合同是經(jīng)濟(jì)合作的基礎(chǔ)，構(gòu)建了商業(yè)信任和合作關(guān)系。合同應(yīng)該具備可執(zhí)行性和強(qiáng)制性，雙方必須遵守其中的規(guī)定。合同的范文可以幫助我們了解合同的一般結(jié)構(gòu)和常用表達(dá)方式。
采購安裝合同糾紛篇一
發(fā)包人(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：監(jiān)控安裝工程。
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：經(jīng)雙方確認(rèn)的合同的內(nèi)容及合同附件一、附件二。
1.4承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包稅金、交鑰匙工程。
1.5工期：20年月日開工，于20年月日竣工。
1.6工程質(zhì)量：符合甲方及國(guó)家相關(guān)規(guī)定。
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫)：
第二條甲方工作。
2.1開工前3天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明3份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。辦理施工所涉及的各種證件、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防等工作。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或做法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)做到文明施工。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3.7物料堆放整齊、垃圾當(dāng)天產(chǎn)生當(dāng)天清運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)。
3.8甲方及其他分包工程已完成的項(xiàng)目做好成品保護(hù)，如有損壞照價(jià)賠償。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，則工期順延。
4.2因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，則工期不順延。
4.3因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，則工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、附件一設(shè)備清單、附件二技術(shù)方案和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.4工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定。
6.1甲乙雙方友好協(xié)商最終價(jià)格萬元整()。
根據(jù)甲方提供的監(jiān)控圖紙按圖施工、調(diào)試。
撥款分4次進(jìn)行劃撥合同價(jià)款%金額(元)。
第一次合同簽訂后預(yù)付工程款總額的30%。
第二次線纜鋪設(shè)完畢后，設(shè)備全部到場(chǎng)付工程款總額的40%。
第三次工程調(diào)試完成付工程款總額的25%。
第四次工程驗(yàn)收合格一年后，無質(zhì)量問題付剩余工程總款的5%。
6.2工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方審查完畢合格后結(jié)清尾款。
6.3雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具正規(guī)普通發(fā)票。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
7.1乙方應(yīng)按附件一設(shè)備清單，供貨。
7.2乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條保修：
9.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。
9.2乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)，造成人身傷亡等事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
第十條違約責(zé)任。
10.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方一定的違約金。10.2乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。
10.3未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
10.4因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條爭(zhēng)議或糾紛處理。
11.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
12.1本合同正本貳份，雙方各執(zhí)壹份，副本貳份，雙方各執(zhí)壹份。12.2本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(蓋章)。
代表人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日乙方(蓋章)代表人：
采購安裝合同糾紛篇二
甲方：
乙方：
甲方因工程施工的需要，向乙方采購品牌為“”的活動(dòng)板房，并由乙方負(fù)責(zé)安裝。
本合同為“交鑰匙工程”合同，即活動(dòng)板房所需的主要材料、輔助材料、加工制作、運(yùn)輸、安裝設(shè)計(jì)等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用;活動(dòng)板房的安裝、活動(dòng)板房占地范圍內(nèi)的土建基礎(chǔ)施工、外場(chǎng)地水泥地面平整施工、活動(dòng)板房?jī)?nèi)的吊頂及水電安裝和內(nèi)裝修、所有的安裝費(fèi)用(含人工費(fèi))等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用。甲方只負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收后投入使用，并按本合同的約定支付合同價(jià)款。
按活動(dòng)板房面積的每平方米元固定單價(jià)包干，此固定包干單價(jià)不因任何原因而調(diào)整。
1、板房面積=外墻外邊線長(zhǎng)×寬×層數(shù)。
2、室外樓梯走道面積=每層自然投影面積之和。
3、雨棚面積=雨棚投影面積的一半。
4、總面積=(1)+(2)+(3)(總面積即為活動(dòng)板房面積)。
第六條合同期限：
乙方應(yīng)在20xx年xx月xx日前將活動(dòng)板房安裝完工，并交付甲方使用，
乙方應(yīng)確保其生產(chǎn)和安裝的活動(dòng)板房的質(zhì)量和技術(shù)符合國(guó)家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并確保甲方的正常使用。乙方在竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，并在質(zhì)保期內(nèi)承擔(dān)維修和保修責(zé)任。
本合同的質(zhì)保期為兩年，自活動(dòng)板房竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算質(zhì)保期。
第九條付款方式：活動(dòng)板房安裝完成后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元;活動(dòng)板房經(jīng)甲方、建設(shè)方、監(jiān)理等部門驗(yàn)收合格，乙方向甲方交付活動(dòng)板房使用并同時(shí)向甲方交付所有施工資料后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元;甲乙雙方結(jié)算完畢后3日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價(jià)款的95%;剩余5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)保期滿后3日內(nèi)支付完畢。
本合同約定的固定包干單價(jià)元平方米×雙方共同驗(yàn)收確認(rèn)的活動(dòng)板房面積=本合同的結(jié)算總價(jià)款。
本合同約定的活動(dòng)板房在乙方交付給甲方使用后，所有權(quán)歸甲方。
1、負(fù)責(zé)協(xié)助乙方進(jìn)行安裝施工;。
2、負(fù)責(zé)提供安裝施工場(chǎng)地;。
3、根據(jù)乙方的申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員辦理竣工驗(yàn)收;。
4、嚴(yán)格按照本合同的約定支付合同款項(xiàng)。
1、根據(jù)甲方的具體要求，設(shè)計(jì)和制造施工圖紙，并將圖紙報(bào)甲方審定;。
3、承擔(dān)安裝施工期間造成的安全事故、財(cái)產(chǎn)損失等的所有賠償責(zé)任;。
5、承擔(dān)質(zhì)保期內(nèi)的保修和維修責(zé)任。
1、本合同履行期間發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份，雙方各持一方，簽字(蓋章)后具有同等法律效力。
甲方：xx建設(shè)集團(tuán)有限公司xx省指揮中心項(xiàng)目建安工程項(xiàng)目部。
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：年月日。
乙方：
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：年月日。
采購安裝合同糾紛篇三
購貨方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
地址：
電話：
供貨方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
地址：
電話：
傳真：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就下列監(jiān)控設(shè)備的供貨、安裝和維修條款，達(dá)成一致協(xié)議如下：
一、合同標(biāo)的。
乙方向甲方銷售監(jiān)控設(shè)備一套，詳見附件一《設(shè)計(jì)方案》中的預(yù)算清單。
二、技術(shù)規(guī)范。
乙方施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，參見附件一《設(shè)計(jì)方案》中的系統(tǒng)設(shè)計(jì)依據(jù)。
三、質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)。
1、乙方保證提供的設(shè)備和配件均為原廠原裝，按照出廠的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
2、乙方負(fù)責(zé)按照附件一《設(shè)計(jì)方案》進(jìn)行安裝和調(diào)試，調(diào)試完畢后，應(yīng)達(dá)到附件一《設(shè)計(jì)方案》的設(shè)計(jì)效果，能對(duì)《設(shè)計(jì)方案》中規(guī)劃的各個(gè)監(jiān)控區(qū)域，提供24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，監(jiān)控效果清晰度達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，全部錄像數(shù)據(jù)至少保存60天以上。
3、若因設(shè)計(jì)缺陷，設(shè)備質(zhì)量，安裝不當(dāng)?shù)脑?，?dǎo)致監(jiān)控設(shè)備安裝后，達(dá)不到附件一《設(shè)計(jì)方案》的設(shè)計(jì)效果的，由乙方負(fù)責(zé)無條件免費(fèi)更換產(chǎn)品、改進(jìn)設(shè)計(jì)和重新安裝，直至達(dá)到設(shè)計(jì)效果為止。若因甲方修改設(shè)計(jì)方案的原因，需要更換產(chǎn)品，修改設(shè)計(jì)和重新安裝的，由甲乙雙方協(xié)商確定變更設(shè)計(jì)方案或增加設(shè)備。
4、本合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)安裝調(diào)試完畢。
5、監(jiān)控設(shè)備的保修期從驗(yàn)收合格之日起算為壹年。在保修期內(nèi)，如果產(chǎn)品本身出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。如非產(chǎn)品本身質(zhì)量問題，而是非正常使用導(dǎo)致人為損壞的，乙方負(fù)責(zé)維修，但需收取相應(yīng)的維修成本費(fèi)。保修期滿后，如甲方需要，乙方可提供維修服務(wù)。
四、運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn)及方式。
貨到甲方指定的地點(diǎn)：廣西名苑餐飲股份有限公司，由乙方辦理運(yùn)輸事宜，乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
五、合同價(jià)款及支付方式。
1、合同總價(jià)款：人民幣23800元整，(大寫)：貳萬叁仟捌佰元整(總價(jià)款已含運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)和稅費(fèi))。
2、付款方式：甲方驗(yàn)收合格并收到乙方提供的等值有效發(fā)票后，先支付總價(jià)款的85%(人民幣20xx0元整，大寫：貳萬零貳佰叁佰元整)給乙方。使用三個(gè)月后運(yùn)行正常，再支付10%的余款(人民幣2380元整，大寫貳仟叁佰捌拾元整。尾款5%(人民幣1190元整，大寫：壹仟壹佰玖拾元整)作為質(zhì)保金，設(shè)備驗(yàn)收合格后滿一年支付。
3、乙方銀行賬戶信息如下：戶名：廣西德皓電子科技有限公司。
開戶行：
賬號(hào)：
六、保密條款。
雙方應(yīng)履行保密義務(wù)，未經(jīng)書面許可，不向與合同無關(guān)的其他方泄露任何技術(shù)方案、技術(shù)條件或與合同有關(guān)的數(shù)據(jù)及價(jià)格，包括合同本身。
七、違約責(zé)任。
1、甲方未按合同約定按時(shí)付款的，應(yīng)按照延期支付天數(shù)，支付每日應(yīng)付貨款千分之一的違約金給乙方。
2、乙方未按合同約定的時(shí)間完成設(shè)備安裝調(diào)試的，或由于乙方設(shè)計(jì)問題、設(shè)備質(zhì)量問題和安裝調(diào)試問題，導(dǎo)致延誤的，應(yīng)按照延誤天數(shù)，支付本合同總價(jià)款每日千分之一的違約金給甲方。
八、爭(zhēng)議與仲裁。
甲乙雙方如有爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商仍未能達(dá)成一致的，可申請(qǐng)仲裁機(jī)關(guān)仲裁。
九、合同生效、終止日期
本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。如需修訂，需另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議或變更協(xié)議，單方面的任意涂改視為無效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份(傳真件有效)。
本合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)履行完畢后，合同自行終止。
甲方：乙方：
負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：
采購安裝合同糾紛篇四
甲方：
乙方：*******
甲乙雙方在平等互利的原則下，依法就辦公家具的購銷協(xié)議如下：
一、產(chǎn)品：
辦公家具一批，品種、數(shù)量單價(jià)及總價(jià)合計(jì)詳見附件(報(bào)價(jià)單)。
二、合同總額暫定為人民幣：*****元，最終以實(shí)際數(shù)量核算。大寫：*******元整。
三、價(jià)格條款含義：
本合同的單價(jià)及總價(jià)包含：裝卸、運(yùn)輸、包裝、安裝、稅金等費(fèi)用。
四、交貨地點(diǎn)：
交貨時(shí)間：根據(jù)甲方通知于年月日前安裝完畢
五、結(jié)算方式：
1、在乙方貨到現(xiàn)場(chǎng)后，甲方驗(yàn)收合格后向乙方支付70%到貨貨款，剩余貨款在安裝完畢并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清。
2、乙方完成安裝后當(dāng)日內(nèi)，甲方必須執(zhí)行驗(yàn)收程序。
六、售后服務(wù)：
一、在5個(gè)月保修期內(nèi)，對(duì)產(chǎn)品自身質(zhì)量問題的產(chǎn)品或零配件進(jìn)行免費(fèi)維修、更換。每年定期派人回訪，檢查產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
二、客戶如出現(xiàn)布局調(diào)整或搬遷，本公司提供設(shè)計(jì)指導(dǎo)及拆裝的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)性服務(wù)。
三、對(duì)因外來意外因素或客戶使用不當(dāng)而造成的產(chǎn)品或零配件損壞，本公司提供維修服務(wù)，在合理范圍內(nèi)酌情收取零配件等維修費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
七、違約責(zé)任：
1、本合同簽定后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，不得擅自更改。
3、若乙方提供之貨物未能符合甲方原定的品種、規(guī)格、尺寸、顏色、材質(zhì)，則甲方有權(quán)拒收貨物，乙方應(yīng)當(dāng)重新交付貨物，因此造成逾期交貨的，每逾期一日按價(jià)款1%支付違約金，該違約金甲方有權(quán)直接從貨款中扣減；逾期超過30日，甲方有權(quán)就相關(guān)貨物單方解除合同，乙方應(yīng)按相關(guān)貨物價(jià)款的5%支付違約金。
八、附件報(bào)價(jià)單為本合同不可分割的組成部分。
九、本合同自簽字或蓋章后即日生效。
十、本合同一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
電話： 電話：
地址： 地址：
甲方經(jīng)辦人(簽字)： 乙方經(jīng)辦人(簽字)：
簽訂日期：
采購安裝合同糾紛篇五
乙方：
甲、乙雙方就活動(dòng)板房采購及安裝有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下協(xié)議，以資雙方共同遵照履行，采購安裝合同范本。
第一條甲方因工程施工的需要，向乙方采購品牌為的活動(dòng)板房，并由乙方負(fù)責(zé)安裝。
第二條本合同為“交鑰匙工程”合同，即活動(dòng)板房所需的主要材料、輔助材料、加工制作、運(yùn)輸、安裝設(shè)計(jì)等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用；活動(dòng)板房的安裝、活動(dòng)板房占地范圍內(nèi)的土建基礎(chǔ)施工、外場(chǎng)地水泥地面平整施工、活動(dòng)板房?jī)?nèi)的吊頂及水電安裝和內(nèi)裝修、所有的安裝費(fèi)用(含人工費(fèi))等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用。甲方只負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收后投入使用，并按本合同的約定支付合同價(jià)款。
第三條采購及安裝活動(dòng)板房的規(guī)格、樓層、棟數(shù)及面積：
序號(hào)。
規(guī)格。
樓層。
棟數(shù)。
面積。
1
2
3
4
合計(jì)。
第四條合同價(jià)款：按活動(dòng)板房面積的每平方米元固定單價(jià)包干，此固定包干單價(jià)不因任何原因而調(diào)整。
第五條活動(dòng)板房面積的計(jì)算方式：
1、板房面積=外墻外邊線長(zhǎng)×寬×層數(shù)。
2、室外樓梯走道面積=每層自然投影面積之和。
3、雨棚面積=雨棚投影面積的一半。
4、總面積=(1)+(2)+(3)(總面積即為活動(dòng)板房面積)。
第六條合同期限：乙方應(yīng)在20xx年12月日前將活動(dòng)板房安裝完工，并交付甲方使用。
第七條質(zhì)量及技術(shù)要求：乙方應(yīng)確保其生產(chǎn)和安裝的活動(dòng)板房的質(zhì)量和技術(shù)符合國(guó)家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并確保甲方的正常使用。乙方在竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，并在質(zhì)保期內(nèi)承擔(dān)維修和保修責(zé)任。
第八條本合同的質(zhì)保期為兩年，自活動(dòng)板房竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算質(zhì)保期。
第九條付款方式：活動(dòng)板房安裝完成后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；活動(dòng)板房經(jīng)甲方、建設(shè)方、監(jiān)理等部門驗(yàn)收合格，乙方向甲方交付活動(dòng)板房使用并同時(shí)向甲方交付所有施工資料后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；甲乙雙方結(jié)算完畢后3日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價(jià)款的95%；剩余5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)保期滿后3日內(nèi)支付完畢。
第十條結(jié)算方式：本合同約定的固定包干單價(jià)元/平方米×雙方共同驗(yàn)收確認(rèn)的活動(dòng)板房面積=本合同的結(jié)算總價(jià)款。
第十一條活動(dòng)板房的權(quán)屬：本合同約定的活動(dòng)板房在乙方交付給甲方使用后，所有權(quán)歸甲方。
第十二條甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助乙方進(jìn)行安裝施工；
2、負(fù)責(zé)提供安裝施工場(chǎng)地；
3、根據(jù)乙方的申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員辦理竣工驗(yàn)收；
4、嚴(yán)格按照本合同的約定支付合同款項(xiàng)。
第十三條乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、根據(jù)甲方的具體要求，設(shè)計(jì)和制造施工圖紙，并將圖紙報(bào)甲方審定；
3、承擔(dān)安裝施工期間造成的安全事故、財(cái)產(chǎn)損失等的所有賠償責(zé)任；
5、承擔(dān)質(zhì)保期內(nèi)的保修和維修責(zé)任。
第十四條其他事項(xiàng)的約定：
1、本合同履行期間發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份，雙方各持一方，簽字(蓋章)后具有同等法律效力。
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：
乙方：
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：
采購安裝合同糾紛篇六
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項(xiàng)達(dá)成一致意見，具體事項(xiàng)如下：
一：名稱、價(jià)格、數(shù)量、金額：
注：以上合同總價(jià)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際結(jié)算;包括運(yùn)抵甲方的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)等。
二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。
三：交貨及安裝地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時(shí)間為2天，經(jīng)驗(yàn)收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時(shí)乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時(shí)間：在年月日前交貨及安裝完畢。
六：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗(yàn)收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗(yàn)收。
七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時(shí)終止。
甲方(章)：乙方(章)：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
采購安裝合同糾紛篇七
供方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
需方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，供、需雙方在“平等、自愿、協(xié)商一致”的基礎(chǔ)上簽訂如下協(xié)議。
注：本合同總金額為交鑰匙工程價(jià)格，包含防盜門費(fèi)、輔材費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)（含施工現(xiàn)場(chǎng)垂直運(yùn)輸費(fèi)）、安裝費(fèi)（含水、電費(fèi)）、臨設(shè)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)、措施費(fèi)和成品保護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，需方不在支付任何費(fèi)用。
1）入戶防盜門標(biāo)準(zhǔn)品牌指定為浙江步陽集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的丁級(jí)防盜門。
1、鋼板：門扇前鋼板厚1.0mm、后鋼板厚0.8mm，門框鋼板厚1.8mm，門規(guī)格為7公分（實(shí)際厚度為6、7cm）
2、防盜門漆面轉(zhuǎn)印漆。
3、鎖具：步陽超b級(jí)鎖具。
4、配臵一個(gè)普通門鏡和一個(gè)門鈴。
5、內(nèi)部采用蜂窩紙?zhí)畛洳牧咸畛?，具有良好的隔音、隔熱、保溫功能?BR> 1、供方于_____年_____月______日前將全部防盜門運(yùn)達(dá)安裝地點(diǎn)。
2、供方于_____年________月_____日前安裝完畢。
3、交貨地點(diǎn)：。
防盜門尺寸和單價(jià)已確定，安裝完畢后按實(shí)際安裝數(shù)量計(jì)算結(jié)算金額。
1、合同簽訂后支付合同總金額30%的預(yù)付款，即_____元。
3、防盜門按要求安裝完畢驗(yàn)收合格，支付至結(jié)算金額的______%。
4、留結(jié)算金額的_______%作質(zhì)保金，待一年質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題時(shí)支付。
1、供方應(yīng)按本合同約定的交貨時(shí)間提供符合合同規(guī)定的產(chǎn)品，驗(yàn)收時(shí)保證產(chǎn)品表面平整，色澤一致、調(diào)和，開關(guān)靈活。
2、供方負(fù)責(zé)防盜門的制作、運(yùn)輸（包含垂直運(yùn)輸）、安裝，自行負(fù)責(zé)安裝用水電費(fèi)。
3、與需方共同確認(rèn)門洞尺寸及開啟方向。
4、負(fù)責(zé)防盜門至供需雙方交接前的保護(hù)工作。
1、為供方安裝人員免費(fèi)提供電源接口和放臵材料的場(chǎng)所（由供方負(fù)責(zé)圍護(hù)及圍護(hù)材料）。
2、與供方共同落實(shí)洞口尺寸及開啟方向。
3、負(fù)責(zé)安裝完畢后的門縫補(bǔ)灰。
4、負(fù)責(zé)供方與其它施工單位交叉作業(yè)的協(xié)調(diào)工作。
1、防盜門安裝完畢后，供方向需方提出驗(yàn)收申請(qǐng)，需方在十日內(nèi)組織對(duì)防盜門數(shù)量、配臵及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
2、供方安裝完畢并驗(yàn)收合格之前均為產(chǎn)品異議提出期。
質(zhì)保期限為自驗(yàn)收之日起一年，質(zhì)保范圍為：________。
1、供方接到需方電話后，立即作出反映，如因鎖具問題3小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)解決，一般小問題2個(gè)工作日內(nèi)解決，嚴(yán)重問題5個(gè)工作日內(nèi)解決。
2、質(zhì)保期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生的問題，供方無條件維護(hù)、維修和更換。因人為因素、使用不當(dāng)造成防盜門損壞，供方只收取維修材料費(fèi)。
1、供方未能按合同約定交付產(chǎn)品，以及未能按工期完成安裝，每延誤一天，支付合同總金額3‰的違約金。
2、供、需雙方任何一方因違約導(dǎo)致本合同不能履行時(shí)，應(yīng)按本合同總金額的10%支付違約金，并賠償對(duì)方因此受到的損失。
1、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，作為合同附件。
2、如遇合同糾紛雙方協(xié)商解決，若不能協(xié)商解決可向?qū)π璺接泄茌牂?quán)的人民法院起訴。
3、本合同自簽定之日起生效，質(zhì)保期滿、結(jié)清尾款，合同失效。
4、本合同一式兩份，供、需雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
采購安裝合同糾紛篇八
甲方根據(jù)實(shí)際需要，就向乙方采購格力空調(diào)用于辦公室一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方采購產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額和安裝時(shí)間：
如在約定安裝時(shí)間內(nèi)，因甲方原因造成不能安裝調(diào)試完畢，雙方同意按實(shí)際完成安裝數(shù)量、金額執(zhí)行本合同，如在約定安裝時(shí)間內(nèi)甲方需調(diào)整型號(hào)數(shù)量，乙方應(yīng)予以配合;新增型號(hào)、單價(jià)另議。超過約定安裝時(shí)間后，甲方要求繼續(xù)履行剩余安裝合同的，若乙方價(jià)格上漲，按照漲價(jià)后價(jià)格計(jì)算。若在本合同執(zhí)行中乙方發(fā)現(xiàn)甲方采購用途及安裝地點(diǎn)與本合同內(nèi)容不符，視為甲方違約，乙方有權(quán)終止合同，并有權(quán)向甲方收取違約金。
二、產(chǎn)品的運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)：貨物到達(dá)甲方安裝地前，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。貨物自到達(dá)甲方安裝地后，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
四、安裝地點(diǎn)：。
五、產(chǎn)品安裝調(diào)試：
(1)由乙方安裝調(diào)試;。
(2)甲方為乙方提供電源、場(chǎng)地等設(shè)施供乙方安裝調(diào)試使用，以配合乙方安裝調(diào)試。
六、其他費(fèi)用：
(1)分體室內(nèi)機(jī)連接電源插座、柜機(jī)室內(nèi)機(jī)連接電源所必須用的空氣開關(guān)等費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。
(2)甲方特殊要求的支架、護(hù)網(wǎng)等材料及制作費(fèi)用約定為甲方承擔(dān)。
(3)配管加長(zhǎng)、附件增加(超出原廠包裝配置)部分費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
七、設(shè)備驗(yàn)收：雙方約定驗(yàn)收時(shí)間期限為乙方安裝調(diào)試完畢、通知甲方對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收之日起____日內(nèi)由甲方驗(yàn)收完畢。逾期視同驗(yàn)收合格。
八、結(jié)算方式及期限：。甲方付款逾期____日視為違約。
九、包修期限：按照國(guó)家三包法及廠家保修規(guī)定。
十、違約責(zé)任：
十一、合同糾紛解決方式：
十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，廠家保留貳份。
十三、其他約定：甲乙雙方保證工___實(shí)及合同簽訂數(shù)量、安裝地址的真實(shí)，一旦有虛假，愿意承擔(dān)責(zé)任，同時(shí)甲乙雙方同意保留________公司或珠?？偛恐苯优c項(xiàng)目甲方核實(shí)此項(xiàng)目真實(shí)性的權(quán)利。
甲方：________________乙方：________________。
日期：________________日期：________________
采購安裝合同糾紛篇九
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就活動(dòng)板房采購及安裝有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下協(xié)議，以資雙方共同遵照履行，采購安裝合同范本。
第一條甲方因工程施工的需要，向乙方采購品牌為“”的活動(dòng)板房，并由乙方負(fù)責(zé)安裝。
第二條本合同為“交鑰匙工程”合同，即活動(dòng)板房所需的主要材料、輔助材料、加工制作、運(yùn)輸、安裝設(shè)計(jì)等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用；活動(dòng)板房的安裝、活動(dòng)板房占地范圍內(nèi)的土建基礎(chǔ)施工、外場(chǎng)地水泥地面平整施工、活動(dòng)板房?jī)?nèi)的吊頂及水電安裝和內(nèi)裝修、所有的安裝費(fèi)用（含人工費(fèi)）等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用。甲方只負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收后投入使用，并按本合同的約定支付合同價(jià)款。
第三條采購及安裝活動(dòng)板房的規(guī)格、樓層、棟數(shù)及面積：
序號(hào)
規(guī)格
樓層
棟數(shù)
面積
1
2
3
4
合計(jì)
第四條合同價(jià)款：按活動(dòng)板房面積的每平方米元固定單價(jià)包干，此固定包干單價(jià)不因任何原因而調(diào)整。
第五條活動(dòng)板房面積的計(jì)算方式：
1、板房面積=外墻外邊線長(zhǎng)×寬×層數(shù)
2、室外樓梯走道面積=每層自然投影面積之和
3、雨棚面積=雨棚投影面積的一半
4、總面積=（1）+（2）+（3）（總面積即為活動(dòng)板房面積）
第六條合同期限：乙方應(yīng)在20xx年12月日前將活動(dòng)板房安裝完工，并交付甲方使用。
第七條質(zhì)量及技術(shù)要求：乙方應(yīng)確保其生產(chǎn)和安裝的活動(dòng)板房的質(zhì)量和技術(shù)符合國(guó)家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并確保甲方的正常使用。乙方在竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，并在質(zhì)保期內(nèi)承擔(dān)維修和保修責(zé)任。
第八條本合同的質(zhì)保期為兩年，自活動(dòng)板房竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算質(zhì)保期。
第九條付款方式：活動(dòng)板房安裝完成后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；活動(dòng)板房經(jīng)甲方、建設(shè)方、監(jiān)理等部門驗(yàn)收合格，乙方向甲方交付活動(dòng)板房使用并同時(shí)向甲方交付所有施工資料后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；甲乙雙方結(jié)算完畢后3日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價(jià)款的95%；剩余5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)保期滿后3日內(nèi)支付完畢。
第十條結(jié)算方式：本合同約定的固定包干單價(jià)元/平方米×雙方共同驗(yàn)收確認(rèn)的活動(dòng)板房面積=本合同的結(jié)算總價(jià)款。
第十一條活動(dòng)板房的權(quán)屬：本合同約定的活動(dòng)板房在乙方交付給甲方使用后，所有權(quán)歸甲方。
第十二條甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助乙方進(jìn)行安裝施工；
2、負(fù)責(zé)提供安裝施工場(chǎng)地；
3、根據(jù)乙方的申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員辦理竣工驗(yàn)收；
4、嚴(yán)格按照本合同的約定支付合同款項(xiàng)。
第十三條乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、根據(jù)甲方的具體要求，設(shè)計(jì)和制造施工圖紙，并將圖紙報(bào)甲方審定；
3、承擔(dān)安裝施工期間造成的安全事故、財(cái)產(chǎn)損失等的所有賠償責(zé)任；
5、承擔(dān)質(zhì)保期內(nèi)的保修和維修責(zé)任。
第十四條其他事項(xiàng)的約定：
1、本合同履行期間發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份，雙方各持一方，簽字（蓋章）后具有同等法律效力。
甲方：
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：
乙方：
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：
采購安裝合同糾紛篇十
購貨單位：_____________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
供貨單位：______________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合廚房工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂笨合同：
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程項(xiàng)目：溫泉酒店廚房明檔、抽排風(fēng)煙、新風(fēng)系統(tǒng)工程(詳見說明細(xì)價(jià)格單)。
1、乙方收到甲方預(yù)付款后____天內(nèi)將第一批產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)。
2、現(xiàn)場(chǎng)安裝在場(chǎng)地具備安裝條件的財(cái)政部下，_______________前完成交付使用。新風(fēng)，排煙系疑難在__________________前完成。
3、如遇下列情況，工期相應(yīng)順延。
(3)在施工中因停水、停電連續(xù)影響4小時(shí)以上者;。
(4)甲方未按合同規(guī)定向乙方拔付工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度者;。
(5)因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、自然因發(fā)生的火災(zāi)、地震等)影響工程進(jìn)度時(shí)。
1、本工程合同總價(jià)為人民幣_(tái)_______元，大寫_______元敕;含武漢市增值稅銷售發(fā)票。
2、如遇下列情況，合同總價(jià)作相應(yīng)調(diào)整：
(1)發(fā)生重大設(shè)計(jì)更變;。
(2)施工中經(jīng)甲方同意新增的工程項(xiàng)目。
1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙進(jìn)行施工、并接受甲方工程主管的監(jiān)督檢查;。
2、工程竣工驗(yàn)收，應(yīng)以施工圖紙、項(xiàng)目清單為依據(jù);。
3、工程竣工后，乙方發(fā)出竣工通知書，甲方應(yīng)在收到竣工通知書三日內(nèi)組織人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方簽署工程驗(yàn)收書，并將工程移交給甲方管理，如甲方拖延驗(yàn)收，其保管費(fèi)用和造成的損失由甲方承擔(dān)。
4、已竣工未驗(yàn)收工程，甲方不得動(dòng)用，若甲方已經(jīng)使用，即視同交驗(yàn)合格;。
5、工程交付甲方驗(yàn)收后，保修期為2年。在保修期內(nèi)如使用方人為損壞，乙方僅收取零部件成本費(fèi)，不收取維修費(fèi)。
1、甲方。
(1)現(xiàn)場(chǎng)開工這前將廚房施工現(xiàn)場(chǎng)清理妥當(dāng);。
(2)無償提供施工現(xiàn)場(chǎng)用水、用電及協(xié)作配合;。
2、乙方。
(1)嚴(yán)格按合同及清單生產(chǎn)、施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付;。
(2)提供竣工驗(yàn)收技術(shù)資料，辦理工程竣工結(jié)算，參加竣工驗(yàn)收;。
(3)對(duì)所做工程提供終身維修服務(wù)。
5、合同總價(jià)的___%作為貳年期限的'質(zhì)保金，期滿五天內(nèi)支付給乙方;。
8、在工程結(jié)算中，乙方任何人不得以公司名義向甲方借款，如果借款需經(jīng)乙方財(cái)務(wù)部和法人代表簽字同意后方可借支。
1、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方負(fù)責(zé)無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付使用的，逾期每天按合同總價(jià)的百分之一償付逾期違約金。
2、工程交付時(shí)間不符合規(guī)定的，應(yīng)分清甲方或乙方的責(zé)任，如因甲方原因，甲方須提供整改，如乙方原因按第1條執(zhí)行。
3、甲方自行承擔(dān)廚房工程中土建及水電駁部件，應(yīng)當(dāng)符合廚房工程的整體設(shè)計(jì)要求。
4、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提供使用或擅自動(dòng)用，由此面產(chǎn)生的質(zhì)量或其它問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向工商局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)以申請(qǐng)仲裁，也可直接向人民法院起訴。
本合同未有說明的其他事項(xiàng)，一律按《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)法》規(guī)定執(zhí)行。
合同附件：
(1)工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)清單。
(2)工程平面圖紙。
以上附件均為雙方簽字蓋章后生效，至合同工程竣工后交驗(yàn)、結(jié)算工程尾款、保修期滿甲方向乙方清質(zhì)保金后自動(dòng)失效。
本合同一式六份，雙方務(wù)執(zhí)三份。
采購安裝合同糾紛篇十一
簽訂地點(diǎn)：
合同編號(hào)：
甲方（需方）乙方（供方）。
甲方根據(jù)實(shí)際需要，就向乙方采購格力空調(diào)用于辦公室一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方采購產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額和安裝時(shí)間：
如在約定安裝時(shí)間內(nèi)，因甲方原因造成不能安裝調(diào)試完畢，雙方同意按實(shí)際完成安裝數(shù)量、金額執(zhí)行本合同，如在約定安裝時(shí)間內(nèi)甲方需調(diào)整型號(hào)數(shù)量，乙方應(yīng)予以配合；新增型號(hào)、單價(jià)另議。超過約定安裝時(shí)間后，甲方要求繼續(xù)履行剩余安裝合同的，若乙方價(jià)格上漲，按照漲價(jià)后價(jià)格計(jì)算。若在本合同執(zhí)行中乙方發(fā)現(xiàn)甲方采購用途及安裝地點(diǎn)與本合同內(nèi)容不符，視為甲方違約，乙方有權(quán)終止合同，并有權(quán)向甲方收取違約金。
二、產(chǎn)品的運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)：貨物到達(dá)甲方安裝地前，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。貨物自到達(dá)甲方安裝地后，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方承擔(dān)。四、安裝地點(diǎn)：。五、產(chǎn)品安裝調(diào)試：
（1）由乙方免費(fèi)安裝調(diào)試；
（2）甲方為乙方提供電源、場(chǎng)地等設(shè)施供乙方安裝調(diào)試使用，以配合乙方安裝調(diào)試。
六、其他費(fèi)用：
（1）分體室內(nèi)機(jī)連接電源插座、柜機(jī)室內(nèi)機(jī)連接電源所必須用的空氣開關(guān)等費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。
（2）甲方特殊要求的支架、護(hù)網(wǎng)等材料及制作費(fèi)用約定為甲方承擔(dān)。
（3）配管加長(zhǎng)、附件增加（超出原廠包裝配置）部分費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
七、設(shè)備驗(yàn)收：雙方約定驗(yàn)收時(shí)間期限為乙方安裝調(diào)試完畢、通知甲方對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收之日起十五日內(nèi)由甲方驗(yàn)收完畢。逾期視同驗(yàn)收合格。
八、結(jié)算方式及期限：。甲方付款逾期十日視為違約。九、包修期限：按照國(guó)家三包法及廠家保修規(guī)定。
十、違約責(zé)任：
十一、合同糾紛解決方式：
十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，廠家保留貳份。
十三、其他約定：甲乙雙方保證工*實(shí)及合同簽訂數(shù)量、安裝地址的真實(shí)，一旦有虛假，愿意承擔(dān)責(zé)任，同時(shí)甲乙雙方同意保留山東格力公司或珠?？偛恐苯优c項(xiàng)目甲方核實(shí)此項(xiàng)目真實(shí)性的權(quán)利。
甲方：乙方：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
詳細(xì)簽字：簽字：
蓋章：蓋章：
日期：日期：
采購安裝合同糾紛篇十二
采 購 方： （下稱甲方）
法定代表人：
地址：
供 貨 方：（下稱乙方）
法定代表人：
地址：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲乙雙方遵循平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方向乙方采購并由乙方負(fù)責(zé)安裝有關(guān)事宜達(dá)成一致，特訂立本合同，以資共同遵守。
一、合同標(biāo)的
1、采購清單
2、貨物品牌：
3、產(chǎn)地：
4、乙方所供貨物，必須為指定產(chǎn)地原廠產(chǎn)品。貨物必須符合中華人民共和國(guó)國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，深圳市地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中最高標(biāo)準(zhǔn)，且適合在深圳地區(qū)使用。
5、貨物使用的材料、顏色、型號(hào)、外形、規(guī)格等，均必須與經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)封樣的樣品一致、為全新貨品。貨物的性能必須滿足設(shè)計(jì)要求、合同要求。貨物進(jìn)場(chǎng)時(shí)，乙方應(yīng)向甲方出示報(bào)關(guān)單原件，并提交其復(fù)印件及出廠質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。
6、上述單價(jià)為固定價(jià)，不因人工、材料、型號(hào)及甲方采購數(shù)量、匯率、稅費(fèi)等任何因素而變化，上述單價(jià)包括了乙方將貨物運(yùn)至交貨地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)運(yùn)至指定位置且調(diào)試完成后所需的一切費(fèi)用，包括但不限于全部貨款、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試費(fèi)、保管費(fèi)及卸車搬運(yùn)費(fèi)、驗(yàn)收費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等與甲方為實(shí)現(xiàn)合同目的全部相關(guān)費(fèi)用。
上述單價(jià)的有效期為年，自本合同簽訂之日起計(jì)算。若超過有效期后，甲方向乙方發(fā)出訂貨通知的，對(duì)乙方不具有約束力。
7、上述采購清單中的數(shù)量和總價(jià)為暫定數(shù)量和暫定總價(jià)，甲方有權(quán)根據(jù)自己實(shí)際需要單方調(diào)整該數(shù)量，并相應(yīng)調(diào)整合同總價(jià)款；甲方調(diào)整采購數(shù)量的，乙方不得因此要求調(diào)整合同單價(jià)或要求甲方另行支付其它任何費(fèi)用，應(yīng)無條件配合。
二、初步檢驗(yàn)
1、乙方依甲方通知將貨物運(yùn)達(dá)甲方指定倉儲(chǔ)地，甲方按照合同約定，對(duì)貨物的外包裝外觀、數(shù)量、型號(hào)等進(jìn)行初步檢驗(yàn)。該檢驗(yàn)非貨物的正式驗(yàn)收交貨，不作為結(jié)算依據(jù)。雙方各自指定的授權(quán)委托人應(yīng)在該初步檢驗(yàn)單上簽章，初步檢驗(yàn)單一式四份，甲方乙方各持兩份。初步檢驗(yàn)完成后，全部貨物由甲方代乙方在上述指定倉儲(chǔ)地負(fù)責(zé)保管，直至貨物按合同約定時(shí)間調(diào)試完畢，甲方代為保管期間，貨物風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
2、在初步檢驗(yàn)過程中，如有發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)的貨物不符合合同約定的，乙方應(yīng)無條件在24小時(shí)內(nèi)予以更換或補(bǔ)貨；若24小時(shí)內(nèi)未能按合同約定將全部貨物進(jìn)場(chǎng)的，每超過一天乙方應(yīng)支付合同暫定總價(jià)款1%的違約金。
擇就仍未進(jìn)場(chǎng)的貨物單方撤銷訂貨，并在約定違約金外，另由乙方賠償甲方合同暫定總價(jià)款20%的約定損失。
三、供貨安裝
1、貨物安裝前，乙方必須到安裝地點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)情況，判斷能否進(jìn)行實(shí)地安裝和實(shí)地安裝所需的必要的條件支持。乙方應(yīng)將安裝所需的必要條件書面告知甲方。若由于甲方未提供必要的條件而影響工期的，乙方將不負(fù)延誤責(zé)任。
2、乙方確保交付的每臺(tái)貨物應(yīng)獨(dú)立包含維修保證書、產(chǎn)品說明書、出廠合格證等文件。
3、乙方提供的貨物必須由乙方專業(yè)人員安裝。
4、現(xiàn)場(chǎng)安裝貨物所需的水、電由甲方提供，乙方不承擔(dān)該水、電費(fèi)用及相關(guān)的配合、管理費(fèi)用。
5、對(duì)于在甲方或他人使用乙方供應(yīng)的貨物期間，由于貨物質(zhì)量或安裝等問題而造成甲方或任何第三人的人身、財(cái)產(chǎn)受損的，一切責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
四、正式驗(yàn)收交貨
1、乙方按照甲方通知要求將貨物安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)驗(yàn)收合格的，雙方辦理正式驗(yàn)收交貨手續(xù)。正式驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)貨物不符合合同約定的，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)無條件更換或返工。
2、乙方在上述24小時(shí)內(nèi)仍不能達(dá)到上述要求的，每超過一天乙方應(yīng)向甲方支付合同暫定總價(jià)款1%的違約金。
采購安裝合同糾紛篇十三
為妥善解決勞動(dòng)爭(zhēng)議案件審理中涉及的社會(huì)保險(xiǎn)問題，北京市高級(jí)人民法院民一庭與北京市人力資源和社會(huì)保障局于20___年7月31日聯(lián)合召開社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)問題研討會(huì)。北京市三級(jí)法院從事勞動(dòng)爭(zhēng)議審判工作的部分庭長(zhǎng)和法官、北京市人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加了研討。與會(huì)人員就勞動(dòng)爭(zhēng)議案件審理中涉及的社會(huì)保險(xiǎn)問題進(jìn)行了討論，對(duì)部分問題的解決取得了一致意見，現(xiàn)紀(jì)要如下：
一、關(guān)于用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的問題。
1、用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，農(nóng)民工主張予以補(bǔ)繳的，一般不予受理。
用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，農(nóng)民工在與用人單位終止或解除勞動(dòng)合同后要求用人單位賠償損失的，應(yīng)予受理。
2、因用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，農(nóng)民工在與用人單位解除或終止勞動(dòng)合同后，要求用人單位賠償損失的，應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)合同解除或終止之日起一年內(nèi)提出。賠償數(shù)額的確定可參照《農(nóng)民合同制職工參加北京市養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)暫行辦法》(京勞險(xiǎn)發(fā)[]99號(hào))和《北京市農(nóng)民工養(yǎng)老保險(xiǎn)暫行辦法》(京勞社養(yǎng)發(fā)[20___]125號(hào))的規(guī)定。
3、為便于勞動(dòng)仲裁部門和法院在案件審理中更及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算相應(yīng)賠償數(shù)額，市人力資源和社會(huì)保障局職工養(yǎng)老保險(xiǎn)處、社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心聯(lián)合開發(fā)了計(jì)算農(nóng)民工養(yǎng)老保險(xiǎn)損失賠償金的計(jì)算機(jī)程序軟件，供仲裁員和法官在辦案時(shí)參考使用。
1、因用人單位未按規(guī)定為勞動(dòng)者繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，勞動(dòng)者要求用人單位賠償相關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)待遇損失，勞動(dòng)仲裁部門受理后，應(yīng)要求勞動(dòng)者提交相關(guān)醫(yī)療單據(jù)，并委托所在區(qū)縣的醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)協(xié)助核算應(yīng)由用人單位承擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)數(shù)額。勞動(dòng)仲裁部門和法院在處理相應(yīng)案件時(shí)，均可參照。
2、未經(jīng)過仲裁前置程序直接起訴到法院的醫(yī)保待遇損失爭(zhēng)議案件，法院在受理后，應(yīng)要求勞動(dòng)者提交相關(guān)醫(yī)療單據(jù)，并可直接或通過所在區(qū)縣勞動(dòng)仲裁部門委托相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)協(xié)助核算應(yīng)由用人單位承擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)數(shù)額。
采購安裝合同糾紛篇十四
第一條 商品名稱(請(qǐng)您認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容，確認(rèn)所填報(bào)的規(guī)格、材質(zhì)、顏色后再簽字。對(duì)訂購條件，如有不明之處，務(wù)請(qǐng)當(dāng)面問清，以免發(fā)生糾紛。)
第二條 設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)更改：
(一)賣方需要實(shí)地測(cè)量的，測(cè)量時(shí)間為：_________;
(三)設(shè)計(jì)方案確認(rèn)后不得單方更改，更改方案造成的延期責(zé)任和費(fèi)用由更改方承擔(dān)。
第三條 交貨及安裝：
交貨方式：(送貨/送貨安裝/買方自提);送貨時(shí)間：_________;交貨地點(diǎn)：_________;選擇送貨安裝方式的，買方應(yīng)為賣方提供安裝條件。
第四條 驗(yàn)收及三包責(zé)任：
對(duì)于商品的數(shù)量、規(guī)格、顏色與約定不符及有表面瑕疵的，買方應(yīng)在交貨時(shí)當(dāng)場(chǎng)提出異議，經(jīng)核實(shí)賣方應(yīng)無條件換貨或補(bǔ)足;對(duì)于其他質(zhì)量問題要求三包的，按國(guó)家有關(guān)三包規(guī)定執(zhí)行;國(guó)家無三包規(guī)定的，對(duì)于內(nèi)在質(zhì)量問題的包修期限為_________年，賣方負(fù)責(zé)免費(fèi)修理，但經(jīng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)不符合(約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))的，自交貨之日起兩年內(nèi)買方有權(quán)要求賣方無條件換、退貨。
第五條 付款方式及時(shí)間：雙方約定以第_________種方式支付價(jià)款。
第六條 違約責(zé)任：
(三)買方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)賠償由此給賣方造成的損失，已支付的定金無權(quán)要求返還。
第七條 賣方撤離展銷會(huì)或市場(chǎng)的，由展銷會(huì)和市場(chǎng)主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任;市場(chǎng)主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后，有權(quán)向賣方追償。
第八條 爭(zhēng)議解決方式：
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費(fèi)者協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解解決，也可向行政機(jī)關(guān)提出申訴;協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應(yīng)向_________人民法院提起訴訟，或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。
第九條 其他約定事項(xiàng)：
第十條 雙方可以書面形式對(duì)本合同予以變更或補(bǔ)充，但變更或補(bǔ)充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由賣方承擔(dān)的責(zé)任的，仍以本合同為準(zhǔn)。
買方(蓋章)：_________ 賣方(蓋章)：_________
住所：_________ 住所：_________
聯(lián)系電話：_________ 聯(lián)系電話：_________
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
主辦單位(蓋章)：_________
住所：_________
聯(lián)系電話：_________
法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
采購安裝合同糾紛篇十五
甲方(需方)：
乙方(供方)：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、
1.1見附件。
1.2合同總價(jià)格：本合同設(shè)備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等總價(jià)為人民幣。以上總價(jià)格已包含設(shè)備到達(dá)甲方指定交貨地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試費(fèi)、使用培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)保期內(nèi)維修和技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。
2.1貨款支付：本合同簽訂后，乙方在本合同約定的時(shí)間內(nèi)將設(shè)備送到甲方指定收貨地。
3.1交貨日期：合同簽訂后，乙方開始備貨，應(yīng)在月方指定收貨地址。
3.2交貨地點(diǎn)：
3.3如因甲方對(duì)本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更需對(duì)設(shè)備規(guī)格型號(hào)進(jìn)行調(diào)整，則甲方應(yīng)在發(fā)貨。
4.1包裝：設(shè)備包裝為原生產(chǎn)廠家的包裝，凡由于乙方對(duì)貨物包裝不善致使貨物遭到損。
4.2運(yùn)輸費(fèi)用：達(dá)到甲方指定地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。
5.1設(shè)備到達(dá)甲方指定的安裝場(chǎng)所后，由甲乙雙方指定代表對(duì)本合同設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收(設(shè)。
5.2乙方保證甲方所購監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品系優(yōu)質(zhì)合格、全新的商品，設(shè)備和材料的選型均符。
6.1設(shè)備安裝：本合同設(shè)備產(chǎn)品的安裝工作由乙方承擔(dān)。
6.2系統(tǒng)調(diào)試：本合同設(shè)備的調(diào)試工作由乙方承擔(dān)，在安裝完成后進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試時(shí)，由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)設(shè)備調(diào)試工作。
6.3使用培訓(xùn)：甲方代表和使用管理員的操作培訓(xùn)由乙方培訓(xùn)，由乙方到甲方公司進(jìn)行，具體內(nèi)容和方式由雙方指定代表另行商定，具體時(shí)間由甲方通知乙方。
7.1售后服務(wù)期限：從乙方供貨之日起整機(jī)免費(fèi)質(zhì)保壹年，部份件兩年(如硬盤、顯示器)。在質(zhì)保期內(nèi)乙方免費(fèi)上門維修及更換。
7.2售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間：服務(wù)響應(yīng)時(shí)間為24小時(shí)。乙方在24小時(shí)內(nèi)解決出現(xiàn)的問題與設(shè)備系統(tǒng)故障，如果乙方維修不及時(shí)，甲方有權(quán)自行處理，所涉及的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
7.3在用戶使用中，如果發(fā)現(xiàn)乙方所供的設(shè)備性能和質(zhì)量與合同規(guī)定要求不相符，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換相應(yīng)的設(shè)備產(chǎn)品并運(yùn)送至使用單位現(xiàn)場(chǎng)，所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。當(dāng)發(fā)生部件損壞返修的情況時(shí)，該部件的保修期將重新計(jì)算。
7.4乙方對(duì)系統(tǒng)提供終身技術(shù)支持和維護(hù)，質(zhì)保期滿后，乙方保證對(duì)發(fā)生故障的零件按照優(yōu)惠價(jià)格進(jìn)行修理。
7.5即使在質(zhì)保期內(nèi)，屬于下列情況者均不屬于質(zhì)保范圍：
1)用戶因使用、維修、保管不當(dāng)而引致的故障和損壞者;。
2)用戶自行拆裝，更改或修理機(jī)內(nèi)任何部分而造成的故障及一切人為損壞者;。
3)因天災(zāi)人禍，如雷擊、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、水害、地震或非正常電壓等人力不可抗拒之災(zāi)害引致故障和損壞者。
8.1乙方應(yīng)在合同簽訂后按照合同規(guī)定時(shí)間把設(shè)備產(chǎn)品運(yùn)抵到甲方指定地點(diǎn)。
8.2任何一方因不可抗力因素(如：戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、水災(zāi)、火災(zāi)、暴風(fēng)雪)造成甲乙雙方不能按本合同條款履行義務(wù)時(shí)，可以免除甲乙雙方的責(zé)任，但無法實(shí)施合同義務(wù)方應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任，同時(shí)本合同能夠履行的部分條款應(yīng)繼續(xù)履行。
8.3本合同簽訂后雙方必須全面履行。如因故需要變更或解除，需經(jīng)雙方協(xié)商一致另立。
8.4合同轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方均不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓與任何第三人;否則合同轉(zhuǎn)讓無效，同時(shí)還應(yīng)承擔(dān)保密責(zé)任。
9.1本合同項(xiàng)下所涉及的各項(xiàng)技術(shù)信息和商業(yè)信息都屬于保密信息，雙方都負(fù)有嚴(yán)格的.保密義務(wù)，應(yīng)采取相應(yīng)的保密措施。
9.2甲乙雙方應(yīng)對(duì)所簽訂合同中的產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品品種等敏感條款承擔(dān)保密責(zé)任，雙方均不得將對(duì)方信息透露給第三方，否則，視為違反保密義務(wù)，承擔(dān)保密責(zé)任。
9.3保密期限：本條款的效力至本協(xié)議約定的全部保密內(nèi)容成為社會(huì)公眾所知悉的信息后終止。
10.1本合同所設(shè)及到的乙方在安裝過程中產(chǎn)生的一系列安全問題，由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何安全責(zé)任。
11.1本合同履行中如產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不成時(shí)雙方同意由合同履行地的仲裁委員會(huì)實(shí)施仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
12.1本合同一式兩份，甲方一份乙方一份，經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效，傳真件具有同等效力。
12.2本合同其有效直至雙方已完全履行合同項(xiàng)下的所有義務(wù)且雙方之間的所有付款和索賠已結(jié)清為止。
甲方(簽章)：乙方(蓋章)：
代表簽字：代表簽字：
__年__月__日：
采購安裝合同糾紛篇十六
甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在平等、自原、互利互惠的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款：購銷產(chǎn)品名稱：
路燈燈桿為雙挑燈桿，乙方必須保質(zhì)保量給甲方供貨。
綿陽市經(jīng)開區(qū)f片區(qū)21號(hào)路交貨，乙方負(fù)責(zé)卸車，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
轉(zhuǎn)賬；從簽訂之日起三日內(nèi)向乙方預(yù)付總貨款30%，乙方收到定金后為甲方加工生產(chǎn)；貨物運(yùn)送到甲方指定地點(diǎn)，付總貨款的60%再卸貨；安裝完畢驗(yàn)收合格后7日內(nèi)再支付總貨款的5%，余下5%作為質(zhì)保金，滿一年付清；乙方出具收據(jù)進(jìn)行結(jié)算，若未按時(shí)交貨或未按時(shí)付款，將按總貨款的2%按日加收違約金。
該貨物由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)郊追桨惭b地，所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
該產(chǎn)品由乙方提供貨物檢測(cè)報(bào)告，確保各種型號(hào)與標(biāo)示準(zhǔn)確無誤。
乙方全權(quán)負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，費(fèi)用乙方承擔(dān)。安裝的下桿線及配件包含在單價(jià)內(nèi)（不含燈基礎(chǔ)配件）。
所售產(chǎn)品在無人為損壞情況下質(zhì)保壹年。
甲乙雙方如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院依法提起訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
年月日：
采購安裝合同糾紛篇十七
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方所開發(fā)xxxxxx項(xiàng)目中設(shè)備采購和安裝調(diào)試工程達(dá)成協(xié)議如下：
1、合同概況：
1.1合同內(nèi)容：
1.2合同總價(jià)款：人民幣。
2、供貨：
供貨內(nèi)容：詳見設(shè)備明細(xì)表。
3、施工工期。
開工日期：甲方項(xiàng)目具備施工條件當(dāng)日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。因不具備施工條件、設(shè)計(jì)變更、增項(xiàng)或甲方原因,工期可順延。
4、交貨地點(diǎn)。
施工現(xiàn)場(chǎng)或甲方指定地點(diǎn)。
5、甲方的責(zé)任和義務(wù)。
5.1乙方的設(shè)備到貨后，甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供一個(gè)倉庫，用以放置各項(xiàng)相關(guān)設(shè)備;。
5.2設(shè)備由乙方保管;。
5.4甲方應(yīng)當(dāng)積極配合乙方調(diào)試;。
5.6甲方按合同規(guī)定向乙方支付應(yīng)付合同款;。
6、乙方的.責(zé)任和義務(wù)。
6.1乙方負(fù)責(zé)合同中所有設(shè)備的采購;。
6.2乙方負(fù)責(zé)在設(shè)備驗(yàn)收時(shí)提供相關(guān)產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告;。
6.3乙方負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)輸中的運(yùn)雜費(fèi)和裝卸費(fèi);。
6.4乙方負(fù)擔(dān)運(yùn)輸過程中設(shè)備的破損、丟失、變質(zhì)的責(zé)任;。
6.5乙方負(fù)責(zé)合同中所有設(shè)備的安裝、調(diào)試;。
6.6經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方隨工程向甲方移交相關(guān)的技術(shù)資料;。
6.7乙方有權(quán)按合同規(guī)定向甲方收取應(yīng)收合同款;。
6.9甲方向政府機(jī)關(guān)申辦本項(xiàng)目手續(xù)時(shí)，乙方負(fù)責(zé)為甲方提供相關(guān)技術(shù)資料及我公司資質(zhì)文件;如因產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方案以及公司資質(zhì)問題而造成甲方的損失則有乙方負(fù)責(zé)解決。
7、付款方式。
7.1主要設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，甲方支付合同總金額的。
7.2安裝完畢驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總金額的。
8、合同變更。
本合同在雙方協(xié)商同意的情況下可以變更，甲乙雙方協(xié)商進(jìn)行。
9、違約責(zé)任。
甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同，在履行合同過程中任何一方違反合同條款中的任何一款，違約方支付守約方合同總額的的違約金，并繼續(xù)履行合同至合同終止。
10、質(zhì)量保證。
10.1乙方保證按合同規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量、參數(shù)提供全新優(yōu)質(zhì)的設(shè)備;。
10.3質(zhì)保期內(nèi)經(jīng)確定，因質(zhì)量問題給甲方造成的損失，由乙方承擔(dān)。
10.3質(zhì)保期后，乙方提供售后服務(wù)，費(fèi)用由甲方支付。
11、不可抗力、意外變故。
如果合同雙方因不可抗力意外而被阻不能履行其職責(zé)，合同期的時(shí)間按照不可抗力變故的時(shí)間而順延，或根據(jù)實(shí)際情況雙方友好協(xié)商解決。
12、驗(yàn)收。
12.2驗(yàn)收按行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
13、解決合同糾紛方式。
如甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
14、未盡事宜，雙方協(xié)商，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
15、本合同一式肆份，甲方兩份，乙方兩份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，合同起到的作用越來越大，它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理......
采購安裝合同糾紛篇十八
案情：
原告(反訴被告)訴稱并辯稱：2000年4月28日，我方與旅游公司簽訂了“租車協(xié)議書”，約定我方租11輛汽車給對(duì)方。簽約后，對(duì)方付了17.3萬元，余款承諾5月5日前付清。我方同意對(duì)方在未付清余款的情況下執(zhí)行協(xié)議。我方準(zhǔn)時(shí)提供租用車輛。5月14日，我方到對(duì)方處索取余款，對(duì)方交給我方現(xiàn)金3.7萬元及投訴信、醫(yī)療費(fèi)收據(jù)，被我方拒絕。后對(duì)方以乘車途中因司機(jī)急剎車使一女乘客的手骨折及司機(jī)煽動(dòng)客人為由拒付。我方已按合同約定完成全部義務(wù)。車輛在運(yùn)行中乘客擅自走動(dòng)導(dǎo)致扭傷，后果自負(fù)。對(duì)方以種種借口拒付是違約行為。請(qǐng)求判令對(duì)方支付所欠的租車款4.3萬元及違約金1萬元。
被告(反訴原告)辯稱并反訴稱：按雙方簽訂的“租車協(xié)議書”約定，對(duì)方必須準(zhǔn)時(shí)提供租用車，確保行車安全，合同約定5月1日晚上12時(shí)到達(dá)?？?，可是由于租用的6號(hào)車出故障，致使車隊(duì)于次日凌晨5時(shí)才到達(dá)?？凇６?0號(hào)車在高速行駛而前方又無障礙的情況下緊急剎車，導(dǎo)致一名導(dǎo)游右臂骨折，另有7人也有不同程度的碰傷。在三亞市由于1號(hào)車駕駛員在索要回扣等無理要求沒滿足的情況下，煽動(dòng)游客不按原定計(jì)劃去購物點(diǎn)購物，并將旅游團(tuán)帶至不在計(jì)劃之內(nèi)的景點(diǎn)。致使我方的合作方三門峽神州旅行社拒付尚欠我方的23846元的團(tuán)費(fèi)?，F(xiàn)我方要求對(duì)方雙倍返還定金2萬元，承擔(dān)導(dǎo)游的醫(yī)療費(fèi)920元，2262元的門票及23846元。
事實(shí)：
海口市振東區(qū)人民法院經(jīng)公開審理查明：旅游公司與汽運(yùn)公司于2000年4月28日簽訂“租車協(xié)議書”一份，約定旅游公司向汽運(yùn)公司租用11輛空調(diào)大巴車，每輛2.3萬元;汽運(yùn)公司保證車輛行駛安全。簽訂協(xié)議時(shí)，旅游公司先付1萬元定金，余款于4月30日上午11時(shí)起交清，否則沒收定金，取消租車協(xié)議;汽運(yùn)公司于5月1日12時(shí)10分在廣西北?；疖囌窘诱?，于晚上12時(shí)前到達(dá)?？冢廛嚂r(shí)間至5月5日;汽運(yùn)公司必須遵守協(xié)議，必須配合旅游公司的安排，不得遲到，不得無理取鬧，如有違反，雙杯返還定金。簽約后，旅游公司于4月29日交1萬元的定金和8萬元租車費(fèi)。因旅游公司未按時(shí)付清全部款項(xiàng)，故致函汽運(yùn)公司稱，因“五一”放假，所余之款于5月5日付清。汽運(yùn)公司在從北海至海口的行程中，因一輛車發(fā)生故障，致使整個(gè)團(tuán)隊(duì)不能按約定的時(shí)間到達(dá)?？凇Ａ碛幸惠v車在行駛中急剎車，致使一名導(dǎo)游郭某受傷。行程結(jié)束后，汽運(yùn)公司于5月16日要求旅游公司付清余款，旅游公司只付3.7萬元，同時(shí)交投訴信一份、醫(yī)療費(fèi)單據(jù)給汽運(yùn)公司，汽運(yùn)公司表示拒絕。5月25日汽運(yùn)公司再次要求旅游公司付清余款4.3萬元未果的情況下，向本院起訴。在開庭審理過程中，旅游公司認(rèn)為不付余款給汽運(yùn)公司是因其在履行合同過程中有違約行為，造成三門峽旅行社拒付尚欠該公司團(tuán)費(fèi)23846元。
判案：
?？谑姓駯|區(qū)人民法院認(rèn)為：原被告雙方簽訂的“租車協(xié)議書“是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，除協(xié)議中的“甲方在旅游購物點(diǎn)的停車費(fèi)和購物回扣均歸乙方所有”違反有關(guān)規(guī)定無效外，其余內(nèi)容均合法。簽約后，旅游公司致函汽運(yùn)公司稱5月5日付清余款，而汽運(yùn)公司對(duì)此表示同意。在履行合同的過程中，汽運(yùn)公司未按約定時(shí)間抵達(dá)?？诩霸斐捎慰蛽p傷，屬違約行為，旅游公司亦沒有按約定的時(shí)間，即5月5日付清余款，其行為同樣違約。因此，旅游公司亦無權(quán)要求雙倍返還定金。所付之定金應(yīng)折抵租車款。因汽運(yùn)公司的違約造成旅游公司的損失大于約定的定金，故其要求汽運(yùn)公司因違約行為，造成三門峽旅行社拒付團(tuán)費(fèi)23846元和醫(yī)療費(fèi)920元，共計(jì)24766元的損失的請(qǐng)求，予以支持。旅游公司請(qǐng)求汽運(yùn)公司賠償不按要求所去景點(diǎn)而增加支出2262的費(fèi)用，不予支持。
解說：
1、本案表面看起來是一起汽車租用合同糾紛，其實(shí)是一起旅客運(yùn)輸合同糾紛。本案原告汽運(yùn)公司與被告簽訂了一份“租車協(xié)議”，約定被告租用原告的汽車按規(guī)定的路線運(yùn)送客人，司機(jī)由原告所派，原告必須保證在指定的時(shí)間內(nèi)將被告的乘客運(yùn)送到指定的地點(diǎn)，因此，雙方之間是一種旅客運(yùn)輸合同關(guān)系。
2、本案雙方簽訂合同以后，該運(yùn)輸合同是否成立了呢?從我國(guó)有關(guān)運(yùn)輸合同的法律、法規(guī)來看，一般都規(guī)定運(yùn)輸合同經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致即告成立，運(yùn)輸行業(yè)一般也認(rèn)為運(yùn)輸合同經(jīng)協(xié)商一致即告成立，并不要求支付運(yùn)費(fèi)或購買客票為條件，因此，從有利于保證運(yùn)輸和行業(yè)的正常秩序，保護(hù)合同雙方的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，一般都將運(yùn)輸合同視為諾成性合同。合同當(dāng)然成立。
3、根據(jù)運(yùn)輸合同的有關(guān)規(guī)定，被告應(yīng)向原告支付運(yùn)輸費(fèi)用，原告應(yīng)當(dāng)按照約定的運(yùn)輸路線將旅客運(yùn)到約定地點(diǎn)，但未能在約定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)。給被告造成了損失;另外原告在運(yùn)輸途中發(fā)生緊急剎車導(dǎo)致旅客受傷事件，未能為旅客提供安全保障的義務(wù)，違反了旅客運(yùn)輸合同的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。而本案被告在原告已經(jīng)履行完畢運(yùn)輸旅客的義務(wù)后拖欠部分運(yùn)輸費(fèi)用也是沒有道理的，其行為同樣違約。法院正確認(rèn)定和劃分了原告和被告各自的責(zé)任，做出了合情合理的判決。
采購安裝合同糾紛篇十九
今天上午9時(shí)20分，本市首例機(jī)動(dòng)車車主向行人賠償后，向保險(xiǎn)公司理賠遭拒案宣判。朝陽法院判決：中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司北京分公司營(yíng)業(yè)部賠償車主周某4萬元。
法院認(rèn)定，周某所投保的車輛發(fā)生的交通事故屬于保險(xiǎn)事故，在其投保的第三者險(xiǎn)的承保范圍之內(nèi)。根據(jù)道路交通安全法第76條規(guī)定，保險(xiǎn)公司對(duì)保險(xiǎn)事故應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無過錯(cuò)責(zé)任。
宣判后，保險(xiǎn)公司的應(yīng)訴代表當(dāng)即表示要上訴，并稱人保不應(yīng)成為法規(guī)沖突中的犧牲品。
今年8月6日，王某駕駛起重車在朝陽區(qū)姚家園路平房附近將騎車人廖某撞碾而亡。朝陽交通隊(duì)出具責(zé)任認(rèn)定書，稱事故發(fā)生前雙方進(jìn)入路口時(shí)的信號(hào)燈狀態(tài)無法查證，故車禍原因無法查清。
按照新“交法”的規(guī)定，機(jī)動(dòng)車與行人發(fā)生交通事故，機(jī)動(dòng)車一方負(fù)全責(zé)。在交通民警的主持下，車主劉某與死者家屬達(dá)成損害賠償調(diào)解書，劉某賠償對(duì)方10萬元。但此后劉某找到中國(guó)人保北京分公司要求理賠4萬元保險(xiǎn)金時(shí)，卻被保險(xiǎn)公司以“投保人沒有事故責(zé)任”為由拒絕。
在此案開庭審理后的第二天，北京市人大會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《北京市實(shí)施〈中華人民共和國(guó)道路交通安全法〉辦法》。該辦法規(guī)定，機(jī)動(dòng)車與非機(jī)動(dòng)車、行人之間發(fā)生交通事故造成人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的，由保險(xiǎn)公司在機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)的責(zé)任限額范圍內(nèi)先行賠償。該辦法將于1月1日施行。
采購安裝合同糾紛篇二十
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方所開發(fā)xxxxxx項(xiàng)目中 設(shè)備采購和安裝調(diào)試工程達(dá)成協(xié)議如下：
1、合同概況：
1.1合同內(nèi)容：
1.2合同總價(jià)款：人民幣
2、供貨：
供貨內(nèi)容：詳見設(shè)備明細(xì)表
3、施工工期
開工日期：甲方項(xiàng)目具備施工條件當(dāng)日。 合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。因不具備施工條件、設(shè)計(jì)變更、增項(xiàng)或甲方原因,工期可順延。
4、交貨地點(diǎn)
施工現(xiàn)場(chǎng)或甲方指定地點(diǎn)。
5、甲方的責(zé)任和義務(wù)
5.1 乙方的設(shè)備到貨后，甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供一個(gè)倉庫，用以放置各項(xiàng)相關(guān) 設(shè)備;
5.2 設(shè)備由乙方保管;
5.4 甲方應(yīng)當(dāng)積極配合乙方調(diào)試;
5.6甲方按合同規(guī)定向乙方支付應(yīng)付合同款;
6、乙方的責(zé)任和義務(wù)
6.1 乙方負(fù)責(zé)合同中所有設(shè)備的采購;
6.2乙方負(fù)責(zé)在設(shè)備驗(yàn)收時(shí)提供相關(guān)產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告;
6.3乙方負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)輸中的運(yùn)雜費(fèi)和裝卸費(fèi);
6.4乙方負(fù)擔(dān)運(yùn)輸過程中設(shè)備的破損、丟失、變質(zhì)的責(zé)任;
6.5 乙方負(fù)責(zé)合同中所有設(shè)備的安裝、調(diào)試 ;
6.6 經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方隨工程向甲方移交相關(guān)的技術(shù)資料;
6.7乙方有權(quán)按合同規(guī)定向甲方收取應(yīng)收合同款;
6.9甲方向政府機(jī)關(guān)申辦本項(xiàng)目手續(xù)時(shí)，乙方負(fù)責(zé)為甲方提供相關(guān)技術(shù)資料及我公司資質(zhì)文件;如因產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方案以及公司資質(zhì)問題而造成甲方的損失則有乙方負(fù)責(zé)解決。
7、付款方式
7.1 主要設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，甲方支付合同總金額的。
7.2 安裝完畢驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總金額的
8、合同變更
本合同在雙方協(xié)商同意的`情況下可以變更，甲乙雙方協(xié)商進(jìn)行。
9、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同，在履行合同過程中任何一方違反合同條款中的任何一款，違約方支付守約方合同總額的 的違約金，并繼續(xù)履行合同至合同終止。
10、質(zhì)量保證
10.3 質(zhì)保期內(nèi)經(jīng)確定，因質(zhì)量問題給甲方 造成的損失，由乙方承擔(dān)。 10.3 質(zhì)保期后，乙方提供售后服務(wù)，費(fèi)用由甲方支付。
11、不可抗力、意外變故
如果合同雙方因不可抗力意外而被阻不能履行其職責(zé)，合同期的時(shí)間按照不可抗力變故的時(shí)間而順延，或根據(jù)實(shí)際情況雙方友好協(xié)商解決。
12、驗(yàn)收
12.2 驗(yàn)收按行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
13、解決合同糾紛方式
如甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
14、未盡事宜，雙方協(xié)商，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
15、本合同一式肆份，甲方兩份，乙方兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
采購安裝合同糾紛篇二十一
賣方向買方提供的加工系統(tǒng)，為成套設(shè)備生產(chǎn)線。賣方向買方提供的該成套設(shè)備生產(chǎn)線是符合下述要求的：
1.2生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)尺寸并符合雙方對(duì)產(chǎn)品的要求。
1.7賣方得向買方提交根據(jù)具體要求制訂的生產(chǎn)及安裝布置圖和土建要求。
2.2賣方安裝調(diào)試時(shí)間不應(yīng)長(zhǎng)于30個(gè)工作日。
2.5設(shè)備未按照約定通過買方認(rèn)可，每遲延一天向買方支付合同總額1%違約金；超過天仍未驗(yàn)收合格，買方有權(quán)解除合同，賣方應(yīng)立即返還已收款項(xiàng)并賠償買方由此遭受的的其他經(jīng)濟(jì)損失。
3.2培訓(xùn)時(shí)間不應(yīng)少于30個(gè)工作日，從設(shè)備安裝之日起計(jì)算。
3.4培訓(xùn)人員數(shù)目包括：設(shè)備操作人員人；設(shè)備維修人員人；生產(chǎn)線調(diào)試人員人。
如發(fā)生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應(yīng)取得公證機(jī)關(guān)的不能履行或不能全部履行合同的證明，并在事件發(fā)生后7個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)通知對(duì)方并有責(zé)任避免損失的擴(kuò)大。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決；合同的變更及修改須經(jīng)雙方同意，以書面形式變更。
10.1合同自雙方簽字并蓋章后生效。
10.2合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
采購安裝合同糾紛篇二十二
原、被告于2月23日口頭商定：由被告承運(yùn)海南產(chǎn)之蔬菜(油豆角)3500公斤;終點(diǎn)站為黑龍江省大慶市讓湖路車站。商定的當(dāng)天原告將3500公斤蔬菜交給被告承運(yùn)，還交了7741元給被告之經(jīng)辦人李某。被告的經(jīng)辦人李某收到該款后出示收款收據(jù)，被告也按約定將3500公斤蔬菜(油豆角)運(yùn)往大慶。203月8日該批蔬菜到達(dá)終點(diǎn)站時(shí)，經(jīng)哈爾濱市齊齊哈爾分局讓湖路車站檢查發(fā)現(xiàn)集裝箱后面調(diào)溫室無門鎖，可自由開啟，調(diào)溫室內(nèi)溫度控制箱箱門開啟，冷板溫度顯示表和箱內(nèi)溫度顯示表失靈，調(diào)溫機(jī)不工作;3月9日交付時(shí)開啟箱內(nèi)見綠水流出，竹筐裝豆角96箱，全部腐爛變黑。油豆角當(dāng)時(shí)在大慶市的價(jià)格為每公斤10—12元。
年4月21日，原告以冷藏商運(yùn)公司為被告，向?？谑心撤ㄔ禾崞鹪V訟，稱：2000年2月23日，我要求被告用保溫冷藏箱發(fā)運(yùn)海南產(chǎn)蔬菜(油豆角)3500公斤。我依照約定向被告交納310噸冷藏箱租費(fèi)1500元、車費(fèi)1800元、冷藏費(fèi)400元、鐵路運(yùn)輸費(fèi)4041元，共計(jì)人民幣7741元，而且于當(dāng)日將所運(yùn)蔬菜交給被告指定的冷藏倉庫。后經(jīng)鐵路部門檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)所運(yùn)蔬菜全部腐爛。由于被告的過失，沒有盡到謹(jǐn)慎運(yùn)輸之責(zé)，致使冷藏箱后面溫室內(nèi)溫度控制箱箱門開啟，冷板溫度顯示表和箱內(nèi)顯示表失靈，調(diào)溫工作機(jī)不工作，造成我的經(jīng)濟(jì)損失498099.2元(包括運(yùn)費(fèi)7741元在內(nèi))，現(xiàn)訴至法院要求判令被告賠償損失421582元及退回運(yùn)費(fèi)7741元，并負(fù)擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
被告冷藏商運(yùn)公司辯稱：我司與原告系委托代理關(guān)系，是原告將貨物交給我公司委托鐵路部門運(yùn)輸?shù)?，原告的貨物損失與我公司無關(guān)，系鐵路運(yùn)輸部門的責(zé)任，要求法院判決駁回原告的起訴。
審判。
?？谑心撤ㄔ簩徖碚J(rèn)為：
2000年2月23日的運(yùn)輸蔬菜合同系原、被告雙方在協(xié)商一致，意思表示真實(shí)的基礎(chǔ)上訂立的，且被告有“冷藏集裝箱及多類集裝箱的鐵道營(yíng)運(yùn)、銷售租賃服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)范圍，內(nèi)容沒有違反法律、法規(guī)的規(guī)定，該合同合法有效。原告已約定將所運(yùn)的蔬菜及租箱費(fèi)、車費(fèi)、預(yù)冷藏費(fèi)共計(jì)7741元交給被告的經(jīng)辦人李某。李某的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)由被告承擔(dān)民事責(zé)任。
被告在承運(yùn)原告托運(yùn)的蔬菜的過程中，造成蔬菜腐爛，被告應(yīng)對(duì)承運(yùn)的蔬菜腐爛承擔(dān)賠償責(zé)任。
2000年3月13日，由大慶市物價(jià)局價(jià)格管理科及大慶市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)工商所開具的證明證實(shí)，油豆角的市價(jià)為每公斤10—12元，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第三百一十二條“貨物的毀損、滅失的賠償額，當(dāng)事人有約定的，按照其約定;沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，按照交付或者應(yīng)當(dāng)交付時(shí)貨物到達(dá)的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算”之規(guī)定，原告3500公斤油豆角，被告應(yīng)承擔(dān)賠償損失42000元。
原告訴請(qǐng)要求被告賠償損失42000元，應(yīng)予支持。原告要求退還運(yùn)費(fèi)7741元沒有法律依據(jù)。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第四十三條、《中華人民共和國(guó)合同法》第三百一十一條、第三百一十二條之規(guī)定，判決被告冷藏商運(yùn)公司賠償原告經(jīng)濟(jì)損失42000元人民幣。
雙方當(dāng)事人均未上訴。
評(píng)析。
在日常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，合同的一方當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的行為屢見不鮮。本案是一起關(guān)于貨物運(yùn)輸合同的糾紛。
一、當(dāng)事人之間的合同法律關(guān)系的發(fā)生，首先要求在當(dāng)事人之間成立一個(gè)具有法律約束力的合同。本案中，被告認(rèn)為雙方只存在一種委托代理關(guān)系?！斑\(yùn)輸合同是承運(yùn)人將旅客或者貨物從起運(yùn)點(diǎn)運(yùn)輸?shù)郊s定地點(diǎn)，旅客、托運(yùn)人或者收貨人支付票款或者運(yùn)輸費(fèi)用的合同。被告有”冷藏集裝箱及多類集裝箱的鐵道營(yíng)運(yùn)、銷售租賃服務(wù)“的經(jīng)營(yíng)范圍，原告也在合同訂立后履行了自己的義務(wù)，雙方形成的是一種運(yùn)輸合同關(guān)系。
二、企業(yè)法人和其他民事主體一樣，在其未履行民事義務(wù)時(shí)，必須承擔(dān)相當(dāng)?shù)拿袷仑?zé)任。企業(yè)法人的民事責(zé)任一般都是在經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的，這種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)又是通過它的法定代表人和其他工作人員進(jìn)行的，因此，企業(yè)法人的法定代表人和其他工作人員，以法人名義從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，企業(yè)法人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。
三、運(yùn)輸作業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，同時(shí)在運(yùn)輸過程中損害的發(fā)生原因也是極其復(fù)雜的，法律在強(qiáng)調(diào)對(duì)托運(yùn)人或者收貨人利益保護(hù)的同時(shí)，也必須對(duì)承運(yùn)人的利益作適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)?！吨腥A人民共和國(guó)合同法》第三百一十一條規(guī)定：“承運(yùn)人證明貨物的毀損、滅失是應(yīng)不可抗力、貨物本身的自然性質(zhì)或者合理損耗以及托運(yùn)人、收貨人的過錯(cuò)造成的，不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。”承運(yùn)人要免除賠償責(zé)任的，就應(yīng)當(dāng)負(fù)舉證責(zé)任。本案中作為承運(yùn)方的冷藏商運(yùn)公司，在承運(yùn)蔬菜的過程中，沒有盡到妥善保管的義務(wù)，致使蔬菜腐爛變質(zhì)，在承運(yùn)方不能證明有免責(zé)事由存在的情況下，應(yīng)當(dāng)賠償托運(yùn)方的損失。
四、本案中關(guān)于貨物賠償額的計(jì)算，適用《中華人民共和國(guó)合同法》第三百一十二條的規(guī)定，按照交付或者應(yīng)當(dāng)交付時(shí)貨物到達(dá)地的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。其目的在于使托運(yùn)人或者收貨人獲得如貨物安全及時(shí)到達(dá)并按合同交付時(shí)所獲得的預(yù)期利益，有利于保護(hù)托運(yùn)人或者收貨人的利益。
采購安裝合同糾紛篇二十三
經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣元（貳拾柒萬壹仟圓整）。
第二條產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標(biāo)）窗簾（詳見附表）。
第三條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費(fèi)用__乙方負(fù)責(zé)_______。
第四條驗(yàn)收方法安裝完畢，甲乙雙方共同驗(yàn)收。
第五條貨款及費(fèi)用等付款及結(jié)算辦法：合同簽定后預(yù)付定金60%（元），貨到付款30%（元），余款10%（元）在年月日前付清。
第六條交貨規(guī)定。
1、交貨方式：。
2、交貨地點(diǎn)：。
3、交貨日期：。
4、運(yùn)輸費(fèi)：。
第七條經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
（一）乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時(shí)，甲方同意利用者，按質(zhì)論價(jià)。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計(jì)算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時(shí)，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要，可算作退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3、產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包的費(fèi)用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價(jià)值2%的罰金付給甲方。
4、產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規(guī)定時(shí)，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。
（二）甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價(jià)值）總值___10___%的罰金。
2、甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值___30__%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。
3、甲方未按規(guī)定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí)，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。
4、屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
5、甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之三計(jì)算付給乙方，作為延期罰金。
6、乙方送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因此而造成的損失和運(yùn)輸費(fèi)用及總額5%的罰金。
第八條產(chǎn)品價(jià)格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請(qǐng)物價(jià)部門批準(zhǔn)后方能變更。在物價(jià)主管部門批準(zhǔn)前，仍應(yīng)按合同原訂價(jià)格執(zhí)行。如乙方因價(jià)格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。
第九條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額___30___%的補(bǔ)償金。
第十條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí)，應(yīng)提前___十__天與甲方協(xié)商。
第十一條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨(dú)變更、修改本合同，對(duì)方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨(dú)變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十二條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得?duì)方主管機(jī)關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時(shí)，任何一方均可向國(guó)家規(guī)定的合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解仲裁。如一方對(duì)仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內(nèi)向人民法院起訴。
第十四條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗(yàn)收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十五條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十六條本合同共一式__貳_份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本__壹___份。
采購安裝合同糾紛篇一
發(fā)包人(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：監(jiān)控安裝工程。
1.2工程地點(diǎn)：
1.3承包范圍：經(jīng)雙方確認(rèn)的合同的內(nèi)容及合同附件一、附件二。
1.4承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包稅金、交鑰匙工程。
1.5工期：20年月日開工，于20年月日竣工。
1.6工程質(zhì)量：符合甲方及國(guó)家相關(guān)規(guī)定。
1.7合同價(jià)款(人民幣大寫)：
第二條甲方工作。
2.1開工前3天，向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明3份，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。辦理施工所涉及的各種證件、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防等工作。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或做法說明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)做到文明施工。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
3.7物料堆放整齊、垃圾當(dāng)天產(chǎn)生當(dāng)天清運(yùn)出現(xiàn)場(chǎng)。
3.8甲方及其他分包工程已完成的項(xiàng)目做好成品保護(hù)，如有損壞照價(jià)賠償。
第四條關(guān)于工期的約定。
4.1因甲方未按約定完成工作，影響工期，則工期順延。
4.2因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，則工期不順延。
4.3因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，則工期相應(yīng)順延。
第五條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、附件一設(shè)備清單、附件二技術(shù)方案和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(gbj300-88)等國(guó)家制定的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.4工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收，并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
第六條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定。
6.1甲乙雙方友好協(xié)商最終價(jià)格萬元整()。
根據(jù)甲方提供的監(jiān)控圖紙按圖施工、調(diào)試。
撥款分4次進(jìn)行劃撥合同價(jià)款%金額(元)。
第一次合同簽訂后預(yù)付工程款總額的30%。
第二次線纜鋪設(shè)完畢后，設(shè)備全部到場(chǎng)付工程款總額的40%。
第三次工程調(diào)試完成付工程款總額的25%。
第四次工程驗(yàn)收合格一年后，無質(zhì)量問題付剩余工程總款的5%。
6.2工程竣工驗(yàn)收后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方審查完畢合格后結(jié)清尾款。
6.3雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)，施工結(jié)束須開具正規(guī)普通發(fā)票。
第七條關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
7.1乙方應(yīng)按附件一設(shè)備清單，供貨。
7.2乙方采購的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第八條保修：
9.1乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工作安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)的法律、規(guī)范。
9.2乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)，造成人身傷亡等事故，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
第十條違約責(zé)任。
10.1由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方一定的違約金。10.2乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施和工程成品，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。
10.3未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
10.4因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第十一條爭(zhēng)議或糾紛處理。
11.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
12.1本合同正本貳份，雙方各執(zhí)壹份，副本貳份，雙方各執(zhí)壹份。12.2本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方(蓋章)。
代表人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日乙方(蓋章)代表人：
采購安裝合同糾紛篇二
甲方：
乙方：
甲方因工程施工的需要，向乙方采購品牌為“”的活動(dòng)板房，并由乙方負(fù)責(zé)安裝。
本合同為“交鑰匙工程”合同，即活動(dòng)板房所需的主要材料、輔助材料、加工制作、運(yùn)輸、安裝設(shè)計(jì)等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用;活動(dòng)板房的安裝、活動(dòng)板房占地范圍內(nèi)的土建基礎(chǔ)施工、外場(chǎng)地水泥地面平整施工、活動(dòng)板房?jī)?nèi)的吊頂及水電安裝和內(nèi)裝修、所有的安裝費(fèi)用(含人工費(fèi))等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用。甲方只負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收后投入使用，并按本合同的約定支付合同價(jià)款。
按活動(dòng)板房面積的每平方米元固定單價(jià)包干，此固定包干單價(jià)不因任何原因而調(diào)整。
1、板房面積=外墻外邊線長(zhǎng)×寬×層數(shù)。
2、室外樓梯走道面積=每層自然投影面積之和。
3、雨棚面積=雨棚投影面積的一半。
4、總面積=(1)+(2)+(3)(總面積即為活動(dòng)板房面積)。
第六條合同期限：
乙方應(yīng)在20xx年xx月xx日前將活動(dòng)板房安裝完工，并交付甲方使用，
乙方應(yīng)確保其生產(chǎn)和安裝的活動(dòng)板房的質(zhì)量和技術(shù)符合國(guó)家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并確保甲方的正常使用。乙方在竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，并在質(zhì)保期內(nèi)承擔(dān)維修和保修責(zé)任。
本合同的質(zhì)保期為兩年，自活動(dòng)板房竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算質(zhì)保期。
第九條付款方式：活動(dòng)板房安裝完成后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元;活動(dòng)板房經(jīng)甲方、建設(shè)方、監(jiān)理等部門驗(yàn)收合格，乙方向甲方交付活動(dòng)板房使用并同時(shí)向甲方交付所有施工資料后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元;甲乙雙方結(jié)算完畢后3日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價(jià)款的95%;剩余5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)保期滿后3日內(nèi)支付完畢。
本合同約定的固定包干單價(jià)元平方米×雙方共同驗(yàn)收確認(rèn)的活動(dòng)板房面積=本合同的結(jié)算總價(jià)款。
本合同約定的活動(dòng)板房在乙方交付給甲方使用后，所有權(quán)歸甲方。
1、負(fù)責(zé)協(xié)助乙方進(jìn)行安裝施工;。
2、負(fù)責(zé)提供安裝施工場(chǎng)地;。
3、根據(jù)乙方的申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員辦理竣工驗(yàn)收;。
4、嚴(yán)格按照本合同的約定支付合同款項(xiàng)。
1、根據(jù)甲方的具體要求，設(shè)計(jì)和制造施工圖紙，并將圖紙報(bào)甲方審定;。
3、承擔(dān)安裝施工期間造成的安全事故、財(cái)產(chǎn)損失等的所有賠償責(zé)任;。
5、承擔(dān)質(zhì)保期內(nèi)的保修和維修責(zé)任。
1、本合同履行期間發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份，雙方各持一方，簽字(蓋章)后具有同等法律效力。
甲方：xx建設(shè)集團(tuán)有限公司xx省指揮中心項(xiàng)目建安工程項(xiàng)目部。
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：年月日。
乙方：
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：年月日。
采購安裝合同糾紛篇三
購貨方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
地址：
電話：
供貨方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
地址：
電話：
傳真：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就下列監(jiān)控設(shè)備的供貨、安裝和維修條款，達(dá)成一致協(xié)議如下：
一、合同標(biāo)的。
乙方向甲方銷售監(jiān)控設(shè)備一套，詳見附件一《設(shè)計(jì)方案》中的預(yù)算清單。
二、技術(shù)規(guī)范。
乙方施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，參見附件一《設(shè)計(jì)方案》中的系統(tǒng)設(shè)計(jì)依據(jù)。
三、質(zhì)量要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)。
1、乙方保證提供的設(shè)備和配件均為原廠原裝，按照出廠的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
2、乙方負(fù)責(zé)按照附件一《設(shè)計(jì)方案》進(jìn)行安裝和調(diào)試，調(diào)試完畢后，應(yīng)達(dá)到附件一《設(shè)計(jì)方案》的設(shè)計(jì)效果，能對(duì)《設(shè)計(jì)方案》中規(guī)劃的各個(gè)監(jiān)控區(qū)域，提供24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控，監(jiān)控效果清晰度達(dá)到設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，全部錄像數(shù)據(jù)至少保存60天以上。
3、若因設(shè)計(jì)缺陷，設(shè)備質(zhì)量，安裝不當(dāng)?shù)脑?，?dǎo)致監(jiān)控設(shè)備安裝后，達(dá)不到附件一《設(shè)計(jì)方案》的設(shè)計(jì)效果的，由乙方負(fù)責(zé)無條件免費(fèi)更換產(chǎn)品、改進(jìn)設(shè)計(jì)和重新安裝，直至達(dá)到設(shè)計(jì)效果為止。若因甲方修改設(shè)計(jì)方案的原因，需要更換產(chǎn)品，修改設(shè)計(jì)和重新安裝的，由甲乙雙方協(xié)商確定變更設(shè)計(jì)方案或增加設(shè)備。
4、本合同簽訂后10個(gè)工作日內(nèi)安裝調(diào)試完畢。
5、監(jiān)控設(shè)備的保修期從驗(yàn)收合格之日起算為壹年。在保修期內(nèi)，如果產(chǎn)品本身出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。如非產(chǎn)品本身質(zhì)量問題，而是非正常使用導(dǎo)致人為損壞的，乙方負(fù)責(zé)維修，但需收取相應(yīng)的維修成本費(fèi)。保修期滿后，如甲方需要，乙方可提供維修服務(wù)。
四、運(yùn)輸?shù)攸c(diǎn)及方式。
貨到甲方指定的地點(diǎn)：廣西名苑餐飲股份有限公司，由乙方辦理運(yùn)輸事宜，乙方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
五、合同價(jià)款及支付方式。
1、合同總價(jià)款：人民幣23800元整，(大寫)：貳萬叁仟捌佰元整(總價(jià)款已含運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)和稅費(fèi))。
2、付款方式：甲方驗(yàn)收合格并收到乙方提供的等值有效發(fā)票后，先支付總價(jià)款的85%(人民幣20xx0元整，大寫：貳萬零貳佰叁佰元整)給乙方。使用三個(gè)月后運(yùn)行正常，再支付10%的余款(人民幣2380元整，大寫貳仟叁佰捌拾元整。尾款5%(人民幣1190元整，大寫：壹仟壹佰玖拾元整)作為質(zhì)保金，設(shè)備驗(yàn)收合格后滿一年支付。
3、乙方銀行賬戶信息如下：戶名：廣西德皓電子科技有限公司。
開戶行：
賬號(hào)：
六、保密條款。
雙方應(yīng)履行保密義務(wù)，未經(jīng)書面許可，不向與合同無關(guān)的其他方泄露任何技術(shù)方案、技術(shù)條件或與合同有關(guān)的數(shù)據(jù)及價(jià)格，包括合同本身。
七、違約責(zé)任。
1、甲方未按合同約定按時(shí)付款的，應(yīng)按照延期支付天數(shù)，支付每日應(yīng)付貨款千分之一的違約金給乙方。
2、乙方未按合同約定的時(shí)間完成設(shè)備安裝調(diào)試的，或由于乙方設(shè)計(jì)問題、設(shè)備質(zhì)量問題和安裝調(diào)試問題，導(dǎo)致延誤的，應(yīng)按照延誤天數(shù)，支付本合同總價(jià)款每日千分之一的違約金給甲方。
八、爭(zhēng)議與仲裁。
甲乙雙方如有爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商仍未能達(dá)成一致的，可申請(qǐng)仲裁機(jī)關(guān)仲裁。
九、合同生效、終止日期
本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。如需修訂，需另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議或變更協(xié)議，單方面的任意涂改視為無效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)壹份(傳真件有效)。
本合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)履行完畢后，合同自行終止。
甲方：乙方：
負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：
采購安裝合同糾紛篇四
甲方：
乙方：*******
甲乙雙方在平等互利的原則下，依法就辦公家具的購銷協(xié)議如下：
一、產(chǎn)品：
辦公家具一批，品種、數(shù)量單價(jià)及總價(jià)合計(jì)詳見附件(報(bào)價(jià)單)。
二、合同總額暫定為人民幣：*****元，最終以實(shí)際數(shù)量核算。大寫：*******元整。
三、價(jià)格條款含義：
本合同的單價(jià)及總價(jià)包含：裝卸、運(yùn)輸、包裝、安裝、稅金等費(fèi)用。
四、交貨地點(diǎn)：
交貨時(shí)間：根據(jù)甲方通知于年月日前安裝完畢
五、結(jié)算方式：
1、在乙方貨到現(xiàn)場(chǎng)后，甲方驗(yàn)收合格后向乙方支付70%到貨貨款，剩余貨款在安裝完畢并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清。
2、乙方完成安裝后當(dāng)日內(nèi)，甲方必須執(zhí)行驗(yàn)收程序。
六、售后服務(wù)：
一、在5個(gè)月保修期內(nèi)，對(duì)產(chǎn)品自身質(zhì)量問題的產(chǎn)品或零配件進(jìn)行免費(fèi)維修、更換。每年定期派人回訪，檢查產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。
二、客戶如出現(xiàn)布局調(diào)整或搬遷，本公司提供設(shè)計(jì)指導(dǎo)及拆裝的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)性服務(wù)。
三、對(duì)因外來意外因素或客戶使用不當(dāng)而造成的產(chǎn)品或零配件損壞，本公司提供維修服務(wù)，在合理范圍內(nèi)酌情收取零配件等維修費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)。
七、違約責(zé)任：
1、本合同簽定后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，不得擅自更改。
3、若乙方提供之貨物未能符合甲方原定的品種、規(guī)格、尺寸、顏色、材質(zhì)，則甲方有權(quán)拒收貨物，乙方應(yīng)當(dāng)重新交付貨物，因此造成逾期交貨的，每逾期一日按價(jià)款1%支付違約金，該違約金甲方有權(quán)直接從貨款中扣減；逾期超過30日，甲方有權(quán)就相關(guān)貨物單方解除合同，乙方應(yīng)按相關(guān)貨物價(jià)款的5%支付違約金。
八、附件報(bào)價(jià)單為本合同不可分割的組成部分。
九、本合同自簽字或蓋章后即日生效。
十、本合同一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
電話： 電話：
地址： 地址：
甲方經(jīng)辦人(簽字)： 乙方經(jīng)辦人(簽字)：
簽訂日期：
采購安裝合同糾紛篇五
乙方：
甲、乙雙方就活動(dòng)板房采購及安裝有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下協(xié)議，以資雙方共同遵照履行，采購安裝合同范本。
第一條甲方因工程施工的需要，向乙方采購品牌為的活動(dòng)板房，并由乙方負(fù)責(zé)安裝。
第二條本合同為“交鑰匙工程”合同，即活動(dòng)板房所需的主要材料、輔助材料、加工制作、運(yùn)輸、安裝設(shè)計(jì)等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用；活動(dòng)板房的安裝、活動(dòng)板房占地范圍內(nèi)的土建基礎(chǔ)施工、外場(chǎng)地水泥地面平整施工、活動(dòng)板房?jī)?nèi)的吊頂及水電安裝和內(nèi)裝修、所有的安裝費(fèi)用(含人工費(fèi))等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用。甲方只負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收后投入使用，并按本合同的約定支付合同價(jià)款。
第三條采購及安裝活動(dòng)板房的規(guī)格、樓層、棟數(shù)及面積：
序號(hào)。
規(guī)格。
樓層。
棟數(shù)。
面積。
1
2
3
4
合計(jì)。
第四條合同價(jià)款：按活動(dòng)板房面積的每平方米元固定單價(jià)包干，此固定包干單價(jià)不因任何原因而調(diào)整。
第五條活動(dòng)板房面積的計(jì)算方式：
1、板房面積=外墻外邊線長(zhǎng)×寬×層數(shù)。
2、室外樓梯走道面積=每層自然投影面積之和。
3、雨棚面積=雨棚投影面積的一半。
4、總面積=(1)+(2)+(3)(總面積即為活動(dòng)板房面積)。
第六條合同期限：乙方應(yīng)在20xx年12月日前將活動(dòng)板房安裝完工，并交付甲方使用。
第七條質(zhì)量及技術(shù)要求：乙方應(yīng)確保其生產(chǎn)和安裝的活動(dòng)板房的質(zhì)量和技術(shù)符合國(guó)家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并確保甲方的正常使用。乙方在竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，并在質(zhì)保期內(nèi)承擔(dān)維修和保修責(zé)任。
第八條本合同的質(zhì)保期為兩年，自活動(dòng)板房竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算質(zhì)保期。
第九條付款方式：活動(dòng)板房安裝完成后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；活動(dòng)板房經(jīng)甲方、建設(shè)方、監(jiān)理等部門驗(yàn)收合格，乙方向甲方交付活動(dòng)板房使用并同時(shí)向甲方交付所有施工資料后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；甲乙雙方結(jié)算完畢后3日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價(jià)款的95%；剩余5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)保期滿后3日內(nèi)支付完畢。
第十條結(jié)算方式：本合同約定的固定包干單價(jià)元/平方米×雙方共同驗(yàn)收確認(rèn)的活動(dòng)板房面積=本合同的結(jié)算總價(jià)款。
第十一條活動(dòng)板房的權(quán)屬：本合同約定的活動(dòng)板房在乙方交付給甲方使用后，所有權(quán)歸甲方。
第十二條甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助乙方進(jìn)行安裝施工；
2、負(fù)責(zé)提供安裝施工場(chǎng)地；
3、根據(jù)乙方的申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員辦理竣工驗(yàn)收；
4、嚴(yán)格按照本合同的約定支付合同款項(xiàng)。
第十三條乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、根據(jù)甲方的具體要求，設(shè)計(jì)和制造施工圖紙，并將圖紙報(bào)甲方審定；
3、承擔(dān)安裝施工期間造成的安全事故、財(cái)產(chǎn)損失等的所有賠償責(zé)任；
5、承擔(dān)質(zhì)保期內(nèi)的保修和維修責(zé)任。
第十四條其他事項(xiàng)的約定：
1、本合同履行期間發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份，雙方各持一方，簽字(蓋章)后具有同等法律效力。
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：
乙方：
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：
采購安裝合同糾紛篇六
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方海外海大樓的公司辦公樓裝飾窗簾采購及安裝事項(xiàng)達(dá)成一致意見，具體事項(xiàng)如下：
一：名稱、價(jià)格、數(shù)量、金額：
注：以上合同總價(jià)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際結(jié)算;包括運(yùn)抵甲方的運(yùn)費(fèi)及安裝調(diào)試費(fèi)等。
二：產(chǎn)品要求:具體規(guī)格、尺寸、款式詳見清單明細(xì)，顏色、款式按甲方確定為準(zhǔn)。質(zhì)量符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，如發(fā)生所供產(chǎn)品與合同不符，甲方有權(quán)拒收或退貨，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和后果由乙方承擔(dān)。
三：交貨及安裝地點(diǎn)：安徽省馬鞍山市海外海大樓偉星辦公樓。四：結(jié)算方式：貨送到地安裝時(shí)間為2天，經(jīng)驗(yàn)收合格后無質(zhì)量問題付款，付款時(shí)乙方提供正式發(fā)票。
五：交貨及安裝時(shí)間：在年月日前交貨及安裝完畢。
六：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品驗(yàn)收要根據(jù)上面第二條產(chǎn)品要求驗(yàn)收。
七：安全責(zé)任：產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)輸、安裝過程中安全責(zé)任事故由乙方自行承擔(dān)。
八：解決合同糾紛的方式：執(zhí)行合同過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成的,可向甲方所在地法院提起訴訟解決。
九：本合同一式六份，雙方各執(zhí)三份。合同簽字蓋章后生效，貨款結(jié)清時(shí)終止。
甲方(章)：乙方(章)：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
采購安裝合同糾紛篇七
供方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
需方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，供、需雙方在“平等、自愿、協(xié)商一致”的基礎(chǔ)上簽訂如下協(xié)議。
注：本合同總金額為交鑰匙工程價(jià)格，包含防盜門費(fèi)、輔材費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)（含施工現(xiàn)場(chǎng)垂直運(yùn)輸費(fèi)）、安裝費(fèi)（含水、電費(fèi)）、臨設(shè)費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、稅金、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)、措施費(fèi)和成品保護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，需方不在支付任何費(fèi)用。
1）入戶防盜門標(biāo)準(zhǔn)品牌指定為浙江步陽集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的丁級(jí)防盜門。
1、鋼板：門扇前鋼板厚1.0mm、后鋼板厚0.8mm，門框鋼板厚1.8mm，門規(guī)格為7公分（實(shí)際厚度為6、7cm）
2、防盜門漆面轉(zhuǎn)印漆。
3、鎖具：步陽超b級(jí)鎖具。
4、配臵一個(gè)普通門鏡和一個(gè)門鈴。
5、內(nèi)部采用蜂窩紙?zhí)畛洳牧咸畛?，具有良好的隔音、隔熱、保溫功能?BR> 1、供方于_____年_____月______日前將全部防盜門運(yùn)達(dá)安裝地點(diǎn)。
2、供方于_____年________月_____日前安裝完畢。
3、交貨地點(diǎn)：。
防盜門尺寸和單價(jià)已確定，安裝完畢后按實(shí)際安裝數(shù)量計(jì)算結(jié)算金額。
1、合同簽訂后支付合同總金額30%的預(yù)付款，即_____元。
3、防盜門按要求安裝完畢驗(yàn)收合格，支付至結(jié)算金額的______%。
4、留結(jié)算金額的_______%作質(zhì)保金，待一年質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題時(shí)支付。
1、供方應(yīng)按本合同約定的交貨時(shí)間提供符合合同規(guī)定的產(chǎn)品，驗(yàn)收時(shí)保證產(chǎn)品表面平整，色澤一致、調(diào)和，開關(guān)靈活。
2、供方負(fù)責(zé)防盜門的制作、運(yùn)輸（包含垂直運(yùn)輸）、安裝，自行負(fù)責(zé)安裝用水電費(fèi)。
3、與需方共同確認(rèn)門洞尺寸及開啟方向。
4、負(fù)責(zé)防盜門至供需雙方交接前的保護(hù)工作。
1、為供方安裝人員免費(fèi)提供電源接口和放臵材料的場(chǎng)所（由供方負(fù)責(zé)圍護(hù)及圍護(hù)材料）。
2、與供方共同落實(shí)洞口尺寸及開啟方向。
3、負(fù)責(zé)安裝完畢后的門縫補(bǔ)灰。
4、負(fù)責(zé)供方與其它施工單位交叉作業(yè)的協(xié)調(diào)工作。
1、防盜門安裝完畢后，供方向需方提出驗(yàn)收申請(qǐng)，需方在十日內(nèi)組織對(duì)防盜門數(shù)量、配臵及質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
2、供方安裝完畢并驗(yàn)收合格之前均為產(chǎn)品異議提出期。
質(zhì)保期限為自驗(yàn)收之日起一年，質(zhì)保范圍為：________。
1、供方接到需方電話后，立即作出反映，如因鎖具問題3小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)解決，一般小問題2個(gè)工作日內(nèi)解決，嚴(yán)重問題5個(gè)工作日內(nèi)解決。
2、質(zhì)保期內(nèi)因產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生的問題，供方無條件維護(hù)、維修和更換。因人為因素、使用不當(dāng)造成防盜門損壞，供方只收取維修材料費(fèi)。
1、供方未能按合同約定交付產(chǎn)品，以及未能按工期完成安裝，每延誤一天，支付合同總金額3‰的違約金。
2、供、需雙方任何一方因違約導(dǎo)致本合同不能履行時(shí)，應(yīng)按本合同總金額的10%支付違約金，并賠償對(duì)方因此受到的損失。
1、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，作為合同附件。
2、如遇合同糾紛雙方協(xié)商解決，若不能協(xié)商解決可向?qū)π璺接泄茌牂?quán)的人民法院起訴。
3、本合同自簽定之日起生效，質(zhì)保期滿、結(jié)清尾款，合同失效。
4、本合同一式兩份，供、需雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
采購安裝合同糾紛篇八
甲方根據(jù)實(shí)際需要，就向乙方采購格力空調(diào)用于辦公室一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方采購產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額和安裝時(shí)間：
如在約定安裝時(shí)間內(nèi)，因甲方原因造成不能安裝調(diào)試完畢，雙方同意按實(shí)際完成安裝數(shù)量、金額執(zhí)行本合同，如在約定安裝時(shí)間內(nèi)甲方需調(diào)整型號(hào)數(shù)量，乙方應(yīng)予以配合;新增型號(hào)、單價(jià)另議。超過約定安裝時(shí)間后，甲方要求繼續(xù)履行剩余安裝合同的，若乙方價(jià)格上漲，按照漲價(jià)后價(jià)格計(jì)算。若在本合同執(zhí)行中乙方發(fā)現(xiàn)甲方采購用途及安裝地點(diǎn)與本合同內(nèi)容不符，視為甲方違約，乙方有權(quán)終止合同，并有權(quán)向甲方收取違約金。
二、產(chǎn)品的運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)：貨物到達(dá)甲方安裝地前，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。貨物自到達(dá)甲方安裝地后，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
四、安裝地點(diǎn)：。
五、產(chǎn)品安裝調(diào)試：
(1)由乙方安裝調(diào)試;。
(2)甲方為乙方提供電源、場(chǎng)地等設(shè)施供乙方安裝調(diào)試使用，以配合乙方安裝調(diào)試。
六、其他費(fèi)用：
(1)分體室內(nèi)機(jī)連接電源插座、柜機(jī)室內(nèi)機(jī)連接電源所必須用的空氣開關(guān)等費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。
(2)甲方特殊要求的支架、護(hù)網(wǎng)等材料及制作費(fèi)用約定為甲方承擔(dān)。
(3)配管加長(zhǎng)、附件增加(超出原廠包裝配置)部分費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
七、設(shè)備驗(yàn)收：雙方約定驗(yàn)收時(shí)間期限為乙方安裝調(diào)試完畢、通知甲方對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收之日起____日內(nèi)由甲方驗(yàn)收完畢。逾期視同驗(yàn)收合格。
八、結(jié)算方式及期限：。甲方付款逾期____日視為違約。
九、包修期限：按照國(guó)家三包法及廠家保修規(guī)定。
十、違約責(zé)任：
十一、合同糾紛解決方式：
十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，廠家保留貳份。
十三、其他約定：甲乙雙方保證工___實(shí)及合同簽訂數(shù)量、安裝地址的真實(shí)，一旦有虛假，愿意承擔(dān)責(zé)任，同時(shí)甲乙雙方同意保留________公司或珠?？偛恐苯优c項(xiàng)目甲方核實(shí)此項(xiàng)目真實(shí)性的權(quán)利。
甲方：________________乙方：________________。
日期：________________日期：________________
采購安裝合同糾紛篇九
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就活動(dòng)板房采購及安裝有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立以下協(xié)議，以資雙方共同遵照履行，采購安裝合同范本。
第一條甲方因工程施工的需要，向乙方采購品牌為“”的活動(dòng)板房，并由乙方負(fù)責(zé)安裝。
第二條本合同為“交鑰匙工程”合同，即活動(dòng)板房所需的主要材料、輔助材料、加工制作、運(yùn)輸、安裝設(shè)計(jì)等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用；活動(dòng)板房的安裝、活動(dòng)板房占地范圍內(nèi)的土建基礎(chǔ)施工、外場(chǎng)地水泥地面平整施工、活動(dòng)板房?jī)?nèi)的吊頂及水電安裝和內(nèi)裝修、所有的安裝費(fèi)用（含人工費(fèi)）等全由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)全部費(fèi)用。甲方只負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收后投入使用，并按本合同的約定支付合同價(jià)款。
第三條采購及安裝活動(dòng)板房的規(guī)格、樓層、棟數(shù)及面積：
序號(hào)
規(guī)格
樓層
棟數(shù)
面積
1
2
3
4
合計(jì)
第四條合同價(jià)款：按活動(dòng)板房面積的每平方米元固定單價(jià)包干，此固定包干單價(jià)不因任何原因而調(diào)整。
第五條活動(dòng)板房面積的計(jì)算方式：
1、板房面積=外墻外邊線長(zhǎng)×寬×層數(shù)
2、室外樓梯走道面積=每層自然投影面積之和
3、雨棚面積=雨棚投影面積的一半
4、總面積=（1）+（2）+（3）（總面積即為活動(dòng)板房面積）
第六條合同期限：乙方應(yīng)在20xx年12月日前將活動(dòng)板房安裝完工，并交付甲方使用。
第七條質(zhì)量及技術(shù)要求：乙方應(yīng)確保其生產(chǎn)和安裝的活動(dòng)板房的質(zhì)量和技術(shù)符合國(guó)家相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，并確保甲方的正常使用。乙方在竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)向甲方提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證書，并在質(zhì)保期內(nèi)承擔(dān)維修和保修責(zé)任。
第八條本合同的質(zhì)保期為兩年，自活動(dòng)板房竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算質(zhì)保期。
第九條付款方式：活動(dòng)板房安裝完成后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；活動(dòng)板房經(jīng)甲方、建設(shè)方、監(jiān)理等部門驗(yàn)收合格，乙方向甲方交付活動(dòng)板房使用并同時(shí)向甲方交付所有施工資料后3日內(nèi)，甲方向乙方支付元；甲乙雙方結(jié)算完畢后3日內(nèi)，甲方向乙方支付至合同結(jié)算總價(jià)款的95%；剩余5%作為質(zhì)量保證金，在本合同約定的質(zhì)保期滿后3日內(nèi)支付完畢。
第十條結(jié)算方式：本合同約定的固定包干單價(jià)元/平方米×雙方共同驗(yàn)收確認(rèn)的活動(dòng)板房面積=本合同的結(jié)算總價(jià)款。
第十一條活動(dòng)板房的權(quán)屬：本合同約定的活動(dòng)板房在乙方交付給甲方使用后，所有權(quán)歸甲方。
第十二條甲方的權(quán)利和義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)協(xié)助乙方進(jìn)行安裝施工；
2、負(fù)責(zé)提供安裝施工場(chǎng)地；
3、根據(jù)乙方的申請(qǐng)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員辦理竣工驗(yàn)收；
4、嚴(yán)格按照本合同的約定支付合同款項(xiàng)。
第十三條乙方的權(quán)利和義務(wù)：
1、根據(jù)甲方的具體要求，設(shè)計(jì)和制造施工圖紙，并將圖紙報(bào)甲方審定；
3、承擔(dān)安裝施工期間造成的安全事故、財(cái)產(chǎn)損失等的所有賠償責(zé)任；
5、承擔(dān)質(zhì)保期內(nèi)的保修和維修責(zé)任。
第十四條其他事項(xiàng)的約定：
1、本合同履行期間發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
2、本合同一式兩份，雙方各持一方，簽字（蓋章）后具有同等法律效力。
甲方：
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：
乙方：
委托代理人：
合同簽訂時(shí)間：
采購安裝合同糾紛篇十
購貨單位：_____________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
供貨單位：______________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合廚房工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂笨合同：
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程項(xiàng)目：溫泉酒店廚房明檔、抽排風(fēng)煙、新風(fēng)系統(tǒng)工程(詳見說明細(xì)價(jià)格單)。
1、乙方收到甲方預(yù)付款后____天內(nèi)將第一批產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)。
2、現(xiàn)場(chǎng)安裝在場(chǎng)地具備安裝條件的財(cái)政部下，_______________前完成交付使用。新風(fēng)，排煙系疑難在__________________前完成。
3、如遇下列情況，工期相應(yīng)順延。
(3)在施工中因停水、停電連續(xù)影響4小時(shí)以上者;。
(4)甲方未按合同規(guī)定向乙方拔付工程進(jìn)度款而影響施工進(jìn)度者;。
(5)因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害(如臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、自然因發(fā)生的火災(zāi)、地震等)影響工程進(jìn)度時(shí)。
1、本工程合同總價(jià)為人民幣_(tái)_______元，大寫_______元敕;含武漢市增值稅銷售發(fā)票。
2、如遇下列情況，合同總價(jià)作相應(yīng)調(diào)整：
(1)發(fā)生重大設(shè)計(jì)更變;。
(2)施工中經(jīng)甲方同意新增的工程項(xiàng)目。
1、乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙進(jìn)行施工、并接受甲方工程主管的監(jiān)督檢查;。
2、工程竣工驗(yàn)收，應(yīng)以施工圖紙、項(xiàng)目清單為依據(jù);。
3、工程竣工后，乙方發(fā)出竣工通知書，甲方應(yīng)在收到竣工通知書三日內(nèi)組織人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，雙方簽署工程驗(yàn)收書，并將工程移交給甲方管理，如甲方拖延驗(yàn)收，其保管費(fèi)用和造成的損失由甲方承擔(dān)。
4、已竣工未驗(yàn)收工程，甲方不得動(dòng)用，若甲方已經(jīng)使用，即視同交驗(yàn)合格;。
5、工程交付甲方驗(yàn)收后，保修期為2年。在保修期內(nèi)如使用方人為損壞，乙方僅收取零部件成本費(fèi)，不收取維修費(fèi)。
1、甲方。
(1)現(xiàn)場(chǎng)開工這前將廚房施工現(xiàn)場(chǎng)清理妥當(dāng);。
(2)無償提供施工現(xiàn)場(chǎng)用水、用電及協(xié)作配合;。
2、乙方。
(1)嚴(yán)格按合同及清單生產(chǎn)、施工，確保工程質(zhì)量，按合同規(guī)定的時(shí)間如期完工和交付;。
(2)提供竣工驗(yàn)收技術(shù)資料，辦理工程竣工結(jié)算，參加竣工驗(yàn)收;。
(3)對(duì)所做工程提供終身維修服務(wù)。
5、合同總價(jià)的___%作為貳年期限的'質(zhì)保金，期滿五天內(nèi)支付給乙方;。
8、在工程結(jié)算中，乙方任何人不得以公司名義向甲方借款，如果借款需經(jīng)乙方財(cái)務(wù)部和法人代表簽字同意后方可借支。
1、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方負(fù)責(zé)無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付使用的，逾期每天按合同總價(jià)的百分之一償付逾期違約金。
2、工程交付時(shí)間不符合規(guī)定的，應(yīng)分清甲方或乙方的責(zé)任，如因甲方原因，甲方須提供整改，如乙方原因按第1條執(zhí)行。
3、甲方自行承擔(dān)廚房工程中土建及水電駁部件，應(yīng)當(dāng)符合廚房工程的整體設(shè)計(jì)要求。
4、工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提供使用或擅自動(dòng)用，由此面產(chǎn)生的質(zhì)量或其它問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向工商局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)以申請(qǐng)仲裁，也可直接向人民法院起訴。
本合同未有說明的其他事項(xiàng)，一律按《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)法》規(guī)定執(zhí)行。
合同附件：
(1)工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)清單。
(2)工程平面圖紙。
以上附件均為雙方簽字蓋章后生效，至合同工程竣工后交驗(yàn)、結(jié)算工程尾款、保修期滿甲方向乙方清質(zhì)保金后自動(dòng)失效。
本合同一式六份，雙方務(wù)執(zhí)三份。
采購安裝合同糾紛篇十一
簽訂地點(diǎn)：
合同編號(hào)：
甲方（需方）乙方（供方）。
甲方根據(jù)實(shí)際需要，就向乙方采購格力空調(diào)用于辦公室一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
一、甲方采購產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額和安裝時(shí)間：
如在約定安裝時(shí)間內(nèi)，因甲方原因造成不能安裝調(diào)試完畢，雙方同意按實(shí)際完成安裝數(shù)量、金額執(zhí)行本合同，如在約定安裝時(shí)間內(nèi)甲方需調(diào)整型號(hào)數(shù)量，乙方應(yīng)予以配合；新增型號(hào)、單價(jià)另議。超過約定安裝時(shí)間后，甲方要求繼續(xù)履行剩余安裝合同的，若乙方價(jià)格上漲，按照漲價(jià)后價(jià)格計(jì)算。若在本合同執(zhí)行中乙方發(fā)現(xiàn)甲方采購用途及安裝地點(diǎn)與本合同內(nèi)容不符，視為甲方違約，乙方有權(quán)終止合同，并有權(quán)向甲方收取違約金。
二、產(chǎn)品的運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)。
三、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任承擔(dān)：貨物到達(dá)甲方安裝地前，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。貨物自到達(dá)甲方安裝地后，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方承擔(dān)。四、安裝地點(diǎn)：。五、產(chǎn)品安裝調(diào)試：
（1）由乙方免費(fèi)安裝調(diào)試；
（2）甲方為乙方提供電源、場(chǎng)地等設(shè)施供乙方安裝調(diào)試使用，以配合乙方安裝調(diào)試。
六、其他費(fèi)用：
（1）分體室內(nèi)機(jī)連接電源插座、柜機(jī)室內(nèi)機(jī)連接電源所必須用的空氣開關(guān)等費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。
（2）甲方特殊要求的支架、護(hù)網(wǎng)等材料及制作費(fèi)用約定為甲方承擔(dān)。
（3）配管加長(zhǎng)、附件增加（超出原廠包裝配置）部分費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
七、設(shè)備驗(yàn)收：雙方約定驗(yàn)收時(shí)間期限為乙方安裝調(diào)試完畢、通知甲方對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收之日起十五日內(nèi)由甲方驗(yàn)收完畢。逾期視同驗(yàn)收合格。
八、結(jié)算方式及期限：。甲方付款逾期十日視為違約。九、包修期限：按照國(guó)家三包法及廠家保修規(guī)定。
十、違約責(zé)任：
十一、合同糾紛解決方式：
十二、本合同一式肆份，其中甲方保留壹份，乙方保留壹份，廠家保留貳份。
十三、其他約定：甲乙雙方保證工*實(shí)及合同簽訂數(shù)量、安裝地址的真實(shí)，一旦有虛假，愿意承擔(dān)責(zé)任，同時(shí)甲乙雙方同意保留山東格力公司或珠?？偛恐苯优c項(xiàng)目甲方核實(shí)此項(xiàng)目真實(shí)性的權(quán)利。
甲方：乙方：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
詳細(xì)簽字：簽字：
蓋章：蓋章：
日期：日期：
采購安裝合同糾紛篇十二
采 購 方： （下稱甲方）
法定代表人：
地址：
供 貨 方：（下稱乙方）
法定代表人：
地址：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，甲乙雙方遵循平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則，就甲方向乙方采購并由乙方負(fù)責(zé)安裝有關(guān)事宜達(dá)成一致，特訂立本合同，以資共同遵守。
一、合同標(biāo)的
1、采購清單
2、貨物品牌：
3、產(chǎn)地：
4、乙方所供貨物，必須為指定產(chǎn)地原廠產(chǎn)品。貨物必須符合中華人民共和國(guó)國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，深圳市地方規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)及中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中最高標(biāo)準(zhǔn)，且適合在深圳地區(qū)使用。
5、貨物使用的材料、顏色、型號(hào)、外形、規(guī)格等，均必須與經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)封樣的樣品一致、為全新貨品。貨物的性能必須滿足設(shè)計(jì)要求、合同要求。貨物進(jìn)場(chǎng)時(shí)，乙方應(yīng)向甲方出示報(bào)關(guān)單原件，并提交其復(fù)印件及出廠質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告。
6、上述單價(jià)為固定價(jià)，不因人工、材料、型號(hào)及甲方采購數(shù)量、匯率、稅費(fèi)等任何因素而變化，上述單價(jià)包括了乙方將貨物運(yùn)至交貨地點(diǎn)，并負(fù)責(zé)運(yùn)至指定位置且調(diào)試完成后所需的一切費(fèi)用，包括但不限于全部貨款、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試費(fèi)、保管費(fèi)及卸車搬運(yùn)費(fèi)、驗(yàn)收費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)、利潤(rùn)、稅金等與甲方為實(shí)現(xiàn)合同目的全部相關(guān)費(fèi)用。
上述單價(jià)的有效期為年，自本合同簽訂之日起計(jì)算。若超過有效期后，甲方向乙方發(fā)出訂貨通知的，對(duì)乙方不具有約束力。
7、上述采購清單中的數(shù)量和總價(jià)為暫定數(shù)量和暫定總價(jià)，甲方有權(quán)根據(jù)自己實(shí)際需要單方調(diào)整該數(shù)量，并相應(yīng)調(diào)整合同總價(jià)款；甲方調(diào)整采購數(shù)量的，乙方不得因此要求調(diào)整合同單價(jià)或要求甲方另行支付其它任何費(fèi)用，應(yīng)無條件配合。
二、初步檢驗(yàn)
1、乙方依甲方通知將貨物運(yùn)達(dá)甲方指定倉儲(chǔ)地，甲方按照合同約定，對(duì)貨物的外包裝外觀、數(shù)量、型號(hào)等進(jìn)行初步檢驗(yàn)。該檢驗(yàn)非貨物的正式驗(yàn)收交貨，不作為結(jié)算依據(jù)。雙方各自指定的授權(quán)委托人應(yīng)在該初步檢驗(yàn)單上簽章，初步檢驗(yàn)單一式四份，甲方乙方各持兩份。初步檢驗(yàn)完成后，全部貨物由甲方代乙方在上述指定倉儲(chǔ)地負(fù)責(zé)保管，直至貨物按合同約定時(shí)間調(diào)試完畢，甲方代為保管期間，貨物風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
2、在初步檢驗(yàn)過程中，如有發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)的貨物不符合合同約定的，乙方應(yīng)無條件在24小時(shí)內(nèi)予以更換或補(bǔ)貨；若24小時(shí)內(nèi)未能按合同約定將全部貨物進(jìn)場(chǎng)的，每超過一天乙方應(yīng)支付合同暫定總價(jià)款1%的違約金。
擇就仍未進(jìn)場(chǎng)的貨物單方撤銷訂貨，并在約定違約金外，另由乙方賠償甲方合同暫定總價(jià)款20%的約定損失。
三、供貨安裝
1、貨物安裝前，乙方必須到安裝地點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)情況，判斷能否進(jìn)行實(shí)地安裝和實(shí)地安裝所需的必要的條件支持。乙方應(yīng)將安裝所需的必要條件書面告知甲方。若由于甲方未提供必要的條件而影響工期的，乙方將不負(fù)延誤責(zé)任。
2、乙方確保交付的每臺(tái)貨物應(yīng)獨(dú)立包含維修保證書、產(chǎn)品說明書、出廠合格證等文件。
3、乙方提供的貨物必須由乙方專業(yè)人員安裝。
4、現(xiàn)場(chǎng)安裝貨物所需的水、電由甲方提供，乙方不承擔(dān)該水、電費(fèi)用及相關(guān)的配合、管理費(fèi)用。
5、對(duì)于在甲方或他人使用乙方供應(yīng)的貨物期間，由于貨物質(zhì)量或安裝等問題而造成甲方或任何第三人的人身、財(cái)產(chǎn)受損的，一切責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
四、正式驗(yàn)收交貨
1、乙方按照甲方通知要求將貨物安裝調(diào)試完畢后，經(jīng)驗(yàn)收合格的，雙方辦理正式驗(yàn)收交貨手續(xù)。正式驗(yàn)收時(shí)，若發(fā)現(xiàn)貨物不符合合同約定的，乙方應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)無條件更換或返工。
2、乙方在上述24小時(shí)內(nèi)仍不能達(dá)到上述要求的，每超過一天乙方應(yīng)向甲方支付合同暫定總價(jià)款1%的違約金。
采購安裝合同糾紛篇十三
為妥善解決勞動(dòng)爭(zhēng)議案件審理中涉及的社會(huì)保險(xiǎn)問題，北京市高級(jí)人民法院民一庭與北京市人力資源和社會(huì)保障局于20___年7月31日聯(lián)合召開社會(huì)保險(xiǎn)相關(guān)問題研討會(huì)。北京市三級(jí)法院從事勞動(dòng)爭(zhēng)議審判工作的部分庭長(zhǎng)和法官、北京市人力資源和社會(huì)保障局有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加了研討。與會(huì)人員就勞動(dòng)爭(zhēng)議案件審理中涉及的社會(huì)保險(xiǎn)問題進(jìn)行了討論，對(duì)部分問題的解決取得了一致意見，現(xiàn)紀(jì)要如下：
一、關(guān)于用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的問題。
1、用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，農(nóng)民工主張予以補(bǔ)繳的，一般不予受理。
用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，農(nóng)民工在與用人單位終止或解除勞動(dòng)合同后要求用人單位賠償損失的，應(yīng)予受理。
2、因用人單位未按規(guī)定為農(nóng)民工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)，農(nóng)民工在與用人單位解除或終止勞動(dòng)合同后，要求用人單位賠償損失的，應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)合同解除或終止之日起一年內(nèi)提出。賠償數(shù)額的確定可參照《農(nóng)民合同制職工參加北京市養(yǎng)老、失業(yè)保險(xiǎn)暫行辦法》(京勞險(xiǎn)發(fā)[]99號(hào))和《北京市農(nóng)民工養(yǎng)老保險(xiǎn)暫行辦法》(京勞社養(yǎng)發(fā)[20___]125號(hào))的規(guī)定。
3、為便于勞動(dòng)仲裁部門和法院在案件審理中更及時(shí)準(zhǔn)確地計(jì)算相應(yīng)賠償數(shù)額，市人力資源和社會(huì)保障局職工養(yǎng)老保險(xiǎn)處、社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心聯(lián)合開發(fā)了計(jì)算農(nóng)民工養(yǎng)老保險(xiǎn)損失賠償金的計(jì)算機(jī)程序軟件，供仲裁員和法官在辦案時(shí)參考使用。
1、因用人單位未按規(guī)定為勞動(dòng)者繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，勞動(dòng)者要求用人單位賠償相關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)待遇損失，勞動(dòng)仲裁部門受理后，應(yīng)要求勞動(dòng)者提交相關(guān)醫(yī)療單據(jù)，并委托所在區(qū)縣的醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)協(xié)助核算應(yīng)由用人單位承擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)數(shù)額。勞動(dòng)仲裁部門和法院在處理相應(yīng)案件時(shí)，均可參照。
2、未經(jīng)過仲裁前置程序直接起訴到法院的醫(yī)保待遇損失爭(zhēng)議案件，法院在受理后，應(yīng)要求勞動(dòng)者提交相關(guān)醫(yī)療單據(jù)，并可直接或通過所在區(qū)縣勞動(dòng)仲裁部門委托相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)協(xié)助核算應(yīng)由用人單位承擔(dān)的醫(yī)療費(fèi)數(shù)額。
采購安裝合同糾紛篇十四
第一條 商品名稱(請(qǐng)您認(rèn)真閱讀以下內(nèi)容，確認(rèn)所填報(bào)的規(guī)格、材質(zhì)、顏色后再簽字。對(duì)訂購條件，如有不明之處，務(wù)請(qǐng)當(dāng)面問清，以免發(fā)生糾紛。)
第二條 設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)更改：
(一)賣方需要實(shí)地測(cè)量的，測(cè)量時(shí)間為：_________;
(三)設(shè)計(jì)方案確認(rèn)后不得單方更改，更改方案造成的延期責(zé)任和費(fèi)用由更改方承擔(dān)。
第三條 交貨及安裝：
交貨方式：(送貨/送貨安裝/買方自提);送貨時(shí)間：_________;交貨地點(diǎn)：_________;選擇送貨安裝方式的，買方應(yīng)為賣方提供安裝條件。
第四條 驗(yàn)收及三包責(zé)任：
對(duì)于商品的數(shù)量、規(guī)格、顏色與約定不符及有表面瑕疵的，買方應(yīng)在交貨時(shí)當(dāng)場(chǎng)提出異議，經(jīng)核實(shí)賣方應(yīng)無條件換貨或補(bǔ)足;對(duì)于其他質(zhì)量問題要求三包的，按國(guó)家有關(guān)三包規(guī)定執(zhí)行;國(guó)家無三包規(guī)定的，對(duì)于內(nèi)在質(zhì)量問題的包修期限為_________年，賣方負(fù)責(zé)免費(fèi)修理，但經(jīng)專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)不符合(約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn))的，自交貨之日起兩年內(nèi)買方有權(quán)要求賣方無條件換、退貨。
第五條 付款方式及時(shí)間：雙方約定以第_________種方式支付價(jià)款。
第六條 違約責(zé)任：
(三)買方無正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)賠償由此給賣方造成的損失，已支付的定金無權(quán)要求返還。
第七條 賣方撤離展銷會(huì)或市場(chǎng)的，由展銷會(huì)和市場(chǎng)主辦單位先行承擔(dān)賠償責(zé)任;市場(chǎng)主辦單位承擔(dān)責(zé)任之后，有權(quán)向賣方追償。
第八條 爭(zhēng)議解決方式：
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商或向市場(chǎng)主辦單位、消費(fèi)者協(xié)會(huì)申請(qǐng)調(diào)解解決，也可向行政機(jī)關(guān)提出申訴;協(xié)商、調(diào)解、申訴解決不成的，應(yīng)向_________人民法院提起訴訟，或按照另行達(dá)成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請(qǐng)仲裁。
第九條 其他約定事項(xiàng)：
第十條 雙方可以書面形式對(duì)本合同予以變更或補(bǔ)充，但變更或補(bǔ)充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應(yīng)由賣方承擔(dān)的責(zé)任的，仍以本合同為準(zhǔn)。
買方(蓋章)：_________ 賣方(蓋章)：_________
住所：_________ 住所：_________
聯(lián)系電話：_________ 聯(lián)系電話：_________
簽訂地點(diǎn)：_________ 簽訂地點(diǎn)：_________
主辦單位(蓋章)：_________
住所：_________
聯(lián)系電話：_________
法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________
_________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_________
采購安裝合同糾紛篇十五
甲方(需方)：
乙方(供方)：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、
1.1見附件。
1.2合同總價(jià)格：本合同設(shè)備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等總價(jià)為人民幣。以上總價(jià)格已包含設(shè)備到達(dá)甲方指定交貨地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試費(fèi)、使用培訓(xùn)費(fèi)、質(zhì)保期內(nèi)維修和技術(shù)服務(wù)費(fèi)等。
2.1貨款支付：本合同簽訂后，乙方在本合同約定的時(shí)間內(nèi)將設(shè)備送到甲方指定收貨地。
3.1交貨日期：合同簽訂后，乙方開始備貨，應(yīng)在月方指定收貨地址。
3.2交貨地點(diǎn)：
3.3如因甲方對(duì)本項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更需對(duì)設(shè)備規(guī)格型號(hào)進(jìn)行調(diào)整，則甲方應(yīng)在發(fā)貨。
4.1包裝：設(shè)備包裝為原生產(chǎn)廠家的包裝，凡由于乙方對(duì)貨物包裝不善致使貨物遭到損。
4.2運(yùn)輸費(fèi)用：達(dá)到甲方指定地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。
5.1設(shè)備到達(dá)甲方指定的安裝場(chǎng)所后，由甲乙雙方指定代表對(duì)本合同設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收(設(shè)。
5.2乙方保證甲方所購監(jiān)控設(shè)備產(chǎn)品系優(yōu)質(zhì)合格、全新的商品，設(shè)備和材料的選型均符。
6.1設(shè)備安裝：本合同設(shè)備產(chǎn)品的安裝工作由乙方承擔(dān)。
6.2系統(tǒng)調(diào)試：本合同設(shè)備的調(diào)試工作由乙方承擔(dān)，在安裝完成后進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試時(shí)，由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)設(shè)備調(diào)試工作。
6.3使用培訓(xùn)：甲方代表和使用管理員的操作培訓(xùn)由乙方培訓(xùn)，由乙方到甲方公司進(jìn)行，具體內(nèi)容和方式由雙方指定代表另行商定，具體時(shí)間由甲方通知乙方。
7.1售后服務(wù)期限：從乙方供貨之日起整機(jī)免費(fèi)質(zhì)保壹年，部份件兩年(如硬盤、顯示器)。在質(zhì)保期內(nèi)乙方免費(fèi)上門維修及更換。
7.2售后服務(wù)響應(yīng)時(shí)間：服務(wù)響應(yīng)時(shí)間為24小時(shí)。乙方在24小時(shí)內(nèi)解決出現(xiàn)的問題與設(shè)備系統(tǒng)故障，如果乙方維修不及時(shí)，甲方有權(quán)自行處理，所涉及的維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
7.3在用戶使用中，如果發(fā)現(xiàn)乙方所供的設(shè)備性能和質(zhì)量與合同規(guī)定要求不相符，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)更換相應(yīng)的設(shè)備產(chǎn)品并運(yùn)送至使用單位現(xiàn)場(chǎng)，所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。當(dāng)發(fā)生部件損壞返修的情況時(shí)，該部件的保修期將重新計(jì)算。
7.4乙方對(duì)系統(tǒng)提供終身技術(shù)支持和維護(hù)，質(zhì)保期滿后，乙方保證對(duì)發(fā)生故障的零件按照優(yōu)惠價(jià)格進(jìn)行修理。
7.5即使在質(zhì)保期內(nèi)，屬于下列情況者均不屬于質(zhì)保范圍：
1)用戶因使用、維修、保管不當(dāng)而引致的故障和損壞者;。
2)用戶自行拆裝，更改或修理機(jī)內(nèi)任何部分而造成的故障及一切人為損壞者;。
3)因天災(zāi)人禍，如雷擊、火災(zāi)、風(fēng)災(zāi)、水害、地震或非正常電壓等人力不可抗拒之災(zāi)害引致故障和損壞者。
8.1乙方應(yīng)在合同簽訂后按照合同規(guī)定時(shí)間把設(shè)備產(chǎn)品運(yùn)抵到甲方指定地點(diǎn)。
8.2任何一方因不可抗力因素(如：戰(zhàn)爭(zhēng)、地震、水災(zāi)、火災(zāi)、暴風(fēng)雪)造成甲乙雙方不能按本合同條款履行義務(wù)時(shí)，可以免除甲乙雙方的責(zé)任，但無法實(shí)施合同義務(wù)方應(yīng)承擔(dān)舉證責(zé)任，同時(shí)本合同能夠履行的部分條款應(yīng)繼續(xù)履行。
8.3本合同簽訂后雙方必須全面履行。如因故需要變更或解除，需經(jīng)雙方協(xié)商一致另立。
8.4合同轉(zhuǎn)讓：未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方均不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓與任何第三人;否則合同轉(zhuǎn)讓無效，同時(shí)還應(yīng)承擔(dān)保密責(zé)任。
9.1本合同項(xiàng)下所涉及的各項(xiàng)技術(shù)信息和商業(yè)信息都屬于保密信息，雙方都負(fù)有嚴(yán)格的.保密義務(wù)，應(yīng)采取相應(yīng)的保密措施。
9.2甲乙雙方應(yīng)對(duì)所簽訂合同中的產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品品種等敏感條款承擔(dān)保密責(zé)任，雙方均不得將對(duì)方信息透露給第三方，否則，視為違反保密義務(wù)，承擔(dān)保密責(zé)任。
9.3保密期限：本條款的效力至本協(xié)議約定的全部保密內(nèi)容成為社會(huì)公眾所知悉的信息后終止。
10.1本合同所設(shè)及到的乙方在安裝過程中產(chǎn)生的一系列安全問題，由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何安全責(zé)任。
11.1本合同履行中如產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不成時(shí)雙方同意由合同履行地的仲裁委員會(huì)實(shí)施仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
12.1本合同一式兩份，甲方一份乙方一份，經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效，傳真件具有同等效力。
12.2本合同其有效直至雙方已完全履行合同項(xiàng)下的所有義務(wù)且雙方之間的所有付款和索賠已結(jié)清為止。
甲方(簽章)：乙方(蓋章)：
代表簽字：代表簽字：
__年__月__日：
采購安裝合同糾紛篇十六
甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在平等、自原、互利互惠的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款：購銷產(chǎn)品名稱：
路燈燈桿為雙挑燈桿，乙方必須保質(zhì)保量給甲方供貨。
綿陽市經(jīng)開區(qū)f片區(qū)21號(hào)路交貨，乙方負(fù)責(zé)卸車，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
轉(zhuǎn)賬；從簽訂之日起三日內(nèi)向乙方預(yù)付總貨款30%，乙方收到定金后為甲方加工生產(chǎn)；貨物運(yùn)送到甲方指定地點(diǎn)，付總貨款的60%再卸貨；安裝完畢驗(yàn)收合格后7日內(nèi)再支付總貨款的5%，余下5%作為質(zhì)保金，滿一年付清；乙方出具收據(jù)進(jìn)行結(jié)算，若未按時(shí)交貨或未按時(shí)付款，將按總貨款的2%按日加收違約金。
該貨物由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)郊追桨惭b地，所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
該產(chǎn)品由乙方提供貨物檢測(cè)報(bào)告，確保各種型號(hào)與標(biāo)示準(zhǔn)確無誤。
乙方全權(quán)負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，費(fèi)用乙方承擔(dān)。安裝的下桿線及配件包含在單價(jià)內(nèi)（不含燈基礎(chǔ)配件）。
所售產(chǎn)品在無人為損壞情況下質(zhì)保壹年。
甲乙雙方如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院依法提起訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
年月日：
采購安裝合同糾紛篇十七
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方所開發(fā)xxxxxx項(xiàng)目中設(shè)備采購和安裝調(diào)試工程達(dá)成協(xié)議如下：
1、合同概況：
1.1合同內(nèi)容：
1.2合同總價(jià)款：人民幣。
2、供貨：
供貨內(nèi)容：詳見設(shè)備明細(xì)表。
3、施工工期。
開工日期：甲方項(xiàng)目具備施工條件當(dāng)日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。因不具備施工條件、設(shè)計(jì)變更、增項(xiàng)或甲方原因,工期可順延。
4、交貨地點(diǎn)。
施工現(xiàn)場(chǎng)或甲方指定地點(diǎn)。
5、甲方的責(zé)任和義務(wù)。
5.1乙方的設(shè)備到貨后，甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供一個(gè)倉庫，用以放置各項(xiàng)相關(guān)設(shè)備;。
5.2設(shè)備由乙方保管;。
5.4甲方應(yīng)當(dāng)積極配合乙方調(diào)試;。
5.6甲方按合同規(guī)定向乙方支付應(yīng)付合同款;。
6、乙方的.責(zé)任和義務(wù)。
6.1乙方負(fù)責(zé)合同中所有設(shè)備的采購;。
6.2乙方負(fù)責(zé)在設(shè)備驗(yàn)收時(shí)提供相關(guān)產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告;。
6.3乙方負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)輸中的運(yùn)雜費(fèi)和裝卸費(fèi);。
6.4乙方負(fù)擔(dān)運(yùn)輸過程中設(shè)備的破損、丟失、變質(zhì)的責(zé)任;。
6.5乙方負(fù)責(zé)合同中所有設(shè)備的安裝、調(diào)試;。
6.6經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方隨工程向甲方移交相關(guān)的技術(shù)資料;。
6.7乙方有權(quán)按合同規(guī)定向甲方收取應(yīng)收合同款;。
6.9甲方向政府機(jī)關(guān)申辦本項(xiàng)目手續(xù)時(shí)，乙方負(fù)責(zé)為甲方提供相關(guān)技術(shù)資料及我公司資質(zhì)文件;如因產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方案以及公司資質(zhì)問題而造成甲方的損失則有乙方負(fù)責(zé)解決。
7、付款方式。
7.1主要設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，甲方支付合同總金額的。
7.2安裝完畢驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總金額的。
8、合同變更。
本合同在雙方協(xié)商同意的情況下可以變更，甲乙雙方協(xié)商進(jìn)行。
9、違約責(zé)任。
甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同，在履行合同過程中任何一方違反合同條款中的任何一款，違約方支付守約方合同總額的的違約金，并繼續(xù)履行合同至合同終止。
10、質(zhì)量保證。
10.1乙方保證按合同規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量、參數(shù)提供全新優(yōu)質(zhì)的設(shè)備;。
10.3質(zhì)保期內(nèi)經(jīng)確定，因質(zhì)量問題給甲方造成的損失，由乙方承擔(dān)。
10.3質(zhì)保期后，乙方提供售后服務(wù)，費(fèi)用由甲方支付。
11、不可抗力、意外變故。
如果合同雙方因不可抗力意外而被阻不能履行其職責(zé)，合同期的時(shí)間按照不可抗力變故的時(shí)間而順延，或根據(jù)實(shí)際情況雙方友好協(xié)商解決。
12、驗(yàn)收。
12.2驗(yàn)收按行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
13、解決合同糾紛方式。
如甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
14、未盡事宜，雙方協(xié)商，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
15、本合同一式肆份，甲方兩份，乙方兩份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
最新現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，合同起到的作用越來越大，它也是減少和防止發(fā)生爭(zhēng)議的重要措施。相信很多朋友都對(duì)擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理......
采購安裝合同糾紛篇十八
案情：
原告(反訴被告)訴稱并辯稱：2000年4月28日，我方與旅游公司簽訂了“租車協(xié)議書”，約定我方租11輛汽車給對(duì)方。簽約后，對(duì)方付了17.3萬元，余款承諾5月5日前付清。我方同意對(duì)方在未付清余款的情況下執(zhí)行協(xié)議。我方準(zhǔn)時(shí)提供租用車輛。5月14日，我方到對(duì)方處索取余款，對(duì)方交給我方現(xiàn)金3.7萬元及投訴信、醫(yī)療費(fèi)收據(jù)，被我方拒絕。后對(duì)方以乘車途中因司機(jī)急剎車使一女乘客的手骨折及司機(jī)煽動(dòng)客人為由拒付。我方已按合同約定完成全部義務(wù)。車輛在運(yùn)行中乘客擅自走動(dòng)導(dǎo)致扭傷，后果自負(fù)。對(duì)方以種種借口拒付是違約行為。請(qǐng)求判令對(duì)方支付所欠的租車款4.3萬元及違約金1萬元。
被告(反訴原告)辯稱并反訴稱：按雙方簽訂的“租車協(xié)議書”約定，對(duì)方必須準(zhǔn)時(shí)提供租用車，確保行車安全，合同約定5月1日晚上12時(shí)到達(dá)?？?，可是由于租用的6號(hào)車出故障，致使車隊(duì)于次日凌晨5時(shí)才到達(dá)?？凇６?0號(hào)車在高速行駛而前方又無障礙的情況下緊急剎車，導(dǎo)致一名導(dǎo)游右臂骨折，另有7人也有不同程度的碰傷。在三亞市由于1號(hào)車駕駛員在索要回扣等無理要求沒滿足的情況下，煽動(dòng)游客不按原定計(jì)劃去購物點(diǎn)購物，并將旅游團(tuán)帶至不在計(jì)劃之內(nèi)的景點(diǎn)。致使我方的合作方三門峽神州旅行社拒付尚欠我方的23846元的團(tuán)費(fèi)?，F(xiàn)我方要求對(duì)方雙倍返還定金2萬元，承擔(dān)導(dǎo)游的醫(yī)療費(fèi)920元，2262元的門票及23846元。
事實(shí)：
海口市振東區(qū)人民法院經(jīng)公開審理查明：旅游公司與汽運(yùn)公司于2000年4月28日簽訂“租車協(xié)議書”一份，約定旅游公司向汽運(yùn)公司租用11輛空調(diào)大巴車，每輛2.3萬元;汽運(yùn)公司保證車輛行駛安全。簽訂協(xié)議時(shí)，旅游公司先付1萬元定金，余款于4月30日上午11時(shí)起交清，否則沒收定金，取消租車協(xié)議;汽運(yùn)公司于5月1日12時(shí)10分在廣西北?；疖囌窘诱?，于晚上12時(shí)前到達(dá)?？冢廛嚂r(shí)間至5月5日;汽運(yùn)公司必須遵守協(xié)議，必須配合旅游公司的安排，不得遲到，不得無理取鬧，如有違反，雙杯返還定金。簽約后，旅游公司于4月29日交1萬元的定金和8萬元租車費(fèi)。因旅游公司未按時(shí)付清全部款項(xiàng)，故致函汽運(yùn)公司稱，因“五一”放假，所余之款于5月5日付清。汽運(yùn)公司在從北海至海口的行程中，因一輛車發(fā)生故障，致使整個(gè)團(tuán)隊(duì)不能按約定的時(shí)間到達(dá)?？凇Ａ碛幸惠v車在行駛中急剎車，致使一名導(dǎo)游郭某受傷。行程結(jié)束后，汽運(yùn)公司于5月16日要求旅游公司付清余款，旅游公司只付3.7萬元，同時(shí)交投訴信一份、醫(yī)療費(fèi)單據(jù)給汽運(yùn)公司，汽運(yùn)公司表示拒絕。5月25日汽運(yùn)公司再次要求旅游公司付清余款4.3萬元未果的情況下，向本院起訴。在開庭審理過程中，旅游公司認(rèn)為不付余款給汽運(yùn)公司是因其在履行合同過程中有違約行為，造成三門峽旅行社拒付尚欠該公司團(tuán)費(fèi)23846元。
判案：
?？谑姓駯|區(qū)人民法院認(rèn)為：原被告雙方簽訂的“租車協(xié)議書“是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，除協(xié)議中的“甲方在旅游購物點(diǎn)的停車費(fèi)和購物回扣均歸乙方所有”違反有關(guān)規(guī)定無效外，其余內(nèi)容均合法。簽約后，旅游公司致函汽運(yùn)公司稱5月5日付清余款，而汽運(yùn)公司對(duì)此表示同意。在履行合同的過程中，汽運(yùn)公司未按約定時(shí)間抵達(dá)?？诩霸斐捎慰蛽p傷，屬違約行為，旅游公司亦沒有按約定的時(shí)間，即5月5日付清余款，其行為同樣違約。因此，旅游公司亦無權(quán)要求雙倍返還定金。所付之定金應(yīng)折抵租車款。因汽運(yùn)公司的違約造成旅游公司的損失大于約定的定金，故其要求汽運(yùn)公司因違約行為，造成三門峽旅行社拒付團(tuán)費(fèi)23846元和醫(yī)療費(fèi)920元，共計(jì)24766元的損失的請(qǐng)求，予以支持。旅游公司請(qǐng)求汽運(yùn)公司賠償不按要求所去景點(diǎn)而增加支出2262的費(fèi)用，不予支持。
解說：
1、本案表面看起來是一起汽車租用合同糾紛，其實(shí)是一起旅客運(yùn)輸合同糾紛。本案原告汽運(yùn)公司與被告簽訂了一份“租車協(xié)議”，約定被告租用原告的汽車按規(guī)定的路線運(yùn)送客人，司機(jī)由原告所派，原告必須保證在指定的時(shí)間內(nèi)將被告的乘客運(yùn)送到指定的地點(diǎn)，因此，雙方之間是一種旅客運(yùn)輸合同關(guān)系。
2、本案雙方簽訂合同以后，該運(yùn)輸合同是否成立了呢?從我國(guó)有關(guān)運(yùn)輸合同的法律、法規(guī)來看，一般都規(guī)定運(yùn)輸合同經(jīng)雙方當(dāng)事人協(xié)商一致即告成立，運(yùn)輸行業(yè)一般也認(rèn)為運(yùn)輸合同經(jīng)協(xié)商一致即告成立，并不要求支付運(yùn)費(fèi)或購買客票為條件，因此，從有利于保證運(yùn)輸和行業(yè)的正常秩序，保護(hù)合同雙方的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，一般都將運(yùn)輸合同視為諾成性合同。合同當(dāng)然成立。
3、根據(jù)運(yùn)輸合同的有關(guān)規(guī)定，被告應(yīng)向原告支付運(yùn)輸費(fèi)用，原告應(yīng)當(dāng)按照約定的運(yùn)輸路線將旅客運(yùn)到約定地點(diǎn)，但未能在約定的時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)。給被告造成了損失;另外原告在運(yùn)輸途中發(fā)生緊急剎車導(dǎo)致旅客受傷事件，未能為旅客提供安全保障的義務(wù)，違反了旅客運(yùn)輸合同的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。而本案被告在原告已經(jīng)履行完畢運(yùn)輸旅客的義務(wù)后拖欠部分運(yùn)輸費(fèi)用也是沒有道理的，其行為同樣違約。法院正確認(rèn)定和劃分了原告和被告各自的責(zé)任，做出了合情合理的判決。
采購安裝合同糾紛篇十九
今天上午9時(shí)20分，本市首例機(jī)動(dòng)車車主向行人賠償后，向保險(xiǎn)公司理賠遭拒案宣判。朝陽法院判決：中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司北京分公司營(yíng)業(yè)部賠償車主周某4萬元。
法院認(rèn)定，周某所投保的車輛發(fā)生的交通事故屬于保險(xiǎn)事故，在其投保的第三者險(xiǎn)的承保范圍之內(nèi)。根據(jù)道路交通安全法第76條規(guī)定，保險(xiǎn)公司對(duì)保險(xiǎn)事故應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無過錯(cuò)責(zé)任。
宣判后，保險(xiǎn)公司的應(yīng)訴代表當(dāng)即表示要上訴，并稱人保不應(yīng)成為法規(guī)沖突中的犧牲品。
今年8月6日，王某駕駛起重車在朝陽區(qū)姚家園路平房附近將騎車人廖某撞碾而亡。朝陽交通隊(duì)出具責(zé)任認(rèn)定書，稱事故發(fā)生前雙方進(jìn)入路口時(shí)的信號(hào)燈狀態(tài)無法查證，故車禍原因無法查清。
按照新“交法”的規(guī)定，機(jī)動(dòng)車與行人發(fā)生交通事故，機(jī)動(dòng)車一方負(fù)全責(zé)。在交通民警的主持下，車主劉某與死者家屬達(dá)成損害賠償調(diào)解書，劉某賠償對(duì)方10萬元。但此后劉某找到中國(guó)人保北京分公司要求理賠4萬元保險(xiǎn)金時(shí)，卻被保險(xiǎn)公司以“投保人沒有事故責(zé)任”為由拒絕。
在此案開庭審理后的第二天，北京市人大會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《北京市實(shí)施〈中華人民共和國(guó)道路交通安全法〉辦法》。該辦法規(guī)定，機(jī)動(dòng)車與非機(jī)動(dòng)車、行人之間發(fā)生交通事故造成人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失的，由保險(xiǎn)公司在機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任強(qiáng)制保險(xiǎn)的責(zé)任限額范圍內(nèi)先行賠償。該辦法將于1月1日施行。
采購安裝合同糾紛篇二十
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就甲方所開發(fā)xxxxxx項(xiàng)目中 設(shè)備采購和安裝調(diào)試工程達(dá)成協(xié)議如下：
1、合同概況：
1.1合同內(nèi)容：
1.2合同總價(jià)款：人民幣
2、供貨：
供貨內(nèi)容：詳見設(shè)備明細(xì)表
3、施工工期
開工日期：甲方項(xiàng)目具備施工條件當(dāng)日。 合同工期總?cè)諝v天數(shù) 天。因不具備施工條件、設(shè)計(jì)變更、增項(xiàng)或甲方原因,工期可順延。
4、交貨地點(diǎn)
施工現(xiàn)場(chǎng)或甲方指定地點(diǎn)。
5、甲方的責(zé)任和義務(wù)
5.1 乙方的設(shè)備到貨后，甲方應(yīng)當(dāng)為乙方提供一個(gè)倉庫，用以放置各項(xiàng)相關(guān) 設(shè)備;
5.2 設(shè)備由乙方保管;
5.4 甲方應(yīng)當(dāng)積極配合乙方調(diào)試;
5.6甲方按合同規(guī)定向乙方支付應(yīng)付合同款;
6、乙方的責(zé)任和義務(wù)
6.1 乙方負(fù)責(zé)合同中所有設(shè)備的采購;
6.2乙方負(fù)責(zé)在設(shè)備驗(yàn)收時(shí)提供相關(guān)產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告;
6.3乙方負(fù)責(zé)設(shè)備運(yùn)輸中的運(yùn)雜費(fèi)和裝卸費(fèi);
6.4乙方負(fù)擔(dān)運(yùn)輸過程中設(shè)備的破損、丟失、變質(zhì)的責(zé)任;
6.5 乙方負(fù)責(zé)合同中所有設(shè)備的安裝、調(diào)試 ;
6.6 經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方隨工程向甲方移交相關(guān)的技術(shù)資料;
6.7乙方有權(quán)按合同規(guī)定向甲方收取應(yīng)收合同款;
6.9甲方向政府機(jī)關(guān)申辦本項(xiàng)目手續(xù)時(shí)，乙方負(fù)責(zé)為甲方提供相關(guān)技術(shù)資料及我公司資質(zhì)文件;如因產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方案以及公司資質(zhì)問題而造成甲方的損失則有乙方負(fù)責(zé)解決。
7、付款方式
7.1 主要設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，甲方支付合同總金額的。
7.2 安裝完畢驗(yàn)收合格后，甲方支付合同總金額的
8、合同變更
本合同在雙方協(xié)商同意的`情況下可以變更，甲乙雙方協(xié)商進(jìn)行。
9、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行合同，在履行合同過程中任何一方違反合同條款中的任何一款，違約方支付守約方合同總額的 的違約金，并繼續(xù)履行合同至合同終止。
10、質(zhì)量保證
10.3 質(zhì)保期內(nèi)經(jīng)確定，因質(zhì)量問題給甲方 造成的損失，由乙方承擔(dān)。 10.3 質(zhì)保期后，乙方提供售后服務(wù)，費(fèi)用由甲方支付。
11、不可抗力、意外變故
如果合同雙方因不可抗力意外而被阻不能履行其職責(zé)，合同期的時(shí)間按照不可抗力變故的時(shí)間而順延，或根據(jù)實(shí)際情況雙方友好協(xié)商解決。
12、驗(yàn)收
12.2 驗(yàn)收按行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
13、解決合同糾紛方式
如甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
14、未盡事宜，雙方協(xié)商，達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
15、本合同一式肆份，甲方兩份，乙方兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
采購安裝合同糾紛篇二十一
賣方向買方提供的加工系統(tǒng)，為成套設(shè)備生產(chǎn)線。賣方向買方提供的該成套設(shè)備生產(chǎn)線是符合下述要求的：
1.2生產(chǎn)的產(chǎn)品規(guī)格應(yīng)為標(biāo)準(zhǔn)尺寸并符合雙方對(duì)產(chǎn)品的要求。
1.7賣方得向買方提交根據(jù)具體要求制訂的生產(chǎn)及安裝布置圖和土建要求。
2.2賣方安裝調(diào)試時(shí)間不應(yīng)長(zhǎng)于30個(gè)工作日。
2.5設(shè)備未按照約定通過買方認(rèn)可，每遲延一天向買方支付合同總額1%違約金；超過天仍未驗(yàn)收合格，買方有權(quán)解除合同，賣方應(yīng)立即返還已收款項(xiàng)并賠償買方由此遭受的的其他經(jīng)濟(jì)損失。
3.2培訓(xùn)時(shí)間不應(yīng)少于30個(gè)工作日，從設(shè)備安裝之日起計(jì)算。
3.4培訓(xùn)人員數(shù)目包括：設(shè)備操作人員人；設(shè)備維修人員人；生產(chǎn)線調(diào)試人員人。
如發(fā)生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應(yīng)取得公證機(jī)關(guān)的不能履行或不能全部履行合同的證明，并在事件發(fā)生后7個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)通知對(duì)方并有責(zé)任避免損失的擴(kuò)大。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決；合同的變更及修改須經(jīng)雙方同意，以書面形式變更。
10.1合同自雙方簽字并蓋章后生效。
10.2合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
采購安裝合同糾紛篇二十二
原、被告于2月23日口頭商定：由被告承運(yùn)海南產(chǎn)之蔬菜(油豆角)3500公斤;終點(diǎn)站為黑龍江省大慶市讓湖路車站。商定的當(dāng)天原告將3500公斤蔬菜交給被告承運(yùn)，還交了7741元給被告之經(jīng)辦人李某。被告的經(jīng)辦人李某收到該款后出示收款收據(jù)，被告也按約定將3500公斤蔬菜(油豆角)運(yùn)往大慶。203月8日該批蔬菜到達(dá)終點(diǎn)站時(shí)，經(jīng)哈爾濱市齊齊哈爾分局讓湖路車站檢查發(fā)現(xiàn)集裝箱后面調(diào)溫室無門鎖，可自由開啟，調(diào)溫室內(nèi)溫度控制箱箱門開啟，冷板溫度顯示表和箱內(nèi)溫度顯示表失靈，調(diào)溫機(jī)不工作;3月9日交付時(shí)開啟箱內(nèi)見綠水流出，竹筐裝豆角96箱，全部腐爛變黑。油豆角當(dāng)時(shí)在大慶市的價(jià)格為每公斤10—12元。
年4月21日，原告以冷藏商運(yùn)公司為被告，向?？谑心撤ㄔ禾崞鹪V訟，稱：2000年2月23日，我要求被告用保溫冷藏箱發(fā)運(yùn)海南產(chǎn)蔬菜(油豆角)3500公斤。我依照約定向被告交納310噸冷藏箱租費(fèi)1500元、車費(fèi)1800元、冷藏費(fèi)400元、鐵路運(yùn)輸費(fèi)4041元，共計(jì)人民幣7741元，而且于當(dāng)日將所運(yùn)蔬菜交給被告指定的冷藏倉庫。后經(jīng)鐵路部門檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)所運(yùn)蔬菜全部腐爛。由于被告的過失，沒有盡到謹(jǐn)慎運(yùn)輸之責(zé)，致使冷藏箱后面溫室內(nèi)溫度控制箱箱門開啟，冷板溫度顯示表和箱內(nèi)顯示表失靈，調(diào)溫工作機(jī)不工作，造成我的經(jīng)濟(jì)損失498099.2元(包括運(yùn)費(fèi)7741元在內(nèi))，現(xiàn)訴至法院要求判令被告賠償損失421582元及退回運(yùn)費(fèi)7741元，并負(fù)擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
被告冷藏商運(yùn)公司辯稱：我司與原告系委托代理關(guān)系，是原告將貨物交給我公司委托鐵路部門運(yùn)輸?shù)?，原告的貨物損失與我公司無關(guān)，系鐵路運(yùn)輸部門的責(zé)任，要求法院判決駁回原告的起訴。
審判。
?？谑心撤ㄔ簩徖碚J(rèn)為：
2000年2月23日的運(yùn)輸蔬菜合同系原、被告雙方在協(xié)商一致，意思表示真實(shí)的基礎(chǔ)上訂立的，且被告有“冷藏集裝箱及多類集裝箱的鐵道營(yíng)運(yùn)、銷售租賃服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)范圍，內(nèi)容沒有違反法律、法規(guī)的規(guī)定，該合同合法有效。原告已約定將所運(yùn)的蔬菜及租箱費(fèi)、車費(fèi)、預(yù)冷藏費(fèi)共計(jì)7741元交給被告的經(jīng)辦人李某。李某的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)由被告承擔(dān)民事責(zé)任。
被告在承運(yùn)原告托運(yùn)的蔬菜的過程中，造成蔬菜腐爛，被告應(yīng)對(duì)承運(yùn)的蔬菜腐爛承擔(dān)賠償責(zé)任。
2000年3月13日，由大慶市物價(jià)局價(jià)格管理科及大慶市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)工商所開具的證明證實(shí)，油豆角的市價(jià)為每公斤10—12元，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第三百一十二條“貨物的毀損、滅失的賠償額，當(dāng)事人有約定的，按照其約定;沒有約定或者約定不明確，依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的，按照交付或者應(yīng)當(dāng)交付時(shí)貨物到達(dá)的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算”之規(guī)定，原告3500公斤油豆角，被告應(yīng)承擔(dān)賠償損失42000元。
原告訴請(qǐng)要求被告賠償損失42000元，應(yīng)予支持。原告要求退還運(yùn)費(fèi)7741元沒有法律依據(jù)。依照《中華人民共和國(guó)民法通則》第四十三條、《中華人民共和國(guó)合同法》第三百一十一條、第三百一十二條之規(guī)定，判決被告冷藏商運(yùn)公司賠償原告經(jīng)濟(jì)損失42000元人民幣。
雙方當(dāng)事人均未上訴。
評(píng)析。
在日常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，合同的一方當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的行為屢見不鮮。本案是一起關(guān)于貨物運(yùn)輸合同的糾紛。
一、當(dāng)事人之間的合同法律關(guān)系的發(fā)生，首先要求在當(dāng)事人之間成立一個(gè)具有法律約束力的合同。本案中，被告認(rèn)為雙方只存在一種委托代理關(guān)系?！斑\(yùn)輸合同是承運(yùn)人將旅客或者貨物從起運(yùn)點(diǎn)運(yùn)輸?shù)郊s定地點(diǎn)，旅客、托運(yùn)人或者收貨人支付票款或者運(yùn)輸費(fèi)用的合同。被告有”冷藏集裝箱及多類集裝箱的鐵道營(yíng)運(yùn)、銷售租賃服務(wù)“的經(jīng)營(yíng)范圍，原告也在合同訂立后履行了自己的義務(wù)，雙方形成的是一種運(yùn)輸合同關(guān)系。
二、企業(yè)法人和其他民事主體一樣，在其未履行民事義務(wù)時(shí)，必須承擔(dān)相當(dāng)?shù)拿袷仑?zé)任。企業(yè)法人的民事責(zé)任一般都是在經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的，這種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)又是通過它的法定代表人和其他工作人員進(jìn)行的，因此，企業(yè)法人的法定代表人和其他工作人員，以法人名義從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，企業(yè)法人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。
三、運(yùn)輸作業(yè)是風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)，同時(shí)在運(yùn)輸過程中損害的發(fā)生原因也是極其復(fù)雜的，法律在強(qiáng)調(diào)對(duì)托運(yùn)人或者收貨人利益保護(hù)的同時(shí)，也必須對(duì)承運(yùn)人的利益作適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)?！吨腥A人民共和國(guó)合同法》第三百一十一條規(guī)定：“承運(yùn)人證明貨物的毀損、滅失是應(yīng)不可抗力、貨物本身的自然性質(zhì)或者合理損耗以及托運(yùn)人、收貨人的過錯(cuò)造成的，不承擔(dān)損害賠償責(zé)任。”承運(yùn)人要免除賠償責(zé)任的，就應(yīng)當(dāng)負(fù)舉證責(zé)任。本案中作為承運(yùn)方的冷藏商運(yùn)公司，在承運(yùn)蔬菜的過程中，沒有盡到妥善保管的義務(wù)，致使蔬菜腐爛變質(zhì)，在承運(yùn)方不能證明有免責(zé)事由存在的情況下，應(yīng)當(dāng)賠償托運(yùn)方的損失。
四、本案中關(guān)于貨物賠償額的計(jì)算，適用《中華人民共和國(guó)合同法》第三百一十二條的規(guī)定，按照交付或者應(yīng)當(dāng)交付時(shí)貨物到達(dá)地的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算。其目的在于使托運(yùn)人或者收貨人獲得如貨物安全及時(shí)到達(dá)并按合同交付時(shí)所獲得的預(yù)期利益，有利于保護(hù)托運(yùn)人或者收貨人的利益。
采購安裝合同糾紛篇二十三
經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣元（貳拾柒萬壹仟圓整）。
第二條產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標(biāo)）窗簾（詳見附表）。
第三條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費(fèi)用__乙方負(fù)責(zé)_______。
第四條驗(yàn)收方法安裝完畢，甲乙雙方共同驗(yàn)收。
第五條貨款及費(fèi)用等付款及結(jié)算辦法：合同簽定后預(yù)付定金60%（元），貨到付款30%（元），余款10%（元）在年月日前付清。
第六條交貨規(guī)定。
1、交貨方式：。
2、交貨地點(diǎn)：。
3、交貨日期：。
4、運(yùn)輸費(fèi)：。
第七條經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
（一）乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時(shí)，甲方同意利用者，按質(zhì)論價(jià)。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計(jì)算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時(shí)，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要，可算作退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
3、產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包的費(fèi)用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價(jià)值2%的罰金付給甲方。
4、產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規(guī)定時(shí)，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。
（二）甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價(jià)值）總值___10___%的罰金。
2、甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值___30__%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。
3、甲方未按規(guī)定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí)，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。
4、屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
5、甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之三計(jì)算付給乙方，作為延期罰金。
6、乙方送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因此而造成的損失和運(yùn)輸費(fèi)用及總額5%的罰金。
第八條產(chǎn)品價(jià)格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請(qǐng)物價(jià)部門批準(zhǔn)后方能變更。在物價(jià)主管部門批準(zhǔn)前，仍應(yīng)按合同原訂價(jià)格執(zhí)行。如乙方因價(jià)格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。
第九條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額___30___%的補(bǔ)償金。
第十條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí)，應(yīng)提前___十__天與甲方協(xié)商。
第十一條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨(dú)變更、修改本合同，對(duì)方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨(dú)變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十二條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得?duì)方主管機(jī)關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時(shí)，任何一方均可向國(guó)家規(guī)定的合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解仲裁。如一方對(duì)仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內(nèi)向人民法院起訴。
第十四條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗(yàn)收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十五條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十六條本合同共一式__貳_份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本__壹___份。