合同是商業(yè)交易的有力保證,為各方提供了一種可依賴的安全機制。編寫合同時應(yīng)注意的事項有哪些?以下是一些建議,希望能對您有所幫助。市場上常見的各類合同樣本,讓你輕松學習。
裝飾公司合作合同篇一
根據(jù)《^v^勞動法》及相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,現(xiàn)就乙方根據(jù)甲方需求,為甲方提供臨時勞務(wù)人員相關(guān)事宜達成以下協(xié)議:
________________。
1、乙方必須按照甲方的要求,安排相應(yīng)的施工作業(yè)人員,無條件參與工作;用工人數(shù)、標準、方式等由甲方根據(jù)工作開展的實際情況確定。
2、乙方在施工過程中應(yīng)服從甲方現(xiàn)場管理人員指揮,嚴格按照相關(guān)安全規(guī)范及項目組織措施等進行作業(yè)。
3、乙方人員需服從甲方的管理,保守甲方的機密,愛護甲方的.財物,維護甲方的利益。
4、因乙方人員過失給甲方造成經(jīng)濟損失的,甲方有權(quán)要求乙方承擔賠償責任。
1、經(jīng)雙方友好協(xié)商,本合同按包干價人民幣執(zhí)行;。
2、支付方式:________________。
1、在本協(xié)議期限內(nèi),任何一方均有權(quán)提前五個工作日通知對方解除本協(xié)議。解除本協(xié)議不需支付經(jīng)濟補償金。
2、甲方因乙方違紀,可隨時與乙方解除本協(xié)議。
3、甲方不按本協(xié)議約定提供必要的勞動條件或勞動報酬時,乙方可以隨時解除本協(xié)議不受提前通知的限制。
4、本協(xié)議到期或過期,如雙方未續(xù)簽,協(xié)議自行終止,不需提前通知。
5、甲乙雙方無論因何原因解除或終止本協(xié)議,乙方均應(yīng)立即辦理工作交接、歸還甲方財、物等手續(xù)后方能離開,否則,甲方不予以支付任何費用。
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方均可向人民法院提起訴訟。
甲方:__________(蓋章)。
乙方:__________(蓋章)。
__________年_____月_____日。
裝飾公司合作合同篇二
訂立協(xié)議雙方:
建筑工程公司(甲方)。
裝修設(shè)計公司(乙方)。
為發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,共謀發(fā)展,并為今后逐步向組成集團公司過渡,雙方經(jīng)過充分友好的協(xié)商,特訂立本協(xié)議。
一、建立密切的技術(shù)合作關(guān)系,今后凡甲方承接的工程,裝修設(shè)計任務(wù)均交給乙方承擔。
二、乙方保證,在接到任務(wù)后,將立即組織以高級工程師為領(lǐng)導的精干設(shè)計隊伍,在10日提出設(shè)計方案,并在方案認可后一個月內(nèi)完成全部設(shè)計圖紙。
三、為保證設(shè)計的質(zhì)量,甲方將毫無保留地向乙方提供所需的一切建筑技術(shù)資料。
四、裝修施工隊伍由甲方組織,裝修工程的施工由甲方組織實施。施工期間,乙方派出高級工程師監(jiān)督施工,以保證工程的質(zhì)量。
五、甲方按裝修工程總費用的千分之×向乙方支付設(shè)計費。
六、本協(xié)議自簽訂之日起生效。
七、本協(xié)議書一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
附件:《建筑裝修工程集團公司組建意向書》一份。
甲方建筑工程公司(蓋章)法人代表:(簽字)。
乙方裝修設(shè)計公司(蓋章)法人代表:(簽字)。
甲方地址:電話兼?zhèn)髡妫?BR> 銀行賬號:聯(lián)系人:
乙方地址:電話兼?zhèn)髡妫?BR> 銀行賬號:聯(lián)系人:聯(lián)系人:
××年×月×日。
裝飾公司合作合同篇三
裝飾公司合作合同,就是關(guān)于裝飾公司之間的合作合同,下面就來看看相關(guān)的范本吧!
第一章 總則
_________、_________和_________,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關(guān)法律法規(guī),根據(jù)平等互利的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,就共同投資成立_________(以下簡稱公司)事宜,訂立本合同。
第二章 股東各方
第一條 本合同的各方為:
第三章 公司名稱及性質(zhì)
第二條 公司名稱為:_________。
第三條 公司住所為:_________。
第四條 公司的法定代表人為:_________。
第五條 公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責任公司。
甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權(quán)債務(wù)承擔責任。
各方按其出資比例分享利潤,分擔風險及虧損。
第四章 投資總額及注冊資本
第六條 公司注冊資本為人民幣_________整(rmb_________)。
第七條 各方的出資額和出資方式如下:甲方:_________;乙方:_________;丙方:_________。
第五章 經(jīng)營宗旨和范圍
第八條 公司的經(jīng)營宗旨:_________。
第九條 公司經(jīng)營范圍是:_________。
第六章 股東和股東會
第一節(jié) 股東
第十條 各方按照本合同第六條規(guī)定繳納出資后,即成為公司股東。
公司股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利,承擔義務(wù)。
第十一條 公司股東享有下列權(quán)利:
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配;
(二)參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權(quán);
(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);
(四)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;
(五)依照法律、行政法規(guī)及公司房地產(chǎn)e網(wǎng)合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份;
(六)依照法律、公司合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息;
(七)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;
(八)法律、行政法規(guī)及公司合同所賦予的其他權(quán)利。
第十二條 公司股東承擔下列義務(wù):
(一)遵守公司合同;
(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;
(四)法律、行政法規(guī)及公司合同規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。
第十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)過全體股東過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。
第十四條 公司的股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
第二節(jié) 股東會
第十五條 股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。
第十六條 股東會行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準董事會或執(zhí)行董事的報告;
(五)審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議;
(十二)修改公司合同;
(十三)其他重要事項。
第十七條 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
但有關(guān)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十九條 股東會會議每年召開-次。
代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。
股東會會議由董事會召集,董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定其他董事主持。
第二十條 召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體股東。
股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第七章 董事和董事會
第一節(jié) 董事
第二十一條 公司董事為自然人
第一章 總則
_________、_________和_________,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關(guān)法律法規(guī),根據(jù)平等互利的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,就共同投資成立_________(以下簡稱公司)事宜,訂立本合同。
第二章 股東各方
第一條 本合同的各方為:
第三章 公司名稱及性質(zhì)
第二條 公司名稱為:_________。
第三條 公司住所為:_________。
第四條 公司的法定代表人為:_________。
第五條 公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責任公司。
甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權(quán)債務(wù)承擔責任。
各方按其出資比例分享利潤,分擔風險及虧損。
第四章 投資總額及注冊資本
第六條 公司注冊資本為人民幣_________整(rmb_________)。
第七條 各方的出資額和出資方式如下:甲方:_________;乙方:_________;丙方:_________。
第五章 經(jīng)營宗旨和范圍
第八條 公司的經(jīng)營宗旨:_________。
第九條 公司經(jīng)營范圍是:_________。
第六章 股東和股東會
第一節(jié) 股東
第十條 各方按照本合同第六條規(guī)定繳納出資后,即成為公司股東。
公司股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利,承擔義務(wù)。
第十一條 公司股東享有下列權(quán)利:
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配;
(二)參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權(quán);
(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);
(四)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;
(五)依照法律、行政法規(guī)及公司房地產(chǎn)e網(wǎng)合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份;
(六)依照法律、公司合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息;
(七)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;
(八)法律、行政法規(guī)及公司合同所賦予的其他權(quán)利。
第十二條 公司股東承擔下列義務(wù):
(一)遵守公司合同;
(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;
(四)法律、行政法規(guī)及公司合同規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。
第十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)過全體股東過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。
第十四條 公司的股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
第二節(jié) 股東會
第十五條 股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。
第十六條 股東會行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準董事會或執(zhí)行董事的報告;
(五)審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議;
(十二)修改公司合同;
(十三)其他重要事項。
第十七條 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
但有關(guān)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十九條 股東會會議每年召開-次。
代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。
股東會會議由董事會召集,董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定其他董事主持。
第二十條 召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體股東。
股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第七章 董事和董事會
第一節(jié) 董事
第二十一條 公司董事為自然人。
第二十二條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員不得擔任公司的董事。
第二十三條 董事由股東會推選或更換,任期三年。
董事任期屆滿,可連選連任。
董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務(wù)。
第二十四條 董事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定,忠實履行職責,維護公司利益。
董事應(yīng)承擔以下義務(wù):
(一)在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán);
(二)非經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會批準,不得同公司訂立合同或者進行交易;
(四)不得利用職權(quán)收索賄賂或取得其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn);
(五)不得挪用公司資金,或擅自將公司資金拆借給其他機構(gòu);
(六)未經(jīng)股東會批準,不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;
(七)不得將公司資產(chǎn)以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存;
(八)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個人的債務(wù)提供擔保;
(九)未經(jīng)股東會同意,不得泄露公司秘密。
第二十五條 未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會的合法授權(quán),任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。
第二十六條 董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應(yīng)當建議股東會予以撤換。
第二十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。
董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告。
第二十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,該董事的辭職報告應(yīng)當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
余任董事會應(yīng)當盡快召集臨時股東會,選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。
在股東會未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當受到合理的限制。
第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿,其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間并不當然解除,其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。
其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時間的長短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。
第三十條 任職尚未結(jié)束的董事,對因其擅自離職給公司造成的損失,應(yīng)當承擔賠償責任。
第三十一條 公司不以任何形式為董事納稅。
第三十二條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第二節(jié) 董事會
第三十三條 公司設(shè)董事會,對股東負責。
董事會由七名董事組成。
第三十四條 董事會對股東會負責,行使下列職權(quán):
(一)負責召集股東會,并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)制定修改公司合同方案;
(十二)股東會授予的其他職權(quán)。
第三十五條 董事會應(yīng)當聘請經(jīng)驗豐富的,在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會,輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策。
公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80%的資金進行投資,但應(yīng)嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。
第三十六條 董事會設(shè)董事長一名,以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。
第三十七條 董事長行使下列職權(quán):
(一)召集和主持董事會會議;
(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;
(三)簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件;
(四)行使法定代表人的職權(quán);
(六)董事會授予的其他職權(quán)。
第三十八條 董事長不能履行職權(quán)時,董事長應(yīng)當指定其他董事代行其職權(quán)。
第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。
第四十條 有下列情況之一的,董事長應(yīng)在七個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議:
(一)董事長認為必要時;
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;
(三)監(jiān)事會或監(jiān)事提議時;
(四)總經(jīng)理提議時。
第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應(yīng)于會議召開三日以前書面通知全體董事。
如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形,董事長不能履行職責時,應(yīng)當指定一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責,亦未指定具體人員代其行使職責的,可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。
第四十二條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容:
(一)會議日期和地點;
(二)會議期限;
(三)事由及議題;
(四)發(fā)出通知的日期。
第四十三條 董事會會議應(yīng)當由二分之一以上的董事出席方可舉行。
董事會決議采取記名方式投票表決,每名董事有一票表決權(quán),董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票。
董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。
第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用書面或傳真方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。
第四十五條 董事會會議應(yīng)當由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。
委托書應(yīng)當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。
董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
第四十六條 董事會會議應(yīng)當有記錄,出席會議的董事和記錄人,應(yīng)當在會議記錄上簽名。
出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。
董事會會議記錄作為公司檔案保存,保留期限為五十年。
第四十七條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;
(三)會議議程;
(四)董事發(fā)言要點;
(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名)。
第四十八條 董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。
董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司合同,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。
但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。
第八章 總經(jīng)理
第四十九條 公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會聘任或解聘。
董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員,但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的`董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
第五十條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員,不得擔任公司的總經(jīng)理。
第五十一條 總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理可連聘連任。
第五十二條 總經(jīng)理對董事會負責,行使下列職權(quán):
(一)主持公司的經(jīng)營管理工作,并向董事會報告工作;
(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財務(wù)負責人;
(七)聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員;
(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘;
(九)提議召開董事會臨時會議;
(十)公司合同或董事會授予的其他職權(quán)。
第五十三條 總經(jīng)理列席董事會會議,非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。
第五十四條 總經(jīng)理應(yīng)當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況,以及資金運用情況和盈虧情況。
總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。
總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項對外投資項目,有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項貸款與擔保。
在控制風險的前提下,總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司總資產(chǎn)50%(含50%)的單項短期投資,但須按照公司制訂的決策程序進行。
第五十五條 總經(jīng)理應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第五十六條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。
有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。
第九章 監(jiān)事
第五十七條 公司設(shè)監(jiān)事會。
監(jiān)事會的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會另行通過決議。
第五十八條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員,不得擔任公司的監(jiān)事。
董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第五十九條 監(jiān)事每屆任期三年,連選可以連任。
第六十條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會會議的,視為不能履行職責,應(yīng)由股東會予以撤換。
第六十一條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職,合同第四章有關(guān)董事辭職的規(guī)定,適用于監(jiān)事。
第六十二條 監(jiān)事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第六十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司的財務(wù);
(四)提議召開臨時董事會;
(五)列席董事會會議;
(六)公司合同規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。
第六十四條 監(jiān)事行使職權(quán)時,必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助,由此發(fā)生的費用由公司承擔。
第十章 財務(wù)會計制度、利潤分配和審計
第六十五條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。
第十一章 解散和清算
第六十六條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當解散并依法進行清算:
(一)股東會決議解散;
(二)因合并或者分立而解散;
(三)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn);
(四)違反法律、法規(guī)被依法責令關(guān)閉;
(五)其他引起公司不能持續(xù)經(jīng)營的原因。
第六十七條 公司因前條第(一)項情形而解散的,應(yīng)當在十五日內(nèi)成立清算組。
清算組人員由股東會決議確定。
公司因前條第(二)項情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。
公司因前條第(三)項情形而解散的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。
公司因前條第(四)項情形而解散的,由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。
第六十八條 清算組成立后,董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。
清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動。
第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
(二)清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
(三)處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權(quán)、債務(wù);
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第七十條 清算組應(yīng)當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在至少一種報刊上公告三次。
第七十一條 債權(quán)人應(yīng)當在合同規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。
債權(quán)人申報債權(quán)時,應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項,并提供證明材料。
清算組應(yīng)當對債權(quán)進行登記。
第七十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當制定清算方案,并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。
第七十三條 公司財產(chǎn)按下列順序清償:
(一)支付清算費用;
(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;
(三)交納所欠稅款;
(四)清償公司債務(wù);
(五)按股東持有的股份比例進行分配。
公司財產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項規(guī)定清償前,不分配給股東。
第七十四條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,認為公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當向人民法院申請宣告房地產(chǎn)e網(wǎng)破產(chǎn)。
第七十五條 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當制作清算報告,以及清算期間收支報表和財務(wù)帳冊,報股東會或有關(guān)主管機關(guān)確認。
第七十六條 清算組應(yīng)當自股東會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認之日起三十日內(nèi),依法向公司登記機關(guān)辦理注銷公司登記,并公告公司終止。
第七十七條 清算組人員應(yīng)當忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收索賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn)。
清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。
第十二章 合同修改
第七十八條 本合同的任何修改應(yīng)由各方以書面形式作出并簽署。
第十三章 附則
第七十九條 本合同所稱以上、以內(nèi)、以下,都含本數(shù);不滿、以外不含本數(shù)。
本合同一式_________份,自簽約方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
丙方(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:________
××建筑工程公司(甲方)
××裝修設(shè)計公司(乙方)
為發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,共謀發(fā)展,并為今后逐步向組成集團公司過渡,雙方經(jīng)過充分友好的協(xié)商,特訂立本協(xié)議。
一、建立密切的技術(shù)合作關(guān)系,今后凡甲方承接的工程,裝修設(shè)計任務(wù)均交給乙方承擔。
二、乙方保證,在接到任務(wù)后,將立即組織以高級工程師為領(lǐng)導的精干設(shè)計隊伍,在10日提出設(shè)計方案,并在方案認可后一個月內(nèi)完成全部設(shè)計圖紙。
三、為保證設(shè)計的質(zhì)量,甲方將毫無保留地向乙方提供所需的一切建筑技術(shù)資料。
四、裝修施工隊伍由甲方組織,裝修工程的施工由甲方組織實施。
施工期間,乙方派出高級工程師監(jiān)督施工,以保證工程的質(zhì)量。
五、甲方按裝修工程總費用的千分之×向乙方支付設(shè)計費。
六、本協(xié)議自簽訂之日起生效。
七、本協(xié)議書一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
附件:《××建筑裝修工程集團公司組建意向書》一份。
甲方 ××建筑工程公司(蓋章) 法人代表:××(簽字)
乙方 ××裝修設(shè)計公司(蓋章) 法人代表:××(簽字)
甲方地址:×××××× 電話兼?zhèn)髡妫骸痢痢痢痢痢?BR> 銀行賬號:×××× 聯(lián)系人:×××
乙方地址:×××××× 電話兼?zhèn)髡妫骸痢痢痢痢痢?BR> 銀行賬號:×××× 聯(lián)系人:×××聯(lián)系人:×××
××年×月×日
裝飾公司合作合同篇四
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,按《_____》有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方供應(yīng)裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經(jīng)營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協(xié)議:
一、合作材料:____________________________________。
二、合作期限為________年,自________年_______月_______日起至________年_______月_______日止。
三、合作方式。
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議,建立合作關(guān)系。
四、產(chǎn)品價格。
1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統(tǒng)一供貨價、材料現(xiàn)行市場最低限價及市場標價。
2、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方的價格制度,不得低于甲方材料現(xiàn)行市場最低限價銷售,否則視為無效合同,因此而造成的后果,由乙方自負。
五、結(jié)算方式。
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算,而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單,以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務(wù)。
1、權(quán)利:
(1)對于乙方違反甲方價格政策及結(jié)算制度的行為,甲方有權(quán)向乙方提出警告,直至終止協(xié)議。
(2)對于乙方擅自違約的行為,甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償。
(3)對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權(quán)向乙方提出索賠。
(4)對于乙方攻擊、貶低甲方產(chǎn)品,損壞甲方品牌形象的行為,甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋,情形嚴重的,終止合作協(xié)議;造成甲方損失的,甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
(5)如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
2、義務(wù):
(1)甲方應(yīng)向乙方提供營業(yè)執(zhí)照復印件、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、技術(shù)標準、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料;甲方應(yīng)指定專人與乙方進行接洽。
(2)甲方向乙方提_____品須符合國家相關(guān)標準。
(3)甲方在產(chǎn)品裝卸、運輸及安裝過程中,應(yīng)遵守雙方約定的要求,并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求。
(4)甲方應(yīng)對所_____品的安裝承擔保修義務(wù),保修期為_________年,自安裝之日起算,甲方在其所_____品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方向終端用戶履行保修責任及義務(wù)。
七、乙方權(quán)利、義務(wù)。
1、權(quán)利:
(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進行合作。
(2)乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品,有權(quán)向甲方提出索賠。
(3)乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按_____的約定,提出賠償。
2、義務(wù):
(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品。
(2)乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜。
(3)乙方按終端用戶需求,應(yīng)提前七天向甲方或甲方授權(quán)裝飾公司會員店訂購所需產(chǎn)品,按甲方制定的標準文本進行填寫,注明所訂產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、地點、聯(lián)系電話及收取的訂金金額(訂金金額不得高于_________元人民幣)等。
(4)乙方應(yīng)授權(quán)指定專人(含分部)與甲方進行接洽,代表乙方行使權(quán)利并對行為負責;如被授權(quán)人發(fā)生變故(調(diào)離崗位、離職等),乙方必須及時書面通知甲方;如因乙方未能及時通知甲方所引起的后果,甲方不承擔任何責任。
(5)乙方有義務(wù)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除。
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日,雙方協(xié)商續(xù)約事宜。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動解除。
3、本協(xié)議有效期內(nèi),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除,本協(xié)議自動解除。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行,本協(xié)議自動解除。
九、其他條款。
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方可協(xié)商解決,簽署補充協(xié)議作為附件;補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,參照本協(xié)議第九條第1款解決;如經(jīng)協(xié)商不能解決時,可提交合同簽訂地的人民法院,采取法律訴訟解決。
3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分,與本協(xié)議具有同等法律效力。
4、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方:
地址:
聯(lián)系電話:
簽訂地點:
簽約日期:________年_______月_______日
乙方:
地址:
聯(lián)系電話:
簽訂地點:
簽約日期:________年_______月_______日
裝飾公司合作合同篇五
甲乙雙方根據(jù)《^v^合同法》、《^v^廣告法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就甲方委托乙方發(fā)布廣告事宜簽訂本合同,雙方共同遵守。
框架電梯平面媒體。
______________________________________________________.
甲方向乙方支付廣告畫面制作費用計______元。
1、以上發(fā)布費用與畫面制作費用合計:______元。共分______次付款。
2、甲方應(yīng)按照上款要求按時將款項匯入以下帳號:
開戶名:________________.
開戶行:________________.
賬號:__________________.
(1)對甲方支付的廣告發(fā)布費,乙方將開具正式的廣告費發(fā)票;對甲方支付的廣告設(shè)計費、廣告畫面制作費、印刷費及畫面特殊更換的上畫費等服務(wù)費用(如有),乙方將開具正式的服務(wù)費發(fā)票。
(2)乙方在收到支票后5個工作日之內(nèi)將正式發(fā)票遞出;如發(fā)票抬頭與本合同中的甲方名稱不同,甲方需特別注明收票人為______.
1、甲方負責發(fā)布內(nèi)容的的畫面設(shè)計,甲方應(yīng)在廣告發(fā)布前10天,將所要發(fā)布的廣告內(nèi)容印刷為______或制作成______或相應(yīng)的電子文件提交給乙方;乙方將在甲方審看畫面打樣并簽字確認后開始印制。
2、如甲方自行印制廣告畫面的,甲方需于每月廣告發(fā)布開始前3天,將印制好的廣告畫面送至乙方;此外,甲方還應(yīng)按發(fā)布總量的10%為乙方留存余量,以彌補上畫中的損耗。
裝飾公司合作合同篇六
委托代理人:___單位:___住所地址:____聯(lián)系電話:_____。
承包方(以下簡稱乙方):_________。
法定代表人:__注冊地址:___聯(lián)系電話:_____。
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條工程概況。
1.1工程地點:___市____區(qū)(縣)____路____號____樓____室。
1.2住房結(jié)構(gòu):___房型___房______廳___套,施工面積____平方米。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4總價款:___元,大寫(人民幣):____。其中:材料費:___,人工費:__,管理費:___,設(shè)計費:___,垃圾清運費:____,稅金:____,其他費用:___。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格。
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條材料供應(yīng)。
3.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條工程質(zhì)量。
4.1本工程執(zhí)行____(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
4.2本工程由___方設(shè)計施工方案。
4.3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。4.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的'一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4.6施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由___部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責。
第五條工程驗收。
5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條工程款支付方式。
6.1雙方約定按下列第___種方式支付工程款:
(3)竣工驗收后___日內(nèi),甲方支付相當于總價款____%的工程款。
(4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款____%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當出具合法發(fā)票。
6.4竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當于工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格后___年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定。
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條工程監(jiān)理。
8.1本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責。
8.2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3為保證施工正常進行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理??偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
x有限公司(以下簡稱甲方)為統(tǒng)一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下協(xié)議:
自協(xié)議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括:
門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝;。
店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;。
店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。
本協(xié)議一式3份,甲方2份,乙方1份。
本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
甲方:_____________乙方:_____________。
日期:_____________日期:_____________
裝飾公司合作合同篇七
買方:賣方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計rmb__________元)賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔賣方財務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔責任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時,由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應(yīng)承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方:賣方:
帳號:帳號:
開戶行:開戶行:
代表:代表:
日期:20xx年x月x日日期:20xx年x月x日
裝飾公司合作合同篇八
甲方:
乙方:?性別:年齡:身份證號:
住址:
合同,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),并共同遵守履行。
合同期限,自年月日起,至年月日止。
(一)甲方全面負責施工工程,制定施工工程計劃、方案、進度、質(zhì)量、安全、文明施工,對工程施工進行監(jiān)督、檢查及管理。
(二)乙方應(yīng)當遵守甲方的規(guī)章制度,應(yīng)按甲方的要求,按時完成規(guī)定的工作數(shù)量,達到規(guī)定的質(zhì)量標準。
(三)甲方提供裝修材料,乙方自備工具。
(四)乙方應(yīng)當提高自身的勞動技能,提高安全意識,嚴格遵守勞動安全制度,嚴禁違章作業(yè),防止勞動過程中的事故,減少職業(yè)危害。
(五)施工過程中,由于乙方未按甲方的施工要求,造成工程未按時完工或者工程未達到規(guī)定的質(zhì)量標準,由乙方承擔由此對甲方造成的損失及相關(guān)費用。
(六)施工過程中,由于乙方的操作過失,造成裝修材料損壞的,應(yīng)由乙方賠償甲方的材料損失。
(七)施工過程中,由于乙方的過失或者違章作業(yè),造成自身傷亡或者他人傷亡的,由乙方承擔責任。
(八)甲方因生產(chǎn)、工作需要,經(jīng)與乙方協(xié)商同意,可安排乙方加班加點。
(九)乙方因事不能上班的,必須向甲方請假,并經(jīng)過甲方同意。
(一)勞動報酬按乙方工作工程量支付,單價以雙方協(xié)商價格為準,
(二)工程全部合格完工后三周內(nèi),甲方一次性付清乙方工程款。施工過程中,乙方如需用錢,可依借貸方式向甲方借款并附借條。
(一)本合同期限屆滿即終止。如雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂合同。
(二)如甲方因生產(chǎn)經(jīng)營情況變化,調(diào)整生產(chǎn)任務(wù),或者乙方因個人原因要求變更本合同條款,經(jīng)合同雙方協(xié)商同意,可以變更勞動合同的相關(guān)內(nèi)容,并由雙方簽字。
(三)如甲方訂立勞動合同時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使原合同無法履行,經(jīng)當事人雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的,甲方可以解除勞動合同。
(四)有下列情形之一的,勞動合同即告終止:
1.乙方已達到法定退休年齡的;
2.乙方死亡;
3.乙方被批準自費出國留學或出境定居的;
4.甲方被依法撤銷、解散、歇業(yè)、關(guān)閉、宣告破產(chǎn);
5.本勞動合同約定的終止條件已經(jīng)出現(xiàn)。
(五)本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致可以解除。
(六)有下列情形之一的,甲方可解除勞動合同:
1.乙方嚴重違反勞動紀律及甲方依法制定的規(guī)章制度的;
2.乙方嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
3.乙方的行為按照國家的法律、法規(guī)規(guī)定被追究刑事責任或送勞動教養(yǎng)的。
4.乙方不能勝任工作;
6.甲方破產(chǎn)或瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間,確需按有關(guān)規(guī)定裁減人員的。
(一)一方違反合同,承擔違約責任。給對方造成直接經(jīng)濟損失的,應(yīng)當根據(jù)后果或責任大小,予以適當賠償。
(二)勞動合同期未滿,又不符合雙方可以解除勞動合同或雙方約定的其他可以終止、解除勞動合同條件,在未經(jīng)對方同意而解除勞動合同的一方,按實際造成的損失賠償。
(三)乙方對在合同期間得到的有關(guān)甲方公司的商業(yè)信息進行保密,不得將其泄露給任何第三者。乙方泄露,給甲方造成損失的,應(yīng)該承擔賠償責任。
(一)雙方履行本合同如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。
(二)在爭議解決過程中,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并保護好已完工程。
第七條其他。
(一)經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以修改本協(xié)議或?qū)ξ幢M事宜進行補充;補充、修改內(nèi)容與本協(xié)議相沖突的,以補充、修改后的內(nèi)容為準。
(三)本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
(四)本合同經(jīng)雙方簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(簽名或蓋章):
簽訂日期:____年___月___日
裝飾公司合作合同篇九
甲方:
乙方:華潤漆黃石服務(wù)中心
(以下簡稱甲方、乙方)
為了保障雙方權(quán)益,維護良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,在平等互利的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂以下協(xié)議:
1. 乙方應(yīng)以雙方確認的產(chǎn)品種類和價格及時、準確地給甲方供貨;
2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi),應(yīng)將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用,二次或再次補貨按照當?shù)匦星槭杖∩蠘琴M。
3. 由甲方指定代表人, 對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認后,在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務(wù)憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更,應(yīng)及時知會乙方,否則一切后果由甲方負責。
4. 經(jīng)雙方協(xié)定,以現(xiàn)款(批結(jié))付款方式:賬期不超過天,每月日前應(yīng)將當期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi),以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款,屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款,乙方將保留停止供貨,并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5. 在雙方合作的過程中,若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為,則乙方有權(quán)解除合同,停止供貨及服務(wù)。
6. 甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時,若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務(wù)防止損失的擴大,對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權(quán)不負任何責任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調(diào)查處理,經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方將補償補償其直接損失,但不承擔由此造成的甲方的間接損失。
8. 乙方為甲方提供專項服務(wù)內(nèi)容包括如下項目:
(1)免費提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務(wù);
(3)免費提供乳膠漆墻面a類淺色調(diào)色服務(wù);
(4)免費提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務(wù);
(5)免費提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料,技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);
9. 在協(xié)議期限內(nèi),貨品價格是經(jīng)雙方確認并簽字后各執(zhí)一份,如果遇上游原材料價格調(diào)整,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商確定后,執(zhí)行新的協(xié)議價格,同時終止原協(xié)議價格。
10. 其他事宜:
11. 為了保障甲、乙方的合法權(quán)益,在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應(yīng)通過友好方式協(xié)商解決,不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12. 本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13. 組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權(quán)人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復印件等相關(guān)檔案資料。
甲方:
地址:
代表人:(單位簽章)
年月日
乙方:華潤漆黃石服務(wù)中心 地址:黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)
代表人:(單位簽章)
年月日
裝飾公司合作合同篇十
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹,總經(jīng)理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務(wù)工程有限公司職員,住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務(wù)所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔任審判長,法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材,單價2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務(wù),被告接收。后被告給付原告部分加工費,尚欠原告加工費461 371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請求判令被告給付原告加工費461 371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日)并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明:加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱:對于鋁型材加工費無異議,但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系,原告應(yīng)當另行起訴。即使法院合并審理,被告對于其加工量無異議,對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定,原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù),被告同意按照0。2元每塊計算。此外,原告在加工過程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310 000元,此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證,本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認,對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認,對其關(guān)聯(lián)性部分確認,對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認,對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認,對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進度滾動付款,最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108 034個,原告最后一次供貨時間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實,有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為:原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系,系雙方真實意思表示,且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)為合法有效,雙方均應(yīng)恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格,無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定,對于原告提出的按照2元每塊計算的主張,因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可,亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定,故本院不予支持,對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見,本院予以確認。據(jù)此,被告應(yīng)支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此,被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日,按照合同約定,其應(yīng)當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款,其至今未付構(gòu)成違約,依法應(yīng)當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元,賠償逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算)的訴訟請求,本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失,其余部分證據(jù)不足,本院不予支持。被告提出原告應(yīng)當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見,本院不予采信。綜上,依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的,應(yīng)當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費八千二百二十一元,由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負擔二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元,于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,交納相應(yīng)上訴案件受理費,上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的,按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
裝飾公司合作合同篇十一
xx設(shè)計工作室裝修合同發(fā)包方(以下簡稱甲方)。
代理人(姓名):身份證號:住所:聯(lián)系電話:承包方(以下簡稱乙方)。
單位地址:施工負責人:聯(lián)系電話:依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合合肥市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程承包,采取下次第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
1.4工程期限90日(以水電工作結(jié)束的第二天起計算)。
開工日期:年月日
竣工日期:年月日
1.5工程款和工程預算表:
(1)工程款:本合同工程造價金額(詳細見工程預算表):
(2)工程預算表應(yīng)當以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據(jù),根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)工程預算表應(yīng)當與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條甲方工作。
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù),支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7乙方對甲方提供的《工程預算表》,本合同書,以及工程所設(shè)計的設(shè)計方案及相關(guān)材料負有保密責任。
第三條乙方工作。
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準,按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;。
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面載荷,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設(shè)備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應(yīng)甲方要求,如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設(shè)計的各種標準、規(guī)范、設(shè)計書,參考價格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
第四條工程變更。
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件一《工程預算表》,雙方簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增建項目的價款,當場結(jié)清。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應(yīng)當順延;
(1)工程量變化或設(shè)計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤,返工費用由甲方承擔,工期應(yīng)當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當負責的工作而影響工期的;。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.6在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.8施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第六條工程驗收。
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下,乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如果甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為五年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為八年。
第七條工程款支付方式。
7.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
7.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
第八條違約責任。
8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的5%交付對方違約金,并辦理終止合同手續(xù)。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
8.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
8.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,甲方應(yīng)當向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
8.4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方應(yīng)當向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
第九條附則。
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的,雙方應(yīng)該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
備注:
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字):乙方(蓋章):
年月日年月日。
裝飾公司合作合同篇十二
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
單位地址:武漢市洪山區(qū)洪山街紅旗欣居商業(yè)街d4—106a
施工負責人:陳今龍聯(lián)系電話:18107219613
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程承包:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料
1.4工程期限 日(以所有手續(xù)交接第二天起計算)
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
1.5工程款和工程預算表:
(1)工程款:本合同工程造價金額(詳細見工程預算表):
(2)工程預算表應(yīng)當與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條 甲方工作
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù),支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7甲方對乙方提供的《工程預算表》,本合同書,以及工程所設(shè)計的設(shè)計方案及相關(guān)材料負有保密責任。
第三條 乙方工作
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準,按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面載荷,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設(shè)備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應(yīng)甲方要求,如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設(shè)計的各種標準、規(guī)范、設(shè)計書,參考價格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
第四條 工程變更
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件一《工程預算表》,雙方簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增建項目的價款,當場結(jié)清。
第五條 工期延誤
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應(yīng)當順延;
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤,返工費用由甲方承擔,工期應(yīng)當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.6在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.8施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第六條 工程驗收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下,乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如果甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
第七條 工程款支付方式
7.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
7.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
。
第九條 附則
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的,雙方應(yīng)該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字):
年月
(蓋章):年月 乙方 日日
裝飾公司合作合同篇十三
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工,現(xiàn)就有關(guān)事項簽訂本裝飾裝飾用工合同,具體條款如下:
一、工程名稱:
二、工期 天完工:從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質(zhì)量標準
按甲方的規(guī)定要求為準。
四、安全責任
1)乙方在施工期間,施工人員安全事故,由乙方全權(quán)承擔一切費用,甲方不負任何責任。
2)乙方在施工期間,施工人員造成甲方的利益損失,由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后,進場施工15天后,甲方預付給乙方工程款20000元整(人民幣)。
六、其他具體規(guī)定
1)因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場。
2)施工期間,甲方提供房門鑰匙給乙方保管,造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1)本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂,裝飾用工合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章(手印)后生效。
2)附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3)裝飾用工合同履行完后自動終止,簽訂后期服務(wù)協(xié)議。
甲方(簽字):甲方簽章(手?。?BR> 乙方(簽字):乙方簽章(手?。?BR> 簽約地點:
甲方聯(lián)系方式:
乙方聯(lián)系方式:
年 月 日
裝飾公司合作合同篇十四
法定代表人:________________
電話:________________________
姓名:_______________
電話:_______________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:
1、 甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、 甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權(quán)對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應(yīng)的整改意見。
1、 甲方負責向乙方提供裝飾工程項目,20xx年工程量不得低于___________萬元,以后每年工程量在___________萬元以上。
2、 開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明,并向乙方進行交底,須雙方簽字認可。
3、 甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
1、 乙方在本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)向甲方交納定金__________元作為履約保證,乙方提出終止合作時甲方應(yīng)于當日全額退還給乙方此定金。
2、 乙方有權(quán)要求甲方協(xié)助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。
3、 乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
1、乙方派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。
3、乙方對所派出人員進行甲方企業(yè)文化的學習與教育。
4、 乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應(yīng)當順延:
6.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應(yīng)當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因業(yè)主單位原因或因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
6.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
7.1工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標準執(zhí)行;
8.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收;(3)竣工驗收。
9.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
10.1一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。
10.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
10.3由于乙方責任延誤工期的,除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外,還應(yīng)當承擔由此造成的工期延誤等其它相應(yīng)的違約責任。
10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的,除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外,還應(yīng)當承擔由此造成的工期延誤等其它相應(yīng)的違約責任。
甲 、乙任何一方終止合作協(xié)議,須提前10天通知對方。合作協(xié)議終止時,甲方應(yīng)于當日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約,除按日支付1‰的罰息外還需承擔相應(yīng)違約責任。
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。其它未盡事宜,按照相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或雙方另訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協(xié)議產(chǎn)生的糾紛,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成提請當?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁,仲裁不成的,可向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
自 ___________ 年 _____月______日, 至 __________ 年_____月_____日。
甲方(簽章):乙方(簽章):
日期:__________ 年 _____月______日
裝飾公司合作合同篇十五
甲方:
乙方:身份證號碼:甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,按照自愿、平等、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同。
一、合同期限1、合同有效期:自________年____月____日至________年____月____日止,其中試用期自________年____月____日至________年____月____日止,合同期滿聘用關(guān)系自然終止。
2、聘用合同期滿前一個月,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂聘用合同。
3、本合同期滿后,任何一方認為不再續(xù)訂聘用合同的,應(yīng)在合同期滿前一個月書面通知對方。
二、工作性質(zhì)和考核指標。
乙方同意按甲方工作需要,在崗位工作,完成該崗位承擔的各項工作任務(wù)。
三、工作時間和勞動報酬。
1、甲方應(yīng)實行每日8小時工作制每月有薪假為3天,因工作需要確需延長工作時間的,經(jīng)雙方協(xié)調(diào)而定。
2、甲方應(yīng)當每月按期給乙方發(fā)放工資(特殊情況除外),每月10號為發(fā)薪日。
3、能按照公司的工作日按時上下班,不遲到、不早退、不曠工的員工,公司將給予每月每人200元滿勤獎。
四、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)甲方的權(quán)利。
1、依照國家的有關(guān)規(guī)定和甲方的規(guī)章制度對乙方行使管理權(quán)。
2、具有下列情形之一的,甲方可以隨時通知乙方解除勞動合同,不受提前三十天通知的限制:
(1)在試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)乙方不符合聘用條件的;。
(2)乙方嚴重違反甲方工作責任制或甲方規(guī)章制度的;。
(3)乙方嚴重失職,營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;。
(4)乙方被依法追究刑事責任的;。
(5)不勝任現(xiàn)職工作,又不接受其它安排的。
3、具有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,但應(yīng)當提前三十天以書面形式通知乙方:
(2)乙方不能勝任工作,經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;。
4.乙方受聘期間,因違法、違紀或其它不當行為,給甲方造成損失的,甲方有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)的賠償責任。
(二)甲方的義務(wù)。
1、遵守國家的法律、法規(guī)、政策,尊重職工的主人翁地位,創(chuàng)造有利于職工發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性的企業(yè)環(huán)境。
2、負責對乙方進行政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)技術(shù)、企業(yè)管理知識、遵紀守法和規(guī)章制度的教育與培訓。
3、乙方具有下列情形之一,甲方不得解除勞動合同:
(1)乙方患職業(yè)病或因工負傷并被確認喪失勞動能力的;。
(2)患病或者負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;。
(3)乙方為女職工,在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;。
(4)法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
五、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)乙方的權(quán)利。
1、在合同期間乙方享有參與企業(yè)民主管理,獲得政治榮譽和物質(zhì)鼓勵的權(quán)利。
2、有權(quán)享受國家和本企業(yè)規(guī)定的勞動保護、勞動保險、福利待遇。
3、因疾病治療需要,有申請延長醫(yī)療期的權(quán)利。
4、有下列情形之一的,乙方可以隨時通知甲方解除聘用合同:
(1)在試用期內(nèi)甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方工作的;。
(2)甲方未按聘用合同約定支付勞動報酬或者提供工作條件的。
(二)乙方的義務(wù)。
1.必須按時、按質(zhì)、按量地完成約定的工作任務(wù)或工作指標,并接受甲方的考核。
2.自覺保護甲方的形象和利益,不得實施有損甲方形象和利益的言行。
3.必須以甲方工作人員名義開展業(yè)務(wù),并服從甲方統(tǒng)一管理。
4.乙方因其它事由單方提前解除勞動合同,應(yīng)提前三十日以書面形式通知甲方,并承擔相應(yīng)法律責任。
六、違反和解除聘用合同的經(jīng)濟補償。
1、經(jīng)聘用合同當事人協(xié)商一致,由甲方解除聘用合同的(不包括在見習期),甲方應(yīng)根據(jù)乙方在本單位工作年限,每滿一年發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償,最多不超過十二個月。
2、乙方不能勝任工作,經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位仍不能勝任工作,由甲方解除聘用合同的,甲方應(yīng)按其在本單位工作年限,工作時間每滿一年,發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償金,最多不超過十二個月。
3、聘用合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使已簽訂的合同無法履行,經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更合同達成協(xié)議,由甲方解除聘用合同的,甲方按受聘方員在本單位工作年限,工作時間每滿一年發(fā)給相當一個月工資的經(jīng)濟補償金。
4、聘用合同履行期間,乙方要求解除聘用合同的,應(yīng)按不滿聘用合同規(guī)定的期限,支付當月基本工資作為的違約金給甲方。
5、乙方因甲方未按照聘用合同的約定支付工作報酬而通知甲方解除聘用合同的,甲方應(yīng)按合同約定結(jié)算并解除聘用合同的同時支付欠發(fā)的工作報酬。
七、本合同條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸時,以國家法律、法規(guī)為準。
八、本合同自簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。
裝飾公司合作合同篇十六
合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您!
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,按《合同法》有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方供應(yīng)裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經(jīng)營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協(xié)議:
一、合作材料:“xxxx”
二、合作期限為xxxx年,自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
三、合作方式(詳見附件一):
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議,建立合作關(guān)系;
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議;
四、產(chǎn)品價格:
3、甲方保留對向乙方供應(yīng)材料價格的調(diào)整權(quán),并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方,同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式(詳見附件二):
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算,而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單,以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務(wù):
1、權(quán)利:
(2)對于乙方擅自違約的行為,甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償;
(3)對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權(quán)向乙方提出索賠;
(5)如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
2、義務(wù):
(2)甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準;
(4)甲方應(yīng)對所供產(chǎn)品的安裝承擔保修義務(wù),保修期為一年,自安裝之日起算,甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方向終端用戶履行保修責任及義務(wù)。
七、乙方權(quán)利、義務(wù)。
1、權(quán)利:
(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進行合作;
(2)乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品,有權(quán)向甲方提出索賠;
(3)乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定,提出賠償。
2、義務(wù):
(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品;
(2)乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜;
(5)乙方有義務(wù)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除:
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日,雙方協(xié)商續(xù)約事宜;
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動解除;
3、本協(xié)議有效期內(nèi),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除,本協(xié)議自動解除;
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行,本協(xié)議自動解除。
九、其他條款:
3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分,與本協(xié)議具有同等法律效力;
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方:乙方:
地址:地址:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
電話:電話:
傳真:傳真:
日期:日期:
裝飾公司合作合同篇十七
甲方:證件號:
乙方:證件號:
甲方(浩穎裝飾有限責任公司)因工作需要,雇請乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意,訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月,試用期間工資為xxx元(其中生活費,房租,水電費由乙方自負)。
乙方同意服從甲方的工作需要:在崗位,承擔工作任務(wù)。
甲方應(yīng)根據(jù)上級部門的有關(guān)規(guī)定制定各項管理規(guī)章制度,乙方應(yīng)自覺遵守國家的法律,法規(guī)和本單位制定的各項規(guī)章制度,服從管理,積極做好工作。甲方有權(quán)對乙方履行職責和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
1、甲方實行8小時工作制度,因工作需要,有時要進休息換班,乙方應(yīng)服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標準規(guī)定,保證乙方的工資收入不低于本市當年規(guī)定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月,試用期滿根據(jù)乙方所從事的工作表現(xiàn)在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發(fā)放工資,(逾期未發(fā)工資的,從超過發(fā)薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方)。
1、退職費,凡在本單位連續(xù)鑒定用工合同,合同期滿后,視工作年限發(fā)一次性退職費,滿三年的發(fā)給人民幣800元,滿五年的發(fā)給人民幣1500元,滿八年的發(fā)給人民工幣20xx元,滿十年的發(fā)給人民幣3500元。
2、探親休假,凡在本單位連續(xù)工作時間達到兩年以上者,分別可享受探親假待遇,休假其間發(fā)給基本工資,路費自理。工作滿兩年可享受七天假期,滿三年可享受十天假期,滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權(quán)提出批評并向有關(guān)部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律,經(jīng)教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強迫勞動、侮辱乙方合法權(quán)益行為的。
(5)甲方連續(xù)二個月不支付乙方工資的。
(6)有關(guān)部門確認勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
(7)律法規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的,應(yīng)提前15天書面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產(chǎn)經(jīng)營,技術(shù)條件等客觀情況發(fā)生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負傷的醫(yī)療期滿,不能從事原來的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權(quán)不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的,甲方不退還壓金和當月工資。
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
甲方:
電話:
乙方:
電話:
20xx年xx月xx日。
裝飾公司合作合同篇一
根據(jù)《^v^勞動法》及相關(guān)規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,現(xiàn)就乙方根據(jù)甲方需求,為甲方提供臨時勞務(wù)人員相關(guān)事宜達成以下協(xié)議:
________________。
1、乙方必須按照甲方的要求,安排相應(yīng)的施工作業(yè)人員,無條件參與工作;用工人數(shù)、標準、方式等由甲方根據(jù)工作開展的實際情況確定。
2、乙方在施工過程中應(yīng)服從甲方現(xiàn)場管理人員指揮,嚴格按照相關(guān)安全規(guī)范及項目組織措施等進行作業(yè)。
3、乙方人員需服從甲方的管理,保守甲方的機密,愛護甲方的.財物,維護甲方的利益。
4、因乙方人員過失給甲方造成經(jīng)濟損失的,甲方有權(quán)要求乙方承擔賠償責任。
1、經(jīng)雙方友好協(xié)商,本合同按包干價人民幣執(zhí)行;。
2、支付方式:________________。
1、在本協(xié)議期限內(nèi),任何一方均有權(quán)提前五個工作日通知對方解除本協(xié)議。解除本協(xié)議不需支付經(jīng)濟補償金。
2、甲方因乙方違紀,可隨時與乙方解除本協(xié)議。
3、甲方不按本協(xié)議約定提供必要的勞動條件或勞動報酬時,乙方可以隨時解除本協(xié)議不受提前通知的限制。
4、本協(xié)議到期或過期,如雙方未續(xù)簽,協(xié)議自行終止,不需提前通知。
5、甲乙雙方無論因何原因解除或終止本協(xié)議,乙方均應(yīng)立即辦理工作交接、歸還甲方財、物等手續(xù)后方能離開,否則,甲方不予以支付任何費用。
雙方約定,在履行合同過程中產(chǎn)生爭議時,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方均可向人民法院提起訴訟。
甲方:__________(蓋章)。
乙方:__________(蓋章)。
__________年_____月_____日。
裝飾公司合作合同篇二
訂立協(xié)議雙方:
建筑工程公司(甲方)。
裝修設(shè)計公司(乙方)。
為發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,共謀發(fā)展,并為今后逐步向組成集團公司過渡,雙方經(jīng)過充分友好的協(xié)商,特訂立本協(xié)議。
一、建立密切的技術(shù)合作關(guān)系,今后凡甲方承接的工程,裝修設(shè)計任務(wù)均交給乙方承擔。
二、乙方保證,在接到任務(wù)后,將立即組織以高級工程師為領(lǐng)導的精干設(shè)計隊伍,在10日提出設(shè)計方案,并在方案認可后一個月內(nèi)完成全部設(shè)計圖紙。
三、為保證設(shè)計的質(zhì)量,甲方將毫無保留地向乙方提供所需的一切建筑技術(shù)資料。
四、裝修施工隊伍由甲方組織,裝修工程的施工由甲方組織實施。施工期間,乙方派出高級工程師監(jiān)督施工,以保證工程的質(zhì)量。
五、甲方按裝修工程總費用的千分之×向乙方支付設(shè)計費。
六、本協(xié)議自簽訂之日起生效。
七、本協(xié)議書一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
附件:《建筑裝修工程集團公司組建意向書》一份。
甲方建筑工程公司(蓋章)法人代表:(簽字)。
乙方裝修設(shè)計公司(蓋章)法人代表:(簽字)。
甲方地址:電話兼?zhèn)髡妫?BR> 銀行賬號:聯(lián)系人:
乙方地址:電話兼?zhèn)髡妫?BR> 銀行賬號:聯(lián)系人:聯(lián)系人:
××年×月×日。
裝飾公司合作合同篇三
裝飾公司合作合同,就是關(guān)于裝飾公司之間的合作合同,下面就來看看相關(guān)的范本吧!
第一章 總則
_________、_________和_________,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關(guān)法律法規(guī),根據(jù)平等互利的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,就共同投資成立_________(以下簡稱公司)事宜,訂立本合同。
第二章 股東各方
第一條 本合同的各方為:
第三章 公司名稱及性質(zhì)
第二條 公司名稱為:_________。
第三條 公司住所為:_________。
第四條 公司的法定代表人為:_________。
第五條 公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責任公司。
甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權(quán)債務(wù)承擔責任。
各方按其出資比例分享利潤,分擔風險及虧損。
第四章 投資總額及注冊資本
第六條 公司注冊資本為人民幣_________整(rmb_________)。
第七條 各方的出資額和出資方式如下:甲方:_________;乙方:_________;丙方:_________。
第五章 經(jīng)營宗旨和范圍
第八條 公司的經(jīng)營宗旨:_________。
第九條 公司經(jīng)營范圍是:_________。
第六章 股東和股東會
第一節(jié) 股東
第十條 各方按照本合同第六條規(guī)定繳納出資后,即成為公司股東。
公司股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利,承擔義務(wù)。
第十一條 公司股東享有下列權(quán)利:
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配;
(二)參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權(quán);
(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);
(四)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;
(五)依照法律、行政法規(guī)及公司房地產(chǎn)e網(wǎng)合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份;
(六)依照法律、公司合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息;
(七)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;
(八)法律、行政法規(guī)及公司合同所賦予的其他權(quán)利。
第十二條 公司股東承擔下列義務(wù):
(一)遵守公司合同;
(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;
(四)法律、行政法規(guī)及公司合同規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。
第十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)過全體股東過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。
第十四條 公司的股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
第二節(jié) 股東會
第十五條 股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。
第十六條 股東會行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準董事會或執(zhí)行董事的報告;
(五)審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議;
(十二)修改公司合同;
(十三)其他重要事項。
第十七條 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
但有關(guān)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十九條 股東會會議每年召開-次。
代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。
股東會會議由董事會召集,董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定其他董事主持。
第二十條 召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體股東。
股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第七章 董事和董事會
第一節(jié) 董事
第二十一條 公司董事為自然人
第一章 總則
_________、_________和_________,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關(guān)法律法規(guī),根據(jù)平等互利的原則,經(jīng)過友好協(xié)商,就共同投資成立_________(以下簡稱公司)事宜,訂立本合同。
第二章 股東各方
第一條 本合同的各方為:
第三章 公司名稱及性質(zhì)
第二條 公司名稱為:_________。
第三條 公司住所為:_________。
第四條 公司的法定代表人為:_________。
第五條 公司是依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責任公司。
甲乙丙三方以各自認繳的出資額為限對公司的債權(quán)債務(wù)承擔責任。
各方按其出資比例分享利潤,分擔風險及虧損。
第四章 投資總額及注冊資本
第六條 公司注冊資本為人民幣_________整(rmb_________)。
第七條 各方的出資額和出資方式如下:甲方:_________;乙方:_________;丙方:_________。
第五章 經(jīng)營宗旨和范圍
第八條 公司的經(jīng)營宗旨:_________。
第九條 公司經(jīng)營范圍是:_________。
第六章 股東和股東會
第一節(jié) 股東
第十條 各方按照本合同第六條規(guī)定繳納出資后,即成為公司股東。
公司股東按其所持有股份的份額享有權(quán)利,承擔義務(wù)。
第十一條 公司股東享有下列權(quán)利:
(一)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式利益分配;
(二)參加或者推選代表參加股東會及董事會并享有表決權(quán);
(三)依照其所持有的股份份額行使表決權(quán);
(四)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;
(五)依照法律、行政法規(guī)及公司房地產(chǎn)e網(wǎng)合同的規(guī)定轉(zhuǎn)讓所持有的股份;
(六)依照法律、公司合同的規(guī)定獲得有關(guān)信息;
(七)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;
(八)法律、行政法規(guī)及公司合同所賦予的其他權(quán)利。
第十二條 公司股東承擔下列義務(wù):
(一)遵守公司合同;
(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;
(三)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;
(四)法律、行政法規(guī)及公司合同規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。
第十三條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資,股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時,必須經(jīng)過全體股東過半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資,如不購買該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓。
經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓出資,在同等條件下,其他股東對該出資有優(yōu)先購買權(quán)。
第十四條 公司的股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。
第二節(jié) 股東會
第十五條 股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。
第十六條 股東會行使下列職權(quán):
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;
(四)審議批準董事會或執(zhí)行董事的報告;
(五)審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對發(fā)行公司債券作出決議;
(十)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
(十一)對公司合并、分立、變更形式、解散和清算等事項作出決議;
(十二)修改公司合同;
(十三)其他重要事項。
第十七條 股東會的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
但有關(guān)公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式及修改公司合同的決議必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
第十八條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十九條 股東會會議每年召開-次。
代表四分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時會議。
股東會會議由董事會召集,董事長主持,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時,由董事長指定其他董事主持。
第二十條 召開股東會會議,應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體股東。
股東會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第七章 董事和董事會
第一節(jié) 董事
第二十一條 公司董事為自然人。
第二十二條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員不得擔任公司的董事。
第二十三條 董事由股東會推選或更換,任期三年。
董事任期屆滿,可連選連任。
董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務(wù)。
第二十四條 董事應(yīng)當遵守法律、法規(guī)和公司合同的規(guī)定,忠實履行職責,維護公司利益。
董事應(yīng)承擔以下義務(wù):
(一)在其職責范圍內(nèi)行使權(quán)利,不得越權(quán);
(二)非經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會批準,不得同公司訂立合同或者進行交易;
(四)不得利用職權(quán)收索賄賂或取得其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn);
(五)不得挪用公司資金,或擅自將公司資金拆借給其他機構(gòu);
(六)未經(jīng)股東會批準,不得接受與公司交易有關(guān)的傭金;
(七)不得將公司資產(chǎn)以其個人或其他個人名義開立帳戶儲存;
(八)不得以公司資產(chǎn)為公司的股東或其他個人的債務(wù)提供擔保;
(九)未經(jīng)股東會同意,不得泄露公司秘密。
第二十五條 未經(jīng)公司合同規(guī)定或者董事會的合法授權(quán),任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。
第二十六條 董事連續(xù)兩次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視為不能履行職責,董事會應(yīng)當建議股東會予以撤換。
第二十七條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。
董事辭職應(yīng)當向董事會提交書面辭職報告。
第二十八條 如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,該董事的辭職報告應(yīng)當在下任董事填補因其辭職產(chǎn)生的缺額后方能生效。
余任董事會應(yīng)當盡快召集臨時股東會,選舉董事填補因董事辭職產(chǎn)生的空缺。
在股東會未就董事選舉作出決議以前,該提出辭職的董事以及余任董事會的職權(quán)應(yīng)當受到合理的限制。
第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿,其對公司和股東負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi),以及任期結(jié)束后的合理期間并不當然解除,其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效,直至該秘密成為公開信息。
其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時間的長短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。
第三十條 任職尚未結(jié)束的董事,對因其擅自離職給公司造成的損失,應(yīng)當承擔賠償責任。
第三十一條 公司不以任何形式為董事納稅。
第三十二條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定,適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
第二節(jié) 董事會
第三十三條 公司設(shè)董事會,對股東負責。
董事會由七名董事組成。
第三十四條 董事會對股東會負責,行使下列職權(quán):
(一)負責召集股東會,并向股東會報告工作;
(二)執(zhí)行股東會的決議;
(三)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(四)制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;
(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(八)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(十)制定公司的基本管理制度;
(十一)制定修改公司合同方案;
(十二)股東會授予的其他職權(quán)。
第三十五條 董事會應(yīng)當聘請經(jīng)驗豐富的,在高新技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)有造詣的技術(shù)專家及其他管理專家組成專家委員會,輔助董事會進行對管理層遞交投資項目的決策。
公司董事會可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80%的資金進行投資,但應(yīng)嚴格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。
第三十六條 董事會設(shè)董事長一名,以全體董事的過半數(shù)產(chǎn)生或決定罷免。
第三十七條 董事長行使下列職權(quán):
(一)召集和主持董事會會議;
(二)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;
(三)簽署董事會重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件;
(四)行使法定代表人的職權(quán);
(六)董事會授予的其他職權(quán)。
第三十八條 董事長不能履行職權(quán)時,董事長應(yīng)當指定其他董事代行其職權(quán)。
第三十九條 董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。
第四十條 有下列情況之一的,董事長應(yīng)在七個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議:
(一)董事長認為必要時;
(二)三分之一以上董事聯(lián)名提議時;
(三)監(jiān)事會或監(jiān)事提議時;
(四)總經(jīng)理提議時。
第四十一條 董事會召開臨時董事會會議應(yīng)于會議召開三日以前書面通知全體董事。
如有本章第四十三條第(二)、(三)、(四)規(guī)定的情形,董事長不能履行職責時,應(yīng)當指定一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責,亦未指定具體人員代其行使職責的,可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。
第四十二條 董事會會議通知包括以下內(nèi)容:
(一)會議日期和地點;
(二)會議期限;
(三)事由及議題;
(四)發(fā)出通知的日期。
第四十三條 董事會會議應(yīng)當由二分之一以上的董事出席方可舉行。
董事會決議采取記名方式投票表決,每名董事有一票表決權(quán),董事須在贊成、反對或棄權(quán)項中選擇一項舉手投票。
董事會作出的決議經(jīng)全體董事的過半數(shù)同意后生效。
第四十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下,可以用書面或傳真方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。
第四十五條 董事會會議應(yīng)當由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以書面委托其他董事代為出席。
委托書應(yīng)當載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。
代為出席會議的董事應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。
董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。
第四十六條 董事會會議應(yīng)當有記錄,出席會議的董事和記錄人,應(yīng)當在會議記錄上簽名。
出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。
董事會會議記錄作為公司檔案保存,保留期限為五十年。
第四十七條 董事會會議記錄包括以下內(nèi)容:
(一)會議召開的日期、地點和召集人姓名;
(二)出席董事的姓名及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;
(三)會議議程;
(四)董事發(fā)言要點;
(五)每一決議事項的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明所投贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投票董事姓名)。
第四十八條 董事應(yīng)當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。
董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司合同,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。
但由會議記錄證明在表決時曾表明異議的董事可以免除責任。
第八章 總經(jīng)理
第四十九條 公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會聘任或解聘。
董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員,但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的`董事不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。
第五十條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員,不得擔任公司的總經(jīng)理。
第五十一條 總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理可連聘連任。
第五十二條 總經(jīng)理對董事會負責,行使下列職權(quán):
(一)主持公司的經(jīng)營管理工作,并向董事會報告工作;
(二)組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財務(wù)負責人;
(七)聘任或解聘除應(yīng)由董事會聘任或解聘以外的管理人員;
(八)擬定公司職工的工資、福利、獎懲,決定公司職工的聘用和解聘;
(九)提議召開董事會臨時會議;
(十)公司合同或董事會授予的其他職權(quán)。
第五十三條 總經(jīng)理列席董事會會議,非董事總經(jīng)理在董事會上沒有表決權(quán)。
第五十四條 總經(jīng)理應(yīng)當根據(jù)董事會或者監(jiān)事會的要求,向董事會或者監(jiān)事會報告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況,以及資金運用情況和盈虧情況。
總經(jīng)理必須保證該報告的真實性。
總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項對外投資項目,有權(quán)決定不超過公司凈資產(chǎn)20%(含20%)的單項貸款與擔保。
在控制風險的前提下,總經(jīng)理有權(quán)決定不超過公司總資產(chǎn)50%(含50%)的單項短期投資,但須按照公司制訂的決策程序進行。
第五十五條 總經(jīng)理應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第五十六條 總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。
有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的聘用合同規(guī)定。
第九章 監(jiān)事
第五十七條 公司設(shè)監(jiān)事會。
監(jiān)事會的組成方式及成員的產(chǎn)生由股東會另行通過決議。
第五十八條 《公司法》第57條、第58條規(guī)定的人員,不得擔任公司的監(jiān)事。
董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員不得兼任監(jiān)事。
第五十九條 監(jiān)事每屆任期三年,連選可以連任。
第六十條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席董事會會議的,視為不能履行職責,應(yīng)由股東會予以撤換。
第六十一條 監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職,合同第四章有關(guān)董事辭職的規(guī)定,適用于監(jiān)事。
第六十二條 監(jiān)事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司合同的規(guī)定,履行誠信和勤勉的義務(wù)。
第六十三條 監(jiān)事行使下列職權(quán):
(一)檢查公司的財務(wù);
(四)提議召開臨時董事會;
(五)列席董事會會議;
(六)公司合同規(guī)定或股東會授予的其他職權(quán)。
第六十四條 監(jiān)事行使職權(quán)時,必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助,由此發(fā)生的費用由公司承擔。
第十章 財務(wù)會計制度、利潤分配和審計
第六十五條 公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。
第十一章 解散和清算
第六十六條 有下列情形之一的,公司應(yīng)當解散并依法進行清算:
(一)股東會決議解散;
(二)因合并或者分立而解散;
(三)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)依法宣布破產(chǎn);
(四)違反法律、法規(guī)被依法責令關(guān)閉;
(五)其他引起公司不能持續(xù)經(jīng)營的原因。
第六十七條 公司因前條第(一)項情形而解散的,應(yīng)當在十五日內(nèi)成立清算組。
清算組人員由股東會決議確定。
公司因前條第(二)項情形而解散的,清算工作由合并或者分立各方當事人依照合并或者分立時簽訂的合同辦理。
公司因前條第(三)項情形而解散的,由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定,組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。
公司因前條第(四)項情形而解散的,由有關(guān)主管機關(guān)組織股東、有關(guān)機關(guān)及專業(yè)人員成立清算組進行清算。
第六十八條 清算組成立后,董事會、總經(jīng)理的職權(quán)立即停止。
清算期間,公司不得開展新的經(jīng)營活動。
第六十九條 清算組在清算期間行使下列職權(quán):
(一)通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
(二)清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
(三)處理公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權(quán)、債務(wù);
(六)處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第七十條 清算組應(yīng)當自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人,并于六十日內(nèi)在至少一種報刊上公告三次。
第七十一條 債權(quán)人應(yīng)當在合同規(guī)定的期限內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。
債權(quán)人申報債權(quán)時,應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項,并提供證明材料。
清算組應(yīng)當對債權(quán)進行登記。
第七十二條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,應(yīng)當制定清算方案,并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。
第七十三條 公司財產(chǎn)按下列順序清償:
(一)支付清算費用;
(二)支付公司職工工資和勞動保險費用;
(三)交納所欠稅款;
(四)清償公司債務(wù);
(五)按股東持有的股份比例進行分配。
公司財產(chǎn)未按前款第(一)至(四)項規(guī)定清償前,不分配給股東。
第七十四條 清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后,認為公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的,應(yīng)當向人民法院申請宣告房地產(chǎn)e網(wǎng)破產(chǎn)。
第七十五條 清算結(jié)束后,清算組應(yīng)當制作清算報告,以及清算期間收支報表和財務(wù)帳冊,報股東會或有關(guān)主管機關(guān)確認。
第七十六條 清算組應(yīng)當自股東會或者有關(guān)主管機關(guān)對清算報告確認之日起三十日內(nèi),依法向公司登記機關(guān)辦理注銷公司登記,并公告公司終止。
第七十七條 清算組人員應(yīng)當忠于職守,依法履行清算義務(wù),不得利用職權(quán)收索賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司財產(chǎn)。
清算組人員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。
第十二章 合同修改
第七十八條 本合同的任何修改應(yīng)由各方以書面形式作出并簽署。
第十三章 附則
第七十九條 本合同所稱以上、以內(nèi)、以下,都含本數(shù);不滿、以外不含本數(shù)。
本合同一式_________份,自簽約方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽字):_________ 乙方(簽字):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
丙方(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:________
××建筑工程公司(甲方)
××裝修設(shè)計公司(乙方)
為發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,共謀發(fā)展,并為今后逐步向組成集團公司過渡,雙方經(jīng)過充分友好的協(xié)商,特訂立本協(xié)議。
一、建立密切的技術(shù)合作關(guān)系,今后凡甲方承接的工程,裝修設(shè)計任務(wù)均交給乙方承擔。
二、乙方保證,在接到任務(wù)后,將立即組織以高級工程師為領(lǐng)導的精干設(shè)計隊伍,在10日提出設(shè)計方案,并在方案認可后一個月內(nèi)完成全部設(shè)計圖紙。
三、為保證設(shè)計的質(zhì)量,甲方將毫無保留地向乙方提供所需的一切建筑技術(shù)資料。
四、裝修施工隊伍由甲方組織,裝修工程的施工由甲方組織實施。
施工期間,乙方派出高級工程師監(jiān)督施工,以保證工程的質(zhì)量。
五、甲方按裝修工程總費用的千分之×向乙方支付設(shè)計費。
六、本協(xié)議自簽訂之日起生效。
七、本協(xié)議書一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
附件:《××建筑裝修工程集團公司組建意向書》一份。
甲方 ××建筑工程公司(蓋章) 法人代表:××(簽字)
乙方 ××裝修設(shè)計公司(蓋章) 法人代表:××(簽字)
甲方地址:×××××× 電話兼?zhèn)髡妫骸痢痢痢痢痢?BR> 銀行賬號:×××× 聯(lián)系人:×××
乙方地址:×××××× 電話兼?zhèn)髡妫骸痢痢痢痢痢?BR> 銀行賬號:×××× 聯(lián)系人:×××聯(lián)系人:×××
××年×月×日
裝飾公司合作合同篇四
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,按《_____》有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方供應(yīng)裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經(jīng)營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協(xié)議:
一、合作材料:____________________________________。
二、合作期限為________年,自________年_______月_______日起至________年_______月_______日止。
三、合作方式。
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議,建立合作關(guān)系。
四、產(chǎn)品價格。
1、甲方向乙方提供材料的價格為裝飾公司統(tǒng)一供貨價、材料現(xiàn)行市場最低限價及市場標價。
2、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方的價格制度,不得低于甲方材料現(xiàn)行市場最低限價銷售,否則視為無效合同,因此而造成的后果,由乙方自負。
五、結(jié)算方式。
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算,而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單,以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務(wù)。
1、權(quán)利:
(1)對于乙方違反甲方價格政策及結(jié)算制度的行為,甲方有權(quán)向乙方提出警告,直至終止協(xié)議。
(2)對于乙方擅自違約的行為,甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償。
(3)對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權(quán)向乙方提出索賠。
(4)對于乙方攻擊、貶低甲方產(chǎn)品,損壞甲方品牌形象的行為,甲方有權(quán)要求乙方做出合理解釋,情形嚴重的,終止合作協(xié)議;造成甲方損失的,甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
(5)如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
2、義務(wù):
(1)甲方應(yīng)向乙方提供營業(yè)執(zhí)照復印件、產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、技術(shù)標準、檢驗檢測報告、價格表等文件、資料;甲方應(yīng)指定專人與乙方進行接洽。
(2)甲方向乙方提_____品須符合國家相關(guān)標準。
(3)甲方在產(chǎn)品裝卸、運輸及安裝過程中,應(yīng)遵守雙方約定的要求,并遵守乙方作業(yè)環(huán)境的要求。
(4)甲方應(yīng)對所_____品的安裝承擔保修義務(wù),保修期為_________年,自安裝之日起算,甲方在其所_____品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方向終端用戶履行保修責任及義務(wù)。
七、乙方權(quán)利、義務(wù)。
1、權(quán)利:
(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進行合作。
(2)乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品,有權(quán)向甲方提出索賠。
(3)乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按_____的約定,提出賠償。
2、義務(wù):
(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品。
(2)乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜。
(3)乙方按終端用戶需求,應(yīng)提前七天向甲方或甲方授權(quán)裝飾公司會員店訂購所需產(chǎn)品,按甲方制定的標準文本進行填寫,注明所訂產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、地點、聯(lián)系電話及收取的訂金金額(訂金金額不得高于_________元人民幣)等。
(4)乙方應(yīng)授權(quán)指定專人(含分部)與甲方進行接洽,代表乙方行使權(quán)利并對行為負責;如被授權(quán)人發(fā)生變故(調(diào)離崗位、離職等),乙方必須及時書面通知甲方;如因乙方未能及時通知甲方所引起的后果,甲方不承擔任何責任。
(5)乙方有義務(wù)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除。
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日,雙方協(xié)商續(xù)約事宜。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動解除。
3、本協(xié)議有效期內(nèi),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除,本協(xié)議自動解除。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行,本協(xié)議自動解除。
九、其他條款。
1、本協(xié)議未盡事宜,雙方可協(xié)商解決,簽署補充協(xié)議作為附件;補充協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、凡因執(zhí)行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議,參照本協(xié)議第九條第1款解決;如經(jīng)協(xié)商不能解決時,可提交合同簽訂地的人民法院,采取法律訴訟解決。
3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分,與本協(xié)議具有同等法律效力。
4、本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方:
地址:
聯(lián)系電話:
簽訂地點:
簽約日期:________年_______月_______日
乙方:
地址:
聯(lián)系電話:
簽訂地點:
簽約日期:________年_______月_______日
裝飾公司合作合同篇五
甲乙雙方根據(jù)《^v^合同法》、《^v^廣告法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就甲方委托乙方發(fā)布廣告事宜簽訂本合同,雙方共同遵守。
框架電梯平面媒體。
______________________________________________________.
甲方向乙方支付廣告畫面制作費用計______元。
1、以上發(fā)布費用與畫面制作費用合計:______元。共分______次付款。
2、甲方應(yīng)按照上款要求按時將款項匯入以下帳號:
開戶名:________________.
開戶行:________________.
賬號:__________________.
(1)對甲方支付的廣告發(fā)布費,乙方將開具正式的廣告費發(fā)票;對甲方支付的廣告設(shè)計費、廣告畫面制作費、印刷費及畫面特殊更換的上畫費等服務(wù)費用(如有),乙方將開具正式的服務(wù)費發(fā)票。
(2)乙方在收到支票后5個工作日之內(nèi)將正式發(fā)票遞出;如發(fā)票抬頭與本合同中的甲方名稱不同,甲方需特別注明收票人為______.
1、甲方負責發(fā)布內(nèi)容的的畫面設(shè)計,甲方應(yīng)在廣告發(fā)布前10天,將所要發(fā)布的廣告內(nèi)容印刷為______或制作成______或相應(yīng)的電子文件提交給乙方;乙方將在甲方審看畫面打樣并簽字確認后開始印制。
2、如甲方自行印制廣告畫面的,甲方需于每月廣告發(fā)布開始前3天,將印制好的廣告畫面送至乙方;此外,甲方還應(yīng)按發(fā)布總量的10%為乙方留存余量,以彌補上畫中的損耗。
裝飾公司合作合同篇六
委托代理人:___單位:___住所地址:____聯(lián)系電話:_____。
承包方(以下簡稱乙方):_________。
法定代表人:__注冊地址:___聯(lián)系電話:_____。
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
第一條工程概況。
1.1工程地點:___市____區(qū)(縣)____路____號____樓____室。
1.2住房結(jié)構(gòu):___房型___房______廳___套,施工面積____平方米。
1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包全部材料。
1.4總價款:___元,大寫(人民幣):____。其中:材料費:___,人工費:__,管理費:___,設(shè)計費:___,垃圾清運費:____,稅金:____,其他費用:___。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
1.6工程內(nèi)容及做法(見附表一:裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二:裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
第二條施工單位資格。
乙方是經(jīng)過工商行政管理機關(guān)核準登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方應(yīng)當立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
第三條材料供應(yīng)。
3.2按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表五:乙方提供裝飾裝修材料明細表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第四條工程質(zhì)量。
4.1本工程執(zhí)行____(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、____(填裝飾裝修驗收標準)和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標準、質(zhì)量評定驗收標準。
4.2本工程由___方設(shè)計施工方案。
4.3甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。4.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
4.5在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的'一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
4.6施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由___部門對工程質(zhì)量予以認證,經(jīng)認證工程質(zhì)量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由乙方負責,經(jīng)認證工程質(zhì)量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關(guān)費用由甲方負責。
第五條工程驗收。
5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表十:工程保修單)。
第六條工程款支付方式。
6.1雙方約定按下列第___種方式支付工程款:
(3)竣工驗收后___日內(nèi),甲方支付相當于總價款____%的工程款。
(4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當于總價款____%的工程款。甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
6.2因變更施工內(nèi)容導致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
6.3雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當出具合法發(fā)票。
6.4竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當于工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格后___年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
第七條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定。
甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
第八條工程監(jiān)理。
8.1本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責。
8.2本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
8.3為保證施工正常進行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理??偙O(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
x有限公司(以下簡稱甲方)為統(tǒng)一和提高___________________________(以下簡稱乙方)的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達成如下協(xié)議:
自協(xié)議簽定之日,甲方負責為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括:
門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝;。
產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝;。
店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷;。
店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝;。
甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金(返款方式以地板兌現(xiàn))。
本協(xié)議一式3份,甲方2份,乙方1份。
本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
甲方:_____________乙方:_____________。
日期:_____________日期:_____________
裝飾公司合作合同篇七
買方:賣方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達成如下共識:
一、合同總價:人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計rmb__________元)賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔賣方財務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時,賣方無須承擔責任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時,由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應(yīng)承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方:賣方:
帳號:帳號:
開戶行:開戶行:
代表:代表:
日期:20xx年x月x日日期:20xx年x月x日
裝飾公司合作合同篇八
甲方:
乙方:?性別:年齡:身份證號:
住址:
合同,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),并共同遵守履行。
合同期限,自年月日起,至年月日止。
(一)甲方全面負責施工工程,制定施工工程計劃、方案、進度、質(zhì)量、安全、文明施工,對工程施工進行監(jiān)督、檢查及管理。
(二)乙方應(yīng)當遵守甲方的規(guī)章制度,應(yīng)按甲方的要求,按時完成規(guī)定的工作數(shù)量,達到規(guī)定的質(zhì)量標準。
(三)甲方提供裝修材料,乙方自備工具。
(四)乙方應(yīng)當提高自身的勞動技能,提高安全意識,嚴格遵守勞動安全制度,嚴禁違章作業(yè),防止勞動過程中的事故,減少職業(yè)危害。
(五)施工過程中,由于乙方未按甲方的施工要求,造成工程未按時完工或者工程未達到規(guī)定的質(zhì)量標準,由乙方承擔由此對甲方造成的損失及相關(guān)費用。
(六)施工過程中,由于乙方的操作過失,造成裝修材料損壞的,應(yīng)由乙方賠償甲方的材料損失。
(七)施工過程中,由于乙方的過失或者違章作業(yè),造成自身傷亡或者他人傷亡的,由乙方承擔責任。
(八)甲方因生產(chǎn)、工作需要,經(jīng)與乙方協(xié)商同意,可安排乙方加班加點。
(九)乙方因事不能上班的,必須向甲方請假,并經(jīng)過甲方同意。
(一)勞動報酬按乙方工作工程量支付,單價以雙方協(xié)商價格為準,
(二)工程全部合格完工后三周內(nèi),甲方一次性付清乙方工程款。施工過程中,乙方如需用錢,可依借貸方式向甲方借款并附借條。
(一)本合同期限屆滿即終止。如雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂合同。
(二)如甲方因生產(chǎn)經(jīng)營情況變化,調(diào)整生產(chǎn)任務(wù),或者乙方因個人原因要求變更本合同條款,經(jīng)合同雙方協(xié)商同意,可以變更勞動合同的相關(guān)內(nèi)容,并由雙方簽字。
(三)如甲方訂立勞動合同時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使原合同無法履行,經(jīng)當事人雙方協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的,甲方可以解除勞動合同。
(四)有下列情形之一的,勞動合同即告終止:
1.乙方已達到法定退休年齡的;
2.乙方死亡;
3.乙方被批準自費出國留學或出境定居的;
4.甲方被依法撤銷、解散、歇業(yè)、關(guān)閉、宣告破產(chǎn);
5.本勞動合同約定的終止條件已經(jīng)出現(xiàn)。
(五)本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致可以解除。
(六)有下列情形之一的,甲方可解除勞動合同:
1.乙方嚴重違反勞動紀律及甲方依法制定的規(guī)章制度的;
2.乙方嚴重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
3.乙方的行為按照國家的法律、法規(guī)規(guī)定被追究刑事責任或送勞動教養(yǎng)的。
4.乙方不能勝任工作;
6.甲方破產(chǎn)或瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間,確需按有關(guān)規(guī)定裁減人員的。
(一)一方違反合同,承擔違約責任。給對方造成直接經(jīng)濟損失的,應(yīng)當根據(jù)后果或責任大小,予以適當賠償。
(二)勞動合同期未滿,又不符合雙方可以解除勞動合同或雙方約定的其他可以終止、解除勞動合同條件,在未經(jīng)對方同意而解除勞動合同的一方,按實際造成的損失賠償。
(三)乙方對在合同期間得到的有關(guān)甲方公司的商業(yè)信息進行保密,不得將其泄露給任何第三者。乙方泄露,給甲方造成損失的,應(yīng)該承擔賠償責任。
(一)雙方履行本合同如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。
(二)在爭議解決過程中,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并保護好已完工程。
第七條其他。
(一)經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以修改本協(xié)議或?qū)ξ幢M事宜進行補充;補充、修改內(nèi)容與本協(xié)議相沖突的,以補充、修改后的內(nèi)容為準。
(三)本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
(四)本合同經(jīng)雙方簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(簽名或蓋章):
簽訂日期:____年___月___日
裝飾公司合作合同篇九
甲方:
乙方:華潤漆黃石服務(wù)中心
(以下簡稱甲方、乙方)
為了保障雙方權(quán)益,維護良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,在平等互利的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂以下協(xié)議:
1. 乙方應(yīng)以雙方確認的產(chǎn)品種類和價格及時、準確地給甲方供貨;
2. 乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi),應(yīng)將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用,二次或再次補貨按照當?shù)匦星槭杖∩蠘琴M。
3. 由甲方指定代表人, 對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認后,在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務(wù)憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更,應(yīng)及時知會乙方,否則一切后果由甲方負責。
4. 經(jīng)雙方協(xié)定,以現(xiàn)款(批結(jié))付款方式:賬期不超過天,每月日前應(yīng)將當期貨款結(jié)清。
甲方需在付款期限內(nèi),以現(xiàn)金或有效支票形式結(jié)清到期貨款,屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進行結(jié)帳。若甲方拖欠到期貨款,乙方將保留停止供貨,并依法追繳所欠貨款的權(quán)利。
5. 在雙方合作的過程中,若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為,則乙方有權(quán)解除合同,停止供貨及服務(wù)。
6. 甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時,若出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務(wù)防止損失的擴大,對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權(quán)不負任何責任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調(diào)查處理,經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方將補償補償其直接損失,但不承擔由此造成的甲方的間接損失。
8. 乙方為甲方提供專項服務(wù)內(nèi)容包括如下項目:
(1)免費提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務(wù);
(3)免費提供乳膠漆墻面a類淺色調(diào)色服務(wù);
(4)免費提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務(wù);
(5)免費提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)資料,技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù);
9. 在協(xié)議期限內(nèi),貨品價格是經(jīng)雙方確認并簽字后各執(zhí)一份,如果遇上游原材料價格調(diào)整,應(yīng)提前通知甲方,經(jīng)雙方協(xié)商確定后,執(zhí)行新的協(xié)議價格,同時終止原協(xié)議價格。
10. 其他事宜:
11. 為了保障甲、乙方的合法權(quán)益,在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應(yīng)通過友好方式協(xié)商解決,不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12. 本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13. 組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權(quán)人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、法人身份證復印件等相關(guān)檔案資料。
甲方:
地址:
代表人:(單位簽章)
年月日
乙方:華潤漆黃石服務(wù)中心 地址:黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)
代表人:(單位簽章)
年月日
裝飾公司合作合同篇十
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹,總經(jīng)理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務(wù)工程有限公司職員,住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務(wù)所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔任審判長,法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材,單價2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務(wù),被告接收。后被告給付原告部分加工費,尚欠原告加工費461 371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請求判令被告給付原告加工費461 371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日)并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明:加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱:對于鋁型材加工費無異議,但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關(guān)系,原告應(yīng)當另行起訴。即使法院合并審理,被告對于其加工量無異議,對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定,原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù),被告同意按照0。2元每塊計算。此外,原告在加工過程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310 000元,此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證,本院對原告提交的加工合同的真實性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認,對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實性、合法性予以確認,對其關(guān)聯(lián)性部分確認,對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認,對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認,對于其關(guān)聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進度滾動付款,最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108 034個,原告最后一次供貨時間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實,有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為:原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系,系雙方真實意思表示,且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)為合法有效,雙方均應(yīng)恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價格,無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定,對于原告提出的按照2元每塊計算的主張,因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可,亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定,故本院不予支持,對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見,本院予以確認。據(jù)此,被告應(yīng)支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此,被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日,按照合同約定,其應(yīng)當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款,其至今未付構(gòu)成違約,依法應(yīng)當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元,賠償逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算)的訴訟請求,本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失,其余部分證據(jù)不足,本院不予支持。被告提出原告應(yīng)當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見,本院不予采信。綜上,依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的,應(yīng)當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費八千二百二十一元,由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負擔二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元,于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,交納相應(yīng)上訴案件受理費,上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的,按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
裝飾公司合作合同篇十一
xx設(shè)計工作室裝修合同發(fā)包方(以下簡稱甲方)。
代理人(姓名):身份證號:住所:聯(lián)系電話:承包方(以下簡稱乙方)。
單位地址:施工負責人:聯(lián)系電話:依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合合肥市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程承包,采取下次第種方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
1.4工程期限90日(以水電工作結(jié)束的第二天起計算)。
開工日期:年月日
竣工日期:年月日
1.5工程款和工程預算表:
(1)工程款:本合同工程造價金額(詳細見工程預算表):
(2)工程預算表應(yīng)當以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據(jù),根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。
(3)工程預算表應(yīng)當與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條甲方工作。
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù),支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7乙方對甲方提供的《工程預算表》,本合同書,以及工程所設(shè)計的設(shè)計方案及相關(guān)材料負有保密責任。
第三條乙方工作。
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準,按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;。
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面載荷,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設(shè)備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應(yīng)甲方要求,如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設(shè)計的各種標準、規(guī)范、設(shè)計書,參考價格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
第四條工程變更。
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件一《工程預算表》,雙方簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增建項目的價款,當場結(jié)清。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應(yīng)當順延;
(1)工程量變化或設(shè)計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤,返工費用由甲方承擔,工期應(yīng)當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當負責的工作而影響工期的;。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.6在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.8施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第六條工程驗收。
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下,乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如果甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為五年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為八年。
第七條工程款支付方式。
7.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
7.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
第八條違約責任。
8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的5%交付對方違約金,并辦理終止合同手續(xù)。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
8.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
8.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款,每延誤一日,甲方應(yīng)當向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
8.4由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,乙方應(yīng)當向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
第九條附則。
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的,雙方應(yīng)該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
備注:
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字):乙方(蓋章):
年月日年月日。
裝飾公司合作合同篇十二
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
單位地址:武漢市洪山區(qū)洪山街紅旗欣居商業(yè)街d4—106a
施工負責人:陳今龍聯(lián)系電話:18107219613
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點:
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程承包:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料
1.4工程期限 日(以所有手續(xù)交接第二天起計算)
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
1.5工程款和工程預算表:
(1)工程款:本合同工程造價金額(詳細見工程預算表):
(2)工程預算表應(yīng)當與材料質(zhì)量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條 甲方工作
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù),支付所有相關(guān)費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7甲方對乙方提供的《工程預算表》,本合同書,以及工程所設(shè)計的設(shè)計方案及相關(guān)材料負有保密責任。
第三條 乙方工作
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標準,按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面載荷,不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設(shè)備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應(yīng)甲方要求,如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設(shè)計的各種標準、規(guī)范、設(shè)計書,參考價格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關(guān)系。
第四條 工程變更
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件一《工程預算表》,雙方簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增建項目的價款,當場結(jié)清。
第五條 工期延誤
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應(yīng)當順延;
(1)工程量變化或設(shè)計變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤,返工費用由甲方承擔,工期應(yīng)當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.6在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.8施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第六條 工程驗收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;
(2)隱蔽工程驗收;
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下,乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如果甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質(zhì)量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
第七條 工程款支付方式
7.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
7.2工程進度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
。
第九條 附則
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的,雙方應(yīng)該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
甲方(簽字):
年月
(蓋章):年月 乙方 日日
裝飾公司合作合同篇十三
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工,現(xiàn)就有關(guān)事項簽訂本裝飾裝飾用工合同,具體條款如下:
一、工程名稱:
二、工期 天完工:從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質(zhì)量標準
按甲方的規(guī)定要求為準。
四、安全責任
1)乙方在施工期間,施工人員安全事故,由乙方全權(quán)承擔一切費用,甲方不負任何責任。
2)乙方在施工期間,施工人員造成甲方的利益損失,由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后,進場施工15天后,甲方預付給乙方工程款20000元整(人民幣)。
六、其他具體規(guī)定
1)因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負責運出施工現(xiàn)場。
2)施工期間,甲方提供房門鑰匙給乙方保管,造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1)本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂,裝飾用工合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章(手印)后生效。
2)附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3)裝飾用工合同履行完后自動終止,簽訂后期服務(wù)協(xié)議。
甲方(簽字):甲方簽章(手?。?BR> 乙方(簽字):乙方簽章(手?。?BR> 簽約地點:
甲方聯(lián)系方式:
乙方聯(lián)系方式:
年 月 日
裝飾公司合作合同篇十四
法定代表人:________________
電話:________________________
姓名:_______________
電話:_______________
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議:
1、 甲方有權(quán)監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、 甲方有權(quán)對乙方施工質(zhì)量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權(quán)對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權(quán)對乙方的不規(guī)范行為提出相應(yīng)的整改意見。
1、 甲方負責向乙方提供裝飾工程項目,20xx年工程量不得低于___________萬元,以后每年工程量在___________萬元以上。
2、 開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明,并向乙方進行交底,須雙方簽字認可。
3、 甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
1、 乙方在本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)向甲方交納定金__________元作為履約保證,乙方提出終止合作時甲方應(yīng)于當日全額退還給乙方此定金。
2、 乙方有權(quán)要求甲方協(xié)助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。
3、 乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
1、乙方派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。
3、乙方對所派出人員進行甲方企業(yè)文化的學習與教育。
4、 乙方應(yīng)遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期應(yīng)當順延:
6.2對以下原因造成竣工的日期延誤,工期應(yīng)當順延:
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當負責的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因業(yè)主單位原因或因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
6.3因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
7.1工程施工質(zhì)量按甲方與業(yè)主簽署的相關(guān)協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關(guān)標準執(zhí)行;
8.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收;(2)隱蔽工程驗收;(3)竣工驗收。
9.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
10.1一方當事人未按約定履行合同義務(wù)給對方造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。
10.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應(yīng)當及時通知另一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
10.3由于乙方責任延誤工期的,除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外,還應(yīng)當承擔由此造成的工期延誤等其它相應(yīng)的違約責任。
10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的,除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外,還應(yīng)當承擔由此造成的工期延誤等其它相應(yīng)的違約責任。
甲 、乙任何一方終止合作協(xié)議,須提前10天通知對方。合作協(xié)議終止時,甲方應(yīng)于當日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約,除按日支付1‰的罰息外還需承擔相應(yīng)違約責任。
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。其它未盡事宜,按照相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或雙方另訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協(xié)議產(chǎn)生的糾紛,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成提請當?shù)刂俨脵C構(gòu)仲裁,仲裁不成的,可向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
自 ___________ 年 _____月______日, 至 __________ 年_____月_____日。
甲方(簽章):乙方(簽章):
日期:__________ 年 _____月______日
裝飾公司合作合同篇十五
甲方:
乙方:身份證號碼:甲乙雙方根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,按照自愿、平等、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同。
一、合同期限1、合同有效期:自________年____月____日至________年____月____日止,其中試用期自________年____月____日至________年____月____日止,合同期滿聘用關(guān)系自然終止。
2、聘用合同期滿前一個月,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂聘用合同。
3、本合同期滿后,任何一方認為不再續(xù)訂聘用合同的,應(yīng)在合同期滿前一個月書面通知對方。
二、工作性質(zhì)和考核指標。
乙方同意按甲方工作需要,在崗位工作,完成該崗位承擔的各項工作任務(wù)。
三、工作時間和勞動報酬。
1、甲方應(yīng)實行每日8小時工作制每月有薪假為3天,因工作需要確需延長工作時間的,經(jīng)雙方協(xié)調(diào)而定。
2、甲方應(yīng)當每月按期給乙方發(fā)放工資(特殊情況除外),每月10號為發(fā)薪日。
3、能按照公司的工作日按時上下班,不遲到、不早退、不曠工的員工,公司將給予每月每人200元滿勤獎。
四、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)甲方的權(quán)利。
1、依照國家的有關(guān)規(guī)定和甲方的規(guī)章制度對乙方行使管理權(quán)。
2、具有下列情形之一的,甲方可以隨時通知乙方解除勞動合同,不受提前三十天通知的限制:
(1)在試用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)乙方不符合聘用條件的;。
(2)乙方嚴重違反甲方工作責任制或甲方規(guī)章制度的;。
(3)乙方嚴重失職,營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;。
(4)乙方被依法追究刑事責任的;。
(5)不勝任現(xiàn)職工作,又不接受其它安排的。
3、具有下列情形之一的,甲方可以解除聘用合同,但應(yīng)當提前三十天以書面形式通知乙方:
(2)乙方不能勝任工作,經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;。
4.乙方受聘期間,因違法、違紀或其它不當行為,給甲方造成損失的,甲方有權(quán)要求乙方承擔相應(yīng)的賠償責任。
(二)甲方的義務(wù)。
1、遵守國家的法律、法規(guī)、政策,尊重職工的主人翁地位,創(chuàng)造有利于職工發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性的企業(yè)環(huán)境。
2、負責對乙方進行政治思想、職業(yè)道德、專業(yè)技術(shù)、企業(yè)管理知識、遵紀守法和規(guī)章制度的教育與培訓。
3、乙方具有下列情形之一,甲方不得解除勞動合同:
(1)乙方患職業(yè)病或因工負傷并被確認喪失勞動能力的;。
(2)患病或者負傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;。
(3)乙方為女職工,在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;。
(4)法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
五、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
(一)乙方的權(quán)利。
1、在合同期間乙方享有參與企業(yè)民主管理,獲得政治榮譽和物質(zhì)鼓勵的權(quán)利。
2、有權(quán)享受國家和本企業(yè)規(guī)定的勞動保護、勞動保險、福利待遇。
3、因疾病治療需要,有申請延長醫(yī)療期的權(quán)利。
4、有下列情形之一的,乙方可以隨時通知甲方解除聘用合同:
(1)在試用期內(nèi)甲方以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫乙方工作的;。
(2)甲方未按聘用合同約定支付勞動報酬或者提供工作條件的。
(二)乙方的義務(wù)。
1.必須按時、按質(zhì)、按量地完成約定的工作任務(wù)或工作指標,并接受甲方的考核。
2.自覺保護甲方的形象和利益,不得實施有損甲方形象和利益的言行。
3.必須以甲方工作人員名義開展業(yè)務(wù),并服從甲方統(tǒng)一管理。
4.乙方因其它事由單方提前解除勞動合同,應(yīng)提前三十日以書面形式通知甲方,并承擔相應(yīng)法律責任。
六、違反和解除聘用合同的經(jīng)濟補償。
1、經(jīng)聘用合同當事人協(xié)商一致,由甲方解除聘用合同的(不包括在見習期),甲方應(yīng)根據(jù)乙方在本單位工作年限,每滿一年發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償,最多不超過十二個月。
2、乙方不能勝任工作,經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位仍不能勝任工作,由甲方解除聘用合同的,甲方應(yīng)按其在本單位工作年限,工作時間每滿一年,發(fā)給相當于一個月工資的經(jīng)濟補償金,最多不超過十二個月。
3、聘用合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使已簽訂的合同無法履行,經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更合同達成協(xié)議,由甲方解除聘用合同的,甲方按受聘方員在本單位工作年限,工作時間每滿一年發(fā)給相當一個月工資的經(jīng)濟補償金。
4、聘用合同履行期間,乙方要求解除聘用合同的,應(yīng)按不滿聘用合同規(guī)定的期限,支付當月基本工資作為的違約金給甲方。
5、乙方因甲方未按照聘用合同的約定支付工作報酬而通知甲方解除聘用合同的,甲方應(yīng)按合同約定結(jié)算并解除聘用合同的同時支付欠發(fā)的工作報酬。
七、本合同條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸時,以國家法律、法規(guī)為準。
八、本合同自簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。
裝飾公司合作合同篇十六
合同是當事人或當事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您!
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,按《合同法》有關(guān)條款規(guī)定,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方向乙方供應(yīng)裝飾裝修材料(以下簡稱材料),合作經(jīng)營事宜達成一致意見,并簽訂如下合作協(xié)議:
一、合作材料:“xxxx”
二、合作期限為xxxx年,自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
三、合作方式(詳見附件一):
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議,建立合作關(guān)系;
2、甲方授權(quán)裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關(guān)合作協(xié)議;
四、產(chǎn)品價格:
3、甲方保留對向乙方供應(yīng)材料價格的調(diào)整權(quán),并在調(diào)整價格前以書面形式通知乙方,同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結(jié)算方式(詳見附件二):
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結(jié)算,而后甲方及時將結(jié)算情況回執(zhí)乙方,并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單,以便進一步辦理相關(guān)手續(xù)。
六、甲方權(quán)利、義務(wù):
1、權(quán)利:
(2)對于乙方擅自違約的行為,甲方有權(quán)扣除部分利潤作為對甲方的補償;
(3)對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為,甲方有權(quán)向乙方提出索賠;
(5)如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失,甲方有權(quán)追究乙方的法律責任。
2、義務(wù):
(2)甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關(guān)標準;
(4)甲方應(yīng)對所供產(chǎn)品的安裝承擔保修義務(wù),保修期為一年,自安裝之日起算,甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,由甲方向終端用戶履行保修責任及義務(wù)。
七、乙方權(quán)利、義務(wù)。
1、權(quán)利:
(1)乙方可以指定下屬分公司(分店)與甲方指定的專賣店進行合作;
(2)乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品,有權(quán)向甲方提出索賠;
(3)乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定,提出賠償。
2、義務(wù):
(1)乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品;
(2)乙方積極協(xié)調(diào)甲方與終端用戶的主材供需事宜;
(5)乙方有義務(wù)對甲方產(chǎn)品的技術(shù)、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除:
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日,雙方協(xié)商續(xù)約事宜;
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動解除;
3、本協(xié)議有效期內(nèi),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除,本協(xié)議自動解除;
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行,本協(xié)議自動解除。
九、其他條款:
3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分,與本協(xié)議具有同等法律效力;
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章后正式生效。
甲方:乙方:
地址:地址:
授權(quán)代表:授權(quán)代表:
電話:電話:
傳真:傳真:
日期:日期:
裝飾公司合作合同篇十七
甲方:證件號:
乙方:證件號:
甲方(浩穎裝飾有限責任公司)因工作需要,雇請乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意,訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月,試用期間工資為xxx元(其中生活費,房租,水電費由乙方自負)。
乙方同意服從甲方的工作需要:在崗位,承擔工作任務(wù)。
甲方應(yīng)根據(jù)上級部門的有關(guān)規(guī)定制定各項管理規(guī)章制度,乙方應(yīng)自覺遵守國家的法律,法規(guī)和本單位制定的各項規(guī)章制度,服從管理,積極做好工作。甲方有權(quán)對乙方履行職責和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
1、甲方實行8小時工作制度,因工作需要,有時要進休息換班,乙方應(yīng)服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標準規(guī)定,保證乙方的工資收入不低于本市當年規(guī)定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月,試用期滿根據(jù)乙方所從事的工作表現(xiàn)在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發(fā)放工資,(逾期未發(fā)工資的,從超過發(fā)薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方)。
1、退職費,凡在本單位連續(xù)鑒定用工合同,合同期滿后,視工作年限發(fā)一次性退職費,滿三年的發(fā)給人民幣800元,滿五年的發(fā)給人民幣1500元,滿八年的發(fā)給人民工幣20xx元,滿十年的發(fā)給人民幣3500元。
2、探親休假,凡在本單位連續(xù)工作時間達到兩年以上者,分別可享受探親假待遇,休假其間發(fā)給基本工資,路費自理。工作滿兩年可享受七天假期,滿三年可享受十天假期,滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權(quán)提出批評并向有關(guān)部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律,經(jīng)教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強迫勞動、侮辱乙方合法權(quán)益行為的。
(5)甲方連續(xù)二個月不支付乙方工資的。
(6)有關(guān)部門確認勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
(7)律法規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的,應(yīng)提前15天書面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產(chǎn)經(jīng)營,技術(shù)條件等客觀情況發(fā)生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負傷的醫(yī)療期滿,不能從事原來的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權(quán)不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的,甲方不退還壓金和當月工資。
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
甲方:
電話:
乙方:
電話:
20xx年xx月xx日。

