生命不息，總結不止?？偨Y是我們對生活中所經歷的事情進行回顧和總結的重要方式?？偨Y時應該如何選擇恰當的表達方式？希望以下的總結范文對大家有所幫助，讓你更好地寫出一份優(yōu)秀的總結。
工程款結算協(xié)議的效力篇一
乙方:上海××建筑工程公司。
丙方:江蘇南通××集團有限公司。
鑒于:。
1、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設工程施工合同》,由乙方承包甲方××陽光城項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認,截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
2、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設工程施工合同》,由乙方承包甲方××公館項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認,截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
3、乙方與丙方于××××年××月×日簽訂《建設工程分包合同》,由乙方將甲方××陽光城小區(qū)1-8號樓施工工程分包給丙方,現因該工程乙方欠丙方的工程款為×××萬元人民幣整。
甲、乙、丙各方經協(xié)商一致,針對三方之間工程款轉讓以及支付等事宜達成如下協(xié)議:。
一、對于甲方所欠乙方全部工程款中的人民幣××××萬元,乙方同意甲方僅支付×××萬即可,對于該××××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付該已放棄的×××萬元款項。
對于前述×××萬元款項的支付,乙方同意由甲方按本協(xié)議第四條的約定直接支付給丙方。
二、對于甲方所欠乙方的全部工程款人民幣××××萬元在扣除本協(xié)議第一條提及的××××萬元后的剩余款項人民幣×××萬元,乙方同意甲方僅支付人民幣×××萬元即可,對于該×××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付已放棄的×××萬元款項。
關于前述×××萬元款項的.支付方式及時間等由甲、乙雙方另行簽署協(xié)議進行約定。
三、甲、乙雙方確認甲方應支付給乙方的工程款總額為人民幣×××萬元。自本協(xié)議簽訂之日起,甲方除承擔本協(xié)議所約定的人民幣×××萬元款項外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款項,乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款項(包括但不限于工程款、利息、違約金等),乙、丙方對此無異議。
四、乙方所欠丙方的×××萬元工程款,丙方同意乙、丙雙方以×××萬元的價格結算。
對于乙方應支付給丙方的該×××萬元款項,甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付給丙方。甲方按本協(xié)議約定將該×××萬元款項支付給丙方后,視為甲方已按本協(xié)議第一條約定將×××萬工程款支付給了乙方,乙方不得再就該×××萬元向甲方主張任何權利。
五、甲方同意按以下時間向丙方支付該×××萬元工程款:。
1、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
2、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元;。
3、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
4、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元。
甲方在向丙方付款的同時,乙方應向甲方出具合法有效的工程款發(fā)票。否則,甲方有權拒絕付款,因此而產生的責任由乙方承擔,與甲方無關,丙方不得以此為由向甲方主張權利。
七、本協(xié)議僅限于本協(xié)議所約定的甲方與乙方、乙方與丙方之間工程款的轉讓及償還事宜,并不涉及甲方與丙方之間因其他工程的欠款糾紛,如有,由甲方與丙方另行協(xié)商解決。
八、本協(xié)議簽訂之日起,乙、丙方同意放棄所承包工程的建設工程價款優(yōu)先受償權。
九、本協(xié)議簽訂后,對于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期內的,乙、丙方仍應對所存在的工程質量承擔保修責任。
十、對于甲方與乙方于××××年×月××日簽訂的《以房抵款協(xié)議》,因尚未實際履行,因此,甲、乙雙方在此同意,該《以房抵款協(xié)議》于本協(xié)議簽訂時解除,不再執(zhí)行。對于該協(xié)議的解除,雙方互不承擔責任。
十一、本協(xié)議是甲、乙雙方就××陽光城項目與××公館項目工程款糾紛事宜所達成的最終協(xié)議,此協(xié)議取代以前雙方就工程款問題所有的口頭或書面的協(xié)商、表示、協(xié)議、補充協(xié)議、同意或承諾。本協(xié)議生效后甲、乙、丙三方均應遵照執(zhí)行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主張任何權利或責任。
十二、協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式陸份,甲、乙、丙三方各執(zhí)兩份。
代理人:。
乙方:上?！痢两ㄖこ坦?。
代理人:。
丙方:江蘇南通××集團有限公司。
代理人:。
合同簽訂日:年月日。
工程款結算協(xié)議的效力篇二
甲方因“xx1號生態(tài)村”建設需要，于20xx年xx月將庭院式房屋建設工程發(fā)包給xxx有限公司施工，于20xx年1月將公寓式房屋的建設工程發(fā)包給xx良美建筑工程有限公司公司施工?，F經結算，雙方就建設工程款支付事宜經協(xié)商一致，簽訂協(xié)議如下，必須嚴格遵守。
一、建設工程施工情況：乙方已經于20xx年xx月完成了全部承包范圍內的施工項目，并已經作竣工驗收。
二、工程價款：乙方已經向甲方提交了《工程結算書》，甲方也作了審核，現雙方經協(xié)商一致確認工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整（103600000.00元），至20xx年12月6日止甲方已經支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（ 元）。
三、工程款支付：對應支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（ 元）甲方不作現金支付，而是以銷售商品房形式支付乙方，即甲方將商品房銷售給乙方，乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米，具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應得的商品房份額，由乙方兩家公司自行協(xié)商解決，與甲方無關。
四、房屋轉讓：本協(xié)議簽署后，乙方對所沖抵工程款的.商品房可以自用，也可向第三方轉讓。但無論轉讓金高低，乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶，甲方開具購房《發(fā)票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回時間為叁個工作日內。
五、工程結算：本協(xié)議所確認工程結算價為雙方最終的工程造價。為完善財務管理，甲方委托有權機構作竣工結算，無論結算金額高低，但乙方必須配合完善。
六、建安稅費：建筑工程余款的建安稅由甲方承擔，并向乙方出具稅票。
七、稅、費承擔：按國家法律規(guī)定，甲方承擔商品房賣方應承擔的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔商品房買方應承擔的全部稅、費（包括：契稅、維修基金、辦證費）。
八、產權登記：甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》，及時辦理合同備案，配合乙方辦理產權登記。
九、本協(xié)議簽署后，甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售，若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售，必須承擔乙方的全部經濟損失，并承擔逾期未付款總額的每日按仟分之壹計算的遲延履約金。
十、工期拖延的責任由甲方自行承擔，乙方不承擔任何責任。
十一、工程保修：由xxx有限公司承擔“xx1號生態(tài)小區(qū)”的全部保修責任，具體由xxx有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、xxx有限公司于20xx年5月向甲方交納了人民幣伍拾萬元整（500000.00元）的合同履約保證金，該款甲方不作退償，乙方自愿將該保證金作周燕應交納“xx1號生態(tài)小區(qū)”512號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用，甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。
十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十五、本協(xié)議壹式陸份，甲方持兩份，乙方持四份。本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效。
乙方1：
法定代表人：
法定代表人：
乙方2：
本協(xié)議簽字時間：20xx年xx月xx日
工程款結算協(xié)議的效力篇三
原告：xx市xx區(qū)xx機械有限公司，住所地xxx省xx市xx區(qū)xx號。
法定代表人：唐xx，該公司經理。
被告：xx***陶瓷有限公司，住所地xx省xx市xx縣經濟開發(fā)區(qū)**路。
法定代表人：秋xx，該公司經理。
訴訟請求：
1、判令被告立即支付原告工程款88萬元。
2、判令被告支付逾期付款的違約金***元給原告(違約金從xxxx年1月1日起暫至*月30日，共*天，按日萬分之*點一計算，之后的違約金計算到法院判決確定付款日止)。
合計：929896元。
2、本案所有訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
原告、被告經友好協(xié)商，被告擬委托原告供應設備，承建一條拋光磚窯爐、干燥生產線。為此雙方于*年*月*日簽訂了《陶瓷機械設備銷售合同》及《滲花拋光磚生產線方案及合同》，合同約定：原告供應設備、承建一條拋光磚窯爐、干燥線生產線工程，合同總價600萬元;被告在投產驗收一年內分兩次付清合同總價15%的尾款等內容。合同簽訂后，原告依約供應設備、進場承建窯爐生產線，被告支付了部分設備、工程款。
*年*月份，原告承建的窯爐生產線安裝完畢，在試產成功后請求被告按合同要求進行驗收，不驗收擅自使用的視為原告交付工程無質量問題，被告答復可以驗收。但事后被告未經雙方驗收從*年*月開始，擅自使用原告承建的窯爐生產線進行生產，時至今日，原告承建的合同項下的窯爐生產線，被告已經正常投入使用*年*個月。在此期間原告也多次向被告催要工程尾款88萬元，但被告以種種理由推托。
因此，原告認為，雙方簽訂的.合同合法有效，應受法律保護，原告依約履行了合同義務，被告逾期未支付尾款的行為已經構成違約，侵害了原告的合法權益。故，原告現特具狀訴至貴院，望貴院依法判決，判如所請。
此致
焦作市解放區(qū)人民法院。
具狀人：
*年*月*日。
工程款結算協(xié)議的效力篇四
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業(yè)xxx公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協(xié)議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準，再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽字蓋章之日生效。
甲方：________ 代表人：________
乙方：________ 代表人：________
______年___月___日
工程款結算協(xié)議的效力篇五
甲方：
乙方：
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業(yè)_____________公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協(xié)議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的.約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準，再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽字蓋章之日生效。
甲方：________。
乙方：________。
______年___月___日。
工程款結算協(xié)議的效力篇六
甲方：
乙方：
身份證號碼：
乙方在甲方承建的樓項目的樓梯間保溫分包施工（包工包料），經甲乙雙方友好協(xié)商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協(xié)議：
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼bqr213（以下稱該車輛，車架號、發(fā)動機號以行車證記載為準）抵付乙方工程款9.5萬元（人民幣玖萬伍仟元整）。
2、乙方已對車況已完全知悉并認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作；同時乙方對該車輛的保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，并且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內；與乙方共同辦理該車輛轉籍手續(xù)，轉籍過程中所發(fā)生的相關行政稅費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執(zhí)照及相關稅費、保險憑證等證照，并當時核實轉籍車的車架號、發(fā)動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的'任何費用。
6、車輛轉籍過戶所需手續(xù)、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協(xié)助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續(xù)；乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。
7、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方蓋章：
代理人：
日期：年月日
乙方簽字：
日期：年月日
工程款結算協(xié)議的效力篇七
甲方(借款人)：
乙方(出借人)：
丙方(財務顧問)：
丙方作為甲方財務顧問，協(xié)助甲方向乙方申請借款兩億元，期限________年，分別簽訂了借款合同、抵押合同、財務顧問合同，上述合同均執(zhí)行正常。
現因甲方自身原因，申請部分提前還款，還款金額一億元人民幣，乙、丙兩方同意，并做如下約定：
2、還款日定于________年____月____日，借款本金一億元一次性歸還;。
3、上述款項全部收到后，乙方配合甲方解除提前還款部分借款所設定的抵押。
4、上述甲、丙雙方所簽的《財務顧問合同》繼續(xù)有效，直至借款全部歸還。
5、未還款部分所簽訂的借款合同、抵押合同繼續(xù)執(zhí)行。
6、本協(xié)議一式二份，甲方一份、乙方和丙方共一份。未盡事宜，經雙方磋商后，可另立補充協(xié)議，具有同等法律效力。
7、本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
丙方：
簽署日期
工程款結算協(xié)議的效力篇八
乙方：_______。
乙方于_____年_____月_____日到甲方工地做臨時工，期間間斷性的在甲方工地工作。
乙方于_____年_____月_____日，在工地工作時由于自己操作不當，在工地上意外受傷，甲方將乙方送入醫(yī)院治療并已經承擔其全部治療費用，現乙方已經康復出院。由于沒有相關部門的'認定，甲乙雙方本著自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，就補償協(xié)議如下：
第一、雙方完全理解本協(xié)議所涉事項的法律以及政策規(guī)定，雙方意思表示真實。
第二、甲方與乙方協(xié)商一致，就補償事宜達成一次性補償金共計人民幣_______元（大寫：_______萬_______仟圓整），此部分費用已經包含了所有法律規(guī)定之應付費用。
第三、以上費用由甲方分兩次向乙方支付，具體支付方式為：
1、甲方在_______年_______月_______日之前支付補償款_______元（大寫：_______萬圓整）。
2、甲方在_______年_______月底向乙方支付補償款_______（大寫：_______萬_______仟圓整）。
甲方支付款項之后，即視為甲方對于乙方在工地意外受傷所產生義務均已經得到完全履行。
第四、乙方基于工地意外受傷所產生的各項權利已經全部實現，乙方不再與甲方發(fā)生任何權利義務關系。乙方不得以任何理由、任何借口、任何形式向甲方主張任何權利。
行義務的一方將承擔賠付金額10%的違約責任。
第七、本協(xié)議簽訂地點：基于本協(xié)議支付的爭議問題由協(xié)議簽訂地法院管轄。
第八、雙方若有其他未盡事項，通過協(xié)商或者補充協(xié)議解決。
甲方：_______乙方：_______。
工程款結算協(xié)議的效力篇九
乙方：______身份證號碼：______。
甲方在_鎮(zhèn)_村新農村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約__米__米，由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現場（配電箱后的線路由乙方負責）。乙方提供承包施工過程中的全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的.輔助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為___元，含安全文明施工措施費及購買農村建房保險費。（施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水）。
乙方進場開工__天后甲方付款__元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款__元，完成第二層付款__元，完成第三層付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，經驗收合格后付至__元，余款__元作為保修金待__個月后，經檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質量缺陷，付清余款。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，安全文明施工及購買農村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
工程總工期為__個月，從__月_號乙方進場施工開始算起，乙方必須在__年_月底前完成承包范圍內的全部工程，最遲不能拖延到_月_日，如超過_月_日甲方要給予乙方經濟處罰。乙方所需材料，應__天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
聯系電話：
乙方簽字（章）：
聯系電話：
日期：___年___月___日
工程款結算協(xié)議的效力篇十
乙方：_____________。
本著平等、自愿、有償的原則，保證工程結算的準確性，甲方原將奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算工作交乙方來完成，經雙方商定，達成如下共識條款：
一、結算編制內容：
奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的合同約定甲方所承包的全部工作內容的工程造價結算編制。
二、承包方式：
乙方按與甲方簽訂的施工合同完成奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算編制，采用按總價承包形式包干，總價款為20000.00元（大寫：貳萬元整）。
三、結算費用的`支付方式：
乙方編制完成的結算與建設單位（甲方）核對認定結算報告后，乙方向甲方提供全套結算書電子文件（excel格式）并交付全套紙質資料2份。移交結算書時甲方應一次性付清全部款項。
四、甲方責任：
1、按時準確地提供乙方完整的結算備查復印件資料：合同及補充條款、竣工圖、材料價格核定單、工程設計變更單、工程簽證單。
2、原件在上報建設單位時自備查、交乙方整理裝訂完善，并負責所發(fā)生的資料費用。
3、按約定時間付給乙方費用報酬。
五、乙方責任：
1、必須保證編制結算的準確性，按時保質、保量完成甲方整個工程結算的編制、核對工作。
2、負責結算備查資料的收集裝訂。
3、保證在甲方與審計單位約定時間內進行認真核對工程量及工程計價完成審定報告。
六、其他：
乙方領到甲方支付的費用報酬，以出據收條為準；若甲方要求開正規(guī)發(fā)票，所繳的稅費由甲方負責支付。
七、本協(xié)議一式兩份、甲乙雙方各執(zhí)壹份，簽字生效，具有同等法律效力，希共同遵守執(zhí)行；雙方帳款結清后，本協(xié)議自然失效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款結算協(xié)議的效力篇十一
債權人（乙方）：_______________。
乙方是甲方工程的'分供單位，雙方已就工程結算達成協(xié)議，結算金額為______元。________年____月_____日，甲方已支付乙方該工程最后一筆款項，金額為________元。
至此，甲方已付清全部結算款項，雙方就該項目的債權債務關系完全解除，無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。
本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
工程款結算協(xié)議的效力篇十二
乙方：________。
本著平等、自愿、有償的原則，保證工程結算的準確性，甲方原將奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算工作交乙方來完成，經雙方商定，達成如下共識條款：
奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的合同約定甲方所承包的全部工作內容的`工程造價結算編制。
乙方按與甲方簽訂的施工合同完成奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算編制，采用按總價承包形式包干，總價款為20000.00元（大寫：貳萬元整）。
乙方編制完成的結算與建設單位（甲方）核對認定結算報告后，乙方向甲方提供全套結算書電子文件（excel格式）并交付全套紙質資料2份。移交結算書時甲方應一次性付清全部款項。
1、按時準確地提供乙方完整的結算備查復印件資料：合同及補充條款、竣工圖、材料價格核定單、工程設計變更單、工程簽證單。
2、原件在上報建設單位時自備查、交乙方整理裝訂完善，并負責所發(fā)生的資料費用。
3、按約定時間付給乙方費用報酬。
1、必須保證編制結算的準確性，按時保質、保量完成甲方整個工程結算的編制、核對工作。
2、負責結算備查資料的收集裝訂。
3、保證在甲方與審計單位約定時間內進行認真核對工程量及工程計價完成審定報告。
乙方領到甲方支付的費用報酬，以出據收條為準；若甲方要求開正規(guī)發(fā)票，所繳的稅費由甲方負責支付。
甲方：________乙方：________。
工程款結算協(xié)議的效力篇十三
乙方：________。
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業(yè)___公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協(xié)議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的`約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準，再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽字蓋章之日生效。
甲方：_______乙方：_______。
工程款結算協(xié)議的效力篇十四
乙方：_____________。
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業(yè)___公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協(xié)議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的.所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準，再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽字蓋章之日生效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款結算協(xié)議的效力篇十五
乙方：_____________。
經甲乙雙方友好協(xié)商并共同努力，于____年____月____日完成該項工程的結算工作，雙方同意就本工程結算事宜達成協(xié)議如下：
1、本結算協(xié)議書的簽訂僅代表甲乙雙方就合同執(zhí)行價款的'最終核定，并不解除乙方與甲方簽署的(以下簡稱“本工程”)的施工合同中所規(guī)定的所有責任及義務，除非該責任及義務已被乙方遵照合同文件完整無誤的履行完畢(包含保修期內的所有責任及義務)。
2、雙方同意，除乙方未能履行合同規(guī)定的責任而發(fā)生保修金扣款外，從本結算協(xié)議書簽定之日起，互不向對方提出增減工程費用要求。
保修期間乙方負責人。
姓名：_____________。
聯系電話：_____________。
合同編號：_____________。
合同價：_____________。
結算總價：_____________。
3、本協(xié)議自簽訂之日起生效，為合同書不可或缺的一部分，若與合同書有不一致之處，以本協(xié)議相關規(guī)定為準。
4、協(xié)議書原件與此結算書封面一起作為工程結算款支付的依據。
5、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各壹份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：________乙方：________。
工程款結算協(xié)議的效力篇十六
本著精誠合作，互利互惠，合作共贏的指導思想，進行友好合作，在此雙方就財務結算方面具體事項意見達成一致。
一、協(xié)議雙方。
甲方：
乙方：
二、一件或多件代發(fā)貨。
3、結算周期：滿七天結算一次，如1號至7號的費用，甲方應于8號中午12:00前給乙方結清。
三、甲方向乙方訂貨制。
對于甲方向乙方訂貨的模式，結算方式如下：
1、訂單確定時甲方向乙方預付款項總額的.30%；
2、乙方生產完成后，貨物發(fā)往甲方之前，甲方向乙方支付款項總額的20%；
3、若是促銷等活動，活動結束之后一個月內，甲方向乙方支付款項總額的40%；
4、剩余款項總額的10%由甲方向乙方在一個季度內結清，具體季度劃分為：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春節(jié)前）。
四、對于乙方庫存貨物需要甲方代銷的產品，具體情況視時間節(jié)點另行協(xié)商。
五、此協(xié)議一式兩份，協(xié)議雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，此協(xié)議自雙方簽字之日起正式生效。
甲方（簽章）：
甲方代理人：
簽字日期：
乙方（簽章）：
乙方代理人：
簽字日期：
工程款結算協(xié)議的效力篇十七
乙方：_____________。
甲方因“麗江1號生態(tài)村”建設需要，于___年____月____日將庭院式房屋建設工程發(fā)包給麗江市建筑工程有限公司施工，于___年____月____日將公寓式房屋的建設工程發(fā)包給麗江良美建筑工程有限公司公司施工。現經結算，雙方就建設工程款支付事宜經協(xié)商一致，簽訂協(xié)議如下，必須嚴格遵守。
一、建設工程施工情況：乙方已經于___年____月____日完成了全部承包范圍內的施工項目，并已經作竣工驗收。
二、工程價款：乙方已經向甲方提交了《工程結算書》，甲方也作了審核，現雙方經協(xié)商一致確認工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整（103600000.00元），至___年____月____日止甲方已經支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（28500000.00元）。
三、工程款支付：對應支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（28500000.00元）甲方不作現金支付，而是以銷售商品房形式支付乙方，即甲方將商品房銷售給乙方，乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米，具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應得的商品房份額，由乙方兩家公司自行協(xié)商解決，與甲方無關。
四、房屋轉讓：本協(xié)議簽署后，乙方對所沖抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方轉讓。但無論轉讓金高低，乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶，甲方開具購房《發(fā)票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回時間為叁個工作日內。
五、工程結算：本協(xié)議所確認工程結算價為雙方最終的工程造價。為完善財務管理，甲方委托有權機構作竣工結算，無論結算金額高低，但乙方必須配合完善。
六、建安稅費：建筑工程余款的建安稅由甲方承擔，并向乙方出具稅票。
七、稅、費承擔：按國家法律規(guī)定，甲方承擔商品房賣方應承擔的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔商品房買方應承擔的全部稅、費（包括：契稅、維修基金、辦證費）。
八、產權登記：甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》，及時辦理合同備案，配合乙方辦理產權登記。
九、本協(xié)議簽署后，甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售，若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售，必須承擔乙方的全部經濟損失，并承擔逾期未付款總額的`每日按仟分之壹計算的遲延履約金。
十、工期拖延的責任由甲方自行承擔，乙方不承擔任何責任。
十一、工程保修：由麗江市建筑工程有限公司承擔“麗江1號生態(tài)小區(qū)”的全部保修責任，具體由麗江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、麗江市建筑工程有限公司于___年____月____日向甲方交納了人民幣伍拾萬元整（500000.00元）的合同履約保證金，該款甲方不作退償，乙方自愿將該保證金作周燕應交納“麗江1號生態(tài)小區(qū)”512號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用，甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。
十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十五、本協(xié)議壹式陸份，甲方持兩份，乙方持四份。本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款結算協(xié)議的效力篇一
乙方:上海××建筑工程公司。
丙方:江蘇南通××集團有限公司。
鑒于:。
1、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設工程施工合同》,由乙方承包甲方××陽光城項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認,截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
2、甲方與乙方于××××年×月××日簽訂《建設工程施工合同》,由乙方承包甲方××公館項目的施工工程,甲、乙雙方共同確認,截止到本協(xié)議簽訂之日止,甲方尚欠乙方的工程款為×××萬元人民幣。
3、乙方與丙方于××××年××月×日簽訂《建設工程分包合同》,由乙方將甲方××陽光城小區(qū)1-8號樓施工工程分包給丙方,現因該工程乙方欠丙方的工程款為×××萬元人民幣整。
甲、乙、丙各方經協(xié)商一致,針對三方之間工程款轉讓以及支付等事宜達成如下協(xié)議:。
一、對于甲方所欠乙方全部工程款中的人民幣××××萬元,乙方同意甲方僅支付×××萬即可,對于該××××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付該已放棄的×××萬元款項。
對于前述×××萬元款項的支付,乙方同意由甲方按本協(xié)議第四條的約定直接支付給丙方。
二、對于甲方所欠乙方的全部工程款人民幣××××萬元在扣除本協(xié)議第一條提及的××××萬元后的剩余款項人民幣×××萬元,乙方同意甲方僅支付人民幣×××萬元即可,對于該×××萬元與×××萬元之間的差額人民幣×××萬元乙方同意放棄,并保證不再以任何理由要求甲方支付已放棄的×××萬元款項。
關于前述×××萬元款項的.支付方式及時間等由甲、乙雙方另行簽署協(xié)議進行約定。
三、甲、乙雙方確認甲方應支付給乙方的工程款總額為人民幣×××萬元。自本協(xié)議簽訂之日起,甲方除承擔本協(xié)議所約定的人民幣×××萬元款項外,甲方不再拖欠乙方任何工程款及其他款項,乙方不得再以任何理由要求甲方向其支付任何款項(包括但不限于工程款、利息、違約金等),乙、丙方對此無異議。
四、乙方所欠丙方的×××萬元工程款,丙方同意乙、丙雙方以×××萬元的價格結算。
對于乙方應支付給丙方的該×××萬元款項,甲、乙、丙方三方同意,由甲方代乙方直接支付給丙方。甲方按本協(xié)議約定將該×××萬元款項支付給丙方后,視為甲方已按本協(xié)議第一條約定將×××萬工程款支付給了乙方,乙方不得再就該×××萬元向甲方主張任何權利。
五、甲方同意按以下時間向丙方支付該×××萬元工程款:。
1、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
2、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元;。
3、××××年××月×日前支付人民幣×××萬元;。
4、××××年××月××日前支付人民幣×××萬元。
甲方在向丙方付款的同時,乙方應向甲方出具合法有效的工程款發(fā)票。否則,甲方有權拒絕付款,因此而產生的責任由乙方承擔,與甲方無關,丙方不得以此為由向甲方主張權利。
七、本協(xié)議僅限于本協(xié)議所約定的甲方與乙方、乙方與丙方之間工程款的轉讓及償還事宜,并不涉及甲方與丙方之間因其他工程的欠款糾紛,如有,由甲方與丙方另行協(xié)商解決。
八、本協(xié)議簽訂之日起,乙、丙方同意放棄所承包工程的建設工程價款優(yōu)先受償權。
九、本協(xié)議簽訂后,對于乙、丙方所承包施工的工程,如尚在保修期內的,乙、丙方仍應對所存在的工程質量承擔保修責任。
十、對于甲方與乙方于××××年×月××日簽訂的《以房抵款協(xié)議》,因尚未實際履行,因此,甲、乙雙方在此同意,該《以房抵款協(xié)議》于本協(xié)議簽訂時解除,不再執(zhí)行。對于該協(xié)議的解除,雙方互不承擔責任。
十一、本協(xié)議是甲、乙雙方就××陽光城項目與××公館項目工程款糾紛事宜所達成的最終協(xié)議,此協(xié)議取代以前雙方就工程款問題所有的口頭或書面的協(xié)商、表示、協(xié)議、補充協(xié)議、同意或承諾。本協(xié)議生效后甲、乙、丙三方均應遵照執(zhí)行,乙方或丙方不得再以甲方以前的意思表示向甲方主張任何權利或責任。
十二、協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式陸份,甲、乙、丙三方各執(zhí)兩份。
代理人:。
乙方:上?！痢两ㄖこ坦?。
代理人:。
丙方:江蘇南通××集團有限公司。
代理人:。
合同簽訂日:年月日。
工程款結算協(xié)議的效力篇二
甲方因“xx1號生態(tài)村”建設需要，于20xx年xx月將庭院式房屋建設工程發(fā)包給xxx有限公司施工，于20xx年1月將公寓式房屋的建設工程發(fā)包給xx良美建筑工程有限公司公司施工?，F經結算，雙方就建設工程款支付事宜經協(xié)商一致，簽訂協(xié)議如下，必須嚴格遵守。
一、建設工程施工情況：乙方已經于20xx年xx月完成了全部承包范圍內的施工項目，并已經作竣工驗收。
二、工程價款：乙方已經向甲方提交了《工程結算書》，甲方也作了審核，現雙方經協(xié)商一致確認工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整（103600000.00元），至20xx年12月6日止甲方已經支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（ 元）。
三、工程款支付：對應支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（ 元）甲方不作現金支付，而是以銷售商品房形式支付乙方，即甲方將商品房銷售給乙方，乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米，具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應得的商品房份額，由乙方兩家公司自行協(xié)商解決，與甲方無關。
四、房屋轉讓：本協(xié)議簽署后，乙方對所沖抵工程款的.商品房可以自用，也可向第三方轉讓。但無論轉讓金高低，乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶，甲方開具購房《發(fā)票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回時間為叁個工作日內。
五、工程結算：本協(xié)議所確認工程結算價為雙方最終的工程造價。為完善財務管理，甲方委托有權機構作竣工結算，無論結算金額高低，但乙方必須配合完善。
六、建安稅費：建筑工程余款的建安稅由甲方承擔，并向乙方出具稅票。
七、稅、費承擔：按國家法律規(guī)定，甲方承擔商品房賣方應承擔的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔商品房買方應承擔的全部稅、費（包括：契稅、維修基金、辦證費）。
八、產權登記：甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》，及時辦理合同備案，配合乙方辦理產權登記。
九、本協(xié)議簽署后，甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售，若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售，必須承擔乙方的全部經濟損失，并承擔逾期未付款總額的每日按仟分之壹計算的遲延履約金。
十、工期拖延的責任由甲方自行承擔，乙方不承擔任何責任。
十一、工程保修：由xxx有限公司承擔“xx1號生態(tài)小區(qū)”的全部保修責任，具體由xxx有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、xxx有限公司于20xx年5月向甲方交納了人民幣伍拾萬元整（500000.00元）的合同履約保證金，該款甲方不作退償，乙方自愿將該保證金作周燕應交納“xx1號生態(tài)小區(qū)”512號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用，甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。
十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十五、本協(xié)議壹式陸份，甲方持兩份，乙方持四份。本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效。
乙方1：
法定代表人：
法定代表人：
乙方2：
本協(xié)議簽字時間：20xx年xx月xx日
工程款結算協(xié)議的效力篇三
原告：xx市xx區(qū)xx機械有限公司，住所地xxx省xx市xx區(qū)xx號。
法定代表人：唐xx，該公司經理。
被告：xx***陶瓷有限公司，住所地xx省xx市xx縣經濟開發(fā)區(qū)**路。
法定代表人：秋xx，該公司經理。
訴訟請求：
1、判令被告立即支付原告工程款88萬元。
2、判令被告支付逾期付款的違約金***元給原告(違約金從xxxx年1月1日起暫至*月30日，共*天，按日萬分之*點一計算，之后的違約金計算到法院判決確定付款日止)。
合計：929896元。
2、本案所有訴訟費用由被告承擔。
事實和理由：
原告、被告經友好協(xié)商，被告擬委托原告供應設備，承建一條拋光磚窯爐、干燥生產線。為此雙方于*年*月*日簽訂了《陶瓷機械設備銷售合同》及《滲花拋光磚生產線方案及合同》，合同約定：原告供應設備、承建一條拋光磚窯爐、干燥線生產線工程，合同總價600萬元;被告在投產驗收一年內分兩次付清合同總價15%的尾款等內容。合同簽訂后，原告依約供應設備、進場承建窯爐生產線，被告支付了部分設備、工程款。
*年*月份，原告承建的窯爐生產線安裝完畢，在試產成功后請求被告按合同要求進行驗收，不驗收擅自使用的視為原告交付工程無質量問題，被告答復可以驗收。但事后被告未經雙方驗收從*年*月開始，擅自使用原告承建的窯爐生產線進行生產，時至今日，原告承建的合同項下的窯爐生產線，被告已經正常投入使用*年*個月。在此期間原告也多次向被告催要工程尾款88萬元，但被告以種種理由推托。
因此，原告認為，雙方簽訂的.合同合法有效，應受法律保護，原告依約履行了合同義務，被告逾期未支付尾款的行為已經構成違約，侵害了原告的合法權益。故，原告現特具狀訴至貴院，望貴院依法判決，判如所請。
此致
焦作市解放區(qū)人民法院。
具狀人：
*年*月*日。
工程款結算協(xié)議的效力篇四
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業(yè)xxx公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協(xié)議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準，再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽字蓋章之日生效。
甲方：________ 代表人：________
乙方：________ 代表人：________
______年___月___日
工程款結算協(xié)議的效力篇五
甲方：
乙方：
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業(yè)_____________公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協(xié)議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的.約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準，再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽字蓋章之日生效。
甲方：________。
乙方：________。
______年___月___日。
工程款結算協(xié)議的效力篇六
甲方：
乙方：
身份證號碼：
乙方在甲方承建的樓項目的樓梯間保溫分包施工（包工包料），經甲乙雙方友好協(xié)商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜，達成如下協(xié)議：
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛，車牌號為遼bqr213（以下稱該車輛，車架號、發(fā)動機號以行車證記載為準）抵付乙方工程款9.5萬元（人民幣玖萬伍仟元整）。
2、乙方已對車況已完全知悉并認可，甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作；同時乙方對該車輛的保險到期日為年月日已經知悉，乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元，并且正式進入該項目開始施工，完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內；與乙方共同辦理該車輛轉籍手續(xù)，轉籍過程中所發(fā)生的相關行政稅費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執(zhí)照及相關稅費、保險憑證等證照，并當時核實轉籍車的車架號、發(fā)動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單，甲、乙雙方簽署交接清單時，視為甲方將車輛實際交付給乙方，甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起，不再承擔該車輛的'任何費用。
6、車輛轉籍過戶所需手續(xù)、文件乙方必須依甲方要求予以提供，并協(xié)助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續(xù)；乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人，甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。
7、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方蓋章：
代理人：
日期：年月日
乙方簽字：
日期：年月日
工程款結算協(xié)議的效力篇七
甲方(借款人)：
乙方(出借人)：
丙方(財務顧問)：
丙方作為甲方財務顧問，協(xié)助甲方向乙方申請借款兩億元，期限________年，分別簽訂了借款合同、抵押合同、財務顧問合同，上述合同均執(zhí)行正常。
現因甲方自身原因，申請部分提前還款，還款金額一億元人民幣，乙、丙兩方同意，并做如下約定：
2、還款日定于________年____月____日，借款本金一億元一次性歸還;。
3、上述款項全部收到后，乙方配合甲方解除提前還款部分借款所設定的抵押。
4、上述甲、丙雙方所簽的《財務顧問合同》繼續(xù)有效，直至借款全部歸還。
5、未還款部分所簽訂的借款合同、抵押合同繼續(xù)執(zhí)行。
6、本協(xié)議一式二份，甲方一份、乙方和丙方共一份。未盡事宜，經雙方磋商后，可另立補充協(xié)議，具有同等法律效力。
7、本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
丙方：
簽署日期
工程款結算協(xié)議的效力篇八
乙方：_______。
乙方于_____年_____月_____日到甲方工地做臨時工，期間間斷性的在甲方工地工作。
乙方于_____年_____月_____日，在工地工作時由于自己操作不當，在工地上意外受傷，甲方將乙方送入醫(yī)院治療并已經承擔其全部治療費用，現乙方已經康復出院。由于沒有相關部門的'認定，甲乙雙方本著自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，就補償協(xié)議如下：
第一、雙方完全理解本協(xié)議所涉事項的法律以及政策規(guī)定，雙方意思表示真實。
第二、甲方與乙方協(xié)商一致，就補償事宜達成一次性補償金共計人民幣_______元（大寫：_______萬_______仟圓整），此部分費用已經包含了所有法律規(guī)定之應付費用。
第三、以上費用由甲方分兩次向乙方支付，具體支付方式為：
1、甲方在_______年_______月_______日之前支付補償款_______元（大寫：_______萬圓整）。
2、甲方在_______年_______月底向乙方支付補償款_______（大寫：_______萬_______仟圓整）。
甲方支付款項之后，即視為甲方對于乙方在工地意外受傷所產生義務均已經得到完全履行。
第四、乙方基于工地意外受傷所產生的各項權利已經全部實現，乙方不再與甲方發(fā)生任何權利義務關系。乙方不得以任何理由、任何借口、任何形式向甲方主張任何權利。
行義務的一方將承擔賠付金額10%的違約責任。
第七、本協(xié)議簽訂地點：基于本協(xié)議支付的爭議問題由協(xié)議簽訂地法院管轄。
第八、雙方若有其他未盡事項，通過協(xié)商或者補充協(xié)議解決。
甲方：_______乙方：_______。
工程款結算協(xié)議的效力篇九
乙方：______身份證號碼：______。
甲方在_鎮(zhèn)_村新農村建三間三層半房屋一棟，建筑落地面積約__米__米，由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，主要包括：紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等，水電接至施工現場（配電箱后的線路由乙方負責）。乙方提供承包施工過程中的全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的.輔助材料、施工用具等。
乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層；室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦，同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作，配合甲方做好材料保管。
按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任，施工費用總價包干，包干價格為___元，含安全文明施工措施費及購買農村建房保險費。（施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水）。
乙方進場開工__天后甲方付款__元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款__元，完成第二層付款__元，完成第三層付款__元，屋面完工后付款__元，工程全部完工，經驗收合格后付至__元，余款__元作為保修金待__個月后，經檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質量缺陷，付清余款。
甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量，安全文明施工及購買農村建房保險，按施工圖紙和甲方要求進行施工，節(jié)約材料，并做好材料保管，不得丟失。
乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工，工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
文明施工，如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
工程總工期為__個月，從__月_號乙方進場施工開始算起，乙方必須在__年_月底前完成承包范圍內的全部工程，最遲不能拖延到_月_日，如超過_月_日甲方要給予乙方經濟處罰。乙方所需材料，應__天前向甲方提出計劃，以便迅速籌備。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：
聯系電話：
乙方簽字（章）：
聯系電話：
日期：___年___月___日
工程款結算協(xié)議的效力篇十
乙方：_____________。
本著平等、自愿、有償的原則，保證工程結算的準確性，甲方原將奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算工作交乙方來完成，經雙方商定，達成如下共識條款：
一、結算編制內容：
奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的合同約定甲方所承包的全部工作內容的工程造價結算編制。
二、承包方式：
乙方按與甲方簽訂的施工合同完成奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算編制，采用按總價承包形式包干，總價款為20000.00元（大寫：貳萬元整）。
三、結算費用的`支付方式：
乙方編制完成的結算與建設單位（甲方）核對認定結算報告后，乙方向甲方提供全套結算書電子文件（excel格式）并交付全套紙質資料2份。移交結算書時甲方應一次性付清全部款項。
四、甲方責任：
1、按時準確地提供乙方完整的結算備查復印件資料：合同及補充條款、竣工圖、材料價格核定單、工程設計變更單、工程簽證單。
2、原件在上報建設單位時自備查、交乙方整理裝訂完善，并負責所發(fā)生的資料費用。
3、按約定時間付給乙方費用報酬。
五、乙方責任：
1、必須保證編制結算的準確性，按時保質、保量完成甲方整個工程結算的編制、核對工作。
2、負責結算備查資料的收集裝訂。
3、保證在甲方與審計單位約定時間內進行認真核對工程量及工程計價完成審定報告。
六、其他：
乙方領到甲方支付的費用報酬，以出據收條為準；若甲方要求開正規(guī)發(fā)票，所繳的稅費由甲方負責支付。
七、本協(xié)議一式兩份、甲乙雙方各執(zhí)壹份，簽字生效，具有同等法律效力，希共同遵守執(zhí)行；雙方帳款結清后，本協(xié)議自然失效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款結算協(xié)議的效力篇十一
債權人（乙方）：_______________。
乙方是甲方工程的'分供單位，雙方已就工程結算達成協(xié)議，結算金額為______元。________年____月_____日，甲方已支付乙方該工程最后一筆款項，金額為________元。
至此，甲方已付清全部結算款項，雙方就該項目的債權債務關系完全解除，無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。
本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。
工程款結算協(xié)議的效力篇十二
乙方：________。
本著平等、自愿、有償的原則，保證工程結算的準確性，甲方原將奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算工作交乙方來完成，經雙方商定，達成如下共識條款：
奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的合同約定甲方所承包的全部工作內容的`工程造價結算編制。
乙方按與甲方簽訂的施工合同完成奉節(jié)縣五馬鎮(zhèn)廠河壩雙溪家園附屬工程的工程造價結算編制，采用按總價承包形式包干，總價款為20000.00元（大寫：貳萬元整）。
乙方編制完成的結算與建設單位（甲方）核對認定結算報告后，乙方向甲方提供全套結算書電子文件（excel格式）并交付全套紙質資料2份。移交結算書時甲方應一次性付清全部款項。
1、按時準確地提供乙方完整的結算備查復印件資料：合同及補充條款、竣工圖、材料價格核定單、工程設計變更單、工程簽證單。
2、原件在上報建設單位時自備查、交乙方整理裝訂完善，并負責所發(fā)生的資料費用。
3、按約定時間付給乙方費用報酬。
1、必須保證編制結算的準確性，按時保質、保量完成甲方整個工程結算的編制、核對工作。
2、負責結算備查資料的收集裝訂。
3、保證在甲方與審計單位約定時間內進行認真核對工程量及工程計價完成審定報告。
乙方領到甲方支付的費用報酬，以出據收條為準；若甲方要求開正規(guī)發(fā)票，所繳的稅費由甲方負責支付。
甲方：________乙方：________。
工程款結算協(xié)議的效力篇十三
乙方：________。
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業(yè)___公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協(xié)議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的`約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準，再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽字蓋章之日生效。
甲方：_______乙方：_______。
工程款結算協(xié)議的效力篇十四
乙方：_____________。
甲乙雙方就_____年____月至____年___月期間，乙方與甲方下屬企業(yè)___公司裝璜分公司之間裝飾裝修改造工程的全部結算事項訂立如下協(xié)議：
一、自上述工程開工至今，甲方共計向乙方支付工程款合計_______元人民幣。
二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定應向甲方支付的管理費用后，甲方尚拖欠乙方工程款的本息合計為______萬元人民幣。
三、甲方按下表所列的時間和付款金額向乙方支付上述款項：
四、本協(xié)議訂立后，乙方自愿免除追究甲方在前述工程項目履行過程中的.所有違約責任。
五、甲方應當嚴格按照本協(xié)議第三條的約定向乙方支付款項，每逾期一日按應付款項的萬分之二向乙方支付違約金。
六、本協(xié)議訂立后，雙方就甲方拖欠乙方的工程款結算及甲方的違約責任均以本協(xié)議為準，再無其他爭議。
七、因本協(xié)議發(fā)生的一切爭議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，交遠華仲裁委員會仲裁。
八、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽字蓋章之日生效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________
工程款結算協(xié)議的效力篇十五
乙方：_____________。
經甲乙雙方友好協(xié)商并共同努力，于____年____月____日完成該項工程的結算工作，雙方同意就本工程結算事宜達成協(xié)議如下：
1、本結算協(xié)議書的簽訂僅代表甲乙雙方就合同執(zhí)行價款的'最終核定，并不解除乙方與甲方簽署的(以下簡稱“本工程”)的施工合同中所規(guī)定的所有責任及義務，除非該責任及義務已被乙方遵照合同文件完整無誤的履行完畢(包含保修期內的所有責任及義務)。
2、雙方同意，除乙方未能履行合同規(guī)定的責任而發(fā)生保修金扣款外，從本結算協(xié)議書簽定之日起，互不向對方提出增減工程費用要求。
保修期間乙方負責人。
姓名：_____________。
聯系電話：_____________。
合同編號：_____________。
合同價：_____________。
結算總價：_____________。
3、本協(xié)議自簽訂之日起生效，為合同書不可或缺的一部分，若與合同書有不一致之處，以本協(xié)議相關規(guī)定為準。
4、協(xié)議書原件與此結算書封面一起作為工程結算款支付的依據。
5、本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各壹份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方：________乙方：________。
工程款結算協(xié)議的效力篇十六
本著精誠合作，互利互惠，合作共贏的指導思想，進行友好合作，在此雙方就財務結算方面具體事項意見達成一致。
一、協(xié)議雙方。
甲方：
乙方：
二、一件或多件代發(fā)貨。
3、結算周期：滿七天結算一次，如1號至7號的費用，甲方應于8號中午12:00前給乙方結清。
三、甲方向乙方訂貨制。
對于甲方向乙方訂貨的模式，結算方式如下：
1、訂單確定時甲方向乙方預付款項總額的.30%；
2、乙方生產完成后，貨物發(fā)往甲方之前，甲方向乙方支付款項總額的20%；
3、若是促銷等活動，活動結束之后一個月內，甲方向乙方支付款項總額的40%；
4、剩余款項總額的10%由甲方向乙方在一個季度內結清，具體季度劃分為：第一季度（2月-4月），第二季度（5月-7月），第三季度（8月-10月），第四季度（11月-春節(jié)前）。
四、對于乙方庫存貨物需要甲方代銷的產品，具體情況視時間節(jié)點另行協(xié)商。
五、此協(xié)議一式兩份，協(xié)議雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力，此協(xié)議自雙方簽字之日起正式生效。
甲方（簽章）：
甲方代理人：
簽字日期：
乙方（簽章）：
乙方代理人：
簽字日期：
工程款結算協(xié)議的效力篇十七
乙方：_____________。
甲方因“麗江1號生態(tài)村”建設需要，于___年____月____日將庭院式房屋建設工程發(fā)包給麗江市建筑工程有限公司施工，于___年____月____日將公寓式房屋的建設工程發(fā)包給麗江良美建筑工程有限公司公司施工。現經結算，雙方就建設工程款支付事宜經協(xié)商一致，簽訂協(xié)議如下，必須嚴格遵守。
一、建設工程施工情況：乙方已經于___年____月____日完成了全部承包范圍內的施工項目，并已經作竣工驗收。
二、工程價款：乙方已經向甲方提交了《工程結算書》，甲方也作了審核，現雙方經協(xié)商一致確認工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整（103600000.00元），至___年____月____日止甲方已經支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（28500000.00元）。
三、工程款支付：對應支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（28500000.00元）甲方不作現金支付，而是以銷售商品房形式支付乙方，即甲方將商品房銷售給乙方，乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米，具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應得的商品房份額，由乙方兩家公司自行協(xié)商解決，與甲方無關。
四、房屋轉讓：本協(xié)議簽署后，乙方對所沖抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方轉讓。但無論轉讓金高低，乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶，甲方開具購房《發(fā)票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回時間為叁個工作日內。
五、工程結算：本協(xié)議所確認工程結算價為雙方最終的工程造價。為完善財務管理，甲方委托有權機構作竣工結算，無論結算金額高低，但乙方必須配合完善。
六、建安稅費：建筑工程余款的建安稅由甲方承擔，并向乙方出具稅票。
七、稅、費承擔：按國家法律規(guī)定，甲方承擔商品房賣方應承擔的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔商品房買方應承擔的全部稅、費（包括：契稅、維修基金、辦證費）。
八、產權登記：甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》，及時辦理合同備案，配合乙方辦理產權登記。
九、本協(xié)議簽署后，甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售，若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售，必須承擔乙方的全部經濟損失，并承擔逾期未付款總額的`每日按仟分之壹計算的遲延履約金。
十、工期拖延的責任由甲方自行承擔，乙方不承擔任何責任。
十一、工程保修：由麗江市建筑工程有限公司承擔“麗江1號生態(tài)小區(qū)”的全部保修責任，具體由麗江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、麗江市建筑工程有限公司于___年____月____日向甲方交納了人民幣伍拾萬元整（500000.00元）的合同履約保證金，該款甲方不作退償，乙方自愿將該保證金作周燕應交納“麗江1號生態(tài)小區(qū)”512號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用，甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。
十三、本協(xié)議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
十五、本協(xié)議壹式陸份，甲方持兩份，乙方持四份。本協(xié)議經雙方簽字蓋章后生效。
乙方：_____________。
日期：_____________
日期：_____________