工程合作合同書(優(yōu)質(zhì)18篇)

字號:

    依法簽訂合同有助于維護(hù)市場秩序和提供服務(wù)質(zhì)量。在合同簽署之后,雙方應(yīng)及時履行合同義務(wù)并保持溝通。需要特別強(qiáng)調(diào)的是,范本僅供參考,不代表法律的具體規(guī)定。
    工程合作合同書篇一
    1.電氣、機(jī)械及技術(shù)操作的合同通用條款(________年第一版)。
    2.合同的特殊條款。
    3._________工程項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)范。
    4.工作范圍和技術(shù)要求。
    二、定義。
    3.“商的工程師”:系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。
    4.“分包”:系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。
    2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋,并運(yùn)送到工地。
    五、勞動力分包商應(yīng):
    1.自始至終提供足夠數(shù)量的工人,以滿足商工程師在工程進(jìn)度方面的要求。
    2.在工作時間、節(jié)假日方面,應(yīng)遵守當(dāng)?shù)胤?、?guī)定和風(fēng)俗習(xí)慣。
    3.支付工資并服從當(dāng)?shù)仃P(guān)于對工人報酬的一切規(guī)定。
    4.為其雇員提供住宿及膳食。
    六、法定責(zé)任分包商應(yīng)對下列事項(xiàng)承擔(dān)責(zé)任:
    2.根據(jù)_________國的法律,為其雇員支付各種國家安全捐款。
    十、保險。
    一、進(jìn)度報告分包商應(yīng)按商同意的格式,呈送每周和每月的進(jìn)度報表。二十。
    三、支付條款商應(yīng)按如下規(guī)定向分包商付款。
    2.每月完成的并經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收的工程占分包合同價的_________%。
    工程合作合同書篇二
    甲方:
    乙方:
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例,本著互惠互利的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方確定把興安縣世紀(jì)冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。
    為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議:
    1、工程名稱:興安縣世紀(jì)冰川靈佛旅游賓館樓工程。
    2、工程地點(diǎn):興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
    3、建筑結(jié)構(gòu):(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
    4、承包內(nèi)容及施工范圍:土建水電工程按建筑施工圖,結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計說明。
    酒店裝修另合同簽署。
    5、承包方式:包工、包料。
    6、工程造價暫定3000萬元。
    1、本合同范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目依據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙文件。
    及乙方實(shí)際完成的工程量計價標(biāo)準(zhǔn)。
    土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價,下浮6%后結(jié)算給乙方。
    2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設(shè)工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進(jìn)行調(diào)價。
    興安沒有列入的材料則按桂林市相應(yīng)當(dāng)期的造價信息進(jìn)行調(diào)整。
    信息價沒有的,雙方按市場價友好協(xié)商確定,按實(shí)際發(fā)生的工程量計價結(jié)算。
    1、本工程有效工期為240天。
    2、開工時間:20__年6月20日前(以甲方進(jìn)場通知為準(zhǔn))。
    3、竣工時間:(按實(shí)際開工日計算)。
    1、質(zhì)量要求按國家建設(shè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,等級為合格。
    2、乙方每完成一個分項(xiàng),必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人,質(zhì)檢人員進(jìn)行驗(yàn)收。
    并根據(jù)驗(yàn)收意見整理簽字后方能進(jìn)入下一道工序。
    3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗(yàn)收,否則按已驗(yàn)收合格,在乙方進(jìn)行施工后甲方必須給以簽字認(rèn)可。
    4、材料必須保質(zhì)保量。
    所有進(jìn)場材料必須要有出廠合格證,國家有規(guī)定要求復(fù)檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
    1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎(chǔ)土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
    2、在乙方墊資到位時,甲方按實(shí)際完成的`工程量結(jié)付工程進(jìn)度款的80%給乙方。
    以后,每完成一層,結(jié)付一次進(jìn)度款,以此類推。
    3、在乙方負(fù)責(zé)墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權(quán)終止合同,一切損失由乙方承擔(dān)。
    4、工程竣工驗(yàn)收合格后,乙方資料合格后及結(jié)算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成,如有爭議,可共同委托相關(guān)造價事務(wù)所審核。
    結(jié)算經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,除留質(zhì)保金3%外,三個月內(nèi)一次性付清,不得拖欠。
    5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方,以此類推。
    6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位:
    開戶銀行:
    銀行:的帳戶上。
    1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細(xì)節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。
    自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復(fù)檢,簽字確認(rèn)復(fù)檢合格后,方可進(jìn)行工程交付,否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負(fù)責(zé)。
    2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進(jìn)行竣工驗(yàn)收、簽證,否則,視為以驗(yàn)收合格。
    3、在雙方未驗(yàn)收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗(yàn)收合格以交付甲方使用。
    1、甲方必須在施工前提供準(zhǔn)確的地質(zhì)地下管線資料,確保各項(xiàng)保護(hù)用品不受損失,并保證在乙方進(jìn)場前三天做好三通一平。
    2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
    4、提供標(biāo)準(zhǔn)的水準(zhǔn)點(diǎn)和詳細(xì)的坐標(biāo)控制點(diǎn),并在現(xiàn)場指導(dǎo)乙方進(jìn)行施工。
    在施工期間甲方必須協(xié)商好,周邊的一切社會關(guān)系。
    確保施工順利進(jìn)行。
    5、甲方在支付工程進(jìn)不能以任何理由及借口拖延支付時間。
    6、乙方必須嚴(yán)格按圖紙的設(shè)計要求和施工規(guī)范施工,甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計和施工規(guī)范要求時,有權(quán)要求乙方停工整改,并進(jìn)行相應(yīng)處罰。
    7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙?jiān)O(shè)計規(guī)定,經(jīng)甲方同意方可使用。
    8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。
    做到安全生產(chǎn),文明施工,如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故,全部責(zé)任由乙方承擔(dān)與甲方無關(guān)。
    1、本協(xié)議條款雙方共同遵守,甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會關(guān)系,如有村民和其它人員進(jìn)行無理取鬧和阻礙施工而造成項(xiàng)目停工時一切損失由甲方承擔(dān)(除乙方自身原因外)。
    2、乙方嚴(yán)格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權(quán)終止該工程合同,一切損失由乙方自負(fù)。
    3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。
    此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
    4、此合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
    雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執(zhí)行,同時具有法律效力。
    甲方:(蓋章)乙方:
    法定代表人:法定代表人:
    身份證號:身份證號:
    電話號碼:電話號碼:
    年月日年月日。
    工程合作合同書篇三
    法定代表人:____________職務(wù)____________。
    法定代表人:____________職務(wù)____________。
    依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴(yán)肅履行。
    第一條工程項(xiàng)目。
    一、工程名稱:________________。
    二、工程地點(diǎn):________________。
    三、工程編號:________________。
    四、工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積________平方米。(各單項(xiàng)工程詳見工程項(xiàng)目一覽表)。
    五、工程造價:全部工程施工圖預(yù)算造價人民幣________元,其中:人工費(fèi)________元。(各單項(xiàng)工程詳見工程項(xiàng)目一覽表)。
    第二條工程期限。
    一、開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工日期如下:
    全部工程自________年____月____日開工,至________年____月____日竣工。(各單項(xiàng)工程開、竣工日期詳見工程項(xiàng)目一覽表)
    二、施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,雙方應(yīng)根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負(fù)責(zé)按時完成。
    三、在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應(yīng)由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關(guān)部門備案。
    1.由于人力不可抗拒的災(zāi)害,而被迫停工者;
    2.因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;
    3.因甲方不能按期供圖、供料、供設(shè)備或所需材料、設(shè)備不合要求,而被迫停工或不能順利施工者。
    第三條物資供應(yīng)。
    一、全部工程所需的物資按下列第項(xiàng)供應(yīng)方式辦理:
    1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機(jī)電產(chǎn)品,均由甲方負(fù)責(zé)采購,供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn)。其他材料由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)。
    2.統(tǒng)配、部管材料,由乙方負(fù)責(zé)辦理申請、訂貨、調(diào)劑合用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機(jī)電產(chǎn)品,由甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)至乙方指定地點(diǎn),其他材料均由乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)。
    3.包工不包料工程,全部材料、設(shè)備由甲方采購供應(yīng)到現(xiàn)場或指定的加工地點(diǎn)。
    4.其他方式:
    二、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)材料和設(shè)備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場期限,詳見甲方供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表。
    三、成套設(shè)備和非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,由甲方負(fù)責(zé)辦理申請、訂貨及加工,引進(jìn)成套設(shè)備在交付乙方前,由甲方負(fù)責(zé)檢驗(yàn)(甲方委托乙方總包承辦設(shè)備訂貨及非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備加工,應(yīng)另簽訂協(xié)議)。
    四、工程所需材料,如因供應(yīng)部門規(guī)格、品種或材質(zhì)不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時,應(yīng)事先取得原設(shè)計單位和甲方同意,并由三方簽訂協(xié)議后實(shí)行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費(fèi),應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)定辦理結(jié)算。
    五、凡應(yīng)附有合格證明的材料,在進(jìn)場時必須由供應(yīng)方負(fù)責(zé)驗(yàn)證;如無合格證明,必須經(jīng)供應(yīng)方試驗(yàn)合格后方準(zhǔn)使用,其試驗(yàn)費(fèi)用,應(yīng)由供應(yīng)方負(fù)擔(dān)。因建設(shè)單位或設(shè)計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗(yàn),其試驗(yàn)費(fèi)用,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
    六、由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料和設(shè)備,如未按期供應(yīng)或規(guī)格、質(zhì)量不符要求,經(jīng)雙方努力仍無法解決,因此造成乙方的損失,應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。
    第四條工程款結(jié)算。
    一、全部工程造價的結(jié)算方式。按下列第項(xiàng)規(guī)定辦理:
    1.以審查后的施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。
    2.按施工圖預(yù)算加包干系數(shù)確定的包干造價結(jié)算,包干范圍以外的費(fèi)用;另按有關(guān)規(guī)定付款。
    3.按標(biāo)準(zhǔn)施工圖單方造價包干結(jié)算,包干范圍以外的費(fèi)用,另按有關(guān)規(guī)定付款。
    4.包工不包料工程,按預(yù)算定額規(guī)定的人工費(fèi)結(jié)算。
    5.招標(biāo)的工程,按中標(biāo)的價款結(jié)算。
    二、工程款撥付與結(jié)辦法,按現(xiàn)行規(guī)定辦理(詳見附件)。
    第五條施工與設(shè)計變更。
    一、乙方要依據(jù)國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)以及設(shè)計要求組織施工,要全部達(dá)到合格。
    二、要堅(jiān)持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構(gòu)件的積壓、施工力量和機(jī)械調(diào)遷等損失,應(yīng)由責(zé)任方負(fù)擔(dān):
    1.施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴(yán)重不合理的地方,乙方應(yīng)以書面形式通知甲方,由甲方在7天內(nèi)與原設(shè)計單位商定,提出修改或變更設(shè)計文件,經(jīng)甲乙雙方簽訂協(xié)議后,方準(zhǔn)施工。
    2.在施工中,如遇設(shè)計變更超出原設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)模時,應(yīng)在施工前按審批程序重新報批,經(jīng)審查處審核工程預(yù)算,經(jīng)辦銀行審查投資后,并由甲乙雙方簽訂協(xié)議,方可施工。否則,任何一方不得強(qiáng)行施工。
    3.在施工中,如遇中途停建、緩建,甲乙雙方對在建工程,應(yīng)商定做到安全部位。
    4.在施工中,如發(fā)現(xiàn)甲方投資不足,不能按時撥付工程進(jìn)度款,而中途停建、緩建,給乙方造成的損失,應(yīng)由甲方承擔(dān)。
    三、乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗(yàn)收制度,凡隱蔽工程完成后,必須經(jīng)過驗(yàn)收作出記錄,方能繼續(xù)進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗(yàn)收,并作好記錄,重大或復(fù)雜隱蔽工程,應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進(jìn)行驗(yàn)收,并辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)。如甲方未屆時參加,乙方可自行檢查驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。
    四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項(xiàng),應(yīng)按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預(yù)算,應(yīng)在施工前及時送經(jīng)辦銀行,做為結(jié)算工程款之依據(jù)。
    第六條竣工驗(yàn)收、結(jié)算與保修。
    一、乙方在單項(xiàng)工程竣工前5日將驗(yàn)收日期以書面通知甲方屆時驗(yàn)收,如甲方不能按時參加驗(yàn)收,須提前通知乙方取得乙方同意后,另訂驗(yàn)收日期,但甲方須承認(rèn)竣工日期,如再不按時參加驗(yàn)收,其所發(fā)生的管理費(fèi)和各項(xiàng)損失均由甲方承擔(dān)。并償付給乙方按預(yù)算造價每日萬分之一的逾期違約金。
    二、竣工工程驗(yàn)收合格,從驗(yàn)收之日起3天內(nèi),乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗(yàn)收后的工程發(fā)生損失,應(yīng)由甲方承擔(dān)。
    三、本項(xiàng)工程中的單位工程,如需單獨(dú)移交甲方,在移交時,雙方應(yīng)辦理中間驗(yàn)收手續(xù),作為該單位竣工工程驗(yàn)收之依據(jù)。
    四、在進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收中,如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理或返工,并在雙方議定的措施和期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收合格后,再行移交。由此造成工程逾期交付的,乙方應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價每日萬分之一的逾期違約金。
    五、工程已基本竣工,如遇某種材料或設(shè)備雙方均無法解決,致使該項(xiàng)工程不能全部按期竣工,經(jīng)雙方研究同意,可做減項(xiàng)竣工,并對已完工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收和辦理移交手續(xù)。
    六、竣工工程驗(yàn)收,以國家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范、技師檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及施工圖為依據(jù)。在進(jìn)行竣工驗(yàn)收時,乙方應(yīng)在驗(yàn)收前10天向甲方提供以下文件:
    1.增減變更文件和其他洽商記錄;
    2.隱蔽工程驗(yàn)收記錄和中間交工驗(yàn)收記錄;
    3.工程竣工后,應(yīng)繪制竣工圖,工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明,提交建設(shè)單位存檔。工程變更較大的,可以由建設(shè)單位自繪或委托設(shè)計單位、施工單位繪制竣工圖。
    七、乙方在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后,屬于民用建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)于竣工驗(yàn)收后15天內(nèi),屬于工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,應(yīng)于竣工驗(yàn)收后30天內(nèi),將竣工結(jié)算件送交甲方進(jìn)行審查。甲方應(yīng)在接到竣工結(jié)算件后,民用建設(shè)15天內(nèi),工業(yè)建設(shè)20天內(nèi)審查完畢,如到期未提出異議,由經(jīng)辦銀行審定撥款。
    八、工程竣工驗(yàn)收后,乙方對施工的土建工程質(zhì)量負(fù)責(zé)保修一年,采暖工程保修第一個采暖期內(nèi)。在保修期內(nèi),確由施工單位責(zé)任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質(zhì)量事故,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理。(屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務(wù)院各有關(guān)主管部門的特殊規(guī)定辦理)。
    九、工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
    第七條違約責(zé)任和仲裁。
    一、由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,(以竣工驗(yàn)收合格日期計算)每逾期一天,應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的,每逾期一天,應(yīng)償付給甲方按預(yù)算人工費(fèi)千分之二的逾期違約金。
    二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng),如拖期不付,按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
    三、實(shí)行合理化建議獎和提前竣工獎的,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策的規(guī)定,另行協(xié)議。
    四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,協(xié)商不成時,任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設(shè)委員會或雙方上級業(yè)務(wù)主管部門,進(jìn)行調(diào)解;解決不了的,可選擇下述第項(xiàng)處理:(1)向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁,(2)直接向人民法院起訴。
    第八條附則。
    一、預(yù)算審查手續(xù),由建設(shè)單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預(yù)算)送市建設(shè)工程合同預(yù)算審查處審查。要求鑒證的,可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進(jìn)行鑒證。
    二、在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準(zhǔn)備合同(工程協(xié)議書),可做為本合同之附件。
    三、招標(biāo)工程,按《××市建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)暫行辦法》簽訂合同。
    四、雙方商定的其他事項(xiàng):
    第九條合同附件。
    一、工程項(xiàng)目一覽表。
    二、全部施工圖紙。(合同正本有此附件)。
    三、施工圖預(yù)算。(合同正本及建設(shè)銀行有此附件)。
    四、甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備一覽表。
    五、有關(guān)協(xié)議:
    六、有關(guān)補(bǔ)充合同:
    第十條合同份數(shù)及有效期。
    一、本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,并分別報送雙方業(yè)務(wù)主管部門副本一份。
    二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗(yàn)收并結(jié)清尾款后失效。
    建設(shè)單位(發(fā)包方):____________________。
    工程負(fù)責(zé)人:____________________________。
    ____年____月____日。
    建工單位(承包方):____________________。
    工程負(fù)責(zé)人:____________________________。
    ____年____月____日。
    委任單位:____________。
    施工單位:____________。
    就____________裝飾工程,經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書,共同遵守如下:
    一、工程名稱:___________________________。
    二、工程地點(diǎn):________________________。
    三、工程項(xiàng)目內(nèi)容:________________________。
    四、工程期限。
    本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
    六、付款方式。
    1.合同簽訂后甲方材料到場,開工兩天,甲方交付乙方工程總額預(yù)付款。
    2.開工后,甲方按工程進(jìn)度至完工,分期支付乙方工程總額預(yù)付款,余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價為標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)際工程量結(jié)算)。
    七、材料設(shè)備:本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購,及時組織進(jìn)場,材料設(shè)備保管場地由甲方提供,以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產(chǎn)生的垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。
    八、工程施工。
    1.乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙進(jìn)行施工,如有違反,甲方有權(quán)提出停工或返工,所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    2.乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計、出施工圖紙及材料明細(xì),雙方認(rèn)可后,該資料作為本合同不可分割的一部份,由于設(shè)計缺陷造成追加投資,及方案設(shè)計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。
    3.施工中甲方提前增改項(xiàng)目,必須事先通知乙方,并雙方簽字附加協(xié)議,提出的增改項(xiàng)目對施工所造成的損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé),工期順延。
    4.乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,遵守施工技術(shù)規(guī)范,因乙方施工中造成人身傷害、設(shè)施的損壞,由施工方負(fù)責(zé)。
    5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定,造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。
    九、工程質(zhì)量。
    1.本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更為質(zhì)量評定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    3.由于乙方原因造成的無法返工的質(zhì)量事故,一切后果由乙方負(fù)責(zé)。
    4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。
    十、工程驗(yàn)收。
    由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知,雙方人員到施工現(xiàn)場,按所設(shè)計圖紙要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對工程進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收后,雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可,如工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方提前使用或擅自動用,由此而發(fā)生的質(zhì)量,安全問題由甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。
    十一、違約責(zé)任。
    任何一方違返本合同的條款,所造成的損失,均由違返方負(fù)責(zé)賠償給守約方。
    十二、備注。
    本合同有不詳之處,甲、乙方通過協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款,如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛,雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟,按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
    十三、本合同報價表一式四份,甲、乙方雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方代表簽字和蓋章后即生效,具有法律效力。
    甲方單位(蓋章):________。
    代表人:__________________。
    乙方單位(蓋章):________。
    代表人:__________________。
    日期:____________________
    簽訂合同地點(diǎn):____________。
    工程合作合同書篇四
    甲方:
    乙方(施工責(zé)任方):
    甲方承建之,現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機(jī)械、設(shè)備、安全生產(chǎn)及安全設(shè)施等大包干方式進(jìn)行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
    一、工程內(nèi)容。
    按施工圖紙?jiān)O(shè)計方案各站點(diǎn)、區(qū)間交通設(shè)施或信號燈單項(xiàng)工程項(xiàng)目的工作內(nèi)容,具體為:站、區(qū)間交通設(shè)施部分工程。
    二、方式。
    甲方根據(jù)乙方負(fù)責(zé)施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結(jié)算價對乙方進(jìn)行結(jié)算,但乙方需向甲方繳納該結(jié)算總價的10%為施工責(zé)任管理費(fèi),各類稅、費(fèi)均由乙方另行繳納。
    三、組織領(lǐng)導(dǎo):
    1)乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導(dǎo)及管理,遵守甲方現(xiàn)場的各項(xiàng)管理及規(guī)章制度,做到文明施工、安全施工。
    2)乙方必須確保進(jìn)場人員的技術(shù)素質(zhì),所有工種均持證上崗。在施工責(zé)任期內(nèi),未經(jīng)甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊(duì)伍和人員,以保證該項(xiàng)目技術(shù)力量和施工隊(duì)伍的穩(wěn)定性。
    3)乙方必須指定專職管理人員,負(fù)責(zé)安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。
    四、雙方責(zé)任:
    1、甲方責(zé)任:
    1)負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
    2)負(fù)責(zé)安排乙方工作量及現(xiàn)場進(jìn)度,審核完成工程量,申報預(yù)決算,申請撥付工程款。
    3)負(fù)責(zé)與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等單位及部門進(jìn)行工作聯(lián)系并申報有關(guān)文件資料。
    2、乙方責(zé)任:
    1)嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計變更通知施工,嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮,對工程質(zhì)量全面負(fù)責(zé)并確保達(dá)到優(yōu)良等級以上。
    2)強(qiáng)化本施工隊(duì)伍的安全生產(chǎn)教育,嚴(yán)格按操作規(guī)程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強(qiáng)行、違章施工,嚴(yán)格杜絕火災(zāi)等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生之全部責(zé)任。
    3)工人進(jìn)入施工現(xiàn)場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
    4)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計,由甲方負(fù)責(zé)以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進(jìn)度安排;班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場,未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。
    5)必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量,人數(shù)穩(wěn)定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔(dān)。
    6)具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標(biāo)志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設(shè)施,并且必須符合我市有關(guān)道路施工操作規(guī)程及相關(guān)法律規(guī)定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負(fù)責(zé),相關(guān)費(fèi)用由乙方自承擔(dān)。
    7)乙方及其施工人員必須嚴(yán)格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項(xiàng)規(guī)章制度及有關(guān)條例。如有違反且情節(jié)嚴(yán)重、嚴(yán)重影響甲方及公司聲譽(yù),甲方可責(zé)令乙方清場并另行安排其他施工隊(duì)伍組織施工,剩余工程之進(jìn)度款將不再支付。同時乙方應(yīng)對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負(fù)責(zé)。
    8)該工程完工并移交甲方前,乙方應(yīng)保障甲方不承擔(dān)任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責(zé)任,保障甲方不承擔(dān)任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責(zé)任及可能發(fā)生之相關(guān)費(fèi)用。
    9)乙方不得將依據(jù)本責(zé)任書取得,經(jīng)甲方委托施工之施工任務(wù)再行轉(zhuǎn)包,否則甲方有權(quán)立即收回本施工項(xiàng)目。
    10)工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結(jié)。
    五、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
    工程質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達(dá)到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工,造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求、質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),由此造成之材料浪費(fèi)及經(jīng)濟(jì)全部由乙方負(fù)責(zé)賠償,工期不予順延。
    六、工期:
    乙方必須嚴(yán)格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項(xiàng)目的施工任務(wù),若拖延工期,每延期一日,按結(jié)算總價的‰或元向甲方支付罰金。
    七、付款方法:
    1)甲方按乙方所完成之實(shí)際施工進(jìn)度,每月或每一單項(xiàng)工程完工后,根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結(jié)算之工程款,到甲方帳戶后三天內(nèi)按95%扣除稅金和管理費(fèi)后支付給乙方。
    2)質(zhì)保金:質(zhì)保金按工程總造價的5%逐月或每單項(xiàng)工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗(yàn)收兩年后,據(jù)實(shí)返還。因質(zhì)量原因造成的返修,由乙方負(fù)責(zé),返修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。工程保修期間,乙方應(yīng)在收到甲方書面通知10日內(nèi)派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費(fèi)用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除,不足部分由乙方支付。
    八、其它:
    1)若乙方無正當(dāng)理由單方終止本責(zé)任書,除承擔(dān)由此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失外,還應(yīng)向甲方支付工程總造價3%的違約金。
    2)若乙方違反本責(zé)任書之上述有關(guān)約定,不按工期竣工、質(zhì)量達(dá)到設(shè)計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導(dǎo)致本責(zé)任收無法履行的行為,甲方有權(quán)單方解除本責(zé)任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)當(dāng)予以賠償。
    九、甲方對本責(zé)任書上述各條款具有解釋權(quán)。
    十、本責(zé)任書一式兩份,甲、乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。該責(zé)任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負(fù)責(zé)施工之上述施工項(xiàng)目辦完工程驗(yàn)收交接并竣工結(jié)算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
    甲方:乙方(施工責(zé)任方):
    代表:代表:
    經(jīng)辦人:施工責(zé)任人:
    簽約日期:年月日簽約日期:年月日
    工程合作合同書篇五
    上訴人(一審被告):_________________甲公司(原達(dá)州__________公司)。
    法定代表人:_________________黃__________執(zhí)行董事。
    身份證號:_____________。
    被上訴人(一審被告):_________________乙公司。
    法定代表人:_________________劉__________總經(jīng)理。
    上訴請求:_________________。
    1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
    2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
    3、判令本案一審、二審訴訟費(fèi)由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔(dān)。
    上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》,上訴人對該判決不服,現(xiàn)提起上訴。
    一、達(dá)州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風(fēng)馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認(rèn)定萬__________以“達(dá)州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴,不講事實(shí)。
    年月日,上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關(guān)于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實(shí)。該合同約定:_________________乙方以甲方名義進(jìn)行承包施工,工程名稱為__________街整治工程。后來,由于沒能中標(biāo),該合同自然終止,沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達(dá)州建設(shè)局簽訂了關(guān)于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設(shè)工程施工合同》,并由萬__________實(shí)際組織施工,這與“達(dá)州__________公司”則沒有任何關(guān)聯(lián)。因?yàn)椋癬_________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事,同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然,一審法院的認(rèn)定牽強(qiáng)附會,缺乏根據(jù),不能成立。
    二、一審判決認(rèn)定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進(jìn)行了結(jié)算。這也是毫無根據(jù)的。首先,萬__________同“達(dá)州__________公司”既沒有轉(zhuǎn)包、分包合同、協(xié)議,又沒有結(jié)算書依據(jù),哪來的工程結(jié)算呢?其次,庭審中萬__________雖然提供一份《建設(shè)工程造價預(yù)(結(jié))算書》復(fù)印件,卻稱拿不出原件,僅說原件在建設(shè)局。為什么施工單位沒有結(jié)算書原件呢?這可能嗎?況且,這只是張封面沒有具體的結(jié)算內(nèi)容。同時,既沒有發(fā)包建設(shè)單位建設(shè)局蓋章,也沒有承包單位“乙公司”蓋章,僅僅在“施工(編制)單位”一欄,有“四川__________建筑工程有限公司第一項(xiàng)目部”公章,該欄的旁邊有“達(dá)州__________公司”公章,而萬__________在上面僅是技術(shù)負(fù)責(zé)人,并非項(xiàng)目經(jīng)理或承包人。眾所周知,工程竣工造價結(jié)算,是發(fā)生在建設(shè)發(fā)包單位同施工承包單位之間,而這份結(jié)算書卻不是。如果是轉(zhuǎn)包結(jié)算,那么“乙公司”應(yīng)有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內(nèi)部分包結(jié)算,那為什么不是萬__________同“達(dá)州__________公司”結(jié)算,而又是“達(dá)州__________公司”同“盛龍建司第一項(xiàng)目部”結(jié)算?既然是萬__________個人沒有資質(zhì)需打“達(dá)州__________公司”牌子,那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質(zhì)為何還打“達(dá)州__________公司”牌子?再則,工程造價一欄為865666元,而一審認(rèn)定工程總結(jié)算價為752700元,稱扣除“乙公司”墊支拆遷費(fèi)112966元。而事實(shí)上,標(biāo)底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造,均不涉及拆遷,哪來扣拆遷費(fèi)呢?凡此種種,疑點(diǎn)重重。怎么能采信成為有效證據(jù)呢?毫無疑問,這是一份重復(fù)復(fù)印嫁接“達(dá)州__________公司”公章的偽造證據(jù)。一審法院卻不加認(rèn)真核實(shí)審查,主觀武斷的認(rèn)為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進(jìn)行了關(guān)于__________橋亮化、美化工程的結(jié)算,因此認(rèn)定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程,這種做法于法無據(jù)。
    三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認(rèn)定“乙公司”將工程交“達(dá)州__________公司”承建,“達(dá)州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》。
    根據(jù)《民事訴訟證據(jù)規(guī)則》第七十四條規(guī)定:_________________“訴訟過程中,當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對己方不利的事實(shí)和認(rèn)可的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn),但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外?!憋@然,“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述,但第二次又否認(rèn)。同時,本案有其他證據(jù)足以證實(shí)“達(dá)州__________公司”并未介入該工程。除上列證據(jù)外,還有“乙公司”給建設(shè)局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達(dá)州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關(guān)系,那既是“達(dá)州__________公司”欠萬__________的工程款,“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而,一審判決對這一事實(shí)的認(rèn)定顯然不能成立。
    綜上所述,一審判決無視本案事實(shí)真相,將與上訴人甲公司根本無關(guān)的__________橋亮化、美化工程強(qiáng)行認(rèn)定在上訴人身上,并以一份施工內(nèi)容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認(rèn)定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關(guān)于__________橋亮化、美化工程約定的依據(jù),同時,在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關(guān)的一份無法與原件核對的證據(jù)復(fù)印件的真實(shí)性存在極大異議的情況下,冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔(dān)連帶支付責(zé)任的做法,實(shí)屬認(rèn)定事實(shí)錯誤,沒有任何法律依據(jù),應(yīng)予改判。請二審法院查明本案事實(shí),依法作出公正判決,以維護(hù)上訴人之合法權(quán)益。
    此致
    成都市中級人民法院。
    上訴人:_________________甲公司。
    年_____月_____日。
    工程合作合同書篇六
    乙方(承包單位):_____________________________。
    為了規(guī)范建設(shè)市場,在工程建設(shè)中防止各種不正當(dāng)行為的發(fā)生,確保建設(shè)工程高效,優(yōu)質(zhì),按時竣工投產(chǎn),遵照國家建設(shè)部,監(jiān)察部《關(guān)于在工程建設(shè)中深入開展反對腐敗和反對不正當(dāng)競爭的通知》精神,根據(jù)_________________有關(guān)要求,并經(jīng)甲乙雙方同意,特訂立如下協(xié)議:
    一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同自覺遵守國家和_________________關(guān)于廉政建設(shè)的各項(xiàng)規(guī)定和關(guān)于建設(shè)工程承發(fā)包的各項(xiàng)規(guī)定。
    二、甲方及其工作人員應(yīng)做到。
    (一)向乙方施工單位介紹本單位的有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定。
    (二)對本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育;督促甲方人員嚴(yán)格遵守本單位制度和在工程項(xiàng)目建設(shè)中保持廉潔的若干規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,出給予當(dāng)事人批評教育外,應(yīng)視情節(jié)輕重,后果大小給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰或紀(jì)律處分。
    (三)甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意;在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應(yīng)及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。
    (四)甲方人員在工程建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)乙方單位有不廉潔的行為,應(yīng)及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并報告主管領(lǐng)導(dǎo)。
    (五)甲方工作人員(含家屬、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費(fèi)。
    (六)甲方工作人員應(yīng)當(dāng)保持與乙方的正常業(yè)務(wù)交往,不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品,難以拒收的,必須按有關(guān)規(guī)定登記上交;不得向乙方索要(或接受)通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品,不得在乙方報銷任何應(yīng)由單位或個人支付的費(fèi)用。
    (七)甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的宴請和高消費(fèi)的娛樂活動。
    (八)甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排,以及出國出境提供方便。
    (九)甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內(nèi)外旅游活動。
    (十)甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關(guān)的材料設(shè)備供應(yīng)、工程分包等經(jīng)濟(jì)活動。
    三、乙方及其工作人員應(yīng)當(dāng)做到。
    (一)乙方應(yīng)了解甲方單位有關(guān)廉政建設(shè)的各項(xiàng)制度和規(guī)定,支持甲方執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和制度。
    (二)乙方有責(zé)任對本單位工程項(xiàng)目人員進(jìn)行廉政教育(包括甲方單位制定的有關(guān)廉政建設(shè)方面的規(guī)定),按時出席甲方召集的有關(guān)會議。
    (三)乙方應(yīng)當(dāng)通過正常途徑開展相對業(yè)務(wù)工作,不得為獲取某些不正當(dāng)利益而向甲方工作人員(含家屬、子女下同)贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
    (四)乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費(fèi)用、材料設(shè)備供應(yīng)、工程量變動、工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量問題處理等進(jìn)行私下商談或者達(dá)成默契。
    (五)乙方不得以洽談業(yè)務(wù)、簽訂合同等為借口,邀請甲方工作人員外出旅游或進(jìn)入營業(yè)性高檔娛樂場所。
    (六)乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
    四、獎懲。
    (一)乙方如發(fā)現(xiàn)甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者,應(yīng)及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生,并及時向甲方領(lǐng)導(dǎo)或者甲方上級單位舉報,甲方不得找任何借口對乙方進(jìn)行報復(fù)或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴(yán)重的可向有關(guān)部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實(shí)和嚴(yán)格遵守廉潔協(xié)議的乙方,在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標(biāo)權(quán)。
    (二)甲方發(fā)現(xiàn)乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當(dāng)?shù)氖侄涡匈V甲方工作人員,甲方根據(jù)具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價1~5%的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔(dān),乙方用不正當(dāng)手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
    (三)乙方在工程項(xiàng)目建設(shè)中賄賂甲方人員,被檢察機(jī)關(guān)立案查處的,甲方有權(quán)取消或終止工程項(xiàng)目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔(dān),并向甲方單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
    五、本工程發(fā)包、建設(shè)、竣工驗(yàn)收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為,均適用本協(xié)議。
    六、聲明及保證。
    (一)甲方:
    1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    (二)乙方:
    1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    七、保密。
    雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
    一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
    八、不可抗力。
    本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見,不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
    如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
    九、通知。
    (一)根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
    (二)各方通訊地址如下:________________________________________________。
    十、爭議的處理。
    (一)本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
    1.提交_________仲裁委員會仲裁;
    2.依法向人民法院起訴。
    十一、解釋。
    本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
    十二、補(bǔ)充與附件。
    本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    十三、合同效力。
    本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,雙方各執(zhí)______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    工程合作合同書篇七
    協(xié)議標(biāo)的:甲方位于“_________”的居室,以下簡稱標(biāo)的。經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲乙雙方針對標(biāo)的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號:_________,以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜,簽訂以下補(bǔ)充協(xié)議。本補(bǔ)充協(xié)議作為《裝修合同》的附件,與《裝修合同》具有同等法律效力。
    1.施工過程中,乙方施工人員應(yīng)認(rèn)真施工,不在標(biāo)的居室內(nèi)飲酒、隨地吐痰,如施工人員吸煙必須遠(yuǎn)離易燃易爆物品。
    2.乙方施工人員不得使用標(biāo)的居室內(nèi)已安裝好的設(shè)施、設(shè)備(如炊具、潔具及其他設(shè)施、設(shè)備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
    3.乙方施工人員不得使用明火做飯,不得在材料上堆放餐具,剩飯菜及棄物,應(yīng)于餐后立即整理餐具,剩飯菜及棄物。
    4.乙方應(yīng)設(shè)置專門的垃圾堆放處,及時清運(yùn)垃圾,并保持居室內(nèi)的清潔和衛(wèi)生。
    5.安裝地板、地磚后,乙方施工人員須著軟底鞋在標(biāo)的居室內(nèi)施工,并嚴(yán)禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上,所有物品均輕拿輕放,嚴(yán)禁在地板、地磚上拖動物品。
    6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項(xiàng),甲方經(jīng)過提醒、警告,乙方仍違反的,甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項(xiàng)給甲方造成損失的,乙方應(yīng)賠償損失。
    7.如由于乙方或其施工人員過失,造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施、設(shè)備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償或從工程款中扣除,并承擔(dān)全部責(zé)任。
    8.乙方在施工中要注意安全,如因乙方操作不當(dāng)造成人員傷亡的,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
    9.凡運(yùn)抵甲方標(biāo)的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗(yàn)收合格前拆封(不需拆封的材料除外),必須在運(yùn)抵標(biāo)的居室時當(dāng)場由甲方,乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細(xì)表》)中規(guī)定的品名、質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、等級等驗(yàn)收,由甲方認(rèn)可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運(yùn)抵材料與合同不符,乙方必須采取更換,補(bǔ)救措施。
    10.乙方應(yīng)當(dāng)就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發(fā)票或者購物票據(jù))、環(huán)保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關(guān)材料,甲方有權(quán)向廠商或者經(jīng)銷商核實(shí)材料的真實(shí)性,如果發(fā)現(xiàn)系假冒偽劣材料,乙方必須更換為合同中標(biāo)定的產(chǎn)品,并按照合同標(biāo)定價格的雙倍對甲方進(jìn)行賠償;如果乙方能提出法律上認(rèn)可的證據(jù)充分證明是由于供應(yīng)商的責(zé)任,甲方可以根據(jù)具體情況適當(dāng)降低要求賠償?shù)念~度,乙方可以向材料供應(yīng)商追究相應(yīng)的責(zé)任。
    11.由于乙方提供材料質(zhì)量、規(guī)格等原因,造成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時,乙方須采取更換、補(bǔ)齊、修理等方式彌補(bǔ),如不能彌補(bǔ),乙方須以其他方式補(bǔ)償乙方,甲方可以依不同情況扣除支付工程款項(xiàng);由于乙方提供材料質(zhì)量,規(guī)格等原因,造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里,物業(yè)管理公司等第三方的設(shè)施、設(shè)備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償或從工程款中扣除,并承擔(dān)全部責(zé)任。
    12.由乙方購買的材料,乙方承諾對其質(zhì)量負(fù)責(zé),并負(fù)責(zé)在裝修工程保修期內(nèi)進(jìn)行維修和更換。在甲方正常使用的情況下,因?yàn)橐曳教峁┎牧系馁|(zhì)量問題而導(dǎo)致甲方的任何損失,乙方應(yīng)負(fù)全部責(zé)任。
    13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料,因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運(yùn)抵標(biāo)的居室,乙方必須更換相同或更高質(zhì)量、等級、規(guī)格的材料,且必須經(jīng)過甲方的簽字同意。
    14.甲、乙方提供的材料進(jìn)入標(biāo)的居室后,乙方必須在適當(dāng)?shù)奈恢闷秸逊挪牧?,并妥善保管,因未妥善保管造成材料變質(zhì)、變形、損壞、損耗、丟失的,乙方必須根據(jù)甲方要求更換、補(bǔ)齊、賠償。
    15.乙方無權(quán)擅自更換甲方提供的材料,如果發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向甲方提出,甲方采取更換、補(bǔ)齊等補(bǔ)救措施。如乙方已確認(rèn)并使用了甲方提供的材料,之后因工程質(zhì)量出現(xiàn)爭議時,乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由,拒絕修理或賠償。
    16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失,乙方負(fù)責(zé)賠償。
    17.《裝修合同》附件中,所有的_________改為_________(_________厚),每張板(均為標(biāo)準(zhǔn)尺寸_________215;_________)補(bǔ)交_________元的材料費(fèi),金額按實(shí)際工程量結(jié)算。
    18.乙方必須在工程交底日,即________年____月____日,向甲方提供書面的工程進(jìn)度表和甲方采購材料進(jìn)度表。
    甲方:______。
    乙方:______。
    日期:______
    工程合作合同書篇八
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,經(jīng)雙?方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
    第一條?概況。
    1、項(xiàng)目名稱:_________。
    2、項(xiàng)目地點(diǎn):_________。
    3、項(xiàng)目內(nèi)容:綜合布線系統(tǒng)施工和測試,輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設(shè)。
    第二條?工期。
    1?、本項(xiàng)目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日。
    2?、遇到下列情況之一者,經(jīng)甲方審核批準(zhǔn)后,工期可做相應(yīng)調(diào)整。
    2.2?、?雙方書面確認(rèn)的計劃工期改變;。
    2.3?、不可抗力因素。
    第三條?承包方式和造價。
    1、承包方式:包工包料(具體內(nèi)容參見網(wǎng)絡(luò)工程設(shè)備報價清單)。
    2、項(xiàng)目總造價:人民幣(大寫):(_________)。工程?施工信息點(diǎn)數(shù)、單價及材料報價清單為合同附件,項(xiàng)目最后造價按實(shí)際?施工工程量結(jié)算。
    第四條?付款方式、結(jié)算方式。
    (一)付款方式。
    (二)結(jié)算方式:
    1、乙方已根據(jù)甲方的需求進(jìn)行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量,?本合同總價為工程綜合材料及施工費(fèi)用總和。
    2、若甲方需求有變更時,工程施工時發(fā)生增項(xiàng)部分,合同總價報價清單已有?的項(xiàng)目按報價清單中單價乘增項(xiàng)部分工程項(xiàng)目數(shù)量。如合同總價報價清單中沒有?的項(xiàng)目則按甲乙雙方協(xié)商后經(jīng)簽證后的單價為結(jié)算依據(jù)。該計算原則適用于工程?施工時發(fā)生減項(xiàng)部分的計算。
    第五條?材料供應(yīng)。
    1、材料供應(yīng):施工前乙方提供材料經(jīng)甲方審核、認(rèn)可后,方可使用。
    2、采用新型材料和代用材料時,乙方須在甲方的書面簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行?使用。
    第六條?甲、乙雙方責(zé)任。
    (一)甲方責(zé)任。
    1、為乙方的施工提供必要的便利條件,并協(xié)調(diào)水源、電源,提供材料的合?理堆放場地,協(xié)助乙方順利進(jìn)行施工。
    2、按合同規(guī)定及時支付工程款項(xiàng)。
    3、指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一名,負(fù)責(zé)與業(yè)主及相關(guān)協(xié)作單位的協(xié)調(diào)工作,為乙方?提供可持續(xù)施工的作業(yè)面,并負(fù)責(zé)平時乙方增、減項(xiàng)的簽證。
    4、組織本工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。
    (二)乙方責(zé)任。
    1、按合同規(guī)定按時完成并交付該工程。
    2、嚴(yán)格按照甲方與最終用戶確認(rèn)的施工圖紙施工。
    3、負(fù)責(zé)本合同附件明確的材料采購、保管、運(yùn)輸、安裝、保修。
    4、接受甲方和當(dāng)?shù)匕踩|(zhì)量監(jiān)督部門的監(jiān)督。
    5、因乙方的過錯造成工程有質(zhì)量問題時,經(jīng)甲方確認(rèn)后,乙方必須在三天?內(nèi)采取有效措施糾正,并承擔(dān)由此造成甲方的經(jīng)濟(jì)損失,承擔(dān)相應(yīng)的法?律責(zé)任。
    6、在合同履行過程中,雙方有異議應(yīng)及時協(xié)商解決,未經(jīng)甲方同意乙方不?應(yīng)隨意停工或借故拖延工期。
    7、服從甲方施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求,承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造?成的損失和罰款。
    8、負(fù)責(zé)施工場地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及衛(wèi)生等工作。
    第七條?工程項(xiàng)目及設(shè)計的變更、修改甲方因最終客戶需要,作出設(shè)計變更時,應(yīng)書面通知乙方,經(jīng)確認(rèn)后簽證,?若由此導(dǎo)致工程延期的,工期應(yīng)當(dāng)順延。在施工過程中若甲方提供的施工內(nèi)容及?圖紙與投標(biāo)內(nèi)容及圖紙不同處,按實(shí)際情況作增項(xiàng)或減項(xiàng)處理,由乙方提出書面?報告,乙方協(xié)助甲方共同經(jīng)業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認(rèn)。
    第八條?工程質(zhì)量。
    1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙及說明和有關(guān)操作規(guī)程精心施工,工程質(zhì)量必須符合設(shè)計要求,達(dá)到施工圖說明和國家頒發(fā)的現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
    2、本工程承包范圍內(nèi)所有的單項(xiàng)工程的質(zhì)量,均達(dá)到國家或行業(yè)的質(zhì)量驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)。雙方如對工程質(zhì)量有爭議,請質(zhì)量監(jiān)督部門仲裁,仲裁費(fèi)用及因此?造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。
    第九條?竣工驗(yàn)收。
    1、工程竣工三天內(nèi),乙方將全部有效的技術(shù)檔案資料二份,送交甲方,確定?驗(yàn)收日期,并組織進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格之日即為竣工日期。驗(yàn)收不合格,?乙方應(yīng)在甲方的限期內(nèi)進(jìn)行整改,再實(shí)行驗(yàn)收,并以最后驗(yàn)收合格的日期?作為竣工日期。
    2、工程驗(yàn)收應(yīng)以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關(guān)設(shè)計變更的書面文件、國家?頒發(fā)的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。
    3、隱蔽工程在驗(yàn)收通過前不得封閉。
    第十條?違約責(zé)任。
    (一)甲方違約責(zé)任甲方不按規(guī)定支付工程款,乙方除有權(quán)要求甲方支付工程款外,?另外每日按?尚未支付的項(xiàng)目款項(xiàng)的千分之三向乙方支付違約金。
    (二)乙方違約責(zé)任。
    1、乙方不按規(guī)定按時完成該工程,甲方除有權(quán)要求乙方完成該工程外,另?外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。
    2、工程施工過程中發(fā)生質(zhì)量事故或乙方使用的設(shè)備、材料如質(zhì)量不符合設(shè)計要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)的,甲方有權(quán)讓乙方返工整改,并由乙方承擔(dān)由此?而引起的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。
    3、合同履行過程中若出現(xiàn)乙方嚴(yán)重違反合同重要條款,甲方有權(quán)終止合同,?并終止支付未結(jié)算的工程款。
    第十一條?合同爭議遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害損失,由甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則?由____市經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會裁定。
    第十二條?工程保修工程竣工驗(yàn)收合格之日起半年內(nèi)為保修期。保修期內(nèi)如發(fā)生工程質(zhì)量的問題,由乙方按甲乙雙方商定的限期進(jìn)行維修,設(shè)備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴(yán)格執(zhí)行工程完工后兩年內(nèi)乙方應(yīng)為甲方提供維護(hù)服務(wù)。
    第十三條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵?報不能履行或不能完全履行合同的理由,并向?qū)Ψ教峤挥嘘P(guān)主管機(jī)關(guān)證明材料,?根據(jù)實(shí)際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同,?決定部分或全部免予承?擔(dān)違約責(zé)任。
    第十四條?其它。
    1、合同簽定當(dāng)天內(nèi),甲方向乙方提供本項(xiàng)目施工圖紙,乙方嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因?qū)е碌馁|(zhì)量、安全、人身死亡事故,由乙方自?行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,因此而引起甲方連帶損失的,由乙方做相應(yīng)賠償。
    2、因甲方原因?qū)е鹿こ掏9せ蚬と烁C工的,甲方按每日按合同總價的千分?之三做相應(yīng)補(bǔ)償。
    3、本工程施工過程中,所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補(bǔ)、管道開挖和鋪管及回填復(fù)綠等工作內(nèi)容均不在本合同工程實(shí)施的工程量范圍之內(nèi),合?同價款中也不包含以上的工程量報價。
    4、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議作?為本合同一部分,與本合同具有同等法律效力。
    5、本合同自簽訂之日起生效,在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交?付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效外,其它條款即告終止。
    6、合同正本及附件共柒頁,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,均具?有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效,多頁的須蓋騎縫章方為有效。
    甲方(公章):_________。
    乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________。
    法定代表人(簽字):_________。
    ________年____月____日。
    ________年____月____日。
    工程合作合同書篇九
    甲方:____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會。
    乙方:根據(jù)號文件批復(fù)同意的____區(qū)________年以工代賑項(xiàng)目實(shí)施方案,現(xiàn)決定對這些道路、水利工程進(jìn)行建設(shè)及整治。按照《民法典》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用原則,經(jīng)協(xié)商,甲方將工程承包給乙方組織實(shí)施,并達(dá)成如下協(xié)議:
    一、工程概況工程名稱:____區(qū)________年以工代賑項(xiàng)目柳崗坪村道路工程工程地點(diǎn):____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村施工區(qū)工程內(nèi)容:鄉(xiāng)村公路1公里,路寬3.5米,疏通水溝0.8公里,房屋及附屬設(shè)施15戶。
    二、工程承包實(shí)施范圍按項(xiàng)目實(shí)施方案、工程設(shè)計和民辦公助議事決定的內(nèi)容實(shí)施,即:鄉(xiāng)村公路1公里,路寬3.5米,疏通水溝0.8公里,購置安裝涵管20米;房屋及附屬設(shè)施15戶。
    三、合同工期本工程自簽訂合同為起始日,工期____日歷天。
    四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn)。
    五、結(jié)算方式。
    1、財政資金補(bǔ)助的.工程結(jié)算單價按設(shè)計施工預(yù)算單價并扣除村社農(nóng)民投勞折資費(fèi)用后進(jìn)行結(jié)算。
    2、結(jié)算工程量為工程實(shí)施過程中經(jīng)村質(zhì)量監(jiān)督小組簽字認(rèn)可后實(shí)際發(fā)生的工程量。
    3、工程結(jié)算補(bǔ)助總價款不得超過該工程施工預(yù)算中“建安”工程費(fèi)用。
    4、甲方在撥付工程款時,根據(jù)工程進(jìn)度,經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技中心技術(shù)人員(現(xiàn)場監(jiān)理人員、甲方技術(shù)負(fù)責(zé)人)、甲方質(zhì)量監(jiān)督小組簽字按程序報批后,方可支付。工程完工后,支付工程補(bǔ)助總價款的80%,剩余工程補(bǔ)助價款經(jīng)驗(yàn)收合格后一次性付清。
    5、經(jīng)申請,開工時可預(yù)撥工程總造價30%的工程款。
    六、乙方不得以任何方式進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),情況屬實(shí),將取消乙方工程承包合同,且一切損失由乙方承擔(dān)。
    七、安全責(zé)任工程施工期間,乙方必須接受甲方安全監(jiān)督并自覺遵守國家相關(guān)規(guī)定,如在施工中出現(xiàn)任何安全問題,乙方負(fù)全部責(zé)任。
    八、竣工清場工程竣工后,施工現(xiàn)場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內(nèi)完成。
    九、違約責(zé)任超工期罰金(每超一天處罰結(jié)算補(bǔ)助總價款的0.5%)。
    十、不可抗力施工過程中如發(fā)生不可抗力因素時(指國家規(guī)定的自然災(zāi)害和社會性突發(fā)事件),本合同自行終止,并按國家規(guī)定或參照類似工程確定雙方的權(quán)利和義務(wù)。未盡事宜,雙方協(xié)商解決并簽定補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等效力。本合同一式份,其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份,報區(qū)以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉(xiāng)政府備案各壹份。
    十一、附件。
    1、后附乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)復(fù)印件。
    2、投入情況和建設(shè)任務(wù)表。(投入情況按照以工代賑項(xiàng)目財政補(bǔ)助資金、整合項(xiàng)目資金補(bǔ)助、農(nóng)民群眾籌資、農(nóng)民群眾投勞折資等方面予以明細(xì))。
    3、施工區(qū)劃分表。
    4、建筑工程單價公示表。
    甲方:____區(qū)梓潼廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會(簽章)甲方代表:字)。
    乙方:乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)號:
    簽訂地點(diǎn):
    合同簽定日期:________年____月____日
    工程合作合同書篇十
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
    第一條:工程概況。
    2、居室規(guī)格:房型______層(式)______室______廳______廚______衛(wèi),總計施工面積____________平方米。
    3、施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
    5、工程開工日期:______年______月______日
    6、工程竣工日期:______年______月______日
    工程總天數(shù):________天。
    第二條:工程價款。
    工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
    1、材料款__________元;
    2、人工費(fèi)__________元;
    3、設(shè)計費(fèi)__________元;
    4、施工清運(yùn)費(fèi)__________元;
    5、搬卸費(fèi)__________元;
    6、管理費(fèi)__________元;
    7、其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)______________元。
    第三條:質(zhì)量要求。
    1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
    2、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    3、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
    4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
    5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
    第四條:材料供應(yīng)。
    1、乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。
    2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
    3、甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    第五條:付款方式。
    1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(_____年____月____日),甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%、剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))。
    甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
    2、工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
    3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
    4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
    第六條:工程工期。
    1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方_______元。
    2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
    4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
    5、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
    第七條:工程驗(yàn)收。
    1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
    2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗(yàn)收,逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
    3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗(yàn)收,應(yīng)及時通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
    第八條:其他事項(xiàng)。
    1、甲方責(zé)任。
    1、必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
    2、二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
    3、如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
    2、乙方責(zé)任。
    1、應(yīng)主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書。
    2、指派一名工作人員為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
    3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的'安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
    4、嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
    5、在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收入合格之日算起,為12個月。
    第九條:違約責(zé)任。
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實(shí)際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
    第十條:爭議解決。
    本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
    第十一條:合同的變更和終止。
    1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
    第十二條:合同生效。
    1、本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
    2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。
    3、本合同(包括合同附件、補(bǔ)充合同、一式___份,甲乙雙方各執(zhí)___份。
    甲方(業(yè)主):_______(簽章)乙方:_______(簽章)。
    住所地址:_______企業(yè)地址:_______。
    郵政編碼:_______郵政編碼:_______。
    工作單位:_______法人代表:_______。
    委托代理人:_______委托代理人:_______。
    電話:_______電話:_______。
    簽約地址:_______簽約日期:_______
    工程合作合同書篇十一
    甲方:
    乙方:
    茲(以下簡稱甲方)委托東莞市弘康電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下:
    1、發(fā)電機(jī)組型號:冷卻方式:臺數(shù):
    2、技術(shù)指標(biāo)。
    評價點(diǎn)位置:
    所屬區(qū)域:
    噪聲標(biāo)準(zhǔn):白天65db(a)晚上65db(a)。
    注:。
    1.如果背景噪聲級超過此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時則以背景噪聲為允許值。
    1、噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠,外表整齊美觀。
    2、噪音治理措施,不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房內(nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量,以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
    采用機(jī)房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設(shè)計機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對機(jī)房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見施工圖和報價表。
    乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù),承包整個工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
    在合同簽定,乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場施工,整個噪音控制工程在天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
    總工程費(fèi)用為:付款方式:合同簽定時交付定金;主材料進(jìn)場后付;工程完工后天內(nèi)付清余款。
    1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。
    2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量,保證使用要求及施工過度的原則,協(xié)商解決。
    3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    工程合作合同書篇十二
    甲方:
    乙方:
    甲方委托乙方承擔(dān)荔波漳江風(fēng)景名勝區(qū)大七孔碼頭維修工程項(xiàng)目施工任務(wù),甲乙雙方本著分工協(xié)作,相互合作的原則,為確保工程質(zhì)量和按期完成施工任務(wù),經(jīng)雙方共同協(xié)商,按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結(jié)合本工程具體情況,簽訂以下合同條款:
    一、工程名稱:大七孔碼頭維修工程。
    二、工程地點(diǎn):大七孔碼頭。
    三、承包方式:包工包料。
    四、建設(shè)規(guī)模:石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設(shè)石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
    五、工程總造價:伍萬陸仟壹佰貳拾元(56,120.00元)整。
    六、開工時間:201年月日。
    七、竣工時間:201年月日,工期為天,如有新的要求變更及遇不可抗力的因素,工期可以延順。
    八、工程質(zhì)量要求及責(zé)任。
    甲方責(zé)任:甲方負(fù)責(zé)辦理工程施工所需的各種手續(xù),協(xié)調(diào)處理相關(guān)事宜,確保工程項(xiàng)目順利開展。
    乙方責(zé)任:
    1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方審定的施工圖紙、建設(shè)方案及有關(guān)工程建設(shè)規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行施工,并無條件地接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督管理。
    2、乙方必須做好環(huán)境保護(hù)和施工場地的衛(wèi)生管理。在施工過程中,必須按照甲方指定的地點(diǎn)和要求進(jìn)行土方開挖、施工垃圾堆運(yùn)輸和處理,并保護(hù)周圍環(huán)境林木植被,不得隨意破壞。
    3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未驗(yàn)收前要保證建設(shè)工程的.保護(hù)工作,不能發(fā)生損壞,造成的后果由乙方承擔(dān)。
    九、安全管理:乙方必須加強(qiáng)施工安全,如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當(dāng)和技術(shù)問題造成直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失,由乙方全部承擔(dān)。
    十、竣工驗(yàn)收:工程竣工后,乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關(guān)材料,甲方應(yīng)按乙方通知時間及時組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并出具驗(yàn)收結(jié)論。
    十一、付款方式:甲方視乙方工程進(jìn)度,分期付款,待驗(yàn)收合格后,乙方出具稅務(wù)票據(jù)一次性結(jié)算工程款。
    十二、保質(zhì)期限:工程竣工驗(yàn)收后,保修一年。
    十三、以上條款未盡事宜,雙方可以協(xié)商解決。
    十四、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    工程合作合同書篇十三
    以下簡稱甲方;________,以下簡稱乙方:________。
    經(jīng)雙方協(xié)商,由甲方委托乙方承擔(dān)《建設(shè)項(xiàng)目申請報告》的編制工作,特訂立本合同。
    第一條甲方在合同簽訂后應(yīng)及時向乙方提供所有與項(xiàng)目前期研究工作有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,并對資料的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
    第二條乙方應(yīng)在________年____月____日以前,向甲方提交《建設(shè)項(xiàng)目申請報告》文本伍份。甲方如在合同期間對本項(xiàng)目提出重大變更,或者原始資料、數(shù)據(jù)有重大變動,有可能導(dǎo)致可研報告修改甚至返工時,須經(jīng)雙方協(xié)商,對本合同進(jìn)行修改,或增加任務(wù)變更附件,或另訂合同。增加任務(wù)或變更合同不得另行增加相關(guān)費(fèi)用。
    第三條費(fèi)用支付條款本項(xiàng)目申請報告編制費(fèi)用為人民幣捌萬元整(80000.00)。費(fèi)用支付方式。雙方簽訂合同時,甲方支付乙方項(xiàng)目編制費(fèi)________萬元整。余款在提交《建設(shè)項(xiàng)目申請報告》評審合格后付清。
    第四條違約罰金。
    1.乙方不按合同規(guī)定的日期提交報告時,每拖期一天,扣除其所應(yīng)得報酬的________作為違約罰金。
    2.因甲方提供資料不詳實(shí),造成的項(xiàng)目報告重大修改,或返工重作,應(yīng)另行適當(dāng)增加乙方工本費(fèi)用,其數(shù)額由雙方商定。
    3.甲方超過合同規(guī)定日期付款時,應(yīng)償付給乙方逾期違約罰金,以每逾期一天按合同規(guī)定報酬的5計算。
    第五條合同中如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出修改或補(bǔ)充合同。修改或補(bǔ)充合同與本合同具有同等效力。本合同自簽訂之日起生效,自乙方交付可研報告文本后,本合同效力終止。
    第六條本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
    甲方:________(蓋章簽字)________年____月____日。
    乙方:________(蓋章簽字)________年____月____日。
    工程合作合同書篇十四
    乙方:______。
    依照民法典、建設(shè)法及相關(guān)法律、法規(guī),在平等、自愿的基礎(chǔ)上,雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項(xiàng),訂立合同如下:
    一、綠化地點(diǎn)與范圍:_________________________________.
    二、甲方負(fù)責(zé)綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運(yùn)及回填土,提供綠化水源,協(xié)調(diào)相關(guān)事宜。
    三、乙方負(fù)責(zé)按照本區(qū)的綠化規(guī)劃種植圖進(jìn)行整地、苗木采購運(yùn)輸、挖坑、栽植、澆水及________年內(nèi)苗木管理、修建、?;?。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負(fù)責(zé)人員的.監(jiān)督和管理。
    四、如出現(xiàn)因栽植品種、場地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時。經(jīng)甲方同意后,所栽苗木品種可根據(jù)具體現(xiàn)狀作部分適當(dāng)調(diào)整。綠化品種、規(guī)格、數(shù)量及價格詳見綠化價格附后表。
    五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
    六、結(jié)算辦法:各種苗木栽植完成后付實(shí)際栽植數(shù)量款額的___%________年____月苗木成活后,視成活率付總款的___%,剩余款額________年后經(jīng)甲方驗(yàn)收按成活數(shù)量以實(shí)結(jié)算(人為損壞除外)。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數(shù)量。
    七、雙方必須嚴(yán)格履行各自的責(zé)任與義務(wù),如單方違約或樹苗質(zhì)量達(dá)不到合同約定,違約方要承擔(dān)一切責(zé)任和損失。
    八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章后生效。
    日期:_________
    乙方:______。
    日期:_________
    代表:______。
    工程合作合同書篇十五
    甲方:
    乙方:
    根據(jù)相關(guān)法律和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同:
    (3)工程范圍和內(nèi)容:
    (4)工程造價:全部工程預(yù)算造價人民幣____元。
    全部工程自____年____月____日開工,至____年____月____日竣工。
    (6)施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,根據(jù)雙方協(xié)定及施工方案圖,分別負(fù)責(zé)按時完成。
    (7)施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延工期由雙方及時協(xié)商簽訂協(xié)議。
    a不可抗拒的災(zāi)害,被迫停工。
    b因甲方變更計劃或變更施工圖。
    (8)工程所需的圖紙有甲方負(fù)責(zé)提供。
    (9)工程所需的設(shè)備、附屬品有乙方負(fù)責(zé)提供。
    二、工程款結(jié)算。
    全部工程造價的結(jié)算方式,按下列規(guī)定辦理。
    1以審查的施工圖預(yù)算加增減變更預(yù)算進(jìn)行結(jié)算。
    2工程款撥付與結(jié)算辦法,按雙方協(xié)商的現(xiàn)行規(guī)定辦理。
    三、施工與設(shè)計變更。
    1、乙方根據(jù)甲方的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工,達(dá)到合格。
    2、要堅(jiān)持按圖施工,任何一方不得隨意變更設(shè)計。施工中甲方如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或不合理的地方,應(yīng)以書面形式通知乙方,雙方協(xié)商解決。
    四、竣工驗(yàn)收、結(jié)算與保修。
    1、竣工工程驗(yàn)收合格,從驗(yàn)收之日起5日內(nèi)向甲方移交完工報告并由甲方驗(yàn)收施工情況。如甲方不能按期接管,致使驗(yàn)收后的工程發(fā)生損失,應(yīng)有甲方承擔(dān)。
    2、在進(jìn)行竣工工程驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不符合規(guī)定,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修理或返工,并在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完成,經(jīng)驗(yàn)收合格后,再行移交。
    3、竣工工程驗(yàn)收,乙方在進(jìn)行竣工驗(yàn)收前向甲方提供以下文件:
    (2)設(shè)備清單。
    網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在三個月之內(nèi)出現(xiàn)故障,乙方提供新品替換,如因更新?lián)Q代同一型號的產(chǎn)品時用相同的功能的產(chǎn)品換新。出貨一年之內(nèi),公司將免費(fèi)保修,或用相同功能的產(chǎn)品換修。保換范圍僅限產(chǎn)品主機(jī),包裝及外置電源、電源線、各種連接線、軟件產(chǎn)品、技術(shù)資料等附件不在保換范圍內(nèi),但附件若在購機(jī)后初次使用時有問題,可無償保換。產(chǎn)品因意外因素或人為行為而損壞的,不屬于產(chǎn)品保修范圍之內(nèi)。
    五、違約責(zé)任和仲裁。
    (1)由于乙方責(zé)任未按本合同規(guī)定的日期竣工,有乙方承擔(dān)責(zé)任,負(fù)責(zé)解決未盡工程。
    (2)雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項(xiàng)。
    (3)履行合同如有任何糾紛時,雙方當(dāng)事人應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方均可向簽訂地的人民法院起訴。
    六、合同份數(shù)及有效期。
    本合同一式兩份,有甲已雙方各執(zhí)一份。
    本合同自簽訂之日起生效。
    甲方蓋章:????????乙方蓋章:
    經(jīng)辦人:??????????經(jīng)辦人:
    電話:????????????電話:
    地址:????????????地址:
    簽定時間:年月日???簽定時間:年月日。
    工程合作合同書篇十六
    甲方:
    乙方:
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》及其它有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本工程實(shí)際情況和甲方施工任務(wù)的要求,遵循“平等、自愿、誠信”的原則,建立勞動合作關(guān)系。經(jīng)雙方充分協(xié)商,一致同意簽訂本合同,須共同遵循。
    第一條工作內(nèi)容及造價:
    甲方要求在西山寺指定的地點(diǎn)打一口井,直徑為300毫米,深度為160米,鋼套管直徑為273毫米,水泵為大廠品牌泵,水泵出水方量每小時不小于五立方米,下泵鋼管直徑為寸半鋼管,水泵房及檢查井由乙方承建,房子尺寸不小于2.4米*2.4米*2.8米,檢查井深1.6米,直徑為1米。泵房需要的磚由甲方提供,其余材料由乙方購買、水泵房配電柜及下泵電攬線由乙方購買,泵房含散水、屋頂防水、室內(nèi)抹灰、磚鋪地),變壓器到泵房的電纜線由甲方提供。乙方將水房外水管壓至甲方指定的水井位置,深度不小于1.5米,為50毫米塑料管。
    第二條工程款。
    總工程造價為玖萬元,工程完工驗(yàn)收合格后甲方給施工單位兩萬元,剩余款年底前付至捌萬伍仟元。其余款至保修期滿后付清。
    第三條施工工期。
    農(nóng)歷五月底前完成。每推遲一天罰100元。
    第四條工程要求。
    (一)甲方:乙方所用材料必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可使用,打井深度按實(shí)結(jié)算,每米按500元計算,不足部分給予扣除。
    (二)乙方對本合同勞動工程分包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé),嚴(yán)格按照施工驗(yàn)收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求精心組織施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到原定的標(biāo)準(zhǔn);投入足夠的人力、物力。保證工期;乙方發(fā)生的各種經(jīng)濟(jì)上糾紛、違法亂紀(jì)事件由乙方自行解決,并承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任,負(fù)責(zé)教育勞務(wù)人員遵紀(jì)守法“文明施工、安全生產(chǎn),嚴(yán)禁違章作業(yè)和盲目蠻干”確保施工安全,杜絕傷亡事故發(fā)生。
    凡造成人員傷亡或機(jī)械設(shè)備損壞、丟失等一切安全事故,其全部責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
    第五條工程驗(yàn)收及保修。
    乙方應(yīng)確保所完成工程質(zhì)量符合質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。乙方確保所打水井出水量大小,因地質(zhì)原因或未打出水造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),甲方不予負(fù)責(zé),工程保修期一年。
    第六條其他。
    (一)乙方與任何第三方簽訂的經(jīng)濟(jì)及其他協(xié)議等均與甲方無關(guān),如果發(fā)生爭議,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,由此給甲方造成的損失,甲方有權(quán)向乙方追償。
    (二)本合同竣工結(jié)算后自動終止。
    (三)本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方:(蓋章)乙方:(簽名)。
    xxxx年xx月xx日身份證號碼:
    工程合作合同書篇十七
    甲方:
    乙方:
    甲方將路還房鋼質(zhì)入戶門專項(xiàng)工程承包給乙方供貨并安裝。為了明確雙方責(zé)任,保證施工順利進(jìn)行,經(jīng)雙方充分協(xié)商,按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,雙方達(dá)成一致意見,特簽訂本合同,雙方共同遵守執(zhí)行。
    第一條工程名稱:還房a、b、c區(qū)所有樓棟。
    第二條工程地點(diǎn):。
    第三條工程內(nèi)容:鋼質(zhì)入戶門工程供貨并安裝(包工包料)。
    第四條防盜門品牌、生產(chǎn)廠家、型號、數(shù)量、單價等:
    以上為包干單價包括但不限于材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、材料檢測費(fèi)、水電費(fèi)、管理費(fèi)、利潤、稅金等與防盜門工程有關(guān)的一切費(fèi)用,不含土建配合費(fèi),發(fā)生時由甲方直接支付給總包單位。
    第五條合同工期:乙方接到甲方通知之日起15個日歷天內(nèi)進(jìn)場安裝,施工工期符合甲方工程總進(jìn)度安排。
    第六條貨物驗(yàn)收及質(zhì)量要求。
    1、乙方安裝的鋼質(zhì)入戶門應(yīng)符合重慶美心·麥森門業(yè)有限公司的現(xiàn)行q/mx7-20xx企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,提供廠家產(chǎn)品合格證書。
    2、鋼質(zhì)入戶門具體要求為帶包邊、貴安牌固定把手鎖、ab鑰匙、不銹鋼門檻、門扇厚度為60mm、門扇正面和背面的鋼板厚度均為0.6mm,門框鋼板厚度為1.2mm。防盜門表面為木紋轉(zhuǎn)印。門的樣式和顏色以甲方確定的樣品(型號mxin5001rb)為準(zhǔn)。
    3、若甲方對乙方安裝過程中所使用的材料有任何懷疑,可隨時進(jìn)行破壞性抽查,抽。
    本合同簽訂20xx年*月*日前,甲方向乙方支付合同總金額的20%作為定金;乙方完成本合同防盜門全部安裝工作,甲方向乙方支付合同總金額的50%進(jìn)度款;乙方向甲方提交相應(yīng)竣工驗(yàn)收資料,竣工驗(yàn)收合格之日起20個工作日內(nèi)甲、乙雙方辦清結(jié)算手續(xù),結(jié)算完畢7個工作日內(nèi)甲方向乙方支付合同總金額的27%;余3%的工程款作為工程質(zhì)保金,在工程竣工驗(yàn)收合格之日起滿一年后一個月內(nèi)付清。
    第八條售后服務(wù)及相關(guān)事項(xiàng)。
    1、乙方保修期為一年(自竣工驗(yàn)收合格之日起算)。保修期內(nèi)非甲方或住戶人為原因?qū)е乱讚p件損壞,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)更換。
    2、在甲方集中交房期間,乙方派人常駐工地,及時解決有關(guān)防盜門的問題。
    3、乙方應(yīng)配有專職人員負(fù)責(zé)甲方項(xiàng)目防盜門的故障排除及維修工作。乙方接到甲方或住戶故障通知后,1小時內(nèi)應(yīng)到場排除;因較大故障1小時內(nèi)不能排除的,必須在10個小時內(nèi)解決。
    4、乙方向甲方提供的結(jié)算發(fā)票為防盜門生產(chǎn)廠家的正規(guī)發(fā)票。
    第九條甲方、乙方責(zé)任范圍。
    一、甲方責(zé)任。
    1、按第七條款及時支付工程款。
    2、負(fù)責(zé)提供與施工相關(guān)的資料。
    3、甲方派(電話:)、(電話:)為工地現(xiàn)場代表,幫助乙方解決應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)的問題,并與乙方協(xié)商解決施工中出現(xiàn)的問題。
    4、負(fù)責(zé)組織工程的竣工驗(yàn)收。
    5、為乙方指定施工用電接口并提供水電供乙方使用。
    6、甲方應(yīng)確保土建總包單位交付乙方的基層洞口為精裝洞口,尺寸應(yīng)符合國家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),洞口垂直度及對角線尺寸達(dá)到驗(yàn)收要求,并經(jīng)甲、乙及監(jiān)理單位三方驗(yàn)收合格確認(rèn)后交與乙方施工。
    二、乙方責(zé)任。
    1、嚴(yán)格按乙方投標(biāo)文件中的施工工藝、施工說明進(jìn)行施工,保證質(zhì)量,按時完工并交付使用。同時,乙方應(yīng)在安裝前對所有門洞口現(xiàn)場復(fù)核后再進(jìn)行生產(chǎn)加工。
    2、乙方委派為工地現(xiàn)場負(fù)責(zé)人,聯(lián)系電話,負(fù)責(zé)行使乙方的權(quán)利及義務(wù)。
    3、負(fù)責(zé)收集并整理相關(guān)工程資料交與土建總包單位歸檔,參加土建總包方組織的工程竣工驗(yàn)收,辦理竣工結(jié)算。
    4、在施工期間做好現(xiàn)場防火、防盜及安全生產(chǎn)工作;工作中甲方和土建總包單位不對乙方材料失竊負(fù)責(zé)。
    5、乙方應(yīng)在施工中嚴(yán)格按安全操作規(guī)程施工,施工過程中引起的人身安全事故及其他事故,乙方負(fù)全部責(zé)任,與甲方無關(guān)。
    6、乙方應(yīng)做好施工現(xiàn)場的成品、半成品保護(hù)工作。組織進(jìn)場人員進(jìn)行安全教育,乙方工作人員進(jìn)入施工現(xiàn)場應(yīng)有專人管理,服從土建總包單位的統(tǒng)一管理,遵守現(xiàn)場施工規(guī)章制度,在施工過程中做到文明施工,工完場清,做好安全防范工作。
    第十條違約責(zé)任及爭議解決辦法。
    1、乙方按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,如因乙方責(zé)任所發(fā)生施工質(zhì)量問題,乙方必須返工,由此產(chǎn)生的費(fèi)用和工期損失均由乙方承擔(dān)。
    2、若乙方因自身原因延誤工期,按每延誤一天罰款500元計算工期損失,乙方將罰款金額賠付給甲方,并在貨款中直接扣除。
    3、合同履行過程中如果發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。如果無法達(dá)成協(xié)議,提交嘉陵區(qū)人民法院訴訟解決。
    第十一條其他事項(xiàng)。
    1、本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,至工程價款全部結(jié)清后自動失效。
    2、本合同未盡事宜,雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    工程合作合同書篇十八
    委托方將__________項(xiàng)目的招標(biāo)事宜委托乙方代理,依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,合同雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
    一、代理業(yè)務(wù)的內(nèi)容、形式:甲方委托乙方組織建設(shè)工程招標(biāo)活動。工程概況:本次招標(biāo)范圍:
    1、招標(biāo)代理的內(nèi)容:填寫申請表格,編制招標(biāo)文件(包括編制資格預(yù)審文件);審查投標(biāo)人資格;組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場和答疑;組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo);提供招標(biāo)前期咨詢等業(yè)務(wù)。
    2、招標(biāo)代理的形式:
    二、工作條件和協(xié)作事項(xiàng):
    1、建設(shè)工程規(guī)劃臨時許可證、建設(shè)項(xiàng)目資金來源證明等(詳見《辦理建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)需提交的資料》清單)。
    2、委托方提供能夠滿足施工,標(biāo)價計算要求的施工圖紙及技術(shù)資料;或者經(jīng)符合資質(zhì)條件的工程造價咨詢機(jī)構(gòu)編制的建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)概算。
    3、乙方代理過程中,遵守國家、地方有關(guān)工程建設(shè)招標(biāo)、投標(biāo)法規(guī),堅(jiān)持公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則,按照有關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行,接受招標(biāo)監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
    4、委托代理人在簽訂本合同時,應(yīng)出具委托證書。
    四、費(fèi)用支付方式及日期:
    1、本工程造價為人民幣(大寫),收取代理費(fèi)用合計人民幣(大寫)。付款方式為現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬,代理費(fèi)用應(yīng)在開標(biāo)前全部付清。代理費(fèi)用不包含編制標(biāo)底的費(fèi)用、資格預(yù)審及評標(biāo)專家費(fèi)用。(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按國家計委計價格80號)。
    2、投標(biāo)單位購買標(biāo)書每份工本費(fèi)計人民幣元(大寫),所得歸乙方。
    五、違約責(zé)任:
    1、雙方都必須嚴(yán)格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約;
    2、委托方應(yīng)提供真實(shí)可靠的相關(guān)資料,及按第四款第一條約定支付代理費(fèi)用,否則一切責(zé)任由委托方自負(fù)。
    3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議,可協(xié)商解決,也可由相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
    4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補(bǔ)充合同條款,補(bǔ)充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
    5、本合同一式三份,甲方一份,乙方一份,報招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)一份。
    委托單位:__________代理單位:__________。
    日期:__________日期:__________