個人承攬合同個人承攬合同(熱門14篇)

字號:

    合同是一種約定,它規(guī)定了交易雙方應遵守的條款和條件。在簽訂合同之前,應當對合同條款進行仔細審查,確保達成一致意見。需要提醒的是,范文僅供參考,具體的合同起草還需要結合實際情況進行調整。
    個人承攬合同個人承攬合同篇一
    經(jīng)協(xié)商同意,根據(jù)_合同法的規(guī)定,訂立合同如下:
    第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣_________元。
    第二條驗收方法:供貨前提供樣品封存,現(xiàn)場比對封存樣品進行收貨。
    第五條貨款及費用等付款及結算辦法:簽訂合同后支付50%貨款,貨到現(xiàn)場驗收收貨后7日內支付全部貨款。
    第六條交貨規(guī)定。
    交貨地點:_________。
    交貨日期:_________。
    運輸費:___________。
    第七條經(jīng)濟責任。
    (一)乙方應負的經(jīng)濟責任。
    1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量不符本合同規(guī)定時,甲方同意利用者,按質論價。不能利用的,乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
    2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應照數(shù)補交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
    3、產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝,乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值2%的罰金付給甲方。
    4、產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。
    (二)甲方應負的經(jīng)濟責任。
    1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的規(guī)格,應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值1%的罰金。
    2、甲方如中途退貨,應事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值1%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍按合同規(guī)定收貨。
    3、甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等,應視同中途退貨處理。
    4、屬甲方自提的材料,如甲方未按規(guī)定日期提貨,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
    5、甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款,每延期一天,應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方,作為延期罰金。
    6、乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
    第八條產(chǎn)品價格如須調整,必須經(jīng)雙方協(xié)商,并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前,仍應按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。
    第九條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商,并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額10%的補償金。
    第十條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時,應提前3天與甲方協(xié)商。
    第十一條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕生產(chǎn)或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
    第十二條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
    第十三條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協(xié)商解決,解決不了時,任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁不服,可于接到仲裁書后15日內向人民法院起訴。
    第十四條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結算以后作廢。
    第十五條本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜,得由甲乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內,所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
    第十六條本合同共一式4份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本2份、副本2份,并報雙方主管部門各一份。
    甲方:_________(簽章)。
    乙方:_________(簽章)。
    _____年_____月______日。
    個人承攬合同個人承攬合同篇二
    甲方:
    乙方:
    甲、乙雙方根據(jù)《_____》關于承攬合同的規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成以下協(xié)議:
    一、承攬方式:乙方承攬甲方?住房(具體工種)。
    二、施工地點:
    三、住房結構、戶型及面積:
    四、付款方式:
    按照元計價,在乙方完工,甲方驗收合格后,甲方再支付價款。
    五、質保金:
    乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金,在甲乙雙方不再合作,并且加工承攬質量合格后,甲方退還給乙方。若質量不合格,質保金將用于修繕。
    六、施工質量:
    乙方應確保質量符合國家質量標準。
    七、施工期限:
    自合同簽訂之日起至?年?月日止。
    八、甲方的權利義務。
    (一)甲方的權利。
    1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為,甲方可以解除合同,并且追究乙方違約責任。
    2、房屋裝修竣工后,發(fā)生質量問題,甲方可以要求乙方進行維修。
    (二)甲方的義務。
    1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。
    2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。
    九、乙方的權利義務。
    (一)乙方的權利。
    1、在驗收合格后,要求甲方支付相應承攬加工費用。
    2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。
    (二)乙方的義務。
    1、乙方應加強安全教育,在施工過程中對工作人員和相鄰居民采取必要安全措施,避免安全事故,因本合同為承攬合同,乙方應對所有安全事故承擔責任,甲方僅驗收承攬加工的成果,不對任何事故負安全責任。
    2、乙方應文明施工,防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產(chǎn)的事故發(fā)生,由于乙方的行為導致這些行為發(fā)生,由乙方承擔責任。
    3、乙方需要使用裝修裝飾材料,應提前3天告知甲方。
    4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經(jīng)驗,乙方交付承攬成果給甲方,雙方為承攬關系,不存在雇傭關系。
    5、乙方按時發(fā)放所屬員工的工資報酬,任何因工資產(chǎn)生爭議的糾紛與甲方無關。
    6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙,應在甲方驗收完承攬成果后,立即交還甲方。
    7、乙方在保管房屋鑰匙期間,應隨時鎖好房門,對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務,若因乙方原因導致丟失或者損毀,乙方應如實賠償。
    8、房屋驗收后,若在之內產(chǎn)生質量問題,乙方應無條件立即維修。
    十、違約責任。
    由于施工質量達不到要求,乙方進行維修,維修費用由乙方承擔,造成損失,由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的,乙方應承擔違約責任,賠償損失。
    十一、爭議解決條款。
    因本合同產(chǎn)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成向甲方所在地人民法院起訴。
    十二、此合同一式二份,雙方簽字蓋章生效。未盡事宜,可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議為本合同組成部分。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    ______年______月____日______年______月____日。
    個人承攬合同個人承攬合同篇三
    (甲方)。
    (乙方)。
    鑒定地點:鑒定時間年月日。
    根據(jù)《^v^合同法》及有關規(guī)定,為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
    甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:
    1、廠牌車型,車號,顏色,營運證號碼,發(fā)動機號,車架,
    2、廠牌車型,車號,顏色,營運證號碼,發(fā)動機號,車架。
    期限從年月日時起,至年月日時止,共計天。
    合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
    1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
    2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
    3、在服務期內,甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
    4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
    5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
    6、如果服務車輛在服務期間內發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
    7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
    8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
    9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
    10、服務期內,應遵守國家有關法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
    11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
    12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
    13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異?;蚣夹g故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
    14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
    15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
    16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費%的違約金。
    1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
    2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。
    3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛人員姓名,駕駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權解除合同。
    4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。
    1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調解,或起訴至有管轄權的人民法院。
    2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
    3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
    1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員,繼續(xù)完成行車計劃。
    2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
    甲方:乙方:
    單位名稱(章):單位名稱(章):
    單位地址:單位地址:
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    電話:電話:
    年月日年月日。
    個人承攬合同個人承攬合同篇四
    乙方(承包人):________________。
    依照《_民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜(以下稱工程),達成如下協(xié)議:
    第一條工程概況。
    1.工程名稱:__________________________________。
    2、工程地點:__________________________________。
    3、工程承包方式:雙方商定采取承包人包工、發(fā)包人包料的承包方式。
    第二條甲方工作。
    1、開工前5天,全部或部分房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),為承包人進場做好準備工作。
    2、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收確認工作。
    3、按照約定的期限支付工程費,依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
    第三條乙方工作。
    1.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
    2.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
    3.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好,保證居室內上、下水管道的通暢。
    4.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的,應當及時并給予其必要的準備時間。
    5.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
    6.工程竣工前未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
    第四條關于工期。
    1.工程期限____________天,開工日期________年____月____日,竣工日期________年____月____日。
    2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應不及時、不按期支付工程款等)導致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因導致工期延誤的,工期不予順延。
    3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔責任:
    (1)遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、等不可抗力的;。
    (2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更;。
    (3)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費;。
    (4)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
    第五條關于質量和驗收。
    1.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或。
    第三方人員進行施工所導致的工程質量,由甲方自行負責。由乙方負責返工的,返工費用由甲方負責。
    2.工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
    3.乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修________年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。
    4.工程未驗收的,甲方不得先行使用。
    第六條關于工程價款及結算。
    1.合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:
    第二次(時間)_________________,工程驗收后_____天,支付余下工程全款約____________元。
    2.雙方同意工程的結算方法為固定價格,本工程總價款為____________元進行結算:
    3.特別費用的約定:
    (1)施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
    (2)物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內運輸費用的,由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
    4.工程驗收合格后,乙方應將有關資料送交甲方,雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后天內未有異議,即視為同意按照該資料進行工程結算,雙方應填寫工程結算單并簽字,甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
    第七條責任與罰則。
    1.施工調度、安全管理等事務由乙方負責,其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負全責。
    2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應向甲方支付____________的違約金。
    3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
    4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
    5.未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負責。
    6.因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
    7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應當及時采取措施避免損失擴大,并將有關情況通知甲方。否則,應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
    第八條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應友好協(xié)商解決:協(xié)商無效的,可提交人民訴訟。
    第九條附則。
    1.本合同一式兩份,雙方個執(zhí)一份,同具法律效力。
    2.本合同履行完成后自動終止。
    ________年____月____日________年____月____日。
    (五)。
    委托方(甲方):________________________________。
    承接方(乙方):________________________________。
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
    第一條:工程概況。
    2.居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
    3.施工內容:________________________________________________。
    4.委托方式:____________________________________________。
    5.工程開工日期:________年____月____日
    6.工程竣工日期:________年____月____日
    工程總天數(shù):________天。
    第二條:工程價款。
    工程價款(金額大寫)___________________元。
    1、材料款__________元;。
    2、人工費__________元;。
    3、設計費__________元;。
    4、施工清運費__________元;。
    5、搬卸費__________元;。
    6、管理費__________元;。
    7、其他費用(注明內容)______________元。
    第三條:質量要求。
    1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
    2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
    3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
    4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
    5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
    第四條:材料供應。
    1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
    2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
    3.甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的________%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
    第五條:付款方式。
    第二次付施工工費的________%。剩余________%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
    甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
    2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
    3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的________%支付給乙方。
    4.甲方在居室裝潢中,如向行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
    第六條:工程工期。
    1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的________%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲____日,以裝潢工程價款中人工費的________%作為誤工費支付給乙方________元。
    2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
    3.在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
    4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
    5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
    第七條:工程驗收。
    1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
    2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
    3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
    第八條:其他事項。
    1.甲方責任。
    1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
    2)二次裝飾工程,應全部或部分房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
    3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
    2.乙方責任。
    1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
    2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
    3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
    4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
    5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為________個月。
    第九條:違約責任。
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的________%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
    第十條:爭議解決。
    本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民提起訴訟。
    第十一條:合同的變更和終止。
    1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的________%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
    第十二條:合同生效。
    1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
    2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
    3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式________份,甲乙雙方各執(zhí)________份。
    個人承攬合同個人承攬合同篇五
    ??托運方:(以下簡稱甲方)。
    ??承運方:(以下簡稱乙方)。
    ??甲乙雙方秉著依法依規(guī)、平等自愿、誠實信用,公平公正,互惠互利的原則,就乙方承運甲方建筑垃圾事宜,經(jīng)友好協(xié)商一致,簽訂本合同,雙方共同遵守。
    ??一、運輸標的。
    ??甲方位于的工程項目,建筑垃圾約立方米需運輸。甲方將該項目的全部建筑垃圾交由乙方承運。
    ??二、運輸車輛及駕駛員。
    ??乙方應按甲方工程施工要求提供符合《成都市建筑垃圾處臵管理條例》及其他相關管理要求的建筑垃圾運輸車輛、駕駛員投入運輸,確保甲方工程施工進度。乙方提供的建筑垃圾運輸?shù)臄?shù)量及車輛號牌詳見本協(xié)議附件一。
    ??三、現(xiàn)場管理員。
    ??甲、乙雙方應按《成都市建筑垃圾處臵管理條例》的規(guī)定派駐現(xiàn)場管理人員,具體名單詳見本協(xié)議附件二。
    ??四、運輸線路與時間。
    ??1、運輸線路為:
    ??2、運輸時:年月日至年月日,每日8點至22點。
    ??五、審批(備案)手續(xù)辦理。
    ??1、甲方負責辦理該項目《建筑垃圾處臵(排放)證》;。
    ??2、乙方負責辦理建筑垃圾運輸企業(yè)備案、納入全市統(tǒng)一的建筑垃圾運輸企業(yè)名錄,并負責辦理參與該工程項目建筑垃圾運輸?shù)摹督ㄖ幣Z(運輸)證》。
    ??3、辦理各項許可、備案手續(xù)的費用,由甲、乙雙方各自承擔。
    ??六、運價。
    ??根據(jù)該項目實際情況,經(jīng)雙方商定每車每趟(公里)運價為:
    ??1、立方/車為元;。
    ??2、立方/車為元。
    ??3、立方/車為元;。
    ??4、立方/車為元(因工地卸區(qū)改變而造成的運價變化,由甲、乙雙方另行協(xié)商一致后再實施運輸)。
    ??七、運費結算。
    ??1、運輸結算以甲方排放現(xiàn)場管理人員簽字確認、并經(jīng)消納場地經(jīng)營者核實的建筑垃圾處臵憑證為依據(jù)。
    ??甲方應當在建筑垃圾運出施工現(xiàn)場前如實填寫憑證內容,由甲方排放管理員填寫后,第一、二、三聯(lián)隨建渣車作為車輛進入受納場憑證之一,經(jīng)消納場管理員簽字確認收繳后。第一聯(lián)由消納單位留存;第二聯(lián)由消納單位于每月底交城監(jiān)大隊備案;第三聯(lián)由駕駛員交運輸企業(yè)留存;第四聯(lián)由甲方留存。
    ??2、結算及付款期限:
    ??3、為保障運費正常結算,甲方在本合同簽訂后日內一次性支付給乙方結算保證金(人民幣)元(大寫:元)。甲方將運費支付完畢后日內,乙方將結算保證金退還給甲方。
    ??八、雙方的權利與義務。
    ??1、甲、乙雙方必須共同遵守《城市建筑垃圾管理規(guī)定》、《成都市建筑垃圾處臵管理條例》等相關法規(guī)、規(guī)章。
    ??2、甲方不得使用建筑垃圾運輸企業(yè)之外的運輸企業(yè)。
    ??3、甲方應在施工現(xiàn)場配臵排放管理員,做到建筑垃圾裝載適度,有專人清掃和洗車,保證車輛能夠密閉完好,凈車出場。
    ??4、甲方應保障建筑垃圾運輸過程中的現(xiàn)場治安和秩序正常。不得發(fā)生打架、斗毆等違法違規(guī)事件,保證安全運輸。
    ??5、在施工場內發(fā)生的事故,造成人身傷害及財產(chǎn)損失的,由甲方負責。
    ??6、因甲方原因,被有關管理部門責令停工和被執(zhí)法部門扣車及處罰,由甲方負責協(xié)調處理并承擔相關費用。被扣車輛甲方按每晚(即24小時以內,超過24小時按兩天計算,依此類推)給乙方車主補償誤工損失費,即:立方/車元/天、立方/車元/天,停車、拖車費等支出按實由甲方支付。
    ??7、乙方不得使用不符合規(guī)定運輸車輛及駕駛員。
    ??8、乙方必須按照本協(xié)議約定及建筑垃圾管理部門規(guī)定的運輸時間、線路將建筑垃圾運至消納場地,并保證參運車輛車況良好,密閉裝臵完好。
    ??9、乙方應在工地現(xiàn)場派駐管理人員負責對參運車輛的管理,配合市區(qū)建筑垃圾管理部門和執(zhí)法部門以及甲方施工現(xiàn)場管理人員的工作,共同研究解決建筑垃圾運輸施工中的問題,確保正常施工運輸。
    ??10、因乙方原因,如車輛無證參運、車輛破損造成的沿途撒漏污染道路、私自不按指定路線、消納場點運輸建筑垃圾或車輛資質不合格等被市區(qū)建筑垃圾管理部門停工和被執(zhí)法部門扣車處罰,由乙方負責處理,其損失由乙方承擔。
    ??11、乙方參運人員應遵守交通法規(guī)及交通規(guī)則,發(fā)生交通事故由乙方自行處理。
    ??12、因工地特殊原因(如稀泥、塌方、管涌、城市中心繁華地帶等)造成乙方運輸成本增加,甲方應根據(jù)實際情況和乙方重新協(xié)商運價。
    ??九、違約責任。
    ??1、如果甲方不能按本合同約定如數(shù)足額按時支付建筑垃圾運費而造成運力流失,乙方不承擔違約責任。
    ??2、乙方應保證足夠的運輸車輛馱運,但因甲方原因造成車輛損壞(如工地陷車等)而造成的運力下降,乙方不負責任。
    ??3、因甲方原因造成的工程停工小時以上,由甲方負責補償每臺參運車輛停工損失費,即:立方/車元/天、立方/車元/天(其中在允許正常運輸時間內,停工小時以上按天計算)。
    ??4、因無法避免、不可預見的因素而造成停工,其誤天損失雙方均不承擔違約責任。
    ??十、爭議處理。
    ??履行本協(xié)議所產(chǎn)生的爭議,雙方友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第種方式處理:
    ??1、提交仲裁委員會仲裁;。
    ??2、提交人民法院處理。
    ??十一、其他約定。
    ??1、未盡事宜,雙方另行商定,可簽訂本合同的補充條款。
    ??2、本合同自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。
    ??附件二:雙方派駐現(xiàn)場管理人員名單;。
    ??甲方單位:(蓋章)乙方單位(蓋章)。
    ??甲方法定代表人或負責人(蓋章或簽名)乙方法定代表人或負責人(蓋章或簽名)。
    ??日期:日期:
    個人承攬合同個人承攬合同篇六
    傳真:________。
    電話:________。
    乙方:________空調工程有限公司。
    傳真:________。
    電話:________。
    聯(lián)絡人:________。
    部門:________。
    聯(lián)絡人:________。
    部門:________。
    根據(jù)《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它國家法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承攬甲方工程等事宜,同意簽訂本合同并愿忠實履行如后條款:
    第一條:工程名稱:________(下稱“本工程”或“工程”)。
    第二條:工程地點:
    第三條:工程范圍:________(詳如本合同圖說附件一)。
    第四條:工程期限:本工程的開工日期為年月日(下稱“開工日”),并自開工日起計6、0個日歷天內完成并通過甲方驗收。
    第五條:工程總價:人民幣。
    第六條:付款辦法。
    1、乙方銀行賬戶:________。
    戶名:________。
    銀行名稱:________。
    賬號:________。
    2、本合同總貨款按下列約定支付:
    簽訂合同,甲方應付乙方總工程款的30%,即人民幣;
    熱回器及水泵到工地,甲方應付乙方總工程款的40%,即人民幣;
    工程全部完工在驗收之前,甲方應付乙方總工程款的15%,即人民幣。
    工程全部完工并經(jīng)甲方驗收合格,同時乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后,甲方應支付乙方工程總價之12%,即人民幣。
    3、保修金條款。
    本工程不需要繳納保修金。
    乙方同意工程總價之3%作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務時,乙方可向甲方申請無息領回。
    本工程按國家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應在工程的合理使用年限內履行保修義務的,乙方在未繳納保修金或領回全部保修金后仍需履行保修義務,承擔相應法律責任。
    4、經(jīng)乙方申請,甲方應當于收到申請3日內核對本工程進度款,七日內核對保修金,并于核對完畢后20日內撥付到乙方銀行賬戶,逾期仍未付款,由此影響之工期予以順延。
    5、乙方請領各項工程款應付全額合法發(fā)票,并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師(下稱“監(jiān)理工程師”)會簽證明。
    第七條:工程價款。
    1、本合同第五條工程總價包括但不限于本工程所需的所有材料、設備成本、機具、運費、各種應付稅款、搬運費、工資、安裝費、一般支出費、利潤、保險費、管理費、保修費、工程查驗費,以及就本工程所做的試驗所需各項費用及其它履行本合同有關的各項成本與費用,甲方應按照有關規(guī)定向政府繳納的一切相關費用除外。
    2、乙方確認并同意本合同工程總價系屬確定價格,乙方不得因工程所需的材料、供應品及設備價格的漲跌,或因與本合同施工有關的工資率及其它成本費用的增加為理由而要求調整,且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調整工程價款或請求額外補償。
    第八條:圖說附件。
    1、本合同附件、議價紀錄表、圖樣、估價單、施工說明書、工程項目書、工程進度表和乙方的執(zhí)行計劃,暨甲方提供的各項工程圖說及規(guī)格(下統(tǒng)稱“圖說附件”),經(jīng)甲方認可者均為本合同的內容,對雙方具有法律上約束力。
    2、乙方已詳細審閱、了解本合同及其圖說附件,并經(jīng)檢視工程地點,已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質等,并已研判可能影響本工程的各項情況后,乙方同意依照本合同的規(guī)定,按甲方核準的圖說附件,提送執(zhí)行計劃,包括工程質量管理計劃和品質保證計劃等,并提供各項工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應品與設備,以完成本工程并提供其它各項服務。
    3、如遇圖說附件均未載明,而按相關政策、同行業(yè)技術標準及國家強制性規(guī)定為應做的工作的,乙方應按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工,不得借故推諉或要求加價。
    4、乙方應依本合同暨有關法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程,并負責取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
    5、圖說附件和執(zhí)行計劃的提供日期:甲方將于合同訂立時或約定日期,交付其圖說附件予乙方。乙方應于合同訂立日后三日內交付本工程執(zhí)行計劃予甲方。
    6、圖說附件的保密要求:甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密,乙方應維持其秘密性,并采取保密措施,而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
    7、第1款所述的所有相關數(shù)據(jù),乙方應妥善保存,工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要,乙方均應隨時提供。
    本條中關于圖書附件的約定要注意:
    2、甲方提供的圖書附件(尤其是標注工程范圍的圖紙)應為甲方簽章的原件(必須有甲方簽章并注明附件一字樣,請注意1中“經(jīng)甲方認可者均為本合同內容”),該原件應在簽約同時作為合同附件由我方收管。)。
    第九條:工程及材料監(jiān)理。
    1、乙方依本合同執(zhí)行的一切工程,應隨時與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調,并接受其指導監(jiān)督與管理,同時應避免本合同與乙方其它進行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進度有關的事宜,包括圖書附件、規(guī)格及相關文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
    2、履行本合同之一切工程材料,應經(jīng)甲方檢查合格后方準使用,如甲方認為不合格,乙方應在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認可之檢驗機構或實體檢驗,如檢驗結果為不合格,乙方應立刻調換,因此而發(fā)生之搬運、損耗及其它一切費用均由乙方負擔。如材料品質或等級不甚明了時,悉依甲方解釋為準。
    3、甲方可指定監(jiān)理工程師負責監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下,甲方得隨時對本工程作業(yè)進度及質量進行檢查。
    4、乙方與甲方間的一切函件的正本應送交甲方,副本抄送監(jiān)理工程師。
    第十條:工程變更。
    1、本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內,但為工程技術或施工慣例所不可或缺者,乙方均應照做,此并非工程變更,乙方絕對不得要求變更本合同工程總價。
    2、甲方認為工程有變更的必要時,一經(jīng)通知乙方,乙方應即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者,其變更工程之價款的計算,仍以原定單價為準;但如系新增項目,則由雙方協(xié)議新單價。倘因甲方變更計劃,乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計劃所及的合格材料時,由甲方核定驗收后,參照本合同所定單價或比照合同簽定時市場料價計算之。
    3、乙方于工程開始執(zhí)行后,應定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,方可變更。
    第十一條:履行進度。
    1、乙方應于第四條開工日前,以大圖樣與樣品提交甲方核定。
    2、乙方應在第四條開工日前三日內,提交甲方核定與本工程各項工作與目標有關的詳細工程進度時間表,顯示每一細部工程項目的預計開工日與竣工期,乙方應按工程進度履約,定期由甲方驗收,且應按照本合同第四條規(guī)定的工程期限,完成符合圖說附件所述的每項工作以及全部工程。
    3、乙方應于每周的次日送交甲方一份工作周報表,包括本工程各分項工作的最新進度時間表,敘明每項工作的現(xiàn)狀、完工率、預計完工日期,以及如有遲延者,其遲延原因與乙方趕工計劃。
    4、凡因天候或其它因素致無法如期施工,乙方應無條件以夜工或其它方式趕工彌補,在任何情況下不得延長或逾期,且甲方得視需要,隨時通知乙方增加工作人數(shù)及設備趕工,乙方不得拒絕。
    (此條約定過于苛刻,如確實因氣候、停水停電,甲方或第三方原因等非我方原因導致的工期延誤,我方應有權要求工期順延,如系甲方原因造成的延誤,我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權利。再者,因甲方原因造成的延誤,其提出以夜工或其它方式趕工時,應考慮勞動法對于加工工資方面的約定。建議與對方就此條提出協(xié)商,盡量減輕我方責任和成本)。
    第十二條:施工管理。
    1、乙方應于工程地點明顯位置,日間設置具有警示作用的裝置,夜間設置照明裝置,或加防護設施;對于工地附近人畜及公私財產(chǎn)的安全均應預為防范,工程進行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財產(chǎn)者,統(tǒng)歸乙方負責賠償。
    2、乙方應派富有工程經(jīng)驗的監(jiān)工人員常駐于工地,依照工程施工進度時間表,切實執(zhí)行并遵照甲方的指示照圖施工;甲方或監(jiān)理工程師認為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時,得要求乙方更換之,乙方應立即撤換,并不得借故向甲方要求賠償。
    3、乙方所雇的工人必需具有工作技能,倘不善工作、不聽指揮或不守秩序,經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后,乙方應于二十四小時之內,予以撤換,且不得再用,并不得以撤換工人為理由,向甲方要求賠償。
    4、乙方負責所有工人的管理、安全、勞動保護、保險及給養(yǎng),如有違規(guī)行為或侵害他人權益者,概由乙方負責;如工人遇有意外或傷亡情事,也由乙方自行料理,與甲方無涉。
    5、本工程使用的材料及機具設備,甲方得于進場時檢查之,且經(jīng)認可的一切在場機具設備和新舊材料,未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點。
    6、本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師,查有與圖說附件不符之處,或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者,乙方應立即拆除,并依照規(guī)定圖說附件及材料,重予施工至符合規(guī)定為止。所有時間及金錢之損失概歸乙方負擔。
    7、凡與本合同工程有關的其它工程及臨時設施,經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時,乙方與該承包商,有互相協(xié)調合作的義務;如因工作不能協(xié)調,而致發(fā)生錯誤、延期、或意外等事情,其一切損失乙方愿接受甲方裁決,并負責賠償。
    8、本工程在未經(jīng)甲方驗收并交付甲方接管前,所有已做工程以及存在于工地的機具、材料,概由乙方負責保管與防護。凡一切非人力所能預防,或意外損壞,皆由乙方完全負責。
    (乙方依照本合同約定向甲方提出驗收申請的,甲方應在7、日內作出回應并安排驗收,超過15日甲方未作出回應或安排驗收的,視為工程驗收合格,已完工工程同時視為已移交甲方接管,乙方不再承擔保管及防護責任)。
    9、乙方或其人員因施工之過失,造成第三者及甲方或其人員身體或財產(chǎn)上的損害,應負損害賠償責任。
    10、乙方應遵守甲方制定的相關管理規(guī)則之規(guī)定。
    11、乙方應保證其施工人員應遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定,甲方可要求乙方撤換該人員。
    12、乙方保證施工隊使用的區(qū)域,應維持環(huán)境清潔,并負保安責任。
    13、乙方各項施工應符合本合同約定,如有未約定者,則應依照國家有關規(guī)定施工,如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者,則照地方規(guī)定施工。
    14、如涉及隱蔽工程,乙方應及時通知甲方驗收,甲方未于法規(guī)規(guī)定時間內驗收者,甲方有權要求乙方打開隱蔽工程驗收,如工程有任何不符合甲方規(guī)定者,打開隱蔽工程及驗收費用由乙方承擔;如無問題由甲方承擔。如乙方未通知甲方驗收,自行隱蔽工程者,甲方得隨時要求乙方打開隱蔽工程驗收,由此產(chǎn)生一切費用,含打開隱蔽工程、驗收費用等,由乙方承擔。甲方驗收合格后,乙方方可繼續(xù)進行其余工程的施工。
    15、乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部,包括已進場的或使用中的材料、設備主張任何抵押權、質權及留置權。
    16、乙方應遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,因乙方責任造成的罰款由乙方自行負擔。
    第十三條:工程驗收。
    工程全部完工,乙方應將所有設備,一律遷移工地外,并清掃工地始得申請甲方驗收。工程驗收時,如甲方認為有開挖或拆除一部分工作,以作檢驗者,乙方不得推諉,并負責修復,涉及之費用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應保證工程完工質量符合施工圖說附件、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量標準及其與工程質量相關的文件標準。如工程或工作須經(jīng)政府有關部門檢驗的,應當由政府有關部門檢驗合格。工程驗收時如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關部門檢驗合格者,乙方應在甲方指定期限內無償完成修理或者返工、改建(“修理或者返工、改建”本條“整改”),該工程經(jīng)過整改后,造成逾期交付的,乙方承擔違約責任,除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外,并賠償甲方所遭受的損失。對該工程的無償整改,乙方如有任何遲延,甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔,乙方不得有異議,乙方除承擔該其它施工方整改工程費用外,承擔違約責任,并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費用和違約金及賠償甲方的損失,甲方可在乙方未領工程款內扣除,乙方不得有異議,如有不足,乙方仍應負責清償。
    第十四條:品質條款。
    11、乙方應當保證有承包本工程之資質,并取得所有相關許可證照。
    12、乙方必須實施工程品質管理制度,符合國家工程品質管理標準及各地區(qū)相關部門相應的建筑施工標準等有關法律、法規(guī)和其它專業(yè)的質量檢驗評定標準。
    13、乙方應設專門負責的工程品質管理組織,其負責人須具有品質工程師訓練合格及相關權利范圍。
    14、乙方于每一細部工程完成后應由其品質管理組織自主檢查后,方得根據(jù)工程進度表及圖說附件等相關數(shù)據(jù),提請甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者,甲方有權要求乙方在限期內無償修理或者返工、改建,如在限期內未完成,甲方有權根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
    15、乙方應保證工程品質符合健康、安全、可靠度等標準。
    16、乙方應每年辦理一次全面性稽查,負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生自然損壞,乙方自費予以修復。
    第十五條:違約罰款。
    乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的,每逾期一日應按照工程總價仟分之壹計算,給付甲方違約金,此項違約金,甲方得在乙方未領工程款內扣除,如有不足,乙方仍應負責清償。
    (2、如因甲方原因造成窩工、停工、待工的,甲方應按每日元向乙方計付損失費用;
    (如甲方變更或增加工程范圍、工程量的,甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計價方式外,對于該部分工程款的支付期限也應另行協(xié)商確定,甲方如延遲支付的,按照上述第1條向乙方承擔違約責任。)。
    第十六條:保修期限。
    甲方有權要求乙方另行簽訂保修協(xié)議,乙方應按照保修協(xié)議提供保修服務。如未另行簽訂保修協(xié)議,本工程的保修期限自甲方正式驗收合格之日起為期貳年,另關于電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程的保修期為貳年,供熱與供冷系統(tǒng),為貳個采暖期、供冷期,工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時,乙方應于甲方通知期限內按照圖說附件,負責無償修復,如有遲延,依第十五條的規(guī)定給付違約金,并賠償甲方因此所造成的損失。
    第十七條:工程保險。
    乙方應依法為其從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險,并自付保險費,并于本合同簽訂之日起七日內交付該保險的保險單復印件予甲方存查。另關于本工程的保險約定如下:
    本工程未約定保險條款。
    本工程由甲方向國內保險公司辦理工程一切險及第三人意外責任險。出險時,乙方需保護現(xiàn)場、拍照留存、及時通知甲方;并應協(xié)助甲方申請保險、查勘取證、提供相關證明和單證,全力配合甲方處理理賠事宜。
    第十八條:稅捐條款。
    因本合同所發(fā)生的稅款,由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負擔。
    第十九條:解約條款。
    1乙方有下列情事之一者,甲方得解除或終止本合同的一部分或全部:
    1、乙方有破產(chǎn)之虞、進行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
    2、乙方有轉移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
    3、違反本合同任何條款規(guī)定,經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
    4、工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
    5、乙方違反其它任何條款或圖說附件說明,甲方認為其不能履約者。
    2、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,乙方應立即停工,負責遣散工人,清理現(xiàn)場,并于甲方通知后,五日內撤離工地。且任憑甲方以任何方式,將全部或劃出一部分工程,改交他人承攬或施工,對此乙方不得異議,且應積極配合甲方辦理工程報建等相關項目的變更登記手續(xù)。
    3、如本合同經(jīng)甲方解除或終止時,甲方因此所受一切損失,乙方應在甲方指定期限內負責賠償。
    (如因甲方延遲支付任何應支付款項超過日的,乙方有權解除或終止本合同的一部分或全部,乙方并可以撤回已運至工地之材料和設備及人員,由此造成本工程的一切損失,由甲方負責,乙方因此所受一切損失,甲方應負責賠償)。
    第二十條:不得轉讓條款。
    1、乙方在本工程正式完成交接予甲方前,無論已完或未完工程,或已運入工地的工程材料均不得轉賣、轉讓或貸與第三者,或以供抵押及其它擔保,但經(jīng)甲方書面同意者,不在此限。
    2、乙方對本合同、本工程及由本合同所生的權利,除經(jīng)甲方事前書面同意,并有下列情形之一者外,不得將本合同及本工程的全部或一部分轉讓予第三者:
    3、由甲方指定之一部份專門工作,或必須持有某種機具使能完成施工的工程。
    4、一部份專門工程轉包后顯然對工程有利者。
    第二十一條:合同期限。
    本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責任止。在本合同期限內所生的權益,于合同屆滿日或解除或終止后,仍為有效。
    第二十二條:管轄條款。
    甲乙雙方同意由本合同所生的爭議,應協(xié)商解決,如協(xié)商不成,以甲方營業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
    (如甲方營業(yè)所在地不在本地的,此條款不能接受)。
    第二十三條:通知條款。
    1、雙方通知可以電話、電報、傳真、電子郵件、edi、信差、掛號或快遞等形式進行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達人。
    2、接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認的地址為準。以郵寄方式通知的,自通知交郵第三日即視為已送達并發(fā)生送達之效力。
    3、本合同壹式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
    第二十四條:附則。
    投標文件或圖說附件若與本合同有抵觸時,以本合同為準。
    立合同人:________。
    有權簽字人:________。
    ________年________月________日。
    乙方:________。
    有權簽字人:________。
    ________年________月________日。
    個人承攬合同個人承攬合同篇七
    承攬合同(半成品)
    合同編號:________
    定作方:_________(甲方)
    承攬方:________
    (乙方)
    簽訂日期:____年__月__日
    簽訂地點:__________
    經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
    加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交(提)定作物
    名稱或項目或完成工作日期
    單價金額
    合計金額(人民幣:)佰拾萬仟佰拾元角分
    2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
    (1)甲方向乙方提供部分:
    品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額
    質量要求:
    檢驗及提供方法:_________
    價款處理方法:__________
    (2)乙方提供部分:
    品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定
    3.加工方法及質量、技術標準和負責期限:___________
    4.包裝要求及費用負擔:_____________
    5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
    6.驗收標準、方法和期限:________
    7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
    8.結算方式和期限:___________
    9.違約責任:____________
    10.其他:_____________
    未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
    定作方承攬方
    單位名稱(蓋章)(蓋章)
    法定代表人
    簽約代表
    地址
    電話
    電掛
    開戶銀行及帳號
    保證單位
    (蓋章)(蓋章)
    個人承攬合同個人承攬合同篇八
    簽訂地點:__________。
    簽訂時間:_____年_____月_____日。
    一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注。
    項目名稱任務量(工時)酬金完成期限備注工資________/小時。
    合計人民幣金額(大寫)。
    (注:空格如不夠用,可以另接。)。
    二、項目的內容及質量技術要求。
    _________________________________。
    三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
    _________________________________。
    四、驗收標準、方法和期限。
    _________________________________。
    五、結算方式及期限。
    _________________________________。
    六、違約責任。
    _________________________________。
    七、解決合同糾紛的方式。
    _________________________________。
    八、雙方協(xié)商的其它條款。
    _________________________________。
    單位名稱(章):________單位名稱(章):_______。
    單位地址:________??????單位地址:________。
    法定代表人:________????法定代表人:________。
    委托代理人:________????委托代理人:________。
    電話:______________???電話:________。
    開戶銀行:________??????開戶銀行:________。
    日期:________年________月________日
    鑒(公)證意見:____________。
    鑒(公)證機關(章):____________。
    監(jiān)制部門:____________。
    印制單位:____________。
    個人承攬合同個人承攬合同篇九
    依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    第一條廣告播出要求。
    第二條廣告費及支付方法。
    2.1廣告費。
    2.2支付方法及時間:
    2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權拒付廣告費。
    第三條違約責任。
    3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
    3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
    3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
    第四條糾紛解決方式。
    發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
    1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁;。
    2.向____________________地人民法院起訴。
    第六條附則。
    6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
    委托方。
    單位名稱(蓋章)。
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    開戶銀行:
    帳戶:承攬方。
    單位名稱(蓋章)。
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    廣告業(yè)務員證號:
    開戶銀行:
    帳戶:
    個人承攬合同個人承攬合同篇十
    郵編:————郵編:————。
    電話:————電話:————。
    法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
    開戶行:————開戶行:————。
    賬戶:————賬戶————。
    甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
    定作物品名或項目規(guī)格。
    型號————計量————。
    單位數(shù)量————價款————或酬金————交貨數(shù)量————及交貨期限————。
    單價總金額————。
    合計————。
    郵編:————郵編:————。
    電話:————電話:————。
    法定代表人(委托代理人)————:法定代表人(委托代理人):————。
    開戶行:————開戶行:————。
    賬戶:————賬戶————。
    ———年————月———日。
    個人承攬合同個人承攬合同篇十一
    第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
    計量單位。
    數(shù)量或工作量。
    報酬。
    單價。
    總價。
    第二條技術標準、質量要求:_____________________。
    第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
    第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。
    第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________。
    第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
    第十二條結算方式及期限:_________________。
    第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
    第十四條本合同解除的條件:
    (一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
    第十五條定作人違約責任:_______________________。
    第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
    (一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向_____________________人民法院起訴。
    第十七條其他約定事項:___________________。
    定作人。
    定作人(章):住所:
    營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
    法定代表人:委托代理人:
    電話:傳真:
    開戶銀行:賬號:
    稅號:郵政編碼:
    承攬人。
    承攬人(章):住所:
    營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
    法定代表人:委托代理人:
    電話:傳真:
    開戶銀行:賬號:
    稅號:郵政編碼:
    個人承攬合同個人承攬合同篇十二
    甲方:委托方代表:
    乙方:承攬方代表:
    根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權利、義務已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
    乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗、工作資質的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經(jīng)濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務,全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果,即按時制作完成,且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求,乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。
    二、合同期限。
    本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
    3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務,具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時,甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
    3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修,相關費用另外商定。
    3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時保質等事由,甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應及時無條件返工,直至制作合格完畢。
    3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
    3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結算,結算憑證以雙方確認的相關單據(jù)為準。在結算之后,甲方應在規(guī)定時間里,清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支,再由雙方按實際情況而定。
    4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務,如有逾期或質量不合格,則無權領取制作承攬業(yè)務費,并應賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟損失。
    4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質完成,則甲方有權要求乙方重作返工。
    4.3在合同期限內,雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應賠償對方由此造成一切損失。
    4.4在合同期限內,由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權提前解除本合同。
    4.5在合同期限內,如乙方提前解除本合同,應提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
    五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
    六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
    甲方:乙方:
    代表:代表:
    個人承攬合同個人承攬合同篇十三
    甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于x人民法院處理,案號為號?,F(xiàn)甲乙雙方經(jīng)過友好磋商,協(xié)議如下:
    一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結號案件糾紛。
    三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
    本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
    個人承攬合同個人承攬合同篇十四
    發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)。
    承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號。
    乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試,為了明確雙方權利義務,經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:一、工作內容:
    1、空調、熱水器等設備安裝;
    2、避雷接地;
    3、五金配件安裝于配合調試;
    二、安裝人工費及結算:
    安裝人工單價為:空調:元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
    結算方式為月結。
    三、質量要求。
    1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調試,做到保質保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
    2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
    四、其它要求。
    1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
    2、甲方為乙方購買意外傷害險;
    3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
    4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
    5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
    甲方:___________________。
    乙方:___________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    簽約時間:20xx年xx月xx。