農村建房合同糾紛(模板13篇)

字號:

    合同常見于各種領域,如房屋買賣、勞動合同、服務合同等。合同的條款應當詳細明確,涵蓋雙方的權利義務。以下是一些合同范本,供您參考和借鑒。
    農村建房合同糾紛篇一
    甲方:
    乙方:
    甲方購有深圳市龍崗區(qū)布吉鎮(zhèn)沙灣丹竹頭嶺背新村住宅地一塊,建設用地規(guī)劃許可證號:19914463號,建設工程規(guī)劃許可證:19926483號;用地通知書:18144號;甲方因資金不足,經甲、乙雙方友好協(xié)商,一致同意合作興建一棟七層半住宅樓,協(xié)議細則如下:
    一、甲方負責提供以上地皮,乙方出資人民幣680000元,分得建筑面積約60平方米的布吉丹竹頭綜合樓a座501二房一廳的套房一套。(面積以建筑面積測量為準)
    二、乙方出資合作興建的房方,甲方協(xié)助乙方統(tǒng)一辦理房地產證,費用由各層各套各自支付。乙方擁有此單元的所有權,有權出租、轉讓、饋贈、繼承、抵押及處分權利。房屋使用權限為70年。
    三、建筑及裝修要求:1、建筑采用框架結構(超建面積罰款由甲方負責)。2、裝修:外墻采用粉紅色高級條磚,內墻廳、房用玻璃光滑膠墻,廚房、廁所貼瓷片到頂,配套有不銹鋼洗菜盆、煤氣臺、切菜臺、水龍頭及廁盆,地面用地板磚,窗用鋁合金窗,各房間有木門配鎖,水電設施由甲方安裝好,并通水通電,城市征地建設費及道路建設費由甲方負責,甲方須保證房屋建筑質量,如果出現問題由甲方負責。(按原有布局乙方第二次裝修及更改費用由乙方負責)
    四、付款方式:見證后一次性付清。乙方如未能準時交款給甲方視為自動放棄產權,乙方合作建房收據作廢,律師見證費由乙方負責。
    五、雙方有權享有該樓的公共通道設施,同時必須遵守國家法律法規(guī),社會公德,維護公共設施,并按有關規(guī)定交納公共設施管理費(保安員工資,公共部分電費,保安辦公室等相關住戶共同費用按住房面積計算)。公共設施需維修時按雙方所占的房產面積比例分攤支付。
    六、房產交付使用后,如需改裝,以不影響整體結構為原則,否則一切經濟損失由損壞方負責。
    七、違約責任:本協(xié)議雙方簽訂后經見證部門見證后生效,如任何一方違約造成對方損失者,違約方應作相應經濟賠償。
    八、本合作協(xié)議如雙方發(fā)生爭議,應通過互相協(xié)商解決,協(xié)商不成可以深圳仲裁委員會提起仲裁。
    九、因不可抗力或其他因素致使該物業(yè)受損,甲乙雙方共同獲賠償,獲賠金額甲乙雙方按建筑面積比例劃分,涉及相關費用亦依此比例交納。
    十、甲方不得在以后日子里,收取任何其他管理費及其他雜費。
    十一、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證部門執(zhí)一份,具同等法律效力。
    ______年___月___日______年___月___日
    農村建房合同糾紛篇二
    甲方:
    乙方:
    為明確雙方權利義務關系,經平等協(xié)商,雙方自愿簽訂建房承攬合同。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經雙方協(xié)商同意簽訂本合同,以期共同遵守:
    甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等一切建筑材料。
    乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
    乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
    每平方米人民幣大寫:220元(平方米),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。建筑面積共_______平方米,承包總價格________元(大寫_______________圓)。
    合同簽訂完畢,工具進場,人員到位。工程全部完工,交驗完畢付到80%,預留20%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。
    1、甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
    2、乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料。
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
    1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由事故發(fā)生的一切費用,一概與甲方無關。在整個施工過程中,若出現任何大小傷亡事故一切責任由乙方負責,甲方不承擔任何法律連帶責任。
    2、乙方在施工過程中,應采取必要的安全防護措施,保障作業(yè)人員及相鄰民居的人身及財產安全。如因施工問題導致相鄰民居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞、人身傷亡等一切事故,由乙方全權負責。
    3、在施工前后時間里乙方發(fā)生任何事故與甲方無關,甲方不承擔任何法律連帶責任。
    主體工程工期為50(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在20xx年4月10日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
    因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任。
    發(fā)生合同爭議時,雙方應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
    其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份;本合同自簽訂之日起生效;以上合同,雙方必須共同遵守,如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效率。
    甲方簽字(章):
    乙方簽字(章):
    時間:年月日
    農村建房合同糾紛篇三
    甲方:
    乙方:
    經雙方協(xié)商,甲方將______________的住宅樓主體工程建筑以包工不包料的形式發(fā)包給乙方施工。
    一、甲方工作責任:
    1、趕在乙方施工以前做好“三通一平”及運料到工地,及關系協(xié)調。
    2、負責調直鋼筋及大鋼筋變勾(由鋼材店負責)。
    3、負責鐵釘、鐵絲及搭工棚用的水泥瓦、水管。
    二、乙方工作責任:
    1、按甲方設計圖紙,進行施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。
    2、工程技術質量如有不合格,需要返工,所返工料等損失由乙方自行負責。
    3、施工安全由乙方全權負責。
    4、工程承包內容主體工程從0.00以至天面斜蓋頂為主體工程。
    6、乙方按圖施工完成后,甲方指揮失誤,或不如意,須變更的甲方另付工錢。
    7、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為,一經發(fā)現按偷一罰十處理。
    8、主體工程完成后,乙方負責清理房內所有雜物。
    三、乙方進場三天后,甲方按乙方工作量,支付部分生活費給乙方,每施工完成一層樓面,按每層樓工程款的80%支付工錢給乙方,余款待主體工程完成驗收合格后十天內一次性付清給乙方。
    以上條款,雙方如有未盡事宜雙方協(xié)商解決,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效,完工帳清自動失效。
    甲方:
    乙方:
    簽約時間:
    農村建房合同糾紛篇四
    甲方(全稱):__(以下簡稱甲方)
    乙方(全稱):__(以下簡稱乙方)
    依照《____合同法》、《__建筑法》及其他有關法律、法規(guī),結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協(xié)商一致,訂立本合同。
    工程名稱:____
    周小林
    自家住宅
    工程地點:郫縣友愛鎮(zhèn)子云村十五組
    承包范圍:建筑基礎、主體結構的砌磚、鋼筋、模板、混凝土、預制板安裝;墻面及天棚抹灰;底層地面混凝土墊層、樓面找平;室內外墻地磚、衛(wèi)生間墻地磚;雨篷、室外散水、臺階以及給水、排水、雨水管及強弱電安裝;衛(wèi)生間潔具、室外簡易化糞池修建等工作的人工單包項目。各種施工機具、模具均由乙方負責提供。
    開工日期:二0一三年三月五日
    竣工日期:二0一三年五月四日
    工程合同總工期暫定為60天。
    需要注意的事項:
    1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
    2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規(guī)范要求,砌筑磚體不得出現上下通縫現象。
    3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距是否正確,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后,必須進行充分的養(yǎng)護。
    4、抹灰工序,必須保證表面平整度、立面垂直度符合要求,陰陽角方正。
    5、墻地磚安裝,粘貼牢固,灰漿飽滿無空鼓、裂縫,表面平整。
    6、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每天砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。
    據實按建筑面積每平方米
    __元(大寫:人民幣貳佰捌拾伍圓整)進行人工單包結算(含水電安裝)。
    工程質量以國家建筑工程質量檢驗評定標準為依據。因乙方原因工程質量達不到約定質量標準,乙方承擔工程總造價1%的違約金責任。
    因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,并且無法整改的,乙方承擔全部違約責任。
    經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規(guī)范及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用,并按不合格部分工程造價的5%承擔違約金。
    甲方供應該工程所需建筑材料及產品。
    甲方應及時對工程進度進行審核,對工程進度款應按照協(xié)議約定及時撥付。
    甲方指定現場施工用水、施工用電。
    乙方應按照本合同約定或甲方正式通知的開工日期開工,嚴格按照協(xié)議工期完工。
    甲方有權對現場工程材料的使用進行檢查和監(jiān)督,乙方必須聽取甲方的意見并及時糾正。乙方不得把不符合標準的材料用于本工程,否則由此造成的后果及經濟損失均由乙方承擔。
    乙方必須注意地下管道及電纜等設施設備。如有遭損壞,后果均由乙方負責。
    工程安全要求達到《jgj59-99建筑施工安全檢查標準》合格標準,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,由乙方承擔事故所產生的全部責任。
    乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規(guī)定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
    乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環(huán)境管理及保護的法律法規(guī),保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
    乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統(tǒng)一管理,并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查。
    乙方采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發(fā)生的費用,由乙方全部承擔。
    乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責。
    自本協(xié)議簽訂后,工程施工至主體一層蓋板完畢后,甲方支付給乙方工程進度款1萬元;工程主體封頂,再支付給乙方工程進度款1萬元;工程施工至裝飾階段50%,再支付給乙方工程進度款1萬元;至工程全部竣工,經驗收合格后,甲乙雙方共同收方確認,結算本工程總款,并一次性支付剩余工程款給乙方。
    本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,雙方簽字蓋章后生效。
    其它補充條款:
    甲方:____
    電話:______
    ____年__月__日
    乙方:____
    電話:______
    ____年__月__日
    農村建房合同糾紛篇五
    甲方代表:(以下簡稱甲方)
    身份證號:
    乙方代表:(以下簡稱乙方)
    身份證號:
    茲有永川區(qū)何埂鎮(zhèn)轉角店村唐世全聯合建房工程?,F經甲、乙雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互利的情況下簽定本協(xié)議,現甲方將本工程第層,戶型平方米左右包分攤面積在內,建房土建工程承包給乙方承建,乙方以包工包料、包機械、包安全和直至全部土建工程完工為止,并保修完工后一年為保修期(房屋交給甲方后,甲方不得改變房屋結構,改變一切責任由甲方負責)
    本工程為清水房,磚混結構、平基礎、挖井倒樁和余泥運輸、回填、化糞池挖井,做好和所有排污管安裝,防雷設施,屋面防水卷材,陽臺不銹鋼欄桿和公共樓梯間欄桿、涂料、樓梯間大門、梯間窗防護欄、天面小門、水電氣裝好表、部分外墻帖磚、周邊散水、出樓層找平與室內掛白外、土建全部做好。(其他未說明部分不包做)
    質量必須符合合格標準,嚴格按圖施工、鋼筋、砌磚、抹灰及現澆件和沙漿標號按圖紙要求,現澆部分決不能出現蜂窩,并要保養(yǎng)。以上工作操作乙方嚴格要求施工,如有現出不合格情況,乙方在當天返工重做,并必須服從甲方現場管理人員的安排和管理。(乙方交房給甲方是不合格提前提出乙方應承擔責任)。
    在施工過程中乙方管理人員必須在現場必須不得隨便離開工地,不能有違章作業(yè)現象出現。工地應做好安全通道和所有的安全措施,外架,包括施工圍墻,做好防火措施,如工地發(fā)生安全與質量事故,一切由乙方負責。
    按樓房圖影面積計算,按每平方米人民幣計算,或按整套元人民幣計算。
    簽本協(xié)議時甲方付給乙方工程預付款元人民幣,第二次在付給乙方工程進度款元人民幣,第三次全部付清本工程工程款,到期末按本協(xié)議期限付清工程款,按甲方總欠乙方工程的3%每一天的滯納金補償乙方經濟損失。過期一個月內不交清工程款或滯納金給乙方的情況下,乙方有權將甲方房屋轉讓給他人換回乙方經濟損失,甲方之前所交的工程款,乙方扣除甲方所承包給乙方的總工程款的10%違約金后,其他多余部分退還給甲方,甲方不得有異議,并付給乙方違約金,視為甲方自愿放棄所有產權及權利,放棄的一切產權歸乙方無償所有,乙方可以隨意處理產權。
    如簽約后乙方不做本工程,賠違約金總承包工程款的10%給甲方,同樣如簽約后,甲方本工程不給乙方承包工程,甲方也將賠償給相同的違約金給乙方,簽定協(xié)議后,甲方未按協(xié)議期限付清工程款及滯納金的情況下,甲方也要付給相同違約金給乙方,希甲、乙雙方共同遵守,甲、乙雙方簽字生效。
    甲方(蓋章):__________________
    _________年________月_______日
    乙方:_________________________
    _________年________月_______日
    農村建房合同糾紛篇六
    房主人(甲方):
    承建人(乙方):
    甲方委托乙方承建民房一幢,為明確雙方在承建過程中的權利、義務,經雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
    一、建筑項:
    私人住宅主體工程。
    二、承建方式:
    1、甲方將其住宅主體工程以包工不包料的方式承包給乙方承建2、甲方負責提供施工用的水源、鋼材、水泥、磚、沙、石、石灰等建筑材料。甲方應及時提供以上建筑材料,以免影響乙方正常施工進度。3、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板、搭架用的竹木等,費用由乙方自理。乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決,費用由乙方自理。
    三、建房工期:
    建房工期為天,自挖地基,標高正負零零線開始施工算起。
    四、承建工程價格:
    五、施工安全要求:
    乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
    六、工期延誤:
    乙方不得有無正當理由的延誤施工行為。對因以下原因造成竣工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可相應順延。
    1、因停電、下雨等造成停工;
    2、不可抗力;
    3、甲方同意給予順延的其它情況。
    七、付款方式:
    乙方進場后,甲方將預付工程款元,以后將按工程進度付款。每層澆注封頂后,若無質量問題,甲方即向乙方支付該樓層的部分預付工程款元。余下的人工錢待整個工程竣工并經驗收合格,乙方將工程全部交給甲方使用后3月內全部付清。
    八,違約責任和爭議的解決辦法:
    以上合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
    2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
    3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付人工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
    4、除非雙方協(xié)議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方在承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。
    甲方:
    乙方:
    __
    年
    __
    月
    __
    日
    農村建房合同糾紛篇七
    甲方:
    乙方:
    甲方擬在本村組原莊基上修建房屋,乙方長期從事農村房屋修建,具有一定的專業(yè)水平和知名度,甲方現將修房承攬給乙方施工,雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上達成如下合同:
    一、房屋結構及承攬范圍:
    二、房屋計價面積及工價支付方式:
    1、面積計算方式:
    2、價格:
    3、支付方式:
    在本合同簽訂之日前,甲方向乙方支付 元(大寫 元)作為定金,在主體修建打上圈梁上屋面后甲方向乙方支付 元(大寫 元),在粉刷完畢甲方驗收質量合格后,向乙方支付 元(大寫 元),下??铐椩?0xx 年 月 日前付清。
    三、合同期限:
    四、雙方的權利與義務
    2、甲方應當提供乙方使用的水、電,并保證水電能正常使用;
    4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責,組織施工并進行監(jiān)督,對房屋質量負責,乙方積極采取安全措施,確實抓好安全生產,施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
    5、甲方不參與乙方組織的施工,但有權對乙方施工過程進行監(jiān)督,如發(fā)現乙方修建房屋存在出現質量問題,甲方應當及時與乙方溝通,有權讓乙方進行及時糾正。甲方驗收乙方所建房屋質量合格后雙方簽字,乙方完成交付義務。
    五、違約責任:
    七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效,一式三份,由甲乙各執(zhí)一份,中間人執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    甲方:
    年 月 日
    乙方:
    年 月 日
    中間人:
    年 月 日
    農村建房合同糾紛篇八
    就原告魏永強、李明亮訴被告喬占光土地承包合同糾紛一案,根據本案事實和相關法律規(guī)定,就原告方提出的訴訟請求,被告提出如下答辯意見:
    一、原告請求判令解除雙方協(xié)議,沒有事實和法律根據。
    原告方請求解除合同的理由主要有兩點,即鄉(xiāng)政府不允許在承包地辦廠及其他非農活動,以及被告擅自將承包地又發(fā)包給了其他人。被告所說的這兩項理由是根本不存在的。
    首先,鄉(xiāng)政府從沒有禁止過在承包地內進行非農活動。原告在起訴狀中說動:“在和鄉(xiāng)政府等聯系后,鄉(xiāng)政府明確表示不允許在承包地辦廠及其他非農活動?!痹娴倪@種說法是不能成立的。鄉(xiāng)政府一向鼓勵在不適宜種植的荒地、荒坡上進行綜合開發(fā)利用,包括非農活動,以刺激鄉(xiāng)鎮(zhèn)經濟的發(fā)展。就從事非農生產的問題,被告本人曾專門詢問過鄉(xiāng)政府,鄉(xiāng)政府明確答復可以進行。如果原告認為鄉(xiāng)政府禁止從事非農活動,應該提出相應的證據進行佐證。退一步來講,即使鄉(xiāng)政府不允許非農活動,原告還可以從事養(yǎng)殖等農業(yè)活動,在原被告簽訂的《聯合承包開發(fā)土地協(xié)議》中也明確談到了從事養(yǎng)殖業(yè)開發(fā),而且原告在起訴狀中也承認,他們準備籌建養(yǎng)殖場??梢?,承包地仍可以達到原告的使用目的,根本沒有出現原告在訴狀中所說的“致使原告無法實現合同目的”。
    其次,被告沒有擅自將承包地又發(fā)包給他人。原告在訴狀中談到:“被告又于8、9月份將該土地又發(fā)包給了另一家?!痹娴倪@種說法是不符合事實的。事實是這樣的:原被告簽訂了土地承包合同,被告承包給原告50畝荒地,在合同中雙方約定了該50畝土地的大體方位,但沒有明確其確切位置。實際上,在承包給被告50畝荒地的這一帶,原告有200多畝承包地,當時只是說從這200畝地中劃出50畝交給原告,但并沒有說是其中的哪50畝。因為當時這200畝地的土地狀況相當,不存在地優(yōu)地劣的問題,所以雙方都同意事后在使用的時候再具體圈定。合同簽訂后,原告遲遲沒有開發(fā),也沒有找被告圈定承包地的具體邊界。為了不讓這50畝土地影響其它150畝土地的利用,被告多次打電話給原告,告知原告自己準備再包出去50畝土地,并要求原告前來圈定自己的地界,以方便被告處置剩余的土地。原告明確告訴被告,只要為自己留下50畝土地就可以了,其它的土地如何處置與自己沒有關系??紤]到原被告在《補充協(xié)議》中曾約定,原告需要使用被告投資的水井,出于原告便利的考慮,被告將距離水井較近的土體留給了原告,只把離水井很遠的一塊地包給了其他人。被告給原告所留的靠近水井的土地遠遠超過了50畝,完全保證了原告的承包經營權??梢姡桓嫱獍?,既經過了原告同意,又充分保證了原告的合法權益,根本不存在原告所說的“致使原告無法實現合同目的”。
    既然被告仍處于隨時可以交付50畝承包地的狀態(tài),并且該承包地不存在政府不允許開發(fā)的情形,原告合同目的的實現就是完全可能的,原告就沒有理由要求解除合同。
    二、原告請求返回承包費及賠償損失的請求沒有法律根據。
    首先,原告請求返還所交承包費2萬元,沒有根據。請求返回承包費,就是民法理論上所講的“返回財產”,這需要以合同無效或合同被解除為條件。事實上,原被告所簽訂的《聯合承包開發(fā)土地協(xié)議》及《補充協(xié)議》是雙方的真實意思表示,并經過了被告所在村委會的批準,是完全合法有效的合同。正如上面所分析的,該合同也不存在可解除的事由。既然合同合法有效而且沒有被解除,當然被告仍然享有占有原告所交承包費的合法權利,原告無權要求被告予以返還。至于原告未按期開發(fā),致使其未獲得相應收益的問題,完全是原告自身的原因,與本案被告沒有任何關系。實際上,從合同簽訂至今,被告一直為原告空留大量土地沒有耕種,按照農村普遍實行的農時計年法,被告已經整整損失了四年的`農業(yè)耕種收益,按照當初原被告雙方商定的4000元一年的價格,被告也已經損失了16000元的收益,經沖抵之后,原告向被告支付的2萬元承包費,也僅僅剩余4000元而已。
    其次,原告請求賠償4萬元的經濟損失,同樣沒有根據。在本案所涉承包合同合法有效的情況下,原告請求賠償其所謂的損失,必須要有合同根據。事實上,原被告所簽訂的《聯合承包開發(fā)土地協(xié)議》及《補充協(xié)議》沒有相應的條款,無法對原告的請求進行支持,原告的請求沒有合同根據。退一步來講,即使本案所涉合同無效或被解除,原告仍然無權要求賠償損失。在合同無效或被解除的情況下,原告如果要獲得賠償,必須舉證證明原告受有4萬元的經濟損失并且這些經濟損失是由于被告的原因所致。實際上,原告沒有任何證據證明其受到了4萬元的經濟損失,所謂的經濟損失大概是原告想象出來的開發(fā)收益,可惜的是原告從未進行開發(fā)。另一方面,這些想象出來的開發(fā)收益之所以沒能變成現實,也不是被告的原因所致。被告從合同簽訂之日起就做好了隨時交地的準備,并曾多次敦促原告前來丈量劃定承包地,如果原告需要,被告今天就可以交付土地,可見原告沒有實現收益不是被告的原因所致,被告無需承擔任何責任。
    綜上所述,原告的訴訟請求沒有法律和合同根據,被告無需承擔任何責任,請人民法院在查清事實的基礎上,依法駁回原告的訴訟請求。
    此致
    包頭市九原區(qū)人民法院。
    被告:
    農村建房合同糾紛篇九
    甲方:
    乙方:
    甲方在村建房屋一棟,建筑層數三層,一層約_____平方米,二層約_____平方米,三層約______平方米,小屋一棟,一層約_____平方米,道地平整澆筑水泥砼約____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經雙方協(xié)商同意簽訂本合同,以期共同遵守:
    采用包工不包料方式承包。
    甲方提供建房所需的材料,包括:標磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
    乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
    乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面。
    室內墻粉刷、外墻面粉刷水泥砂漿、衛(wèi)生間、燒飯間地面及墻面。天溝屋頂砼現澆加蓋瓦片,同時做好防滲透水處理。除開甲方注定部分毛面之外,其余都做成砼光面。
    主屋每平方米人民幣大寫:叁佰貳拾元(小寫320元),小屋每平方米人民幣大寫:叁佰貳拾元(小寫320元),零星項目每天每人大工220元,小工150元,建筑面積按每層樓外墻天溝計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
    合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付___元,完成第一層磚砌并澆筑好砼樓面付______元,完成第二層磚砌并澆筑好砼樓面付_______元,完成第三層以及屋頂付________付元,工程全部完工,交驗完畢全部付清。
    甲方負責水電到位及原材料及時進場,每日每人補貼點心費5元。
    乙方必須保證工程質量和進度,按甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
    勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,甲乙雙方各負擔一半。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    主體工程工期為______日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在____年____月____日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
    因乙方質量問題所產生的維修工費由乙方承擔,材料由甲方負責。
    其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
    本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
    甲方簽字(章):
    乙方簽字(章):
    農村建房合同糾紛篇十
    乙方承租甲方土地,其中長米,寬米,面積平方米,用以.
    租賃開始時間為________年____月____日,結束時間為________年____月____日。若土地租賃期限已滿,為保證乙方工程順利施工,乙方要求延長租賃期限,乙方應在前述租賃期限期滿之前至少______天以書面形式通知甲方,甲方接到通知后,應同意延長租賃期限;租賃費按承租費用的月均算,不足15天的(含15天)按半月計算,超過15天的按整月計算。
    本協(xié)議租金實行(一年/半年/季/月)支付制,租金總額(大寫).(幣種:__________),(小寫)_______;租金支付方式為(現金/支票);第一次租金的支付時間為________年____月____日,第二次租金的支付時間為________年____月____日至________年____月____日,.
    1、甲方有權按本協(xié)議約定向乙方收取相關的租金。
    2、協(xié)議簽訂后一天內提供場地。
    3、除有明確約定外,不得干涉乙方正常的生產經營活動。
    4、施工結束后,負責地表附著物體清理、圍墻拆除、硬化路面拆除、清運、復耕,所發(fā)生的有關費用全部負擔。
    5、乙方完工退場時,甲方不得以任何理由增加費用,干擾乙方退場。
    6、甲方應負責協(xié)調相鄰土地所有人之間的關系及周邊道路的使用,相鄰土地所有人不得以任何理由阻礙乙方施工生產。
    7、甲方應提供出租權的有效證明、身份證、戶口本等有效證件,經乙方驗證后復印其文件備存。所有復印件僅供本次租賃使用。
    1、乙方有權根據施工需要在承租的土地上新建、擴建、改建永久性或臨時性建筑物、構筑物以保證鐵路施工生產。
    2、乙方不得將租賃的土地使用權進行轉讓、轉租、抵押。
    3、乙方有義務按本協(xié)議約定的時間、方式和數量向甲方支付租金。
    4、乙方如果需要改變土地用途的,應事先征得甲方同意并由甲方按有關規(guī)定報批后,重新協(xié)商。
    1、本協(xié)議期限滿后。
    2、本協(xié)議有效期限內雙方達成終止協(xié)議。
    3、本協(xié)議任何一方因地震、風暴、水災、戰(zhàn)爭等不可抗力喪失繼續(xù)履行本協(xié)議的'能力。
    4、乙方將場地擅自轉租、轉讓、轉借給第三人,或和其他租戶交換場地的,甲方有權終止協(xié)議。
    1、甲方未按約定提供場地致使乙方不能正常生產經營的,應減收相應租金,乙方有權要求甲方繼續(xù)履行或解除協(xié)議,并要求甲方賠償相應的損失?;蛑率挂曳较鄳膿p失無法得到賠償的,甲方應承擔賠償責任。
    2、甲方未按約定提供耕地或協(xié)議簽訂后甲方反悔,視為甲方違約。應補償因此對乙方造成的所有經濟損失。
    因不可抗力或其他不可歸責于雙方的原因,使土地不適于使用或租用時,或發(fā)生重新分配土地時土地所有權發(fā)生變化了,甲方應協(xié)調解決,滿足乙方正常使用。如果協(xié)調解決不了的,由此造成的損失由甲方承擔。
    租賃期滿或協(xié)議因解除等原因提前終止的,乙方應于租賃期滿或協(xié)議終止后____日內將租賃的場地交還甲方。乙方未按照約定交還的,甲方有權采取必要措施予以收回,由此造成的損失由乙方承擔。
    協(xié)議履行中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商或報經興隆縣張?zhí)畦F路征拆辦及半壁山鎮(zhèn)政府等有關部門協(xié)調解決。
    本協(xié)議一式五份,乙方三份,甲方一份,見證人一份。自簽字蓋章之日起生效。
    甲方(簽章):____。
    委托代理人:____。
    ________年____月____日。
    乙方(簽章):____。
    委托代理人:____。
    ________年____月____日。
    見證人(簽章):____。
    委托代理人:____。
    農村建房合同糾紛篇十一
    合同雙方當事人:
    轉讓方(以下簡稱甲方):_______________________________承受方(以下簡稱乙方):_______________________________根據《中華人民共和國合同法》及其它法律,在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,甲方自愿將該宅基地轉讓給乙方使用,甲乙雙方為此達成如下協(xié)議:
    第一條:出讓土地的位置和性質:
    甲方____________________宅基地面積__________平方米四指為:東鄰_______西鄰_______南鄰_______北鄰_______。(附有宅基地照片及平面圖附件,注雙方簽字)。
    第二條:土地出讓價格和付款方式。
    甲方和乙方共同協(xié)商確定此宅基地自建房出讓價為小寫:___________大寫:________________乙方向甲方以現金方式一次性付清宅基地款,甲乙雙方自簽字之日起生效,雙方均不得反悔,不得以任何理由改變本合同協(xié)議。
    第三條:甲乙雙方的權利和義務:
    1、甲方在簽字后,收到乙方宅基地款前,甲方應向乙方提供土地產權證明,并保證此宅基地沒有產權糾紛和財務糾紛,如交接前后發(fā)生一切糾紛,則由甲方承擔全部責任。
    2、乙方在土地使用和建房期間辦理房屋產權和各種手續(xù)時,
    甲方應積極配合乙方,應無怨無悔,無任何附加條件為乙方提供協(xié)助,該宅基地在合同生效后,包括以后在建房屋所有產權如國家和任何單位以及個人在征收該宅基地和在建房屋所有款項歸屬乙方,與甲方無關,在以后辦理土地使用及房屋產權證時甲方必須配合支持,房屋產權人的乙方所有。
    3、在施工過程中如因甲方原因,如發(fā)生土地權屬,不能辦理合法建房手續(xù)、土地使用證、房產證,相鄰關系糾紛,政府部門阻止建房等一切糾紛問題,甲方應積極配合調解,應保證此宅基地建房順利完工。在此期間所產生的費用則由甲方承擔。
    4、本合同自簽字之曰起生效后,房屋土地權屬歸乙方持有。
    5、房屋歸屬權,今后如政府部門允許私人轉讓過戶時,甲方應積極無任何附加條件配合乙方辦理過戶手續(xù)(注:辦理過戶手續(xù)時費用則由乙方承擔)。
    6、合同生效后甲方應保證此自建房順利完工,如政府部門因建房手續(xù)不全,執(zhí)法局阻止施工等造成誤工或停工,甲方應根據實際情況退回此宅基地自建房款項。
    7、甲方原有的自來水與電合同生效后也應同時一起轉讓歸屬乙方所有。
    第四條:甲乙雙方違約責任。
    雙方自合同簽字生效后,甲乙雙方均不得反悔違約。
    合同生效后,甲方未按合同規(guī)定將宅基地按時交付乙方使。
    用,乙方有權追究甲方違約責任,每天1000元違約金,一個月后視為嚴重違約,甲方按宅基地款及在建房屋造價的總房款十倍向乙方支付違約金。甲方不得以任何理由拒絕向乙方賠付違約金。
    第五條:解決爭議。
    甲乙雙方在履行合同中若一旦發(fā)生糾紛,先由證明人調解,若調解不成則通過當地人民法院訴訟解決。
    合同簽訂時間:_______年______月______日。
    合同簽訂地點:____________________________本合同雙方和證明人約定簽字后生效。
    第七條:本合同一式肆份,甲乙雙方及證明人各執(zhí)一份。
    第八條:當事人及證明人簽字(按指印)。
    農村建房合同糾紛篇十二
    上聯:庭輝聯樹彩下聯:檐影接云光。
    上聯:新屋落成三代喜下聯:全家和睦萬般興。
    上聯:蘭室猶然仍舊址下聯:槐堂又喜慶新居。
    上聯:閣上金龍騰紫氣下聯:堂前彩鳳映丹霞。
    上聯:華構落成千年計下聯:小筑安居四時春。
    上聯:玳瑁連云開甲第下聯:霜毫離藻富春華。
    上聯:高橋落成千載重下聯:華堂永奠萬年春。
    上聯:堂構森嚴繩祖武下聯:天葩彩發(fā)煥人文。
    上聯:春風化雨艷桃李下聯:瑞靄盈屋旺子孫。
    上聯:門對青山龍虎地下聯:戶納綠水鳳凰池。
    上聯:玉堂金馬家聲老下聯:畫棟雕梁物色新。
    上聯:鳥革翚飛麟鳳起下聯:竹苞松茂桂蘭香。
    上聯:華堂建新六親力下聯:玉宇落成百匠功。
    上聯:日月耀輝光畫棟下聯:山川秀麗映雕欄。
    上聯:喜建華堂春風入座下聯:喬遷新居佳客盈門。
    上聯:桂馥蘭馨子孫永保下聯:竹苞松茂天地皆春。
    上聯:美奐美侖大啟爾宇下聯:肯堂肯構長發(fā)其祥。
    上聯:映日紅標五色云中飛彩鳳下聯:凌霄畫棟萬花叢里聳虬龍。
    物華煥彩天寶呈祥。
    玉柱擎紅日金興入紫微。
    肇啟文明運宏開富有基。
    忠誠作柱石耿直為棟梁。
    青龍纏玉柱白虎架金梁。
    人和大梁正世盛家業(yè)興。
    上梁喜鵲叫豎柱彩霞飛。
    豎柱遇吉日上梁逢良辰。
    天眼照宅地陽光撐棟梁。
    喜竹苞永茂慶磐石長安。
    祥云籠吉地嘉樹拂新軒。
    虎踞龍蟠地夏涼冬暖家。
    庭輝聯樹彩檐影接云光。
    寶蓋呈祥香結彩銀臺報喜燭生花。
    大梁凌宵云浩蕩家業(yè)興旺日噴礴。
    定磉欣逢大好日上梁正遇幸運時。
    花開富貴人開眼日上中天屋上梁。
    新屋落成三代喜全家和睦萬般興。
    蘭室猶然仍舊址槐堂又喜慶新居。
    華構落成千年計小筑安居四時春。
    玳瑁連云開甲第霜毫離藻富春華。
    高橋落成千載重華堂永奠萬年春。
    春風化雨艷桃李瑞靄盈屋旺子孫。
    閣上金龍騰紫氣堂前彩鳳映丹霞。
    堂構森嚴繩祖武天葩彩發(fā)煥人文。
    門對青山龍虎地戶納綠水鳳凰池。
    美奐美侖大啟爾宇肯堂肯構長發(fā)其祥。
    喜建華堂春風入座喬遷新居佳客盈門。
    桂馥蘭馨子孫永保竹苞松茂天地皆春。
    農村建房合同糾紛篇十三
    甲方:
    乙方:
    甲方在建房屋一棟,建筑層數兩層,一層約____平方米,二層約____平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
    采用包工不包料方式承包。
    甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
    乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
    乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
    每平方米人民幣大寫:____元,建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
    合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預留10%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。
    甲方負責水電到位供給及原材料及時進場。
    乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。
    勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在20xx年xx月xx日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時籌備。
    因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任。
    其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
    本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
    甲方簽字:
    乙方簽字:
    年月日