合同是一種書(shū)面文件，用于明確雙方關(guān)于某項(xiàng)交易或協(xié)議的權(quán)利和義務(wù)。在寫(xiě)合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)注重用語(yǔ)的準(zhǔn)確性和簡(jiǎn)潔性，避免使用歧義和模糊的措辭。商務(wù)合同是重要的商業(yè)文件，下面是一些常見(jiàn)的合同格式和內(nèi)容要點(diǎn)。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇一
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：____區(qū)____街____單元____室。
二、形式結(jié)構(gòu)：____室____廳____廚____衛(wèi)。
三、工程項(xiàng)目：
1、房間地面鋪設(shè)________瓷磚，打地角線，要求平整；一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整；陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)________瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)________元人民幣。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：________________。
聯(lián)系電話：________________。
乙方：________________。
聯(lián)系電話：________________。
____年____月____日。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇二
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
2.居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)，總計(jì)施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5.工程開(kāi)工日期__________年_______月_______日
6.工程竣工日期__________年_______月_______日
工程總天數(shù)：________天。
工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）___________________元，詳見(jiàn)本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元；2、人工費(fèi)__________元；
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元；4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元；
5、搬卸費(fèi)__________元；6、管理費(fèi)__________元；
7、其他費(fèi)用（注明內(nèi)容）______________元。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的______%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費(fèi)的______%；當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半（__________年______月______日），甲方即第二次付施工工費(fèi)的______%。剩余______%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。（注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi)）。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的______%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件（復(fù)印件）交給乙方。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的______%作為誤工費(fèi)支付給乙方____________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的`原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在______天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇三
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：____區(qū)____街____單元____室。
二、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi)。
三、工程項(xiàng)目：
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_________元人民幣。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：____________乙方：____________。
簽字(蓋章)：____________簽字(蓋章)：____________。
聯(lián)系電話：____________聯(lián)系電話：____________。
____年____月____日___年____月____日。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇四
被告：_________________。
法定代表人：________________。
訴訟請(qǐng)求：
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
20__年12月8日，被告將甌海*廠房防腐工程發(fā)包給原告，并與原告簽訂了《*廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為1350㎡，總工程價(jià)約為100000元，按實(shí)際施工面積結(jié)算工程款。在原告施工過(guò)程中，被告又增加了*廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對(duì)如何支付工程款作了約定：
1、合同簽訂后，被告向原告支付總款30%作為合同定金;。
2、工程全部完成，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，核對(duì)施工數(shù)量，被告向原告付清工程款65%，余下5%質(zhì)量保證金，待保修期滿一年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為壹年，保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。合同簽訂后，被告支付了5萬(wàn)元的定金。20__年2月21日，被告驗(yàn)收了該工程，并對(duì)原告實(shí)際施工面積和工程總價(jià)款都予以了簽字確認(rèn)。原告實(shí)際施工防腐面積為3237.7㎡，工程總價(jià)款為256409元。時(shí)至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催討該款項(xiàng)，但被告均以各種理由推脫，至今未付。
綜上所述，被告的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為此，為使原告的合法權(quán)益得到保護(hù)，根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)之有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)依法予以判決。
此致
_________________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇五
發(fā)包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）與承包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）為維護(hù)雙方的權(quán)益，根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條施工地點(diǎn)位于_________，（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”）。該房屋竣工驗(yàn)收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第三條該房屋屬_________結(jié)構(gòu)，房型為_(kāi)________房_________廳_________廚_________衛(wèi)，建筑總面積為_(kāi)________平方米；施工的是其中的_________房_________廳_________廚_________衛(wèi)，施工面積為_(kāi)________平方米。
第四條施工內(nèi)容和做法說(shuō)明如下（不夠可附頁(yè)）：
第五條施工使用的材料由甲方提供，設(shè)備由乙方提供。
第六條該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)________元。
第七條甲方變更施工內(nèi)容的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。總價(jià)款經(jīng)甲乙方書(shū)面確認(rèn)后生效。
第八條甲方提供的材料，應(yīng)當(dāng)按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方提供的材料不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)在驗(yàn)收后以書(shū)面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)乙方驗(yàn)收后發(fā)生損壞的，乙方應(yīng)當(dāng)賠償。
第九條工程款按以下方式支付：
（二）竣工驗(yàn)收后三日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款45％的工程款。
（三）竣工驗(yàn)收合格一年后，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款5％的工程款。
第十條因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第十一條雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)。
第十二條竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的5％的保修基金?？⒐を?yàn)收合格后一年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第十三條本工程于_________年_________月_________日開(kāi)工，_________年_________月_________日竣工，工期為_(kāi)________天。工期中施工時(shí)間內(nèi)，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。每日乙方須向甲方支付本合同金額1%的違約金。
第十四條甲方提供的材料，均應(yīng)用于本工程；未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的，乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價(jià)款或材料被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第十五條乙方應(yīng)當(dāng)自行施工，未經(jīng)甲方同意，不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。乙方如雇傭工人，工人工資及在施工期間受傷和患病均與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自行協(xié)調(diào)解決。
第十六條工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、db31／t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，以及國(guó)家和本市建筑行政主管部門(mén)制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的`約定。如在施工期間或工程完畢后一年（隱蔽工程為兩年）內(nèi)，因乙方施工質(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)向甲方支付本合同金額的20%的違約金，如造成甲方損失，還應(yīng)賠償損失。
第十七條本合同一式兩份，雙方各持一份。于簽字之日起生效。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇六
委托方(甲方)：承接方(乙方)：
甲乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方李福祥。為保證工程順利進(jìn)行，根。
據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
1.工程地址：。
2.居室規(guī)格：房型，總計(jì)施工面積。
3.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件《施工預(yù)算單》和施工圖紙。
4.委托方式：。
5.開(kāi)工日期：，竣工日期，工程總天數(shù)：天。
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))，詳見(jiàn)本合同附件(二)《施工預(yù)算單》。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付工程總款的，當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半()，
甲方即第二次付工程總款的，待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算，剩余一年后結(jié)清。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)
款時(shí)，不得交付使用。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
1.甲方責(zé)任。
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
2.乙方責(zé)任。
1)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的。
管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：乙方：
簽字：委托代理人簽字：
簽約日期：簽約日期：
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
房屋裝修合同起訴書(shū)篇七
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項(xiàng)目：________________________＿＿_(dá)_________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1.工程地址：_______________________________________________。
2.施工內(nèi)容：_______________________________________________。
3.委托方式：______________________________________________。
4.工程開(kāi)工日期：______年_____月_____日
5.工程竣工日期：______年_____月_____日
工程總天數(shù)：________天。
第二條：工程價(jià)款。
工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）__________＿＿＿＿＿＿_(dá)____元。
第三條：保修期。
保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為_(kāi)_個(gè)月。
第四條：違約責(zé)任。
1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5％作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2.在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書(shū)面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門(mén)服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額5％支付違約金。
第五條：爭(zhēng)議解決。
1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向睢縣人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效。
1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：（簽章）。
乙方：（簽章）。
_______年____月____日。
另附裝修房屋工、料價(jià)格表和自購(gòu)室內(nèi)家具等價(jià)格表。
裝修費(fèi)。
1、墻地磚：客廳、廚房、衛(wèi)生間：21000元（大自然牌）。
2、大理石：門(mén)檻、飄窗、衛(wèi)生間臺(tái)盆金線米黃、中國(guó)黑等：5550元。
3、地板：房間、起居室：x元。
4、坐便器：x元（箭牌）。
5、龍頭：淋浴房、臺(tái)盆、水漕、洗衣機(jī)：x元。
6、拖把頭(2個(gè))及落水：x元（克萊頓）。
7、地漏、銅角閥：x元。
8、板材、線條：x元。
9、吊頂材料：x元。
10、門(mén)類(lèi)：房門(mén)、移門(mén)：x元。
11、家具五金：合頁(yè)、吊輪、吊軌、門(mén)吸等x元。
12、油漆涂料、輔料等：立邦、鴿牌x元。
13、能率熱水器x元。
14、開(kāi)心脫排+煤氣灶x元。
15、奧普浴霸(2個(gè))x元。
16、水管，尊雅ppr熱熔管x元。
17、熊貓電線x元。
18、象牌水泥x元。
19、其他輔料：黃沙、釘子、膠水、麻花鉆等x元；水暖五金等x元；電工輔料x(chóng)元。
20、人工費(fèi)x元。
21、設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)、稅金等：x元(左右)。
以上全包裝修費(fèi)用合計(jì)：x元(左右)。
自購(gòu)部分(估價(jià))。
1、整體櫥柜：(吉林森工露水河板、純亞克力臺(tái)面)x元。
2、全套柏木家具：x元。
3、開(kāi)關(guān)插座，朗能或西蒙50個(gè)x元。
4、防盜門(mén)，步陽(yáng)防盜門(mén)x元。
5、天普太陽(yáng)能熱水器tp1800/20—24x元。
6、封陽(yáng)臺(tái)(2個(gè))、半封露臺(tái)x元。
7、雨逢蒙元。
8、臺(tái)盆、臺(tái)盆柜、龍頭等x元。
9、主臥衣柜、床、床頭柜x元。
10、沙發(fā)x元。
11、燈具x元。
12、窗簾x元。
13、液晶電視4臺(tái)x元。
合計(jì)：x元(左右)裝修及自購(gòu)總計(jì)費(fèi)用x（x）元整。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇八
甲方（委托人）：
乙方（承包人）：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修，為保證工程順利進(jìn)行，簽定以下合同雙方共同遵守。
1、工程地址：xxx宿舍三單元101室。
2、居室規(guī)格：三室兩廳。
3、主要裝修范圍為室內(nèi)所有工程，包括地磚、墻磚、衛(wèi)生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質(zhì)地板、電視背景、刮瓷、門(mén)套、防盜窗、窗套、床、衛(wèi)浴、推拉門(mén)、櫥房餐柜。
4、委托方式：以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限：2個(gè)月，開(kāi)工日期為20xx年4月8日，竣工日期為20xx年6月8日。
1、工程使用材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量經(jīng)雙方認(rèn)定。
2、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
1、開(kāi)工前幾天，應(yīng)為承接人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，把影響施工的物品清理。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負(fù)責(zé)做好保衛(wèi)、消防等項(xiàng)工作。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督。
1、按期保質(zhì)完成工程。
2、竣工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
本合同工程總合計(jì)造價(jià)174880.00元（大寫(xiě)人民幣壹拾柒萬(wàn)肆仟捌佰捌拾元整）。包括材料及工人費(fèi)用，一次性到位。
1、合同生效后，委托人將施工前三日首付給承包人24880.00元（大寫(xiě)人民幣貳萬(wàn)肆仟捌佰捌拾元整），其余150000.00元（大寫(xiě)人民幣壹拾伍萬(wàn)元整）于裝修工程完工，雙方驗(yàn)收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到10月底付清尾款，如違約，將賠付承包商一定的違約金。
2、包修期限為20xx年6月8日至20xx年6月8日止。
附：裝飾工程預(yù)算表。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇九
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
(一)工程地址：xx市xx區(qū)xxx街道xx小區(qū)xx樓xx室。
(二)居室規(guī)格：
三室一廳、雙陽(yáng)臺(tái)、一衛(wèi)生間，建筑面積xx平方米。
(三)施工內(nèi)容：
1、舊防盜籠改造翻新，破損處重新貼瓷磚、粉刷修復(fù);。
2、衛(wèi)生間瓷磚、地磚、水電、衛(wèi)浴設(shè)備拆除重裝、門(mén)窗修復(fù);。
4、房屋整體修復(fù)、刮瓷、刷乳膠漆兩遍，電路排線及插座開(kāi)關(guān)安裝修復(fù);。
5、電路埋線;。
6、門(mén)框粉刷修復(fù);。
7、防盜籠、門(mén)窗等除銹、打磨、刷漆2遍;。
8、裝修垃圾清理干凈，刷漆、刮瓷等施工過(guò)程中產(chǎn)生的污染清洗干凈。
(四)材料要求：
由乙方購(gòu)買(mǎi)所有材料要求質(zhì)量?jī)?yōu)良。例如乳膠漆要立邦、多樂(lè)士環(huán)保凈味漆。
第二條：工程價(jià)款。
(一)施工內(nèi)容第1、2、3項(xiàng)價(jià)款為xxx元。
(二)施工內(nèi)容第4、5、6項(xiàng)價(jià)款為xxx元。
(三)施工內(nèi)容第7項(xiàng)價(jià)款為xxx元。
(四)施工內(nèi)容第8項(xiàng)xxx。
第三條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認(rèn)可;。
2、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);乙方購(gòu)買(mǎi)材料質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。施工質(zhì)量由乙方全部負(fù)責(zé)。
第四條：材料供應(yīng)。
1、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
2、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
衛(wèi)生間、后陽(yáng)臺(tái)完工后甲方先支付工程款xxxx元予乙方，所有工程完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后付清余款。
第六條：施工安全和工程驗(yàn)收。
1、在施工過(guò)程中乙方應(yīng)注意安全，如發(fā)生事故責(zé)任由乙方自負(fù)。
2、工程質(zhì)量驗(yàn)收，待工程全部結(jié)束后，乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
第七條：違約責(zé)任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第八條：爭(zhēng)議解決。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向xxx仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;xxxx人民法院提起訴訟。
第九條：合同的變更和終止。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十條：合同生效。
1、本合同向雙方簽章后生效。
2、本合同共3頁(yè)、一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)(簽章)：乙方(簽章)：
身份證號(hào)碼：xxxx身份證號(hào)碼：
住所地址：xxxxx企業(yè)地址：xx。
電話：xxxxxx電話：xxxxxxx。
簽約地址：xxxxxxxxxxxx。
簽約日期：xxxx年xxxx月xxx日
房屋裝修合同起訴書(shū)篇十
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
xx縣xx小區(qū)g幢401室。
單層式三室兩廳一廚兩衛(wèi)。
開(kāi)工之日算起一個(gè)半月（45天）。
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
1、乙方負(fù)責(zé)5個(gè)房間（三臥室、一客廳、一飯廳）地面鋪設(shè)瓷磚，打地角線，要求平整；一個(gè)廚房，兩個(gè)衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨。瓷磚由甲方提供，其余材料由乙方提供。
2、乙方負(fù)責(zé)電路水路改造：
3、乙方負(fù)責(zé)集成吊頂：廚房，兩個(gè)衛(wèi)生間。
4、包三個(gè)水管。
5、乙方負(fù)責(zé)客廳頂部打石膏條，客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墻面刷雙灰粉上漆，甲方提供漆材料，其余由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方負(fù)責(zé)安裝衛(wèi)生間門(mén)兩扇、燈、潔具，材料由甲方提供。
8、裝修完成后由乙方負(fù)責(zé)清理打掃。
9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案，商量確定。
10。其它未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
1、由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，并事先通知乙方，雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí)，禁止使用；如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。
甲方共支付乙方裝修人工費(fèi)、材料費(fèi)共15600元人民幣。
（三）竣工驗(yàn)收后三日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款40%（6240）的工程款。
（四）竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿，如果裝修出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)該免費(fèi)為甲方排查，否則，退還受損金額！
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇十一
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：________________________________________。
二、形式結(jié)構(gòu)：________________________________________。
三、工程項(xiàng)目：
1、四個(gè)房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設(shè)________瓷磚，打地角線，要求平整；一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整；兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)________瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，______個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)________元人民幣。
八、合同生效：本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇十二
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項(xiàng)目：住房裝修。
甲、乙雙方經(jīng)友裝修合同電子版好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委裝修合同注意事項(xiàng)別忽視托乙裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)方進(jìn)行居室裝修合同書(shū)裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合裝修合同電子版同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：
2、居室規(guī)格：計(jì)_________平方米。
3、施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式：包工包料。
5、工程開(kāi)工日期：
6、工程竣工日期：
工程總天數(shù)：
第二條：工程價(jià)款。
工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）。
第三條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認(rèn)可。裝修合同范本簡(jiǎn)單詳見(jiàn)本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照db31/t3裝修合同怎么寫(xiě)0—199裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)9裝修合同范本簡(jiǎn)單《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
4、凡由甲方自行裝修合同怎么寫(xiě)采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)。
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙裝修合同模板電子版方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有裝修合同模板電子版差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采裝修合同簡(jiǎn)單版購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見(jiàn)本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合裝修合同設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付%工程材料款和施工工費(fèi)的%；當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半，甲方即第二次付施工工費(fèi)的%。剩余%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見(jiàn)本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方裝修合同怎么寫(xiě)在裝修合同范本簡(jiǎn)單應(yīng)付款日裝修合同期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程裝修合同報(bào)價(jià)清單價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或裝修合同報(bào)價(jià)清單需要變動(dòng)，詳見(jiàn)本合同附件裝修合同電子版（五）《裝修合同簡(jiǎn)單版家庭裝裝修合同電子版潢工程工程項(xiàng)目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)額的1%支付給乙方。
第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第八條：本合同自簽訂之日起生裝修合同模板電子版效。
甲方：乙方：
簽約日期：年月日
房屋裝修合同起訴書(shū)篇十三
甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）。
乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）。
依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及有關(guān)改造裝修的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
1、房屋名稱(chēng)：學(xué)校兩棟教學(xué)樓。
2、承包方式：包工包料。
1，改造：門(mén)窗改造，樓梯護(hù)欄；
2，裝修：塑鋼窗安裝；
依甲方的使用要求及條件要求為依據(jù)；
費(fèi)用計(jì)為：15000元。（以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn)）。
按國(guó)家規(guī)定及省、市建委標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，房屋質(zhì)量達(dá)到宜居、安全。房屋改造裝修后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(完工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無(wú)償保修，保修期為一年，終身維修。
1、合同簽定后，甲方即付給乙方總價(jià)的30%。
2、改造完成時(shí)，甲方即付給乙方總價(jià)的30%。
3、裝修驗(yàn)收合格后，甲方即付給乙方總價(jià)的40%。
1、甲方：負(fù)責(zé)提供改造、裝修的使用、設(shè)計(jì)要求；提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置；提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地；對(duì)裝修所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、位置應(yīng)指明。
2、乙方：向甲方提供房屋裝修設(shè)計(jì)圖及報(bào)價(jià)。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。
2、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
3、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方：_______法人代表：_______。
乙方：_______。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇一
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：____區(qū)____街____單元____室。
二、形式結(jié)構(gòu)：____室____廳____廚____衛(wèi)。
三、工程項(xiàng)目：
1、房間地面鋪設(shè)________瓷磚，打地角線，要求平整；一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整；陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)________瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)________元人民幣。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：________________。
聯(lián)系電話：________________。
乙方：________________。
聯(lián)系電話：________________。
____年____月____日。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇二
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
2.居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)，總計(jì)施工面積____________平方米。
3.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
5.工程開(kāi)工日期__________年_______月_______日
6.工程竣工日期__________年_______月_______日
工程總天數(shù)：________天。
工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）___________________元，詳見(jiàn)本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
1、材料款__________元；2、人工費(fèi)__________元；
3、設(shè)計(jì)費(fèi)__________元；4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元；
5、搬卸費(fèi)__________元；6、管理費(fèi)__________元；
7、其他費(fèi)用（注明內(nèi)容）______________元。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的______%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費(fèi)的______%；當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半（__________年______月______日），甲方即第二次付施工工費(fèi)的______%。剩余______%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。（注：施工工費(fèi)包括人工費(fèi)）。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng)，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款額的______%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關(guān)文件（復(fù)印件）交給乙方。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的______%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的______%作為誤工費(fèi)支付給乙方____________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用，如因乙方的`原因造成返工，由乙方承擔(dān)責(zé)任，工期不變。
5.施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期，甲方自負(fù)責(zé)任。
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收，除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后，甲方應(yīng)在______天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格，如有問(wèn)題，甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住，視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收，應(yīng)及時(shí)通知乙方，另定日期。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇三
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：____區(qū)____街____單元____室。
二、形式結(jié)構(gòu)：____層式____室____廳____廚____衛(wèi)。
三、工程項(xiàng)目：
1、四個(gè)房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)80*80瓷磚，打地角線，要求平整;一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面25*40鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪30*30瓷磚，要求平整;兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)30*30瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)_________元人民幣。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
甲方：____________乙方：____________。
簽字(蓋章)：____________簽字(蓋章)：____________。
聯(lián)系電話：____________聯(lián)系電話：____________。
____年____月____日___年____月____日。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇四
被告：_________________。
法定代表人：________________。
訴訟請(qǐng)求：
二、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：
20__年12月8日，被告將甌海*廠房防腐工程發(fā)包給原告，并與原告簽訂了《*廠房防腐施工合同》，合同約定：施工面積約為1350㎡，總工程價(jià)約為100000元，按實(shí)際施工面積結(jié)算工程款。在原告施工過(guò)程中，被告又增加了*廠房三樓、四樓的地坪防腐工程。合同對(duì)如何支付工程款作了約定：
1、合同簽訂后，被告向原告支付總款30%作為合同定金;。
2、工程全部完成，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，核對(duì)施工數(shù)量，被告向原告付清工程款65%，余下5%質(zhì)量保證金，待保修期滿一年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為壹年，保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。合同簽訂后，被告支付了5萬(wàn)元的定金。20__年2月21日，被告驗(yàn)收了該工程，并對(duì)原告實(shí)際施工面積和工程總價(jià)款都予以了簽字確認(rèn)。原告實(shí)際施工防腐面積為3237.7㎡，工程總價(jià)款為256409元。時(shí)至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告分文未付余下工程款206409元。原告曾多次催討該款項(xiàng)，但被告均以各種理由推脫，至今未付。
綜上所述，被告的行為已嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。為此，為使原告的合法權(quán)益得到保護(hù)，根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)之有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)依法予以判決。
此致
_________________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇五
發(fā)包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）與承包方：_________（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）為維護(hù)雙方的權(quán)益，根據(jù)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條施工地點(diǎn)位于_________，（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該房屋”）。該房屋竣工驗(yàn)收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第三條該房屋屬_________結(jié)構(gòu)，房型為_(kāi)________房_________廳_________廚_________衛(wèi)，建筑總面積為_(kāi)________平方米；施工的是其中的_________房_________廳_________廚_________衛(wèi)，施工面積為_(kāi)________平方米。
第四條施工內(nèi)容和做法說(shuō)明如下（不夠可附頁(yè)）：
第五條施工使用的材料由甲方提供，設(shè)備由乙方提供。
第六條該房屋工程總價(jià)款為_(kāi)________元。
第七條甲方變更施工內(nèi)容的，乙方應(yīng)當(dāng)同意。總價(jià)款經(jīng)甲乙方書(shū)面確認(rèn)后生效。
第八條甲方提供的材料，應(yīng)當(dāng)按時(shí)送到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。甲方提供的材料不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，乙方應(yīng)在驗(yàn)收后以書(shū)面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。甲方供應(yīng)的材料運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)乙方驗(yàn)收后發(fā)生損壞的，乙方應(yīng)當(dāng)賠償。
第九條工程款按以下方式支付：
（二）竣工驗(yàn)收后三日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款45％的工程款。
（三）竣工驗(yàn)收合格一年后，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款5％的工程款。
第十條因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價(jià)款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
第十一條雙方款項(xiàng)往來(lái)，均應(yīng)出具收據(jù)。
第十二條竣工驗(yàn)收合格后，甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價(jià)款的5％的保修基金?？⒐を?yàn)收合格后一年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題的，甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第十三條本工程于_________年_________月_________日開(kāi)工，_________年_________月_________日竣工，工期為_(kāi)________天。工期中施工時(shí)間內(nèi)，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。每日乙方須向甲方支付本合同金額1%的違約金。
第十四條甲方提供的材料，均應(yīng)用于本工程；未經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。因乙方原因?qū)е录追教峁┑牟牧虾驮O(shè)備短缺或被更換的，乙方應(yīng)按短缺材料和設(shè)備的價(jià)款或材料被更換前后差價(jià)的10倍賠償甲方。
第十五條乙方應(yīng)當(dāng)自行施工，未經(jīng)甲方同意，不得將本工程轉(zhuǎn)包給任何第三方。乙方如雇傭工人，工人工資及在施工期間受傷和患病均與甲方無(wú)關(guān)，由乙方自行協(xié)調(diào)解決。
第十六條工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術(shù)規(guī)程》、db31／t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，以及國(guó)家和本市建筑行政主管部門(mén)制定的其他標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和雙方的`約定。如在施工期間或工程完畢后一年（隱蔽工程為兩年）內(nèi)，因乙方施工質(zhì)量不符合合同約定，乙方應(yīng)向甲方支付本合同金額的20%的違約金，如造成甲方損失，還應(yīng)賠償損失。
第十七條本合同一式兩份，雙方各持一份。于簽字之日起生效。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇六
委托方(甲方)：承接方(乙方)：
甲乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方李福祥。為保證工程順利進(jìn)行，根。
據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
1.工程地址：。
2.居室規(guī)格：房型，總計(jì)施工面積。
3.施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件《施工預(yù)算單》和施工圖紙。
4.委托方式：。
5.開(kāi)工日期：，竣工日期，工程總天數(shù)：天。
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))，詳見(jiàn)本合同附件(二)《施工預(yù)算單》。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認(rèn)可。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照國(guó)家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加的費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1.合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付工程總款的，當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半()，
甲方即第二次付工程總款的，待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算，剩余一年后結(jié)清。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)
款時(shí)，不得交付使用。
1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不變。
3.在施工中，因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
1.甲方責(zé)任。
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
2)二次裝飾工程，應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等，須采取必要的保護(hù)措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
2.乙方責(zé)任。
1)指派一名工作人員為乙方工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
2)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全，嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的。
管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生，必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)：乙方：
簽字：委托代理人簽字：
簽約日期：簽約日期：
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
房屋裝修合同起訴書(shū)篇七
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項(xiàng)目：________________________＿＿_(dá)_________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1.工程地址：_______________________________________________。
2.施工內(nèi)容：_______________________________________________。
3.委托方式：______________________________________________。
4.工程開(kāi)工日期：______年_____月_____日
5.工程竣工日期：______年_____月_____日
工程總天數(shù)：________天。
第二條：工程價(jià)款。
工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）__________＿＿＿＿＿＿_(dá)____元。
第三條：保修期。
保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起，為_(kāi)_個(gè)月。
第四條：違約責(zé)任。
1.合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5％作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
2.在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書(shū)面通知其維修起24小時(shí)內(nèi)上門(mén)服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額5％支付違約金。
第五條：爭(zhēng)議解決。
1.本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向睢縣人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效。
1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2.本合同甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方：（簽章）。
乙方：（簽章）。
_______年____月____日。
另附裝修房屋工、料價(jià)格表和自購(gòu)室內(nèi)家具等價(jià)格表。
裝修費(fèi)。
1、墻地磚：客廳、廚房、衛(wèi)生間：21000元（大自然牌）。
2、大理石：門(mén)檻、飄窗、衛(wèi)生間臺(tái)盆金線米黃、中國(guó)黑等：5550元。
3、地板：房間、起居室：x元。
4、坐便器：x元（箭牌）。
5、龍頭：淋浴房、臺(tái)盆、水漕、洗衣機(jī)：x元。
6、拖把頭(2個(gè))及落水：x元（克萊頓）。
7、地漏、銅角閥：x元。
8、板材、線條：x元。
9、吊頂材料：x元。
10、門(mén)類(lèi)：房門(mén)、移門(mén)：x元。
11、家具五金：合頁(yè)、吊輪、吊軌、門(mén)吸等x元。
12、油漆涂料、輔料等：立邦、鴿牌x元。
13、能率熱水器x元。
14、開(kāi)心脫排+煤氣灶x元。
15、奧普浴霸(2個(gè))x元。
16、水管，尊雅ppr熱熔管x元。
17、熊貓電線x元。
18、象牌水泥x元。
19、其他輔料：黃沙、釘子、膠水、麻花鉆等x元；水暖五金等x元；電工輔料x(chóng)元。
20、人工費(fèi)x元。
21、設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)、稅金等：x元(左右)。
以上全包裝修費(fèi)用合計(jì)：x元(左右)。
自購(gòu)部分(估價(jià))。
1、整體櫥柜：(吉林森工露水河板、純亞克力臺(tái)面)x元。
2、全套柏木家具：x元。
3、開(kāi)關(guān)插座，朗能或西蒙50個(gè)x元。
4、防盜門(mén)，步陽(yáng)防盜門(mén)x元。
5、天普太陽(yáng)能熱水器tp1800/20—24x元。
6、封陽(yáng)臺(tái)(2個(gè))、半封露臺(tái)x元。
7、雨逢蒙元。
8、臺(tái)盆、臺(tái)盆柜、龍頭等x元。
9、主臥衣柜、床、床頭柜x元。
10、沙發(fā)x元。
11、燈具x元。
12、窗簾x元。
13、液晶電視4臺(tái)x元。
合計(jì)：x元(左右)裝修及自購(gòu)總計(jì)費(fèi)用x（x）元整。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇八
甲方（委托人）：
乙方（承包人）：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝修，為保證工程順利進(jìn)行，簽定以下合同雙方共同遵守。
1、工程地址：xxx宿舍三單元101室。
2、居室規(guī)格：三室兩廳。
3、主要裝修范圍為室內(nèi)所有工程，包括地磚、墻磚、衛(wèi)生間頂、客廳、臥室吊頂、鋁塑板柱、木質(zhì)地板、電視背景、刮瓷、門(mén)套、防盜窗、窗套、床、衛(wèi)浴、推拉門(mén)、櫥房餐柜。
4、委托方式：以承包人包工、包料的方式。
5、工程期限：2個(gè)月，開(kāi)工日期為20xx年4月8日，竣工日期為20xx年6月8日。
1、工程使用材料的品種、規(guī)格、質(zhì)量經(jīng)雙方認(rèn)定。
2、施工中，甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認(rèn)，增加費(fèi)用，應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
1、開(kāi)工前幾天，應(yīng)為承接人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件，把影響施工的物品清理。
2、提供施工期間的水源、電源。
3、負(fù)責(zé)做好保衛(wèi)、消防等項(xiàng)工作。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督。
1、按期保質(zhì)完成工程。
2、竣工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
本合同工程總合計(jì)造價(jià)174880.00元（大寫(xiě)人民幣壹拾柒萬(wàn)肆仟捌佰捌拾元整）。包括材料及工人費(fèi)用，一次性到位。
1、合同生效后，委托人將施工前三日首付給承包人24880.00元（大寫(xiě)人民幣貳萬(wàn)肆仟捌佰捌拾元整），其余150000.00元（大寫(xiě)人民幣壹拾伍萬(wàn)元整）于裝修工程完工，雙方驗(yàn)收合作后一次性付清給乙方。最遲可延遲到10月底付清尾款，如違約，將賠付承包商一定的違約金。
2、包修期限為20xx年6月8日至20xx年6月8日止。
附：裝飾工程預(yù)算表。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇九
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
(一)工程地址：xx市xx區(qū)xxx街道xx小區(qū)xx樓xx室。
(二)居室規(guī)格：
三室一廳、雙陽(yáng)臺(tái)、一衛(wèi)生間，建筑面積xx平方米。
(三)施工內(nèi)容：
1、舊防盜籠改造翻新，破損處重新貼瓷磚、粉刷修復(fù);。
2、衛(wèi)生間瓷磚、地磚、水電、衛(wèi)浴設(shè)備拆除重裝、門(mén)窗修復(fù);。
4、房屋整體修復(fù)、刮瓷、刷乳膠漆兩遍，電路排線及插座開(kāi)關(guān)安裝修復(fù);。
5、電路埋線;。
6、門(mén)框粉刷修復(fù);。
7、防盜籠、門(mén)窗等除銹、打磨、刷漆2遍;。
8、裝修垃圾清理干凈，刷漆、刮瓷等施工過(guò)程中產(chǎn)生的污染清洗干凈。
(四)材料要求：
由乙方購(gòu)買(mǎi)所有材料要求質(zhì)量?jī)?yōu)良。例如乳膠漆要立邦、多樂(lè)士環(huán)保凈味漆。
第二條：工程價(jià)款。
(一)施工內(nèi)容第1、2、3項(xiàng)價(jià)款為xxx元。
(二)施工內(nèi)容第4、5、6項(xiàng)價(jià)款為xxx元。
(三)施工內(nèi)容第7項(xiàng)價(jià)款為xxx元。
(四)施工內(nèi)容第8項(xiàng)xxx。
第三條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認(rèn)可;。
2、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);乙方購(gòu)買(mǎi)材料質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。施工質(zhì)量由乙方全部負(fù)責(zé)。
第四條：材料供應(yīng)。
1、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
2、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
衛(wèi)生間、后陽(yáng)臺(tái)完工后甲方先支付工程款xxxx元予乙方，所有工程完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后付清余款。
第六條：施工安全和工程驗(yàn)收。
1、在施工過(guò)程中乙方應(yīng)注意安全，如發(fā)生事故責(zé)任由乙方自負(fù)。
2、工程質(zhì)量驗(yàn)收，待工程全部結(jié)束后，乙方通知甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
第七條：違約責(zé)任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同，使對(duì)方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
第八條：爭(zhēng)議解決。
1、本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí)，可以按照本合同約定向xxx仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;xxxx人民法院提起訴訟。
第九條：合同的變更和終止。
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書(shū)面形式提出，應(yīng)按合同總價(jià)款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書(shū)面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十條：合同生效。
1、本合同向雙方簽章后生效。
2、本合同共3頁(yè)、一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(業(yè)主)(簽章)：乙方(簽章)：
身份證號(hào)碼：xxxx身份證號(hào)碼：
住所地址：xxxxx企業(yè)地址：xx。
電話：xxxxxx電話：xxxxxxx。
簽約地址：xxxxxxxxxxxx。
簽約日期：xxxx年xxxx月xxx日
房屋裝修合同起訴書(shū)篇十
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
xx縣xx小區(qū)g幢401室。
單層式三室兩廳一廚兩衛(wèi)。
開(kāi)工之日算起一個(gè)半月（45天）。
乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表）。
1、乙方負(fù)責(zé)5個(gè)房間（三臥室、一客廳、一飯廳）地面鋪設(shè)瓷磚，打地角線，要求平整；一個(gè)廚房，兩個(gè)衛(wèi)生間墻面鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨。瓷磚由甲方提供，其余材料由乙方提供。
2、乙方負(fù)責(zé)電路水路改造：
3、乙方負(fù)責(zé)集成吊頂：廚房，兩個(gè)衛(wèi)生間。
4、包三個(gè)水管。
5、乙方負(fù)責(zé)客廳頂部打石膏條，客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。
6、墻面刷雙灰粉上漆，甲方提供漆材料，其余由乙方負(fù)責(zé)。
7、乙方負(fù)責(zé)安裝衛(wèi)生間門(mén)兩扇、燈、潔具，材料由甲方提供。
8、裝修完成后由乙方負(fù)責(zé)清理打掃。
9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案，商量確定。
10。其它未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
1、由甲方提供的材料設(shè)備，應(yīng)為附合設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，并事先通知乙方，雙方對(duì)所供應(yīng)材料的數(shù)量及外觀進(jìn)行共同驗(yàn)收，辦理交接手續(xù)后由乙方負(fù)責(zé)保管。
2、甲供材料未經(jīng)甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價(jià)格補(bǔ)償給甲方。
3、由乙方提供的材料、設(shè)備，必須與所供的材料明細(xì)表中的品種、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量相符。
4、乙方提供的材料設(shè)備如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量要求或規(guī)格有差異時(shí)，禁止使用；如已使用，其后果和損失均由乙方承擔(dān)。
施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，3個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。
甲方共支付乙方裝修人工費(fèi)、材料費(fèi)共15600元人民幣。
（三）竣工驗(yàn)收后三日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價(jià)款40%（6240）的工程款。
（四）竣工驗(yàn)收合格一年后或雙方約定的保修期滿，如果裝修出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)該免費(fèi)為甲方排查，否則，退還受損金額！
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇十一
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè)，訂立本協(xié)議，以共同恪守。
一、工程地點(diǎn)：________________________________________。
二、形式結(jié)構(gòu)：________________________________________。
三、工程項(xiàng)目：
1、四個(gè)房間（兩臥室、兩客廳）地面鋪設(shè)________瓷磚，打地角線，要求平整；一個(gè)廚房，一個(gè)衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨，地面鋪________瓷磚，要求平整；兩個(gè)陽(yáng)臺(tái)地面鋪設(shè)________瓷磚，要求平整。
2、未盡細(xì)節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料（乙方需提前通知甲方），和施工期間的午餐供應(yīng)，乙方負(fù)責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類(lèi)型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收合格后，______個(gè)月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方負(fù)責(zé)無(wú)償返工維修。
六、工程造價(jià)：材料由甲方提供，甲方支付乙方裝修人工費(fèi)________元人民幣。
八、合同生效：本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
房屋裝修合同起訴書(shū)篇十二
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
工程項(xiàng)目：住房裝修。
甲、乙雙方經(jīng)友裝修合同電子版好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委裝修合同注意事項(xiàng)別忽視托乙裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)方進(jìn)行居室裝修合同書(shū)裝潢。為保證工程順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合裝修合同電子版同附件和所有補(bǔ)充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況。
1、工程地址：
2、居室規(guī)格：計(jì)_________平方米。
3、施工內(nèi)容：詳見(jiàn)本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4、委托方式：包工包料。
5、工程開(kāi)工日期：
6、工程竣工日期：
工程總天數(shù)：
第二條：工程價(jià)款。
工程價(jià)款（金額大寫(xiě)）。
第三條：質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱(chēng)，經(jīng)雙方認(rèn)可。裝修合同范本簡(jiǎn)單詳見(jiàn)本合同附件（三）《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，雙方同意參照db31/t3裝修合同怎么寫(xiě)0—199裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)9裝修合同范本簡(jiǎn)單《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
4、凡由甲方自行裝修合同怎么寫(xiě)采購(gòu)的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù)；施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開(kāi)工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應(yīng)。
1、乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定，對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2、乙裝修合同模板電子版方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有裝修合同模板電子版差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方負(fù)責(zé)采裝修合同簡(jiǎn)單版購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見(jiàn)本合同附件（四）《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合裝修合同設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá)，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條：付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付%工程材料款和施工工費(fèi)的%；當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半，甲方即第二次付施工工費(fèi)的%。剩余%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡，詳見(jiàn)本合同附件（八）《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方裝修合同怎么寫(xiě)在裝修合同范本簡(jiǎn)單應(yīng)付款日裝修合同期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程裝修合同報(bào)價(jià)清單價(jià)款時(shí)，不得交付使用。
2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或裝修合同報(bào)價(jià)清單需要變動(dòng)，詳見(jiàn)本合同附件裝修合同電子版（五）《裝修合同簡(jiǎn)單版家庭裝裝修合同電子版潢工程工程項(xiàng)目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同，并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令，通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款，當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的，每逾期一天按未付工程價(jià)款裝修合同簽訂需要注意的細(xì)節(jié)額的1%支付給乙方。
第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。
第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第八條：本合同自簽訂之日起生裝修合同模板電子版效。
甲方：乙方：
簽約日期：年月日
房屋裝修合同起訴書(shū)篇十三
甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）。
乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）。
依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及有關(guān)改造裝修的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下：
1、房屋名稱(chēng)：學(xué)校兩棟教學(xué)樓。
2、承包方式：包工包料。
1，改造：門(mén)窗改造，樓梯護(hù)欄；
2，裝修：塑鋼窗安裝；
依甲方的使用要求及條件要求為依據(jù)；
費(fèi)用計(jì)為：15000元。（以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn)）。
按國(guó)家規(guī)定及省、市建委標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，房屋質(zhì)量達(dá)到宜居、安全。房屋改造裝修后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(完工后甲方使用，人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外)，屬于乙方責(zé)任的，乙方無(wú)償保修，保修期為一年，終身維修。
1、合同簽定后，甲方即付給乙方總價(jià)的30%。
2、改造完成時(shí)，甲方即付給乙方總價(jià)的30%。
3、裝修驗(yàn)收合格后，甲方即付給乙方總價(jià)的40%。
1、甲方：負(fù)責(zé)提供改造、裝修的使用、設(shè)計(jì)要求；提供現(xiàn)場(chǎng)使用的水、電位置；提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場(chǎng)地；對(duì)裝修所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、位置應(yīng)指明。
2、乙方：向甲方提供房屋裝修設(shè)計(jì)圖及報(bào)價(jià)。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議：
1、如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延；如發(fā)生違約所造成的一切損失，由違約方承擔(dān)。
2、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
3、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。
甲方：_______法人代表：_______。
乙方：_______。