合同起著明確約定和規(guī)范雙方行為的作用。雙方應(yīng)當(dāng)保留對合同進(jìn)行修改和解釋的權(quán)利，并及時告知對方。為了幫助大家更好地理解合同的重要性，特別整理了一些案例。
房屋漏水維修賠償合同篇一
本合同由_______________(身份)，所在居住地__________(以下稱甲方)，與_______________(身份)，所在居住地__________(以下稱乙方)于19__________年_____月_____日在__________簽署。
茲證明。
乙方__________原因房屋漏水，造成甲方財產(chǎn)損失。
鑒于乙方同意賠償甲方相應(yīng)損失，茲雙方關(guān)于賠償問題達(dá)成如下協(xié)議。
定，甲、乙雙方物此立約：
(具體賠償細(xì)節(jié))。
支付：_________________(最遲具體賠償支付日)。
有關(guān)或執(zhí)行本合同的一切爭議應(yīng)該友好協(xié)商解決。若達(dá)不成協(xié)議，有關(guān)爭議案則提交__________仲裁。仲裁決定為終局的，并對雙方均具有約束力。
適用法律。
本合同的簽訂，解釋和履行以^v^法律為準(zhǔn)。
6.正本條款。
本合同以中文書寫，正本兩份，每方各持一份。
7.有效期。
房屋漏水維修賠償合同篇二
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就xx漏水修補承包給乙方修補一事，達(dá)成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補，乙方以包干價的形式承包，包干費用xx元，大寫xx，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準(zhǔn)。付款方式：xxxx。
二、施工責(zé)任：
乙方自行負(fù)責(zé)工程所需材料費(注：主材為js防水材料)和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權(quán)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔(dān)違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責(zé)任。
三、工期及保質(zhì)期：
自本合同簽訂之日起5日內(nèi)，乙方需安排施工人員進(jìn)場施工，工程施工期限為xx日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負(fù)責(zé)修補，并承擔(dān)因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為xx年。
四、人員管理：
五、施工垃圾：
施工過程中所產(chǎn)生的施工垃圾，均由乙方負(fù)責(zé)清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負(fù)責(zé)清理運走。
六、違約責(zé)任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付xxxx元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
甲方代表：
甲方代表：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
住址：
簽字日期：
房屋漏水維修賠償合同篇三
（以下簡稱甲方）和以下簡稱乙方就甲方的房屋所出現(xiàn)的滲水問題及隔熱制作達(dá)成如下維修協(xié)議協(xié)議:因甲方宿舍樓在使用期間出現(xiàn)滲水問題，乙方負(fù)責(zé)對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進(jìn)行維修經(jīng)雙方協(xié)商，協(xié)議如下:。
1.維修時間：xx年7月日起到年月日止.2.維修地點：
3.負(fù)責(zé)維修單位：
4.維修方案須甲方確認(rèn)，并且乙方應(yīng)在維修之前征得甲方同意.5.維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現(xiàn)場予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作..家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品（家具和家電）進(jìn)行清點并簽字確認(rèn)，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經(jīng)安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責(zé)任對于施工時的人員安全負(fù)責(zé)，同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞（另對于甲方地板在施工時盡量鋪設(shè)厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害）.在維修期完畢對于大件物品進(jìn)行再一次的確認(rèn)。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進(jìn)行賠償。
8.房屋維修期的注意事項：甲方有義務(wù)協(xié)助乙方做好各項施工前的準(zhǔn)備包括協(xié)助鄰居之間及小區(qū)里面的其他事情如垃圾材料的堆放.9.維修之后的房屋質(zhì)量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為驗收標(biāo)準(zhǔn).10.在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都有甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方予以負(fù)擔(dān)。
進(jìn)行:1）甲方負(fù)責(zé)全部材料乙方負(fù)責(zé)施工對于因為甲方購買的材料質(zhì)量而引發(fā)的質(zhì)量問題乙方不負(fù)責(zé)因此而產(chǎn)生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負(fù)責(zé):由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發(fā)生的質(zhì)量問題則乙方負(fù)責(zé)全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長2甲方負(fù)責(zé)主要材料乙方負(fù)責(zé)部分材料乙方負(fù)責(zé)施工其他的由雙方協(xié)商3）乙方負(fù)責(zé)全部的材料乙方負(fù)責(zé)施工對于因此出現(xiàn)的問題乙方負(fù)全部責(zé)任.．本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣元大寫關(guān)于費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場之后付本次維修費用的50在維修結(jié)束后付45余下的5待保修期滿后甲方在行支付.14.本協(xié)議一式兩份雙方各持一份.15.關(guān)于保修:保修期60天自維修結(jié)束之日起算保修期內(nèi)發(fā)生問題時乙方應(yīng)立即派工作人員前往查看并采取其他相關(guān)措施16.其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方公章經(jīng)辦人（簽名）。
乙方：年月.日。
房屋漏水維修賠償合同篇四
本合同由xxx(身份)，所在居住地xx(以下稱甲方)，與xxx(身份)，所在居住地xx(以下稱乙方)于20xx年x月x日在xx簽署。
茲證明。
乙方xx原因房屋漏水，造成甲方財產(chǎn)損失。
鑒于乙方同意賠償甲方相應(yīng)損失，茲雙方關(guān)于賠償問題達(dá)成如下協(xié)議定，甲、乙雙方物此立約：(具體賠償細(xì)節(jié))。
支付：(最遲具體賠償支付日)。
有關(guān)或執(zhí)行本合同的一切爭議應(yīng)該友好協(xié)商解決。若達(dá)不成協(xié)議，有關(guān)爭議案則提交xx仲裁。仲裁決定為終局的，并對雙方均具有約束力。
適用法律。
本合同的簽訂，解釋和履行以^v^法律為準(zhǔn)。
6.正本條款。
本合同以中文書寫，正本兩份，每方各持一份。
7.有效期。
甲方：乙方：
房屋漏水維修賠償合同篇五
經(jīng)雙方共同協(xié)商，現(xiàn)甲乙雙方就____________年______月___日至今因甲方房屋漏水造成乙方房頂滲水賠償事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、對于甲方房屋漏水造成乙方房頂?shù)乃『蜐B水問題，經(jīng)雙方達(dá)成協(xié)議，由甲方一次性支付給乙方維修費壹仟______元(未含乙方因處理此事而另外損失的誤工費、交通費、通訊費以及維修后所需清潔費等費用)。
二、由于此次漏水原因甲方尚未查明，因此甲方必須在乙方監(jiān)督下找專業(yè)人士查明漏水原因并徹底處理好，同時確保日后不再因為此問題發(fā)生同樣的漏水問題，此事方可告終，否則因為此次隱患未處理而造成新的損失依然要進(jìn)行賠償。
三、甲方履行協(xié)議第一、二條賠償義務(wù)，有關(guān)協(xié)議內(nèi)第二條由甲方對房屋隱患進(jìn)行鑒定和修繕后，由乙方監(jiān)督并確認(rèn)無誤后，就此次漏水事件方可終結(jié)。(自愿退股協(xié)議書)。
四、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方(簽字)：________________。
乙方(簽字)：________________。
見證人(簽字)：________________。
房屋漏水維修賠償合同篇六
甲方：_____________________________乙方：_____________________________甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就_______________漏水修補承包給乙方修補一事，達(dá)成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補_____________________，乙方以包干價的形式承包，包干費用_________元，大寫（），待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準(zhǔn)。付款方式：_____________。
二、施工責(zé)任：
乙方自行負(fù)責(zé)工程所需材料費（注：主材為js防水材料）和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權(quán)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔(dān)違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責(zé)任。
三、工期及保質(zhì)期：
自本合同簽訂之日起5日內(nèi)，乙方需安排施工人員進(jìn)場施工，工程施工期限為______日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負(fù)責(zé)修補，并承擔(dān)因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為_____年。
五、施工垃圾：
施工過程中所產(chǎn)生的施工垃圾，均由乙方負(fù)責(zé)清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負(fù)責(zé)清理運走。
六、違約責(zé)任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付______________元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：甲方代表：
甲方代表：聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：住址：
簽字日期：________年___月___日
房屋漏水維修賠償合同篇七
電話：______________。
職務(wù)：______________。
委托代理人：_________________姓名：_____________。
性別：_____________。
年齡：______________。
民族：_________________。
職務(wù)：_________________。
工作單位：______________。
電話：______________。
上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。
上訴理由及請求：________________。
(上訴理由應(yīng)全面陳述對第一審人民法院在認(rèn)定事實和適用法律上的不當(dāng)或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)。
房屋漏水維修賠償合同篇八
原告________，男，________年____月____日出生，漢族，住所地_____________________________________。被告________，男，________年____月____日出生，漢族，住所地_____________________________________。風(fēng)險提示：
訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。
一、判令被告排除對原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；
二、判令被告向原告賠償損失________元；
三、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費及合理費用。風(fēng)險提示：
房屋漏水維修賠償合同篇九
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就_______________漏水修補承包給乙方修補一事，達(dá)成如下協(xié)議：
甲方委托乙方修補_____________________，乙方以包干價的形式承包，包干費用_________元，大寫（），待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準(zhǔn)。付款方式：_____________。
乙方自行負(fù)責(zé)工程所需材料費（注：主材為js防水材料）和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權(quán)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔(dān)違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責(zé)任。
自本合同簽訂之日起5日內(nèi)，乙方需安排施工人員進(jìn)場施工，工程施工期限為______日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負(fù)責(zé)修補，并承擔(dān)因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為_____年。
施工過程中所產(chǎn)生的施工垃圾，均由乙方負(fù)責(zé)清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負(fù)責(zé)清理運走。
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付______________元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
住址：
簽字日期：________年___月___日
房屋漏水維修賠償合同篇十
又有一些鄉(xiāng)下人搬到樓上了。
他們不愛干凈，經(jīng)常把垃圾往樓下扔，還愛把水往陽臺上倒，而倒下來的水則像雨一樣嘩嘩嘩地淋濕了我家晾在陽臺上的被子和下面鄰居的衣服、被子，可把我們下面的人害慘了，為此我常聽到家人在抱怨。
一天，樓上滴落的“雨”的又一如既往地把被子淋濕了，爸爸覺得老這樣下去也不好，于是帶著我去樓上找鄰居理論。
敲開他們家的門，上下的鄰居卻都在他們家。他們也是為了這件事而來。講清拜訪原因之后，這戶人家用手撓撓后腦勺，不好意思地說：“對不起啊，因為我們不好的習(xí)慣，給你們造成了這么多麻煩，真是不好意思啊，我們剛從鄉(xiāng)下搬來，還沒適應(yīng)這里的環(huán)境呢！”其他的`鄰居們決定幫助他們改掉壞習(xí)慣。
從那以后，其他的鄰居都經(jīng)常上去告訴他們一些城里的習(xí)俗，跟他們聊天，于是樓上再也沒有垃圾丟下來啦，也沒水滴下來了，大家鄰里之間經(jīng)?；ハ啻T，聊天，那戶鄉(xiāng)下人還把土特產(chǎn)拿來給我們吃。
鄉(xiāng)下人的見義勇為令人感動。
聽爸爸說，那戶人家的其中一個鄉(xiāng)下人在回家的時候看見一個人躡手躡腳地爬進(jìn)張阿姨家的窗子里，看到這一幕，鄉(xiāng)下人馬上聯(lián)想到：那個人是小偷，他想行竊。鄉(xiāng)下人毫不猶豫地跑過去把小偷從張阿姨家揪出來，并大喊：“捉賊呀，捉賊啊，有小偷要偷東西！”他不顧自己的危險，想也沒想就去捉小偷，如果那個小偷帶著刀子，那這個鄉(xiāng)下人就會很危險，他的義不容辭令我感動，就像一位大英雄。
現(xiàn)在，我們樓上樓下鄰居的關(guān)系都很好，遇到麻煩會向鄰居求助，到過節(jié)的時候，聚在一起聊天，就像一個大家庭一樣其樂融融。
房屋漏水維修賠償合同篇十一
要求被告停止侵害原告利益，盡快修復(fù)漏水設(shè)施，并賠償原告相應(yīng)的損失。
事實和理由：_______________。
訴訟請求中賠償損失應(yīng)明確賠償數(shù)額。
事實理由部分應(yīng)寫明侵權(quán)人侵權(quán)事實，不必如此列明法律條文。(如：_______________原被告是樓上樓下鄰居，被告處漏水，給原告生活造成影響(列明影響，如地板被泡)。原告多次找找被告要求維修并賠償損失，被告均予拒絕。故此，特訴至人民法院，懇請貴院依法審判，以維權(quán)益。)。
證據(jù)和證據(jù)來源、證人姓名和住址。
________________人民法院。
具狀人(姓名)_______________。
日期_______________
附：副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
房屋漏水維修賠償合同篇十二
甲方：
乙方：
茲有xx小區(qū)屋頂滲水，需維修做防水處理，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方對______屋頂做防水維修處理；為了維護(hù)甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)中華人民共和國《合同法》相關(guān)規(guī)定，本著公開、公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
1、甲方要求乙方對______小區(qū)屋頂?shù)木S修必須在______年____月____日前完成。
2、甲方要求乙方對______屋頂所有滲漏的漏點查出根源，并先維修堵漏，然后對所有屋面裂口用3mm厚sbs彈性體瀝青防水卷材統(tǒng)一做一遍防水處理；乙方在維修中要注意勞動安全，如出現(xiàn)安全事故一切責(zé)任及費用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
3、乙方對甲方屋頂防水層多處裂縫、滲水進(jìn)行維修做防水處理后，保證5年內(nèi)屋頂不滲水，質(zhì)保期內(nèi)如有滲水發(fā)生，乙方必須無條件對甲方辦公樓屋頂進(jìn)行免費維修。
4、維修費用為：人工費等合計費用元。
5、結(jié)帳方式：乙方維修完工后，經(jīng)甲方進(jìn)行全面檢查驗收合格后即付清工程款。
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份、簽字生效，不準(zhǔn)違約，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：（蓋章）。
乙方：（簽字）。
日期：______年____月____日
房屋漏水維修賠償合同篇十三
依照《中華*共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其他事項，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
1.工程名稱：涿州市晉先水泥有限公司。
2.工程地點：晉先水泥有限公司廠區(qū)內(nèi)。
3.工程內(nèi)容：晉先水泥有限公司廠區(qū)拆除。
第二條：承包范圍。
1.晉先水泥有限公司廠區(qū)拆除范圍內(nèi)所有建筑物：(拆遷之后廢鋼歸于乙方)。
房屋漏水維修賠償合同篇十四
甲方：
乙方：
因甲方商品房在使用期間出現(xiàn)滲雨水現(xiàn)象，經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方負(fù)責(zé)對甲方的房屋進(jìn)行維修，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)規(guī)定，同意簽定本協(xié)議，有以下條款悉共同遵守執(zhí)行。
甲方委托乙方：
20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日。
1.項目維修費用為人民幣xx元（壹仟伍佰元整）。
2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經(jīng)甲方認(rèn)可后支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。
3.在維修完畢一年期限后，甲方室內(nèi)墻面未出現(xiàn)滲水現(xiàn)象，甲方負(fù)責(zé)將剩余維修費支付給乙方；如果維修后再次出現(xiàn)滲水痕跡時，乙方繼續(xù)承擔(dān)維修的責(zé)任，由此發(fā)生的`維修費用乙方負(fù)責(zé)，維修至室內(nèi)墻面不再出現(xiàn)滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。
4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發(fā)票或收據(jù)。
1.乙方負(fù)責(zé)全部的維修材料、維修過程中涉及的設(shè)備（包括維修人員的防護(hù)設(shè)備）和組織施工，對于因此出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題乙方負(fù)全部責(zé)任。
2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設(shè)備設(shè)施，如有損壞將負(fù)責(zé)將損壞部位進(jìn)行恢復(fù)，為之造成的費用損失有乙方負(fù)責(zé)。
3.乙方負(fù)責(zé)清理施工過程中產(chǎn)生的施工垃圾，并滿足小區(qū)物業(yè)管理要求。
4.乙方在維修時，必須執(zhí)行國家有關(guān)安全管理規(guī)定，文明施工，維修過程中如造成人身傷害或經(jīng)濟損失事故時由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
5.維修必須經(jīng)凱瑞社區(qū)物業(yè)管理部門同意認(rèn)可，維修盡量不影響居民的正常休息。
6.本次維修保質(zhì)期為年。
1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失。
2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經(jīng)濟損失。
3.竣工日期比合同規(guī)定工期每拖一天，按合同價款的百分之十扣除。
七、爭議解決方式：如雙方發(fā)生歧異時，由物業(yè)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)解。
八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
九、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
簽署日期：
房屋漏水維修賠償合同篇一
本合同由_______________(身份)，所在居住地__________(以下稱甲方)，與_______________(身份)，所在居住地__________(以下稱乙方)于19__________年_____月_____日在__________簽署。
茲證明。
乙方__________原因房屋漏水，造成甲方財產(chǎn)損失。
鑒于乙方同意賠償甲方相應(yīng)損失，茲雙方關(guān)于賠償問題達(dá)成如下協(xié)議。
定，甲、乙雙方物此立約：
(具體賠償細(xì)節(jié))。
支付：_________________(最遲具體賠償支付日)。
有關(guān)或執(zhí)行本合同的一切爭議應(yīng)該友好協(xié)商解決。若達(dá)不成協(xié)議，有關(guān)爭議案則提交__________仲裁。仲裁決定為終局的，并對雙方均具有約束力。
適用法律。
本合同的簽訂，解釋和履行以^v^法律為準(zhǔn)。
6.正本條款。
本合同以中文書寫，正本兩份，每方各持一份。
7.有效期。
房屋漏水維修賠償合同篇二
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就xx漏水修補承包給乙方修補一事，達(dá)成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補，乙方以包干價的形式承包，包干費用xx元，大寫xx，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準(zhǔn)。付款方式：xxxx。
二、施工責(zé)任：
乙方自行負(fù)責(zé)工程所需材料費(注：主材為js防水材料)和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權(quán)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔(dān)違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責(zé)任。
三、工期及保質(zhì)期：
自本合同簽訂之日起5日內(nèi)，乙方需安排施工人員進(jìn)場施工，工程施工期限為xx日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負(fù)責(zé)修補，并承擔(dān)因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為xx年。
四、人員管理：
五、施工垃圾：
施工過程中所產(chǎn)生的施工垃圾，均由乙方負(fù)責(zé)清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負(fù)責(zé)清理運走。
六、違約責(zé)任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付xxxx元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
甲方代表：
甲方代表：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
住址：
簽字日期：
房屋漏水維修賠償合同篇三
（以下簡稱甲方）和以下簡稱乙方就甲方的房屋所出現(xiàn)的滲水問題及隔熱制作達(dá)成如下維修協(xié)議協(xié)議:因甲方宿舍樓在使用期間出現(xiàn)滲水問題，乙方負(fù)責(zé)對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進(jìn)行維修經(jīng)雙方協(xié)商，協(xié)議如下:。
1.維修時間：xx年7月日起到年月日止.2.維修地點：
3.負(fù)責(zé)維修單位：
4.維修方案須甲方確認(rèn)，并且乙方應(yīng)在維修之前征得甲方同意.5.維修以及維修質(zhì)量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現(xiàn)的所有滲水部位都必須進(jìn)行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現(xiàn)場予以質(zhì)量監(jiān)督和協(xié)助部分工作..家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品（家具和家電）進(jìn)行清點并簽字確認(rèn)，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經(jīng)安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責(zé)任對于施工時的人員安全負(fù)責(zé)，同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞（另對于甲方地板在施工時盡量鋪設(shè)厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害）.在維修期完畢對于大件物品進(jìn)行再一次的確認(rèn)。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進(jìn)行賠償。
8.房屋維修期的注意事項：甲方有義務(wù)協(xié)助乙方做好各項施工前的準(zhǔn)備包括協(xié)助鄰居之間及小區(qū)里面的其他事情如垃圾材料的堆放.9.維修之后的房屋質(zhì)量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為驗收標(biāo)準(zhǔn).10.在維修期間所產(chǎn)生的水電費用都有甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方予以負(fù)擔(dān)。
進(jìn)行:1）甲方負(fù)責(zé)全部材料乙方負(fù)責(zé)施工對于因為甲方購買的材料質(zhì)量而引發(fā)的質(zhì)量問題乙方不負(fù)責(zé)因此而產(chǎn)生的二次翻工費用和工期的延誤由甲方負(fù)責(zé):由于乙方施工工藝錯誤或者其他的乙方的原因而發(fā)生的質(zhì)量問題則乙方負(fù)責(zé)全部材料的費用甲方不再另外付費用給乙方且工期不得延長2甲方負(fù)責(zé)主要材料乙方負(fù)責(zé)部分材料乙方負(fù)責(zé)施工其他的由雙方協(xié)商3）乙方負(fù)責(zé)全部的材料乙方負(fù)責(zé)施工對于因此出現(xiàn)的問題乙方負(fù)全部責(zé)任.．本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣元大寫關(guān)于費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應(yīng)在乙方進(jìn)場之后付本次維修費用的50在維修結(jié)束后付45余下的5待保修期滿后甲方在行支付.14.本協(xié)議一式兩份雙方各持一份.15.關(guān)于保修:保修期60天自維修結(jié)束之日起算保修期內(nèi)發(fā)生問題時乙方應(yīng)立即派工作人員前往查看并采取其他相關(guān)措施16.其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方公章經(jīng)辦人（簽名）。
乙方：年月.日。
房屋漏水維修賠償合同篇四
本合同由xxx(身份)，所在居住地xx(以下稱甲方)，與xxx(身份)，所在居住地xx(以下稱乙方)于20xx年x月x日在xx簽署。
茲證明。
乙方xx原因房屋漏水，造成甲方財產(chǎn)損失。
鑒于乙方同意賠償甲方相應(yīng)損失，茲雙方關(guān)于賠償問題達(dá)成如下協(xié)議定，甲、乙雙方物此立約：(具體賠償細(xì)節(jié))。
支付：(最遲具體賠償支付日)。
有關(guān)或執(zhí)行本合同的一切爭議應(yīng)該友好協(xié)商解決。若達(dá)不成協(xié)議，有關(guān)爭議案則提交xx仲裁。仲裁決定為終局的，并對雙方均具有約束力。
適用法律。
本合同的簽訂，解釋和履行以^v^法律為準(zhǔn)。
6.正本條款。
本合同以中文書寫，正本兩份，每方各持一份。
7.有效期。
甲方：乙方：
房屋漏水維修賠償合同篇五
經(jīng)雙方共同協(xié)商，現(xiàn)甲乙雙方就____________年______月___日至今因甲方房屋漏水造成乙方房頂滲水賠償事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、對于甲方房屋漏水造成乙方房頂?shù)乃『蜐B水問題，經(jīng)雙方達(dá)成協(xié)議，由甲方一次性支付給乙方維修費壹仟______元(未含乙方因處理此事而另外損失的誤工費、交通費、通訊費以及維修后所需清潔費等費用)。
二、由于此次漏水原因甲方尚未查明，因此甲方必須在乙方監(jiān)督下找專業(yè)人士查明漏水原因并徹底處理好，同時確保日后不再因為此問題發(fā)生同樣的漏水問題，此事方可告終，否則因為此次隱患未處理而造成新的損失依然要進(jìn)行賠償。
三、甲方履行協(xié)議第一、二條賠償義務(wù)，有關(guān)協(xié)議內(nèi)第二條由甲方對房屋隱患進(jìn)行鑒定和修繕后，由乙方監(jiān)督并確認(rèn)無誤后，就此次漏水事件方可終結(jié)。(自愿退股協(xié)議書)。
四、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方(簽字)：________________。
乙方(簽字)：________________。
見證人(簽字)：________________。
房屋漏水維修賠償合同篇六
甲方：_____________________________乙方：_____________________________甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就_______________漏水修補承包給乙方修補一事，達(dá)成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補_____________________，乙方以包干價的形式承包，包干費用_________元，大寫（），待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準(zhǔn)。付款方式：_____________。
二、施工責(zé)任：
乙方自行負(fù)責(zé)工程所需材料費（注：主材為js防水材料）和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權(quán)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔(dān)違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責(zé)任。
三、工期及保質(zhì)期：
自本合同簽訂之日起5日內(nèi)，乙方需安排施工人員進(jìn)場施工，工程施工期限為______日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負(fù)責(zé)修補，并承擔(dān)因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為_____年。
五、施工垃圾：
施工過程中所產(chǎn)生的施工垃圾，均由乙方負(fù)責(zé)清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負(fù)責(zé)清理運走。
六、違約責(zé)任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付______________元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：甲方代表：
甲方代表：聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：住址：
簽字日期：________年___月___日
房屋漏水維修賠償合同篇七
電話：______________。
職務(wù)：______________。
委托代理人：_________________姓名：_____________。
性別：_____________。
年齡：______________。
民族：_________________。
職務(wù)：_________________。
工作單位：______________。
電話：______________。
上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現(xiàn)提出上訴。
上訴理由及請求：________________。
(上訴理由應(yīng)全面陳述對第一審人民法院在認(rèn)定事實和適用法律上的不當(dāng)或錯誤，提出所根據(jù)的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據(jù)。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)。
房屋漏水維修賠償合同篇八
原告________，男，________年____月____日出生，漢族，住所地_____________________________________。被告________，男，________年____月____日出生，漢族，住所地_____________________________________。風(fēng)險提示：
訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費。
一、判令被告排除對原告房屋衛(wèi)生間漏水的妨害；
二、判令被告向原告賠償損失________元；
三、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費及合理費用。風(fēng)險提示：
房屋漏水維修賠償合同篇九
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就_______________漏水修補承包給乙方修補一事，達(dá)成如下協(xié)議：
甲方委托乙方修補_____________________，乙方以包干價的形式承包，包干費用_________元，大寫（），待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準(zhǔn)。付款方式：_____________。
乙方自行負(fù)責(zé)工程所需材料費（注：主材為js防水材料）和人工費和運輸費及轉(zhuǎn)運費，并全權(quán)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔(dān)違規(guī)施工所產(chǎn)生的一切民事法律責(zé)任。
自本合同簽訂之日起5日內(nèi)，乙方需安排施工人員進(jìn)場施工，工程施工期限為______日。修補完工后在質(zhì)保期以內(nèi)有任何質(zhì)量問題均由乙方負(fù)責(zé)修補，并承擔(dān)因質(zhì)量問題而產(chǎn)生的各種費用，質(zhì)保期為_____年。
施工過程中所產(chǎn)生的施工垃圾，均由乙方負(fù)責(zé)清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負(fù)責(zé)清理運走。
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付______________元的違約金，并賠償因違約造成的一切經(jīng)濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系電話：
住址：
簽字日期：________年___月___日
房屋漏水維修賠償合同篇十
又有一些鄉(xiāng)下人搬到樓上了。
他們不愛干凈，經(jīng)常把垃圾往樓下扔，還愛把水往陽臺上倒，而倒下來的水則像雨一樣嘩嘩嘩地淋濕了我家晾在陽臺上的被子和下面鄰居的衣服、被子，可把我們下面的人害慘了，為此我常聽到家人在抱怨。
一天，樓上滴落的“雨”的又一如既往地把被子淋濕了，爸爸覺得老這樣下去也不好，于是帶著我去樓上找鄰居理論。
敲開他們家的門，上下的鄰居卻都在他們家。他們也是為了這件事而來。講清拜訪原因之后，這戶人家用手撓撓后腦勺，不好意思地說：“對不起啊，因為我們不好的習(xí)慣，給你們造成了這么多麻煩，真是不好意思啊，我們剛從鄉(xiāng)下搬來，還沒適應(yīng)這里的環(huán)境呢！”其他的`鄰居們決定幫助他們改掉壞習(xí)慣。
從那以后，其他的鄰居都經(jīng)常上去告訴他們一些城里的習(xí)俗，跟他們聊天，于是樓上再也沒有垃圾丟下來啦，也沒水滴下來了，大家鄰里之間經(jīng)?；ハ啻T，聊天，那戶鄉(xiāng)下人還把土特產(chǎn)拿來給我們吃。
鄉(xiāng)下人的見義勇為令人感動。
聽爸爸說，那戶人家的其中一個鄉(xiāng)下人在回家的時候看見一個人躡手躡腳地爬進(jìn)張阿姨家的窗子里，看到這一幕，鄉(xiāng)下人馬上聯(lián)想到：那個人是小偷，他想行竊。鄉(xiāng)下人毫不猶豫地跑過去把小偷從張阿姨家揪出來，并大喊：“捉賊呀，捉賊啊，有小偷要偷東西！”他不顧自己的危險，想也沒想就去捉小偷，如果那個小偷帶著刀子，那這個鄉(xiāng)下人就會很危險，他的義不容辭令我感動，就像一位大英雄。
現(xiàn)在，我們樓上樓下鄰居的關(guān)系都很好，遇到麻煩會向鄰居求助，到過節(jié)的時候，聚在一起聊天，就像一個大家庭一樣其樂融融。
房屋漏水維修賠償合同篇十一
要求被告停止侵害原告利益，盡快修復(fù)漏水設(shè)施，并賠償原告相應(yīng)的損失。
事實和理由：_______________。
訴訟請求中賠償損失應(yīng)明確賠償數(shù)額。
事實理由部分應(yīng)寫明侵權(quán)人侵權(quán)事實，不必如此列明法律條文。(如：_______________原被告是樓上樓下鄰居，被告處漏水，給原告生活造成影響(列明影響，如地板被泡)。原告多次找找被告要求維修并賠償損失，被告均予拒絕。故此，特訴至人民法院，懇請貴院依法審判，以維權(quán)益。)。
證據(jù)和證據(jù)來源、證人姓名和住址。
________________人民法院。
具狀人(姓名)_______________。
日期_______________
附：副本__________份。
本訴狀副本______份。
其它證明文件_____份。
房屋漏水維修賠償合同篇十二
甲方：
乙方：
茲有xx小區(qū)屋頂滲水，需維修做防水處理，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，由乙方對______屋頂做防水維修處理；為了維護(hù)甲、乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，根據(jù)中華人民共和國《合同法》相關(guān)規(guī)定，本著公開、公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
1、甲方要求乙方對______小區(qū)屋頂?shù)木S修必須在______年____月____日前完成。
2、甲方要求乙方對______屋頂所有滲漏的漏點查出根源，并先維修堵漏，然后對所有屋面裂口用3mm厚sbs彈性體瀝青防水卷材統(tǒng)一做一遍防水處理；乙方在維修中要注意勞動安全，如出現(xiàn)安全事故一切責(zé)任及費用由乙方全部承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。
3、乙方對甲方屋頂防水層多處裂縫、滲水進(jìn)行維修做防水處理后，保證5年內(nèi)屋頂不滲水，質(zhì)保期內(nèi)如有滲水發(fā)生，乙方必須無條件對甲方辦公樓屋頂進(jìn)行免費維修。
4、維修費用為：人工費等合計費用元。
5、結(jié)帳方式：乙方維修完工后，經(jīng)甲方進(jìn)行全面檢查驗收合格后即付清工程款。
6、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份、簽字生效，不準(zhǔn)違約，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
甲方：（蓋章）。
乙方：（簽字）。
日期：______年____月____日
房屋漏水維修賠償合同篇十三
依照《中華*共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設(shè)工程及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關(guān)勞務(wù)提供及其他事項，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程概況。
1.工程名稱：涿州市晉先水泥有限公司。
2.工程地點：晉先水泥有限公司廠區(qū)內(nèi)。
3.工程內(nèi)容：晉先水泥有限公司廠區(qū)拆除。
第二條：承包范圍。
1.晉先水泥有限公司廠區(qū)拆除范圍內(nèi)所有建筑物：(拆遷之后廢鋼歸于乙方)。
房屋漏水維修賠償合同篇十四
甲方：
乙方：
因甲方商品房在使用期間出現(xiàn)滲雨水現(xiàn)象，經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方負(fù)責(zé)對甲方的房屋進(jìn)行維修，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)規(guī)定，同意簽定本協(xié)議，有以下條款悉共同遵守執(zhí)行。
甲方委托乙方：
20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日。
1.項目維修費用為人民幣xx元（壹仟伍佰元整）。
2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經(jīng)甲方認(rèn)可后支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。
3.在維修完畢一年期限后，甲方室內(nèi)墻面未出現(xiàn)滲水現(xiàn)象，甲方負(fù)責(zé)將剩余維修費支付給乙方；如果維修后再次出現(xiàn)滲水痕跡時，乙方繼續(xù)承擔(dān)維修的責(zé)任，由此發(fā)生的`維修費用乙方負(fù)責(zé)，維修至室內(nèi)墻面不再出現(xiàn)滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。
4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發(fā)票或收據(jù)。
1.乙方負(fù)責(zé)全部的維修材料、維修過程中涉及的設(shè)備（包括維修人員的防護(hù)設(shè)備）和組織施工，對于因此出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題乙方負(fù)全部責(zé)任。
2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設(shè)備設(shè)施，如有損壞將負(fù)責(zé)將損壞部位進(jìn)行恢復(fù)，為之造成的費用損失有乙方負(fù)責(zé)。
3.乙方負(fù)責(zé)清理施工過程中產(chǎn)生的施工垃圾，并滿足小區(qū)物業(yè)管理要求。
4.乙方在維修時，必須執(zhí)行國家有關(guān)安全管理規(guī)定，文明施工，維修過程中如造成人身傷害或經(jīng)濟損失事故時由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
5.維修必須經(jīng)凱瑞社區(qū)物業(yè)管理部門同意認(rèn)可，維修盡量不影響居民的正常休息。
6.本次維修保質(zhì)期為年。
1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟損失。
2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經(jīng)濟損失。
3.竣工日期比合同規(guī)定工期每拖一天，按合同價款的百分之十扣除。
七、爭議解決方式：如雙方發(fā)生歧異時，由物業(yè)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)解。
八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
九、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
簽署日期：