合同的簽署應當充分了解其內容和法律含義，如果有任何疑問，可以咨詢專業(yè)人士。合同應當突出重點內容，明確雙方的權利和義務。參考一些精心編寫的合同范文，可以幫助您更好地起草和理解合同。
承攬合同起訴狀篇一
__________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
反訴人認為：_________________基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇二
訴訟請求：
一、判令被告向原告支付違約金共計32200元。
二、判令被告賠償原告裝修損失10060.80元。
三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失3573元。
四、判令被告承擔本案的訴訟費用。
事實與理由：
原告與被告于20__________年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同)，被告將坐落于北京市海淀區(qū)______________莊園8樓的______________房出租給原告，合同約定房屋租賃期自20__________年9月8日至20__________年9月7日，共計36個月。租金為每月5000元，支付時間分別為20__________年9月7日、20__________年9月7日、20__________年9月7日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。
20__________年9月7日，原告向被告交付20__________年9月8日至20__________年9月7日房屋租金60000元及押金5000元，并開始裝修、營業(yè)，裝修共花費10060.80元。20__________年12月，在原告忙于其他業(yè)務期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的.業(yè)務無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同，但對方拒不繼續(xù)履行，對原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。
此致
__________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
__________年__________月__________日。
承攬合同起訴狀篇三
__________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了。
合同。
合同約定：_________________……。
反訴人認為：_________________……?；谏鲜鍪聦?，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇四
甲方：(定做方)。
乙方：(承攬方)附加身份證復印件。
加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務。
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務。
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款。
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
承攬合同起訴狀篇五
被告：________________________。
訴訟請求。
3、訴訟費等由被告承擔；
事實與理由。
_______年_______月_______日，原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定：_______________由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程，合同工期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，但被告未能在合同工期內按約交工和交付工程的相關圖紙，_______年_______月_______日，雙方又簽定一份《工程進度協(xié)議》約定：_______________“土建以及安裝工程未完部分，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工試車。
試運行過程中，原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴重的.質量問題，但被告也不按照合同約定盡維修責任，導致原告產(chǎn)出廢品損失_______________元，工程維修損失_______________元，停產(chǎn)損失_______________元，共計損失_______________元。另外，該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內在的嚴重質量問題，致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋，給原告造成巨大經(jīng)濟損失。為此，原告請求法院委托有關部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進行鑒定，其損失另行計算。
綜述：被告不講誠信，一再違反合同，是嚴重的違約行為，應當承擔違約責任，造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯，特向人民法院提起訴訟，請求依法判決。
此致
敬禮！
具狀人：_______________有限公司。
________年_________月________日。
承攬合同起訴狀篇六
被告二：_________________許__________，男，漢族，年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話。
訴訟請求：_________________。
1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由：_________________。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇七
原告：xxx，男，漢族，19xx年9月x日出生，身份證號：xxx，電話：xxx。
被告：xxx，男，漢族，19xx年9月x日出生，身份證號：xxx，住址：xxx。
電話：xxx。
被告：xx，女，漢族，1xxx年x月14日出生，身份證號：xxx，住址：xxx。
電話：xxx。
1、判令被告雙倍返還原告向其支付的購房定金款共計人民幣xx萬元整;。
2、判令被告方承擔本案的全部訴訟費用及相關費用。
原告根據(jù)雙方約定，分別從中國郵政儲蓄銀行、中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行取款xx萬元付給被告作為購買此房的定金。之后，被告改變賣房的主意，單方違反合同，不再履行合同義務，也不與原告協(xié)商解決問題的方法，甚至不接聽原告的電話。原告多次找到被告要求其繼續(xù)履行合同義務，協(xié)助被告辦理房屋貸款手續(xù)，并為原告辦理房屋過戶和騰房做準備工作，而被告卻總以各種理由推脫，時至今日已5個月有余，原告即無法拿回支付的定金款也無法取得房屋所有權，被告的這種違約行為已使原告在財產(chǎn)上和精神上蒙受了巨大損失。
綜上，為維護原告的'合法權益，根據(jù)協(xié)議中明確的約定和我國合同法的有關規(guī)定，請求貴院在查清事實的基礎上，判如所請。
此致
天津市xx區(qū)人民法院。
具狀人：
20xx年月日。
承攬合同起訴狀篇八
地址：
電話：傳真：
委托方：_____x公司簽訂地點：
受托方：簽訂時間：
標的、數(shù)量、價款：
1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)。
委托方：___x公司受托方：
法人代表：法人代表：
委托代表：委托代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
承攬合同起訴狀篇九
原告：__________，住所_______________。
法定代表人/主要負責人：_______________。
委托訴訟代理人：_______________。
被告：________________________。
訴訟請求：
1、依法判令被告償付貨款__________元整，并承擔自_____年_____月_____日起至還清欠款之日按每日千分之x計算的逾期付款違約金__________元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由：
__________年x月x日原告與被告簽訂了一份《_______________買賣合同》，合同約定，原告向被告提供__________，價款__________元。約定x個月內付清貨款，如未按合同規(guī)定日期付款，按照未支付價款延期的每日千分之x償付違約金。合同成立后，原告按約將合同標的物交給被告，被告至今尚未支付貨款。原告為維護自己的合法權益，依據(jù)《民事訴訟法》相關規(guī)定特提起訴訟，請求法院依法判決。
此致
_________人民法院。
附：本起訴狀副本_____份。
起訴人：__________(公章和簽名)。
__________年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇十
原告 ：_________，性別：____，民族：____，出生日期：________年____月____日， 身份證 號碼：____________________________，電話：____________________，地址：________________________。
被告 ：_________，性別：____，民族：____，出生日期：________年____月____日，身份證號碼：____________________________，電話：____________________， 地址 ：________________________。
訴訟 請求：
一、判令被告向原告支付 違約金 共計_________元；
二、判令被告賠償原告裝修損失_________元；
三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失_________元；
四、判令被告承擔本案的 訴訟費用 。
事實與理由：
原告與被告于________年____月____日簽訂《________市 房屋租賃合同 》（以下簡稱租賃合同），被告將坐落于_________市________區(qū)_______莊園______樓的_______房出租給原告，合同約定房屋租賃期自________年____月____日至________年____月____日，共計36個月。租金為每月__________元，支付時間分別為________年____月____日、________年____月____日、 ________年____月____日；付款方式為“一年一付，付十二押一”。
________年____月____日，原告向被告交付________年____月____日至________年____月____日房屋租金__________元及押金__________元，并開始裝修、營業(yè)，裝修共花費__________元元。________年____月，在原告忙于其他業(yè)務期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的業(yè)務無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同，但對方拒不繼續(xù)履行，對原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。
此致
________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年____月____日
承攬合同起訴狀篇十一
住所地：_________________。
法定代表人：_________________。
住所地：_________________。
法定代表人：_________________。
訴訟請求：_________________。
一、判令解除原被告之間簽訂的《租賃合同》;。
二、判令被告立即返還租賃房屋;。
三、判令被告支付原告租金元(暫計至日,實計至被告返還房屋日);。
五、判令被告支付原告水電費等其他費用元(暫計至日,實計至被告返還房屋日);。
七、判令原告不返還被告履約保證金元;。
八、判令被告承擔全部訴訟費用及財產(chǎn)保全費。
事實與理由：_________________。
此致
人民法院。
具狀人：_________________。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇十二
原告：_________________出生_______，_____族，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_____________.
被告：_________________族，公民身份號碼：_________________聯(lián)系電話：_____________.
被告：_________________族，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_____________.
訴訟請求：_________________。
(2)本案訴訟費由原告承擔。
事實與理由：(寫明原、被告及與被繼承人之間的身份關系，遺產(chǎn)的性質、價值、共有人等情況)。
原、被告是親兄弟姐妹關系(根據(jù)各當事人身份情況如實填寫)，被繼承人王__________、李__________是原、被告的.父母親，分別于19__________年_____月_____日、19__________年_____月_____日去世，生前未有遺囑、遺贈，原、被告的祖父母、外祖父母即王__________、李__________的父母親已先于其二人去世。原、被告的父母去世后，留下遺產(chǎn)即座落于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)__________路_____號_____小區(qū)_____棟_____單元__________號房屋，原、被告作為第一順序繼承人，經(jīng)過協(xié)商達成一致意見，即各被告放棄對該房的繼承，由原告一人繼承。為辦理相關手續(xù)，特訴至法院，請求確認座落于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)__________路_____號_____小區(qū)_____棟_____單元__________號房歸原告王_____所有。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇十三
原告_______________，男，漢族，生于_______________年_______________月_______________日，住_______________號_______________樓_______________單元_______________號，身份證號：________________________________，電話：_______________________________。
原告_______________，女，漢族，生于_______________年_______________月_______________號。住_______________市_______________號_______________號樓_______________單元_______________號，身份證號：________________________________。
被告_______________工程集團有限公司_______________分公司，住所地_______________市_______________號，電話：________________________________。
負責人：________________________________。
法定代表人：________________________________。
訴訟請求。
一、確認原告_______________、_______________與被告_______________工程集團有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款_______________元及利息(以購房款_______________元為基數(shù)，自付款之日起至起訴之_______________日按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。
事實與理由。
被告_______________工程集團有限公司_______________分公司系被告_______________集團有限公司下屬分公司。_______________年_______________月_______________日，原告_______________、_______________與被告_______________程集團有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣合同(編號：________________________________)，合同約定：_________________兩原告購買被告_______________集團有限公司_______________分公司將要建設的商品房(房屋面積共約_______________平方米，車庫約_______________平方米)，房屋總價款為_______________元，兩被告應于_______________年_______________月_______________日向被告_______________有限公司_______________分公司支付首期購房款_______________元，剩余房款由兩被告辦理銀行按揭，被告應于_______________年_______________月_______________日將房屋交付原告使用。原告方依據(jù)合同履行了付款義務，但是被告方_______________團有限公司濟陽分公司卻遲遲不履行合同，并以各種理由推辭。后經(jīng)兩原告調查得知：_________________被告_______________有限公司_______________分公司所預售給兩原告的商品房至今未取得房屋預售許可證，并且房屋至今也未建成。被告_______________有限公司_______________分公司的欺詐行為嚴重侵害了原告的合法權益，為維護原告的合法權益，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規(guī)定向貴院提起訴訟，望貴院在查清事實的基礎上，判如所訴!
此致
_______________中級人民法院。
起訴人：_________________。
承攬合同起訴狀篇十四
一、要求判令原、被告之間簽訂的《上海市房屋租賃合同》有效;
二、要求被告按原合同賠償原告違約金7800元，中介費1500元。共計9300元
三、本案訴訟費用由兩被告承擔。
事實經(jīng)過：
20xx年9月5號，原告因居住需要，經(jīng)由上海永軒地產(chǎn)介紹帶看了多套房屋后看中了原告產(chǎn)權位于上海市浦東新區(qū)龍陽路1880弄53號1602的房屋，并交付租房意向金1500元，中介方在之后幾天時間，經(jīng)過多次和被告代理人李康協(xié)商，初步達成原告以月租金7800元，起租日為10月3日，因房屋內有多處設施損壞，合同簽訂后即把房屋交付原告進行自費維修的租賃口頭協(xié)議，并約定于9月10日簽訂到該房屋里面簽訂合同并當場和上個租客交接水電費。
訴訟理由：
在整個合同簽訂過程，原告通過被告代理人李康的表述，及所提供的微信聊天記錄原告提供的產(chǎn)權證相片及銀行賬號相片，后經(jīng)多方求證和確認(通過和現(xiàn)場咨詢前一租客和就收款方銀行賬號與產(chǎn)權人姓名一致性判斷)，相信被告代理人持有代理權而簽訂合同。這符合典型的“表見代理”構成因素。
根據(jù)《合同法》第四十九條:行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。
綜上，原告為維護自己的合法權益，特訴至貴院，請依法支持原告訴請。
附件3張
原合同復印件一張
承攬合同起訴狀篇一
__________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：___________________________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
反訴人認為：_________________基于上述事實，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇二
訴訟請求：
一、判令被告向原告支付違約金共計32200元。
二、判令被告賠償原告裝修損失10060.80元。
三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失3573元。
四、判令被告承擔本案的訴訟費用。
事實與理由：
原告與被告于20__________年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同)，被告將坐落于北京市海淀區(qū)______________莊園8樓的______________房出租給原告，合同約定房屋租賃期自20__________年9月8日至20__________年9月7日，共計36個月。租金為每月5000元，支付時間分別為20__________年9月7日、20__________年9月7日、20__________年9月7日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。
20__________年9月7日，原告向被告交付20__________年9月8日至20__________年9月7日房屋租金60000元及押金5000元，并開始裝修、營業(yè)，裝修共花費10060.80元。20__________年12月，在原告忙于其他業(yè)務期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的.業(yè)務無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同，但對方拒不繼續(xù)履行，對原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。
此致
__________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
__________年__________月__________日。
承攬合同起訴狀篇三
__________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________王__________，__________有限公司經(jīng)理。
被反訴人(本訴原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________號。
法定代表人：_________________李__________，__________有限公司經(jīng)理。
反訴請求：_________________。
1.要求被反訴人支付__________費_____________元。
2.被反訴人應負擔案件全部受理費。
事實與理由：_________________反訴人與被反訴人于200_____年月日簽訂了。
合同。
合同約定：_________________……。
反訴人認為：_________________……?；谏鲜鍪聦?，特依照《中華人民共和國民事訴論法》第五十二條的規(guī)定;提出反訴，請法院依法公正判決，以維護反訴人的合法權益。
此致
_______________區(qū)人民法院。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇四
甲方：(定做方)。
乙方：(承攬方)附加身份證復印件。
加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務。
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費，拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務。
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款。
1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月，____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
日期：
承攬合同起訴狀篇五
被告：________________________。
訴訟請求。
3、訴訟費等由被告承擔；
事實與理由。
_______年_______月_______日，原告與被告簽定《建筑工程施工合同書》約定：_______________由被告為原告提供符合國家規(guī)范的節(jié)能環(huán)保石灰窯的全部工程圖紙并承建該工程，合同工期從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，但被告未能在合同工期內按約交工和交付工程的相關圖紙，_______年_______月_______日，雙方又簽定一份《工程進度協(xié)議》約定：_______________“土建以及安裝工程未完部分，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日全部完工試車。
試運行過程中，原告發(fā)現(xiàn)該工程存在嚴重的.質量問題，但被告也不按照合同約定盡維修責任，導致原告產(chǎn)出廢品損失_______________元，工程維修損失_______________元，停產(chǎn)損失_______________元，共計損失_______________元。另外，該工程還存在偷工減料、漏建少建以及內在的嚴重質量問題，致使工程多處出現(xiàn)塌方和裂紋，給原告造成巨大經(jīng)濟損失。為此，原告請求法院委托有關部門按照國家對該類工程施工的規(guī)范要求進行鑒定，其損失另行計算。
綜述：被告不講誠信，一再違反合同，是嚴重的違約行為，應當承擔違約責任，造成原告的損失也應予以賠償。為保護原告的合法權益不受侵犯，特向人民法院提起訴訟，請求依法判決。
此致
敬禮！
具狀人：_______________有限公司。
________年_________月________日。
承攬合同起訴狀篇六
被告二：_________________許__________，男，漢族，年8月22日生，身份證號：_________________，住所地：_________________，聯(lián)系電話。
訴訟請求：_________________。
1、依法判令被告向原告支付加工費人民幣46920元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實和理由：_________________。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇七
原告：xxx，男，漢族，19xx年9月x日出生，身份證號：xxx，電話：xxx。
被告：xxx，男，漢族，19xx年9月x日出生，身份證號：xxx，住址：xxx。
電話：xxx。
被告：xx，女，漢族，1xxx年x月14日出生，身份證號：xxx，住址：xxx。
電話：xxx。
1、判令被告雙倍返還原告向其支付的購房定金款共計人民幣xx萬元整;。
2、判令被告方承擔本案的全部訴訟費用及相關費用。
原告根據(jù)雙方約定，分別從中國郵政儲蓄銀行、中國建設銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行取款xx萬元付給被告作為購買此房的定金。之后，被告改變賣房的主意，單方違反合同，不再履行合同義務，也不與原告協(xié)商解決問題的方法，甚至不接聽原告的電話。原告多次找到被告要求其繼續(xù)履行合同義務，協(xié)助被告辦理房屋貸款手續(xù)，并為原告辦理房屋過戶和騰房做準備工作，而被告卻總以各種理由推脫，時至今日已5個月有余，原告即無法拿回支付的定金款也無法取得房屋所有權，被告的這種違約行為已使原告在財產(chǎn)上和精神上蒙受了巨大損失。
綜上，為維護原告的'合法權益，根據(jù)協(xié)議中明確的約定和我國合同法的有關規(guī)定，請求貴院在查清事實的基礎上，判如所請。
此致
天津市xx區(qū)人民法院。
具狀人：
20xx年月日。
承攬合同起訴狀篇八
地址：
電話：傳真：
委托方：_____x公司簽訂地點：
受托方：簽訂時間：
標的、數(shù)量、價款：
1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關行業(yè)標準。
2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協(xié)議內容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)。
委托方：___x公司受托方：
法人代表：法人代表：
委托代表：委托代表：
傳真：
電話：
開戶銀行：
帳號：
承攬合同起訴狀篇九
原告：__________，住所_______________。
法定代表人/主要負責人：_______________。
委托訴訟代理人：_______________。
被告：________________________。
訴訟請求：
1、依法判令被告償付貨款__________元整，并承擔自_____年_____月_____日起至還清欠款之日按每日千分之x計算的逾期付款違約金__________元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由：
__________年x月x日原告與被告簽訂了一份《_______________買賣合同》，合同約定，原告向被告提供__________，價款__________元。約定x個月內付清貨款，如未按合同規(guī)定日期付款，按照未支付價款延期的每日千分之x償付違約金。合同成立后，原告按約將合同標的物交給被告，被告至今尚未支付貨款。原告為維護自己的合法權益，依據(jù)《民事訴訟法》相關規(guī)定特提起訴訟，請求法院依法判決。
此致
_________人民法院。
附：本起訴狀副本_____份。
起訴人：__________(公章和簽名)。
__________年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇十
原告 ：_________，性別：____，民族：____，出生日期：________年____月____日， 身份證 號碼：____________________________，電話：____________________，地址：________________________。
被告 ：_________，性別：____，民族：____，出生日期：________年____月____日，身份證號碼：____________________________，電話：____________________， 地址 ：________________________。
訴訟 請求：
一、判令被告向原告支付 違約金 共計_________元；
二、判令被告賠償原告裝修損失_________元；
三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失_________元；
四、判令被告承擔本案的 訴訟費用 。
事實與理由：
原告與被告于________年____月____日簽訂《________市 房屋租賃合同 》（以下簡稱租賃合同），被告將坐落于_________市________區(qū)_______莊園______樓的_______房出租給原告，合同約定房屋租賃期自________年____月____日至________年____月____日，共計36個月。租金為每月__________元，支付時間分別為________年____月____日、________年____月____日、 ________年____月____日；付款方式為“一年一付，付十二押一”。
________年____月____日，原告向被告交付________年____月____日至________年____月____日房屋租金__________元及押金__________元，并開始裝修、營業(yè)，裝修共花費__________元元。________年____月，在原告忙于其他業(yè)務期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的業(yè)務無法開展。
在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同，但對方拒不繼續(xù)履行，對原告的要求置之不理。
原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。
此致
________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年____月____日
承攬合同起訴狀篇十一
住所地：_________________。
法定代表人：_________________。
住所地：_________________。
法定代表人：_________________。
訴訟請求：_________________。
一、判令解除原被告之間簽訂的《租賃合同》;。
二、判令被告立即返還租賃房屋;。
三、判令被告支付原告租金元(暫計至日,實計至被告返還房屋日);。
五、判令被告支付原告水電費等其他費用元(暫計至日,實計至被告返還房屋日);。
七、判令原告不返還被告履約保證金元;。
八、判令被告承擔全部訴訟費用及財產(chǎn)保全費。
事實與理由：_________________。
此致
人民法院。
具狀人：_________________。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇十二
原告：_________________出生_______，_____族，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_____________.
被告：_________________族，公民身份號碼：_________________聯(lián)系電話：_____________.
被告：_________________族，公民身份號碼：_________________，聯(lián)系電話：_____________.
訴訟請求：_________________。
(2)本案訴訟費由原告承擔。
事實與理由：(寫明原、被告及與被繼承人之間的身份關系，遺產(chǎn)的性質、價值、共有人等情況)。
原、被告是親兄弟姐妹關系(根據(jù)各當事人身份情況如實填寫)，被繼承人王__________、李__________是原、被告的.父母親，分別于19__________年_____月_____日、19__________年_____月_____日去世，生前未有遺囑、遺贈，原、被告的祖父母、外祖父母即王__________、李__________的父母親已先于其二人去世。原、被告的父母去世后，留下遺產(chǎn)即座落于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)__________路_____號_____小區(qū)_____棟_____單元__________號房屋，原、被告作為第一順序繼承人，經(jīng)過協(xié)商達成一致意見，即各被告放棄對該房的繼承，由原告一人繼承。為辦理相關手續(xù)，特訴至法院，請求確認座落于南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)__________路_____號_____小區(qū)_____棟_____單元__________號房歸原告王_____所有。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
承攬合同起訴狀篇十三
原告_______________，男，漢族，生于_______________年_______________月_______________日，住_______________號_______________樓_______________單元_______________號，身份證號：________________________________，電話：_______________________________。
原告_______________，女，漢族，生于_______________年_______________月_______________號。住_______________市_______________號_______________號樓_______________單元_______________號，身份證號：________________________________。
被告_______________工程集團有限公司_______________分公司，住所地_______________市_______________號，電話：________________________________。
負責人：________________________________。
法定代表人：________________________________。
訴訟請求。
一、確認原告_______________、_______________與被告_______________工程集團有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款_______________元及利息(以購房款_______________元為基數(shù)，自付款之日起至起訴之_______________日按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。
事實與理由。
被告_______________工程集團有限公司_______________分公司系被告_______________集團有限公司下屬分公司。_______________年_______________月_______________日，原告_______________、_______________與被告_______________程集團有限公司_______________分公司簽訂房屋買賣合同(編號：________________________________)，合同約定：_________________兩原告購買被告_______________集團有限公司_______________分公司將要建設的商品房(房屋面積共約_______________平方米，車庫約_______________平方米)，房屋總價款為_______________元，兩被告應于_______________年_______________月_______________日向被告_______________有限公司_______________分公司支付首期購房款_______________元，剩余房款由兩被告辦理銀行按揭，被告應于_______________年_______________月_______________日將房屋交付原告使用。原告方依據(jù)合同履行了付款義務，但是被告方_______________團有限公司濟陽分公司卻遲遲不履行合同，并以各種理由推辭。后經(jīng)兩原告調查得知：_________________被告_______________有限公司_______________分公司所預售給兩原告的商品房至今未取得房屋預售許可證，并且房屋至今也未建成。被告_______________有限公司_______________分公司的欺詐行為嚴重侵害了原告的合法權益，為維護原告的合法權益，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規(guī)定向貴院提起訴訟，望貴院在查清事實的基礎上，判如所訴!
此致
_______________中級人民法院。
起訴人：_________________。
承攬合同起訴狀篇十四
一、要求判令原、被告之間簽訂的《上海市房屋租賃合同》有效;
二、要求被告按原合同賠償原告違約金7800元，中介費1500元。共計9300元
三、本案訴訟費用由兩被告承擔。
事實經(jīng)過：
20xx年9月5號，原告因居住需要，經(jīng)由上海永軒地產(chǎn)介紹帶看了多套房屋后看中了原告產(chǎn)權位于上海市浦東新區(qū)龍陽路1880弄53號1602的房屋，并交付租房意向金1500元，中介方在之后幾天時間，經(jīng)過多次和被告代理人李康協(xié)商，初步達成原告以月租金7800元，起租日為10月3日，因房屋內有多處設施損壞，合同簽訂后即把房屋交付原告進行自費維修的租賃口頭協(xié)議，并約定于9月10日簽訂到該房屋里面簽訂合同并當場和上個租客交接水電費。
訴訟理由：
在整個合同簽訂過程，原告通過被告代理人李康的表述，及所提供的微信聊天記錄原告提供的產(chǎn)權證相片及銀行賬號相片，后經(jīng)多方求證和確認(通過和現(xiàn)場咨詢前一租客和就收款方銀行賬號與產(chǎn)權人姓名一致性判斷)，相信被告代理人持有代理權而簽訂合同。這符合典型的“表見代理”構成因素。
根據(jù)《合同法》第四十九條:行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。
綜上，原告為維護自己的合法權益，特訴至貴院，請依法支持原告訴請。
附件3張
原合同復印件一張