成乙方關鍵工序延誤的工期,工期能夠按實際情況順延。
8.3因乙方緣故造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔。
8.4因甲方緣故造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔。
9.1工程完工后,甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.
9.2在工程結算辦理完畢后,甲方支付至結算總價的97%,工程保修金留結算總價的3%,自工程驗收之日起滿一年后如無質量咨詢題15天內全額返還,保修金不計利息。
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任,合同沒有約定的,案合同法及相關法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的,還應承擔賠償責任。
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P建筑施工安全生產條例和規(guī)定及建設單位的有關治理要求,并做好安全治理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當事人協(xié)商解決,也可由當?shù)亟ㄔO行政主管部門調解,調解不成時,雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
乙方應按國家有關規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權直截了當從工程款中支付民工工資。本合同一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
乙方(公章)_________。
法定代表人(簽字)_________。
_________年____月____日。
工程施工合同一覽篇九
發(fā)包方(以下稱甲方):
法定代表人:
身份證號碼:
承包方(以下稱乙方):
法定代表人:
身份證號碼:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī),結合________省有關規(guī)定及本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于《________》(合同編號________,以下簡稱原合同)甲乙雙方就其中未盡事宜經(jīng)充分協(xié)商,達成一致,形成本補充協(xié)議。
2、工程地點:
計劃竣工日期:____年____月____日。
工期總日歷天數(shù):____天。工期總日歷天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的,以工期總日歷天數(shù)為準。
1、暫估合同價款為____________萬元(人民幣大寫:____________。暫估合同價款=綜合單價×暫估工程量(綜合單價和暫估工程量見工程量附件)。
2、付款方式:按原合同相關條款執(zhí)行。
補充協(xié)議所列工程量為暫估工程量,工程量計算規(guī)則以經(jīng)甲方確認的實際工程量為準,按原合同計量條款執(zhí)行。
嚴格按照原施工合同執(zhí)行。因工程質量問題造成的一切損失由乙方完全負責。
乙方對承包范圍工程質量負有完全責任,并嚴格依照施工圖設計、設計變更、圖紙會審等設計文件要求施工。甲方將按此及現(xiàn)場情況進行施工監(jiān)督管理。
1、對本協(xié)議的訂立、履行、解釋、效力和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。
2、本協(xié)議是原合同的組成部分,與原合同具有同等法律效力。本協(xié)議與原合同相抵之處,以本協(xié)議為準。
3、凡因本協(xié)議的簽訂、履行而發(fā)生的或與本協(xié)議有關的一切爭議,雙方應友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,向工程所在地的人民法院提起訴訟。
本合同自_________________________生效。
本合同一式____份,均具有同等法律效力,發(fā)包人執(zhí)____份,承包人執(zhí)____份。
發(fā)包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
承包人:(公章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
組織機構代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
工程施工合同一覽篇十
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!焙偷诙鶙l“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?!?BR> 一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中,到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質證書。”
解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?!督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的,應當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效。”
第四條規(guī)定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效?!钡诙鍡l規(guī)定:“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!钡诙鶙l規(guī)定:“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?!?BR> 目前較為一致的觀點認為,實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人,包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權利義務關系,即此時轉承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系,在這種情況下,才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此,審判實踐中,應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據(jù)字面含義,將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人,應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利,而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務,與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。
工程施工合同一覽篇十一
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方將工程委托給乙方施工。為了確保本工程的順利實施,根據(jù)《中華人民共和國合同法》等相關法律法規(guī),現(xiàn)就該工程相關事宜經(jīng)雙方協(xié)商并達成如下條款,共同遵守。
1.2工程地點:
1.4工程期限:甲方將符合施工條件的場地交給乙方施工,時間暫定為20xx年月日,本工程工期為天,以甲方通知乙方進場時間為準開始計算工期。
承包方式為包工包料。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,本工程合同總價約萬元包干(大寫整),雙方按此包干價進行結算。
1、乙方按照公路工程施工規(guī)范及設計要求進行施工,工程質量。
等級為合格。
2、若雙方對工程質量有爭議,共同商情公路工程質量鑒定機構進行質量鑒定。鑒定費用由質量爭議有過錯的一方承擔。
3、本工程質量保修期為一年。若屬乙方原因造成的質量問題,由乙方負責維修并承擔費用。若因不可抗拒的自然災害等原因造成的混凝土路面返工、修復,由甲方承擔費用,乙方可協(xié)助配合甲方進行返工及修復。
1、負責施工中的協(xié)調工作,確保施工的連續(xù)性。
2、負責乙方施工機械進入施工地點道路的及為施工機械順利進入施工地點做好協(xié)調工作。
3、提供良好的施工作業(yè)環(huán)境,排除干擾正常施工的各種因素。甲方應安排專人組織施工場地周圍的協(xié)調工作,配合乙方控制施工人員之外的其他人員進入施工現(xiàn)場。
4、組織業(yè)主單位、相關部門人員及時驗收。
5、按照合同約定按期足額支付工程款。
6、負責交付后的成品保護。
1、及時告知甲方施工日期、工程機械設備等進入施工場地的路線、施工現(xiàn)場的作業(yè)要求。
2、嚴格按照公路工程施工技術規(guī)范和設計要求施工,確保工程質量合格。
3、負責提供砼的原材料檢測、配合比等一切檢測資料,砼路面檢測由乙方負責,費用由乙方承擔。
4、向甲方提供施工進度情況,接受甲方的檢查和抽檢。
5、遵守當?shù)赜嘘P部門相關施工時間、施工現(xiàn)場作業(yè)規(guī)范要求,嚴格管理乙方施工現(xiàn)場人員,做到文明施工。
6、在施工過程中按操作規(guī)程安全文明施工,若因乙方在施工期間出現(xiàn)安全事故及造成的人身損害和財產損失,應由乙方全部賠償。若因此造成甲方損失(包括但不限于賠償金、違約金、補償金、訴訟費用、保全金、執(zhí)行費、律師費、鑒定費、評估費、誤工費及其他一切費用)的,應由乙方賠償。
7、按合同約定收取工程款。
1、按照本合同約定的期限,及時組織并完成工程施工。
2、如因連續(xù)中到大雨等天氣原因或者其他不可抗拒的原因導致乙方不能正常施工的,工程順延。
乙方按合同內容施工完畢并驗收合格后15日內,甲方支付乙方的全部工程款。質保期為一年,質保期中出現(xiàn)質量問題由乙方修復。
1、工程施工完成后5日內,乙方應及時通知甲方,甲方須組織相關部門及人員進行驗收。
2、甲方在接到乙方交工驗收申請之日起日內無正當理由不組。
織驗收,在該工程無任何質量問題的前提下,視同本工程已驗收合格。雙方在15日內須辦理完善工程結算手續(xù)。
3、工程驗收合格之日或視同合格之日起15日內,雙方應辦理完善工程結算。
1、乙方工程延期的,除甲方或不可抗拒的因素以及惡劣天氣影響,從延遲之日起,向甲方支付工程款項總額按2‰計算的違約金。
2、一方有其他違約行為的,除承擔上述約定的違約責任外,另向守約方支付違約金5萬元。
1、在履行合同中雙方有爭議,應友好協(xié)商。協(xié)商未果的,雙方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同經(jīng)雙方法定代表人或授權代理人簽字蓋章后生效,本合同正本兩份,副本四份,雙方各執(zhí)三份,具有同等效益。雙方結清賬務后,本合同自動失效。
以下無正文。
甲方(章):乙方(章):法定代表人:法定代表人:或:或:
委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:
開戶銀行:
賬號:
簽訂時間:傳真:開戶銀行:賬號:年月日。
工程施工合同一覽篇十二
(以下簡稱甲方)發(fā)包方:
(以下簡稱乙方)承包方:
一、甲方責任1、負責三通一平,場地須保證樁機作業(yè)的條件及順利進出場。
2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理,乙方概不負責.。
3、派施工員一名參與現(xiàn)場質量管理及數(shù)量簽證,并負責放樣及抽鑒工作。
4、施壓由甲方負責,協(xié)調各相關單位之間和周邊的關系。
二、乙方責任1、乙方根據(jù)地質資料及現(xiàn)場出現(xiàn)異常,應及時通知監(jiān)理及甲方等待處理。2、施工作業(yè)時聽從甲方指揮,按時填寫記錄,并保證施工安全。
3、乙方工程完工后,負責向申方提供現(xiàn)場打樁記錄。
三、工程款的支付。
1、此工程為包工包料,打樁單價c-300215;75a樁,單價為。
元米,如需配送8米以下(含8米)短樁,按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費,此單價不含樁尖,不含稅,不開發(fā)票。
2、如需送樁,只計取送樁費30元米計算。
3、冒樁計算:如超過1米,歸乙方負責。如未超過,則由甲方負責。
4、進場付10萬元,打完20米付清80%,樁打完全部付清。
5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔,乙方協(xié)助施壓、測壓。
6、如因甲方原因造成工地停工,超過三天,則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。
四、解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生的糾紛,雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決,協(xié)商或協(xié)調不成的,向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
六、本合同甲、乙雙方簽字生效。
甲方:電話:乙方:電話:________年____月____日。
工程施工合同一覽篇十三
建設單位(甲方)施工單位(乙方)。
根據(jù)《消防法》有關規(guī)定,甲方將關嶺縣招待所消防安裝工程承包給乙方施工安裝,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達成如下協(xié)議:
(二、三、四、五層室內簡易噴淋安裝,火災自動報警安裝及滅火器、標志燈、應急燈配置。)。
包工包料,包工價:人民幣陸萬元整(60000。00元)由甲方提供施工電源,并負責二相電連接到自動報警主機旁邊。
合同簽訂后甲方需付給乙方人民幣伍仟元訂金,余款伍萬伍仟元經(jīng)消防部門驗收合格后一次性付清尾款給乙方,如果消防部門驗收說不合格就不付錢。
20xx年8月,20xx年xx月xx日。
由違約方賠償對方一切經(jīng)濟損失。
甲方負責提供安全施工環(huán)境,施工過程中造成的安全事故由乙方負責。
甲方代表人簽字:乙方代表人簽字:
xx年xx月xx日。
工程施工合同一覽篇十四
身份證號碼:
乙方:______________。
身份證號碼:
為確保工程質量、進度、安全及文明施工,明確甲乙雙方的責任和權利,按照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定,結合工程具體情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意訂立本合同并嚴格遵守履行。
1、工程名稱:武西高速桃花欲黃河大橋過路頂管工程。(具體位置雙方現(xiàn)場指定)。
2、質量等級。
乙方必須按甲要求和有關操作規(guī)程、技術規(guī)程、技術規(guī)范施工;嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準、施工質量驗收統(tǒng)一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質量必須達到有關標準的合格等級。
3、合同價款:
3.1合同造價定為。
3.2簽約后,按照本合同約定的計價標準執(zhí)行,無論任何價格上漲或其他任何原因,雙方均不做任何調整。
4、工程結算:
4.1頂管長度以頂管的入土點到出土點的直線距離長度計算,出土點入土點的位置由雙方共同商定。
4.2每完成一處頂管工程付該處頂管工程的頂管費用,工程結束時頂管費用全部結清。
5.進度計劃:乙方于開始施工,中間不得間斷停工,隨時接受甲方檢查、監(jiān)督。
6、質量與檢驗:乙方所頂?shù)墓艿?,必須保證管道暢通,無變形,乙方負責穿過12鐵絲,否則甲方將不同意接收。施工過程中如有拖斷等情況甲方不承擔任何費用及責任。
7、(1)乙方必須遵守《中華人民共和國安全生產法》,按照國家和有關行業(yè)的規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、要求、方法及中華人民共和國國家標準《建筑施工安全檢查標準》jgj59-99和甲方安全生產管理制度等實施安全生產管理,確保安全施工。乙方應自行辦理其自身范圍內的施工人員的意外保險。
7、(2)乙方必須設立施工現(xiàn)場安全管理部門并配備熟悉安全施工管理業(yè)務、經(jīng)過安全管理培訓的安全管理人員在現(xiàn)場施工。施工過程出現(xiàn)任何安全問題有乙方負責。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
工程施工合同一覽篇十五
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方) 身份證號:
依照中華人民共和國《合同法》及其它有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則?,F(xiàn)將甲方經(jīng)營權在本合同期限內供乙方以供經(jīng)營,甲、乙雙方就經(jīng)營合同有關事項協(xié)商一致,并達成如下條款:
一、承包經(jīng)營區(qū)域范圍:
二、承包經(jīng)營期限 年,自 年月 日起,至 年月日止,期間可享用甲方現(xiàn)有資質,即(公路工程施工總承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包貳級、市政公用工程施工總承包壹級、園林綠化貳級、)在規(guī)定的區(qū)域內進行投標承接工程。
三、承包經(jīng)營條件
(1)乙方每年必須確保固定上交甲方的經(jīng)營權使用 叁拾 萬元整,須在每年初交清(第一次在合同簽訂時一星期內交清)。
(2)乙方投標承接工程后,必須按照甲方規(guī)定,另行上交相應比例的項目管理費(以中標價為準):即高速公路工程3% 、市政工程1.5% 、園林綠化工程2%。
四、在承包經(jīng)營期間:甲方下文任命乙方為分公司經(jīng)理,副經(jīng)理以下人員由分公司經(jīng)理自行聘任組成,并由分公司經(jīng)理報甲方備案。甲方所聘任成員在承包期滿或合同解除后即告解體。
五、乙方分公司的成立,甲方提供相關證件、證書、由乙方負責向當?shù)亟ㄔO、建筑主管部門和工商行政部門辦理注冊登記等手續(xù)。
六、甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書、介紹信、授權委托書等資料,為乙方辦理投標和施工事宜,相關費用由乙方承擔,乙方需要甲方編制標書的費用另行商定。
七、乙方在承包經(jīng)營期間必須依法建立財務制度,所經(jīng)營的業(yè)務一切稅費均以甲方名義如期向有關部門繳納,并定期向甲方遞交財務報表和有關完稅憑證,隨時接受甲方的財務審計監(jiān)督。
八、乙方中標后應及時向甲方報告中標工程具體內容,并向甲方遞交投標資料和中標通知書正本、施工合同正本、一套完整的施工圖紙以便存檔,工程竣工后一個月內,向甲方遞交相關的竣工資料備案。
九、乙方承包經(jīng)營期間,必須認真全面履行所承接的工程施工合同的各項條款(任務),按質、按量完成合同內容,并做好工程回訪服務,全面維護甲方信譽和合法權益,工程施工項目經(jīng)理部由甲方監(jiān)督乙方組建,若需甲方派駐工程管理及技工人員,工資、待遇由乙方負責。工程管理由乙方全權負責,工程款必須做到專款專用,若乙方未能妥善處理好工程款用途,甲方有權對該項目賬戶予以管制。
十、乙方有責任編制項目管理實施規(guī)劃,建立健全質量和安全保證體系,抓好現(xiàn)場的施工生產,乙方在施工、經(jīng)營中發(fā)生的工傷事故、安全、質量及拖欠員(民)工工資等其他侵權事件及經(jīng)營中發(fā)生的一切糾紛均由乙方承擔,因此對甲方造成的影響和損失,甲方有權向乙方追償。
十一、乙方必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和甲方的各項管理制度,負責協(xié)調當?shù)毓ど獭⒍悇?、建設單位、監(jiān)理、質檢及各級建設行政主管部門的關系,積極主動接受相關職部門的檢查與監(jiān)督,并及時向甲方反饋有關信息。
十二、乙方應有計劃地安排員工參加相關的培訓,具備條件的員工由甲方統(tǒng)一申報技術職稱,所需費用由乙方承擔。
十三、乙方必須對經(jīng)營的工程項目按照國家有關規(guī)定承擔相應的經(jīng)濟和法律責任。
十四、甲乙雙方應相互為對方保守商業(yè)秘密,乙方在確保甲方利益的基礎上有獨立確定投標價的權利。
十五、乙方在承包經(jīng)營期間,若不能自覺地履行上述職責及義務的,甲方有權終止合同,并且不退還當年上交的費用。
十六、違約責任
甲乙雙方應認真全面履行本合同,除不可抗力外違約的,責任方在賠償對方相應的損失后,必須另支付壹拾萬元違約金。
十七、其他條款
1、乙方超出本區(qū)域的投標須報經(jīng)甲方同意方可進行。
2、經(jīng)營承包期滿后,若乙方履行本合同情況良好,在同等條件下享有優(yōu)先續(xù)簽權。
3、本合同在實施過程中如有爭議且協(xié)商不成的,可依法向甲方所在地法院起訴。
4、本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后,簽訂補充協(xié)議(合同),補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
法人代表簽字: 簽字:
年月 日 年月日(附身份證復印件)
工程施工合同一覽篇十六
甲方:_________________________乙方:_________________________甲乙雙方就甲方在_________樓,委托乙方貸資施工、貸資事宜,雙方經(jīng)協(xié)商一致,達成貸資施工合同,合同如下:
第一條甲方興建的綜合樓,位于____________________,建筑面積_________,建筑物_________層,總投資約_________元。
第二條乙方同意貸資施工,貸資額為人民幣_________元,貸資期從開工之日起計時間為________年,貸資計算按年息________計。
第三條計算時間從開工之日起,按乙方施工進度報表計算,累計核實。
第四條乙方貸資由乙方管理投入,按工程進度核實貸資額度達_________元時,甲方應及時支付工程款。
第五條償還貸資額本金及利息,________年期必須償還清,如過期有困難,按年息_________計算,但不能過期二個月,如過期二個月,甲方用建筑物裙樓一至二層抵押給乙方,每方米_________元,乙方有權自行處理。
第六條乙方已承建工程甲方_________________花園工程和擬建綜合樓工程,該兩項工程不論那個工程發(fā)生經(jīng)濟糾紛,均屬獨立的責權關系,即兩個工程之間的法律責任互不相關。
第七條陳述和保證7.1甲方的陳述和保證。
(1)其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;
(3)本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。7.2乙方的陳述和保證。
(1)其是一家依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司;
(3)本合同自簽定之日起對其構成有約束力的義務。
第八條違約責任8.1除不可抗力的原因外,任何一方違反本合同,應向對方支付合同約定工程總金額_________%的違約金。8.2任何一方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務,而使守約方遭受損失,則守約方有權要求違約方予以賠償。
第三方泄露,但中國現(xiàn)行法律、法規(guī)另有規(guī)定的或經(jīng)另一方書面同意的除外。
第十條補充與變更本合同可根據(jù)各方意見進行書面修改或補充,由此形成的補充協(xié)議,與合同具有相同法律效力。
第十一條合同附件11.1本合同附件包括但不限于:
(1)各方簽署的與履行本合同有關的修改、補充、變更協(xié)議;
(2)各方的營業(yè)執(zhí)照復印件、及相關的各種法律文件11.2任何一方違反本合同附件的有關規(guī)定,應按照本合同的違約責任條款承擔法律責任。
第十二條不可抗力任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同,應自不可抗力事件發(fā)生之日起____日內,將事件情況以書面形式通知另一方,并自事件發(fā)生之日起____日內,向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。
第十三條爭議的解決本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時,應通過友好協(xié)商的方式予以解決。如果經(jīng)協(xié)商未達成書面協(xié)議,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條權利的保留任何一方?jīng)]有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動,不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任,不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。
第十五條后繼立法除法律本身有明確規(guī)定外,后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據(jù)后繼立法或法律變更,經(jīng)協(xié)商一致對本合同進行修改或補充,但應采取書面形式。
第十六條通知16.1本合同要求或允許的通知或通訊,不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。16.2前款中的實際收到是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本合同中列x的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍16.3一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,將變更后的地址通知另一方,否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。
第十七條合同的解釋本合同各條款的標題僅為方便而設,不影響標題所屬條款的意思。