合同是一種雙方當事人達成的書面協(xié)議,規(guī)定了雙方的權利和義務。合同的編寫應當務實,避免空泛和模糊的表述,保證合同的可執(zhí)行性。合同范文是起草合同時的有益參考。
餐廳裝修施工合同篇一
依照《中華人民共和國民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就該______________________裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程地點:_______。
2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設計和裝修施工。
3、工程造價:______________元(大寫)。
二、協(xié)議內(nèi)容:
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號_____________室裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_______元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計:
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢,否則甲方自請他人處理,并拒付垃圾清運費。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
全權授權代表:_______。
___年___月___日。
全權授權代表:_______。
___年___月___日。
餐廳裝修施工合同篇二
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
負責人:王__________,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權益。
此致
__________高級人民法院。
申請人:_________________。
__________年___月___日。
餐廳裝修施工合同篇三
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.1、工程名稱:______________。
1.2、工程地點:______________。
1.3、承包范圍:______________。
1.4、承包方式:______________。
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質(zhì)量:______________。
2.1、開工前____天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、委托______監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命______為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部問辦理相應審批手續(xù)。
2.6、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、指派______為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)。工期相應順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
6.1、雙方商定本合同價款采用第____種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加____%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括____________內(nèi)容。
(3)以可調(diào)價格:按照深圳市有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分____次進行,撥款____%金額。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內(nèi),結清尾款。
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
發(fā)包人:____________承包人:____________。
法人代表:__________法人代表:__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
餐廳裝修施工合同篇四
甲方:
乙方:
本著“自愿互利、真誠合作”的原則,為明確工程施工內(nèi)容和雙方責任,甲乙雙方根據(jù)本程的具體情況和施工環(huán)境的特點,經(jīng)雙方商定,達成以下合同條文,供雙方共同遵守:
一、工程概況。
1、工程名稱:室內(nèi)裝修工程。
2、工程地點:
3、工程范圍:室內(nèi)裝修,水工工程。
4、承包范圍:包工。
5、施工工期:本工程自__年__月__日開工,至__年__月__日。
二、承包造價及工程量:
各項造價詳見工程報價清單,工程量按最終實際工程量結算。
三、施工要求及驗收約定:
1、乙方在施工過程中,按照圖紙施工;
2、不得浪費材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按實際價格的二倍從工程款中扣除;
3、甲方材料出倉并經(jīng)乙方簽領后由乙方負責保管;
5、由于乙方施工錯誤造成材料損壞,其損壞材料按實際價格從工程款中扣除;
6、如果因甲方提供的材料及設備不合格而影響工程質(zhì)量,從而造成返工的費用由甲方承擔。
四、付款方式:
按實際工程量進度的付款,工程款完成后十五天付清總工程款。
五、雙方責任:
1、甲方的責任:協(xié)助乙方現(xiàn)場施工,并及時提供施工材料給乙方施工使用;
2、乙方的責任:安全施工,施工途中避免一切安全事故,發(fā)生工傷事故或造成第三方損失,由乙方自行承擔一切后果責任,與甲方無關。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、合同從雙方簽字之日起生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
餐廳裝修施工合同篇五
簽定時間:__________________。
甲方(業(yè)主):__________________。
乙方(承包方):__________________。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況:__________________。
1.1工程施工地點:__________________。
1.2工程戶型:__________________。
1.3工程裝飾裝修面積:__________________。
(a)乙方包工、包全部材料(大包)。
(b)乙方包工、包部分材料主材甲方提供(半包)。
1.5合同總工期________日(以實際工作日計算);。
開工日期________年________月________日;
竣工日期________年________月________日。
1.6合同總價款:__________________。
金額小寫(人民幣):__________________。
金額大寫:__________________。
二、雙方工作:__________________。
2.1甲方工作。
2.1.1開工前,同乙方進行現(xiàn)場交底??辗课?,清除影響施工的障礙物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施,雙方書面確認。
2.1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關系,保證乙方施工時間。
2.1.3向乙方無償提供施工需用的水、電、暖等設備,并說明使用注意事項,同物業(yè)辦理好房屋裝修手續(xù),繳納物業(yè)押金,協(xié)調(diào)做好小區(qū)內(nèi)垃圾清理等工作,并承擔相應費用。在開工前到竣工后協(xié)調(diào)并辦理施工中第三方手續(xù),并承擔相應的各項費用。
2.1.4參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程及中期驗收、竣工驗收。
《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的`姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。(監(jiān)理工程師需提供資格證)。
隨意改動房屋主體和承重結構。
在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
在室內(nèi)鋪帖一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載(一層無地下建筑除外)。
破壞廚房、衛(wèi)生間地面防水層和拆改暖氣、燃氣等管道設施。
強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
2.1.7凡必須涉及2.1.6款所列內(nèi)容的,甲方應持有房屋管理部門批準文件。
2.2乙方工作。
2.2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。如甲方自行設計的,需提供全套設計方案及施工圖紙,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.2.2乙方指派(設計師)、(質(zhì)檢員)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有暖氣、燃氣等管道設施。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?BR> 保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
2.2.5乙方負責提供施工中乙方所涉及材料的環(huán)保及質(zhì)量認證證書等相關資料。
2.2.6乙方在開工前到竣工后的施工過程中協(xié)助甲方辦理各項第三方手續(xù),但不承擔任何費用。
2.2.7甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
三、工期:__________________。
3.1工期延誤。
甲方不按時足額支付工程款(包括預收水電款、主材代購款、首期款、中期款等)。
甲方不能按約定提供開工條件。
工程變更和工程量變化。
甲供材料或應由甲方選擇或確認的材料未按期完成。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
3.1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9?,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方________元。
3.1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。
四、工程價款支付:__________________。
開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計________元;工程量進度達_______%(完成水及部分電路隱蔽工程、吊頂骨架、門套、窗套及木制白茬制品基本制安完成;廚、衛(wèi)、臺墻地磚進場并開始施工)或工期過半,甲方再支付總價款的_____________%,計________元;竣工驗收合格當日內(nèi),甲方支付總價款的________%,計________元。甲方未按時付款,應支付給乙方所欠款額每日__________%的滯納金。
五、材料供應:__________________。
5.1雙方材料約定。
雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并持有有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確定不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
5.2甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異的,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款賠償給甲方,并承擔由此造成的損失。
5.3乙方采購的材料。
5.3.1乙方采購的材料、設備,必須按設計說明及預算書中雙方約定的品牌、規(guī)格、型號、等級、顏色等購買,材料到施工現(xiàn)場未施工前通知甲方。雙方就材料、設備質(zhì)量及環(huán)保標準共同驗收,并由甲方書面確認。
5.3.2乙方采購的材料、設備與雙方確認的材料設備表不符,未經(jīng)甲方同意不得使用。
5.4無文字約定的材料,甲方均在施工現(xiàn)場驗收。有文字約定的材料或甲供材料,乙方按約定品牌、規(guī)格、價格等購貨。
六、工程變更:
6.1在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯(lián)系,并簽定變更單乙方才可進行該項目施工。凡私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方全權負責,乙方對此項目不負任何責任,并不負保修責任,甲方還因支付乙方由此發(fā)生的施工及材料費用。如給乙方造成重大損失的,甲方還應負責全部賠償。
6.2變更增項的超過合同總造價_________%的經(jīng)確認后,甲方應預先支付給乙方全部增項價款;變更增項未超過合同總造價________%的經(jīng)確認后,甲方應在支付乙方當期工程款時一并支付。變更減項的經(jīng)確認后,甲方在當次支付工程款時,返還減項部分價款的__________%,扣除_______%價款作為乙方的管理費(由于乙方設計或施工不合理發(fā)生變更減項的部分除外)。
6.3由于甲方中途減項,若此項目乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔。
七、質(zhì)量與驗收:__________________。
7.1工程質(zhì)量。
7.1.1工程以乙方施工圖紙、做法說明、設計變更、質(zhì)檢標準為依據(jù)。如標準與《天津市住宅裝飾裝修工程技術標準》(db-29-35-20__)發(fā)生沖突時,以此標準為依據(jù)。
7.1.2乙方應認真按照約定質(zhì)量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應按原約定的要求返工、修改,并承擔由于自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。
7.1.4在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
7.2竣工驗收與保修。
7.2.1工程完工后,乙方應當通知甲方驗收并向甲方提交工程驗收通知單,水電驗收時進行施工現(xiàn)場線路實景拍照,進行施工現(xiàn)場線路記錄存檔,繪制水電竣工圖制作光盤提供客戶。如甲方不在驗收通知單上簽字,則以乙方的驗收通知單上填寫日期為通知日期。甲方自接到通知后按約定日期如期驗收并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過三日的視為竣工驗收已被確認。驗收合格日以乙方通知甲方驗收后的第三日為準。如甲方在乙方完工或接近完工時,甲方未辦理竣工結算手續(xù),甲方未經(jīng)乙方同意以任何方式使乙方不能再進入施工現(xiàn)場,則視為驗收合格,驗收合格日為乙方不能進入現(xiàn)場日為準。
7.2.2竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂"解決竣工驗收遺留問題協(xié)議"(作為工程竣工驗收單附件)后,亦可先行入住。
有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_______五年、終身維修。
7.2.4保修項目分類。
乙方購買的所有材料及現(xiàn)場制安的工程項目乙方全部保修。如吊頂、隔墻、現(xiàn)場制做家具,水、電管路、漆類等。
乙方購買的成品現(xiàn)場安裝的工程項目(如成品門、燈具、開關面板、成品櫥柜、潔具、廚具等)屬于制造商全保項目,乙方負責在工程結束時,乙方把這些項目制造商的質(zhì)保單、聯(lián)系電話等轉交給甲方,如發(fā)生質(zhì)量問題,甲方直接與制造商聯(lián)系保修,乙方負責全力配合甲方監(jiān)督制造商對該項目進行保修。保修期限以制造商承諾保修時間為準。
乙方負責購買的電器、設備(如空調(diào)、煤氣灶、按摩浴缸、淋浴房、電器總控開關、漏電保安器、熱水器、凈水器等),工程結束時,乙方把這些項目制造商的質(zhì)保單、聯(lián)系電話等轉交給甲方,甲方直接與制造商聯(lián)系保修事宜、乙方全力協(xié)助、保修期限以制造商承諾保修時間為準。
甲供材料,乙方施工項目,不屬乙方保修項目。
7.2.5工程竣工驗收合格后,各類款項全部結算完畢,乙方向甲方提供工程保修卡,保修內(nèi)容以保修卡為準,各類款項沒有結算完,乙方不提供工程保修卡。如甲方拒絕結算,乙方不負責此項工程保修。
八、工程結算:
8.1甲、乙雙方于約定驗收日前三日內(nèi)進行結算工作。工程竣工驗收合格當日,甲方在施工現(xiàn)場將剩余工程尾款支付給乙方。雙方結算工作完成后,乙方撤場,將工程移交甲方。
8.2所有結算項目以雙方合同預算書內(nèi)項目及雙方簽定的變更簽證單為準。
8.3如有增項,增項金額按乙方預算書價計算。
8.4工程驗收合格,結算工作不能順利完成,乙方保留現(xiàn)場繼續(xù)駐留權利,至雙方結算工作完成。在此期間,造成的任何損失由甲方承擔。
九、安全和防火:
9.1由于甲方原因(如私自指揮工人違規(guī)操作、私自與工人達成施工協(xié)議等)造成的安全事故,甲方承擔一切損失。
9.2由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
十、違約責任:
10.1甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令和確認,不按合同約定履行自己的義務,或其它使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能履行合同,或因自身原因中途撤場不再履行合同,乙方應承但違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的___________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金(含水、電預收款)。
10.2若由于甲方違約,若此時乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔,并且甲方按房屋的銷售面積支付乙方設計費,費用為每平方米人民幣二十元正(設計費包含度尺費)。
10.3一切未經(jīng)雙方預算書內(nèi)文字確定的口頭承諾或口頭要求均不屬于有效的合同條款,乙方有權不予執(zhí)行該內(nèi)容(此條款同樣適用于設計﹑工藝做法﹑項目變更等方面)。雙方無約定的施工做法均按乙方標準做法施工。
十一、設計成果的版權:
11.1屬乙方設計的工程,設計成果歸乙方。乙方可以對該工程完工成品,施工過程及甲方入住后已有家具,陳x物的成品進行拍攝電視、錄象、照片,并且乙方有權在各種電視臺、電臺、媒體、雜志等進行廣告、學術發(fā)表。
11.2甲方不得未經(jīng)乙方同意與施工隊直接就裝飾工程的合作、中介、委派等活動進行洽談、實施,如有發(fā)生,乙方有權與甲方終止本合同的執(zhí)行且不承擔由此產(chǎn)生的后果、損失。另甲方已在乙方的未發(fā)生施工項目的資金,乙方有權扣留作為合同終止的補償,現(xiàn)場未施工材料歸乙方所有。
11.3雙方不得將對方設計提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的設計及施工項目。
十二、合同爭議解決方式:
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥的向天津市人民法院起訴解決。
十三、其它約定:
十四、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十五、組成本合同的文件包括:
15.1本合同條款及合同附件;。
15.2附件一(工程預算書及輔料清單);。
15.3附件二(水電改造協(xié)議及水電工藝做法說明);。
15.4附件三(主材材料代購協(xié)議及主材明細表);。
15.5附件四(效果圖及設計方案);。
15.6附件五(施工圖紙及水電路圖);。
15.7施工中的施工文擋;。
15.8竣工保修卡;。
15.9雙方有關本工程洽商的其它書面協(xié)議;。
15.10補充規(guī)定。
十六、其他:
16.1本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、簽證、公證)后生效。
16.2本合同在竣工結算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關保修條款及知識產(chǎn)權條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿后,有關保修條款終止,但維修及有關設計版權條款仍然有效。
業(yè)主:__________________(簽章)承包方:__________________(公章)。
餐廳裝修施工合同篇六
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱:_________。
1.2工程地點:_________。
1.3承包范圍:_________。
1.4承包方式:_________。
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月_________日竣工。
1.6工程質(zhì)量:_________。
1.7合同價款(人民幣大寫):_________。
第二條甲方工作。
2.1開工前_________天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方_________份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第五條關于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔得驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及結算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第_________種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加_________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分_________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在_________天內(nèi),結清尾款。
第七條關于材料供應的約定。
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_________%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。.
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙主方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁;當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第十一條其他約定。
_________。
第十二條附則。
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
12.2本合同正本_________份,雙方各執(zhí)_________份。副本_________份,甲方執(zhí)_________份,乙方執(zhí)_________份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件。
(1)施工圖紙或作法說明。
(2)工程項目一覽表。
(3)工程預算書。
(4)甲方提供貨物清單。
(5)會議紀要。
(6)設計變更。
(7)其他。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法定代表人(簽):_________法定代表人(簽):_________。
代理人(簽):_________代理人(簽):_________。
單位地址:_________單位地址:_________。
電話:_________電話:_________。
傳真:_________傳真:_________。
郵編:_________郵編:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
戶名:_________戶名:_________。
賬號:_________賬號:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
餐廳裝修施工合同篇七
根據(jù)《___合同法》及其他有關法律和行政法規(guī),為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,保障雙方的利益,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方通過友好協(xié)商就門店裝修事宜達成一致,簽訂合同并共同遵守履行。
第一條:門店概況。
2、門面實際面積:_______平方米。
5、委托方式:__________________。
6、工程開工日期:______年______月______日
7、竣工日期:______年______月______日
第二條:工程價款。
雙方商定,本工程的價款為人民幣_________元(大寫____________元)。
第三條:質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應。
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
2、支付方式為下列第_______種形式。
(1)現(xiàn)金支付。
(2)以銀行轉賬方式支付費用。
開戶行:__________________________________。
戶名:____________________________________。
銀行賬號:________________________________。
(3)其他:_______________________________。
第六條:工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的_____%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方。
2、由乙方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由乙方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
第七條:工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行工程驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在_____天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
第八條:違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額_____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第九條其他約定。
1、本合同條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時,以國家、法規(guī)、政策為準。
第十條:爭議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成向____________人民法院起訴。
第十一條:合同生效及補充。
1、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章方可生效。本合同一式_________份,其中甲方執(zhí)________份,乙方執(zhí)________份,具有同等效力。
2、對于本合同未盡事宜,雙方可隨時簽訂補充協(xié)議或以附件的形式對本合同中的有關問題作出補充、說明、解釋。本合同的補充協(xié)議和附件為其不可分的部分,與本合同具有同等法律效力。
餐廳裝修施工合同篇八
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
現(xiàn)就乙方承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,達成余下條款:
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:
承包方式:
工期要求:12月8日前必須全部完成。
1、甲方設立該工程的項目部作為工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面負責現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明施工等工作進行監(jiān)督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
1、乙方為駐地代表,常駐現(xiàn)場,負責履行合同范圍內(nèi)的`應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、乙方應自備施工所需工具。
4、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、質(zhì)量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排,保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,費用由乙方承擔。
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關質(zhì)量驗收規(guī)范(gb-50210、gb50303-2002、gb50242-2002、gb50327-2001等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。
2、如因乙方原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為貳年,質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責任。
5、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方通知后,乙方應在收到通知后24小時內(nèi)到現(xiàn)場進行維修。
1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
1、結算方式:根據(jù)現(xiàn)場完成面積計算及結算。
2、合同價格:
3、本價格包含人工費、稅票、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
4、付款方式:
(1)開工后7日內(nèi),甲方按乙方進場施工人數(shù)每天發(fā)放35元生活費,每周發(fā)放一次。
(2)每月甲方按乙方當月完成工程量付80%進度款,生活費從進度款中減除。
(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗收后,甲方付總工程量結算款95%。此時乙方需提供全額的合格稅票。
(4)余款5%,在貳年保修期滿后結清(無息支付)。
1、甲方負責同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時用電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在結算款中扣減。
3、所有進場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度,以及對外面現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須應該遵守安全協(xié)議中的條款,嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。若因乙方造成安全事故的,由乙方負責。
1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。
3、乙方須給進場施工人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方賠償,而且甲方有權單方面終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效,履行完畢后終止。
甲方:__________。
乙方:__________。
餐廳裝修施工合同篇九
承接方(乙方):_______。
工程項目:甲乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝璜。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)以便共同遵守。
1、工程地址:______________。
2、居室規(guī)定,房型_______室_______廳_______廚。
(1)_______室,計_______平方米;。
(2)_______廳,計_______平方米;。
(3)_______廚房,計_______平方米;。
(4)_______衛(wèi)生間,計_______。
(5)_______陽臺,計_______平方米;。
(6)_______過道,計_______平方米。
(7)其他(注明部位)_______,計_______平方米??傆嫞菏┕っ娣e_______平方米。
3、施工內(nèi)容:______________。
4、委托方式:______________。
5、工程開工日期:_______日
6、工程竣工日期:_______日
7、工程總天數(shù):_______天。
工程價款(金額大寫)_______元。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%,當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%剩余10%尾款待甲方對工程竣工竣工驗收后結算,甲方在應付日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結算工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方簽訂補充合同并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人,增減項目的價款,當場結清。
1、工程質(zhì)量驗收,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收,雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期,但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
合同經(jīng)甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同的總價款的10%付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
1、本合同和合同附件雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
餐廳裝修施工合同篇十
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:室廳廚衛(wèi),面積。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢設計施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:甲方參與采購材料,設備,家具,家電,乙方負責設計,施工安裝,并代付所有款項_。
5.工程開工日期:年月日
6.工程竣工日期:年月日
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的60%,當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的30%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的`材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
1.甲方責任。
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任。
1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(業(yè)主):_________(簽章)乙方:_________(簽章)。
簽約日期:_________簽約日期:_________
餐廳裝修施工合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》,雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協(xié)商一致的原則雙方就有關事項達成以下協(xié)議:
第1條總包工程概況:
1.1工程名稱:_________________。
1.2工程地點:_________________。
1.3整體工程開竣工日期:
第2條本分包合同承包范圍:按人工報價清單的工程項。
第3條承包方式:清包工(包工不包料)。
第4條合同工期:
4.1本項目施工期:_________________年_________________月_________________日止。
4.2根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細工程施工進度計劃,乙方應嚴格按施工進度計劃施工,保證每區(qū)段工作和整個分包工程按時完工,任一區(qū)段工作的延誤都應被視為工期延誤。
第5條合同價款。
5.1本工程合同款單價:按人工報價清單(報價清單作為合同的符件1)(不含稅價)。
5.2工程量計算原則:實際面積或人工報價清單說明。
5.3零工按每人每天_________________元結算(八小時制)。
第6條分項工程質(zhì)量要求:
6.1分項工程質(zhì)量達到國家驗收規(guī)范及建設方的驗收標準要求(建設方的驗收標準要求,作為合同的符件2)。
第7條甲方責任:
7.1分項工程開始施工前,甲方負責組織圖紙技術交底,審查乙方的裝修分項工程施工方案。
7.6協(xié)調(diào)本分包合同范圍內(nèi)分項工程施工與其它工序施工之間的關系。
7.7及時提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關工程文件。
7.8監(jiān)督檢查乙方施工,辦理驗收手續(xù)。
第8條乙方責任:
8.1按合同約定及甲方要求的`時間準時進場;
8.2按設計質(zhì)量要求編制施工方案,根據(jù)甲方月、周施工計劃組織施工。
8.3施工前先做樣板,經(jīng)甲方和監(jiān)理單位同意后方可進行大面積施工。
8.5明確工地負責人,并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。
8.6負責分包工程的成品保護工作,并保證不損壞其它施工方的已完項目,如有損壞,乙方自費予以修復。
8.7乙方如果施工中途故意停工,影響工程施工進度,甲方有權解除合同,并不支費已完成工程量的所余工程款,并追究其法律責任。
8.8乙方如果中途自動退場的,甲方有權扣除乙方所有工程款,并保留對其追查法律責任的權力。
8.9分包方負責施工所用工具(含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機及云石機介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機、切割機、磨機)及所用的電線、地拖線等,并保證所用工具性能良好,符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當?shù)氐挠嘘P規(guī)定。
8.10遵守甲方現(xiàn)場關于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定,造成的一切責任及損失均由乙方承擔。
8.11每天下午下班時乙方必須清理現(xiàn)場衛(wèi)生,否則每次罰款100元;
8.12負責配合甲方對本分包工程竣工驗收及資料的編制。
8.13乙方必須嚴格按照施工進度計劃施工,如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤,甲方有權按500元/天處罰。
第9條工程質(zhì)量與驗收:
9.1甲乙雙方根據(jù)建設方工程質(zhì)量評定標準和施工技術驗收規(guī)范進行施工和驗收。
9.2乙方隨時接受甲方對工程質(zhì)量的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,如乙方施工的工程未能達到建設方工程質(zhì)量標準和技術規(guī)范,應進行返工、修改并承擔返工修改的費用,工期不予順延。
9.3在分包施工中,乙方應服從甲方發(fā)出的任何工作指令,因甲方指令或其它非乙方原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量事故責任及經(jīng)濟支出或因甲方指令引起的合同外經(jīng)濟支出,均由甲方承擔。
第10條工程款支付:
10.1本分包工程進度款支付方式按月進度付款。
10.3保修期兩年??⒐そY算時留5%保修金,保修期滿后十天內(nèi)結清。
第11條違約:
11.1甲方代表不能及時給出明確指令、確認、批準,不履行合同約定的有關責任,應承擔由此產(chǎn)生的一切違約責任。
11.2乙方施工質(zhì)量達不到建設方工程質(zhì)量要求、不履行合同約定的有關責任,應承擔由此給甲方造成的一切損失。
11.3因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前3天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第12條安全及文明施工:
12.1乙方應按有關規(guī)定,對其施工人員進行安全教育及安全交底,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發(fā)生重大傷亡事故,乙方應按有關規(guī)定立即報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件,發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
在有毒有害環(huán)境中施工,乙方應按有關規(guī)定自備相應的防護措施,費用由乙方自行承擔。
12.2乙方負責所承包工程施工的安全防護工作,配備專職安全員,對操作工人的安全生產(chǎn)負責。
12.3乙方在施工中所用的全部機具必須經(jīng)檢驗合格,并符合國家有關規(guī)定和機具安全使用標準。若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標準的各類機械設備及生產(chǎn)機具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行負責,并承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失。第13條工期、質(zhì)量約定:
13.1由于乙方原因造成工期延誤,每拖延一天,乙方應向甲方交納1000元,乙方不預繳納的,甲方有權利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。
13.2甲方未能按時提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工,由此產(chǎn)生的一切損失由甲方承擔,并且每延誤一天甲方支付乙方實際發(fā)生的窩工損失費。
13.3因乙方原因致使本分包工程施工質(zhì)量不符合建設方的規(guī)定或質(zhì)量驗收達不到約定質(zhì)量標準,乙方應按甲方的要求進行拆除、剝離及重做,并承擔因此發(fā)生的所有經(jīng)濟支出以及因此給甲方帶來的經(jīng)濟損失。
第14條合同生效與終止。
14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效;
15.2本合同在雙方完成約定工作內(nèi)容,工程款結算后即告終止。
第15條合同份數(shù)。
15.1本合同一式兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
甲方(蓋章):_________________。
甲方代表簽字:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
乙方(蓋章):_________________。
乙方代表簽字:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
日期:_________________
餐廳裝修施工合同篇十二
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
承包人(以下簡稱乙方):。
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:____。
工程地點:_____________。
二、承包范圍。
外墻空口實算__________元每平米,包括:______________。
三、工程工期。
開工日期:______________
竣工日期:______________
注:____由甲方提供的材料、設備,因質(zhì)量、規(guī)格等不合格而影響工程質(zhì)量、工期,其返工費由甲方承擔;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費由乙方承擔。
四、工程質(zhì)量標準。
1、工程以施工圖紙、工藝說明、設計變更為依據(jù)。
2、乙方應認真按照約定的技術質(zhì)量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查。如工程質(zhì)量達不到約定條件的,乙方應全權負責并應予以修改。
五、工程量。
按實際施工面積計算。
六、付款方式:____。
按工程進度付款。
七、施工期間發(fā)生安全事故甲方概不負責,由乙方自行承擔。
八、本合同共二份甲乙雙方各一份。
本合同雙方約定自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:____(公章)乙方:____(簽字)。
餐廳裝修施工合同篇一
依照《中華人民共和國民法典》,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就該______________________裝修施工合同解除事項協(xié)商一致后,訂立本協(xié)議:
一、工程概況:
1、工程地點:_______。
2、工程內(nèi)容:室內(nèi)設計和裝修施工。
3、工程造價:______________元(大寫)。
二、協(xié)議內(nèi)容:
1、甲乙雙方均同意解除年日簽定的《號_____________室裝修施工合同》及其它相關協(xié)議。自合同解除之日起,甲乙雙方彼此之間的權利、義務關系自行消除。
2、甲方支付首期款_______元。
3、乙方應收取該項目中水電款等費用合計:
4、本協(xié)議生效后甲乙雙方相互不再以任何形式追究對方的違約等責任。
5、乙方應收費用待水電完工、下水管道疏通、垃圾清運完畢后3日付清。下水管道疏通、垃圾清運完畢后須在2月18日前處理完畢,否則甲方自請他人處理,并拒付垃圾清運費。
本協(xié)議書在雙方簽字或蓋章后,立即生效。協(xié)議書一式貳份,由甲乙雙方各收執(zhí)壹份。傳真及掃描件具體等同的法律效力。
全權授權代表:_______。
___年___月___日。
全權授權代表:_______。
___年___月___日。
餐廳裝修施工合同篇二
申請再審人(一審被告,二審上訴人):酈先生,性別,出生日期,民族,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審上訴人):____________________云南電網(wǎng)__________局:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
負責人:王__________,該局局長。
被申請人(一審原告,二審上訴人):肖__________,性別,出生日期:_________________,民族:_________________,工作單位:_________________,住址:_________________,公民身份號碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
被申請人(一審被告,二審被上訴人):昭通__________公司:_________________,住所地:_________________,統(tǒng)一社會信用代碼:_________________,聯(lián)系電話:_________________。
法定代表人:李__________,該公司執(zhí)行董事。
申請人再審人與被申請人因觸電人身損害賠償糾紛一案,不服云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。申請再審人依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
1.請求撤銷云南省昭通市中級人民法院于20xx年5月14日作出的(20xx)云06民終550號民事判決書。
2.改判申請再審人不承擔責任。
3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......(六)原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:
原審以國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,對承攬人具有選任不當?shù)倪^錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。
首先,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內(nèi)墻及外墻承包給不具備資質(zhì)的被申請人肖__________粉糊,并無對承攬人選任不當?shù)倪^錯。
其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。
再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內(nèi)墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質(zhì)條件的設計單位提出設計方案。
此外,參考最高人民法院(20xx)民申字第938號朱__________與祥云縣__________煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內(nèi)裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質(zhì),故本案朱__________及其經(jīng)營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質(zhì),不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質(zhì)等級的依據(jù),但并未明確規(guī)定未取得資質(zhì)企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據(jù)。故朱__________所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張,缺乏法律依據(jù),本院不予采信。因此,室內(nèi)裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質(zhì)。申請再審人沒有過錯。
綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權益。
此致
__________高級人民法院。
申請人:_________________。
__________年___月___日。
餐廳裝修施工合同篇三
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑裝飾裝修管理規(guī)定》和其它法律、法規(guī),結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.1、工程名稱:______________。
1.2、工程地點:______________。
1.3、承包范圍:______________。
1.4、承包方式:______________。
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質(zhì)量:______________。
2.1、開工前____天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2、指派______為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3、委托______監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命______為監(jiān)理工程師。其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部問辦理相應審批手續(xù)。
2.6、協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、指派______為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5、施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)。工期相應順延。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現(xiàn)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2、本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
6.1、雙方商定本合同價款采用第____種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加____%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括____________內(nèi)容。
(3)以可調(diào)價格:按照深圳市有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
撥款分____次進行,撥款____%金額。
6.3、工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內(nèi),結清尾款。
7.1、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值______%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
9.1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
發(fā)包人:____________承包人:____________。
法人代表:__________法人代表:__________。
_______年____月____日_______年____月____日。
餐廳裝修施工合同篇四
甲方:
乙方:
本著“自愿互利、真誠合作”的原則,為明確工程施工內(nèi)容和雙方責任,甲乙雙方根據(jù)本程的具體情況和施工環(huán)境的特點,經(jīng)雙方商定,達成以下合同條文,供雙方共同遵守:
一、工程概況。
1、工程名稱:室內(nèi)裝修工程。
2、工程地點:
3、工程范圍:室內(nèi)裝修,水工工程。
4、承包范圍:包工。
5、施工工期:本工程自__年__月__日開工,至__年__月__日。
二、承包造價及工程量:
各項造價詳見工程報價清單,工程量按最終實際工程量結算。
三、施工要求及驗收約定:
1、乙方在施工過程中,按照圖紙施工;
2、不得浪費材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按實際價格的二倍從工程款中扣除;
3、甲方材料出倉并經(jīng)乙方簽領后由乙方負責保管;
5、由于乙方施工錯誤造成材料損壞,其損壞材料按實際價格從工程款中扣除;
6、如果因甲方提供的材料及設備不合格而影響工程質(zhì)量,從而造成返工的費用由甲方承擔。
四、付款方式:
按實際工程量進度的付款,工程款完成后十五天付清總工程款。
五、雙方責任:
1、甲方的責任:協(xié)助乙方現(xiàn)場施工,并及時提供施工材料給乙方施工使用;
2、乙方的責任:安全施工,施工途中避免一切安全事故,發(fā)生工傷事故或造成第三方損失,由乙方自行承擔一切后果責任,與甲方無關。
六、本合同未盡事宜由甲乙雙方另議條文履行或協(xié)商解決。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
八、合同從雙方簽字之日起生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
餐廳裝修施工合同篇五
簽定時間:__________________。
甲方(業(yè)主):__________________。
乙方(承包方):__________________。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循公平、誠實信用的原則,雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況:__________________。
1.1工程施工地點:__________________。
1.2工程戶型:__________________。
1.3工程裝飾裝修面積:__________________。
(a)乙方包工、包全部材料(大包)。
(b)乙方包工、包部分材料主材甲方提供(半包)。
1.5合同總工期________日(以實際工作日計算);。
開工日期________年________月________日;
竣工日期________年________月________日。
1.6合同總價款:__________________。
金額小寫(人民幣):__________________。
金額大寫:__________________。
二、雙方工作:__________________。
2.1甲方工作。
2.1.1開工前,同乙方進行現(xiàn)場交底??辗课?,清除影響施工的障礙物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施,雙方書面確認。
2.1.2辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù),協(xié)調(diào)鄰里關系,保證乙方施工時間。
2.1.3向乙方無償提供施工需用的水、電、暖等設備,并說明使用注意事項,同物業(yè)辦理好房屋裝修手續(xù),繳納物業(yè)押金,協(xié)調(diào)做好小區(qū)內(nèi)垃圾清理等工作,并承擔相應費用。在開工前到竣工后協(xié)調(diào)并辦理施工中第三方手續(xù),并承擔相應的各項費用。
2.1.4參與工程質(zhì)量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料驗收、隱蔽工程及中期驗收、竣工驗收。
《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的`姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。(監(jiān)理工程師需提供資格證)。
隨意改動房屋主體和承重結構。
在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸,拆除連接陽臺門窗的墻體。
在室內(nèi)鋪帖一厘米以上石材、砌筑墻體、增加樓地面荷載(一層無地下建筑除外)。
破壞廚房、衛(wèi)生間地面防水層和拆改暖氣、燃氣等管道設施。
強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
2.1.7凡必須涉及2.1.6款所列內(nèi)容的,甲方應持有房屋管理部門批準文件。
2.2乙方工作。
2.2.1按照甲方的意圖和要求,向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底,交甲方進行書面認定。如甲方自行設計的,需提供全套設計方案及施工圖紙,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2.2.2乙方指派(設計師)、(質(zhì)檢員)為乙方駐現(xiàn)場代表,負責合同履行。按要求組織施工,解決由乙方負責的各項事宜。
2.2.3遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不準隨意拆改原有建筑結構,不得加大樓地面荷載,不得改動室內(nèi)原有暖氣、燃氣等管道設施。
工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
不得擾民及污染環(huán)境,每日十二時至十四時、十八時至次日八時之間不得從事敲、鑿、刨、鉆等產(chǎn)生噪聲的裝飾裝修活動。
因進行裝飾裝修施工造成相鄰居民的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償?shù)呢熑巍?BR> 保證居室內(nèi)上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。
2.2.5乙方負責提供施工中乙方所涉及材料的環(huán)保及質(zhì)量認證證書等相關資料。
2.2.6乙方在開工前到竣工后的施工過程中協(xié)助甲方辦理各項第三方手續(xù),但不承擔任何費用。
2.2.7甲方為少數(shù)民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
三、工期:__________________。
3.1工期延誤。
甲方不按時足額支付工程款(包括預收水電款、主材代購款、首期款、中期款等)。
甲方不能按約定提供開工條件。
工程變更和工程量變化。
甲供材料或應由甲方選擇或確認的材料未按期完成。
甲方同意工期相應順延的其它情況。
3.1.2由于甲方原因?qū)е轮型就9?,甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方________元。
3.1.3由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_______元違約金。
四、工程價款支付:__________________。
開工日前三天,甲方支付總價款的_________%,計________元;工程量進度達_______%(完成水及部分電路隱蔽工程、吊頂骨架、門套、窗套及木制白茬制品基本制安完成;廚、衛(wèi)、臺墻地磚進場并開始施工)或工期過半,甲方再支付總價款的_____________%,計________元;竣工驗收合格當日內(nèi),甲方支付總價款的________%,計________元。甲方未按時付款,應支付給乙方所欠款額每日__________%的滯納金。
五、材料供應:__________________。
5.1雙方材料約定。
雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》,并持有有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。如一方對對方提供的材料持有異議需要進行復檢的,檢測費用由其先行墊付;材料經(jīng)檢測確定不合格的,檢測費用則最終由對方承擔。
5.2甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備有質(zhì)量問題或規(guī)格差異的,乙方應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成損失的,由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失,由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作它用,否則,乙方應按相應價款賠償給甲方,并承擔由此造成的損失。
5.3乙方采購的材料。
5.3.1乙方采購的材料、設備,必須按設計說明及預算書中雙方約定的品牌、規(guī)格、型號、等級、顏色等購買,材料到施工現(xiàn)場未施工前通知甲方。雙方就材料、設備質(zhì)量及環(huán)保標準共同驗收,并由甲方書面確認。
5.3.2乙方采購的材料、設備與雙方確認的材料設備表不符,未經(jīng)甲方同意不得使用。
5.4無文字約定的材料,甲方均在施工現(xiàn)場驗收。有文字約定的材料或甲供材料,乙方按約定品牌、規(guī)格、價格等購貨。
六、工程變更:
6.1在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯(lián)系,并簽定變更單乙方才可進行該項目施工。凡私自與施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方全權負責,乙方對此項目不負任何責任,并不負保修責任,甲方還因支付乙方由此發(fā)生的施工及材料費用。如給乙方造成重大損失的,甲方還應負責全部賠償。
6.2變更增項的超過合同總造價_________%的經(jīng)確認后,甲方應預先支付給乙方全部增項價款;變更增項未超過合同總造價________%的經(jīng)確認后,甲方應在支付乙方當期工程款時一并支付。變更減項的經(jīng)確認后,甲方在當次支付工程款時,返還減項部分價款的__________%,扣除_______%價款作為乙方的管理費(由于乙方設計或施工不合理發(fā)生變更減項的部分除外)。
6.3由于甲方中途減項,若此項目乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔。
七、質(zhì)量與驗收:__________________。
7.1工程質(zhì)量。
7.1.1工程以乙方施工圖紙、做法說明、設計變更、質(zhì)檢標準為依據(jù)。如標準與《天津市住宅裝飾裝修工程技術標準》(db-29-35-20__)發(fā)生沖突時,以此標準為依據(jù)。
7.1.2乙方應認真按照約定質(zhì)量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。如工程質(zhì)量達不到約定條件,乙方應按原約定的要求返工、修改,并承擔由于自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。
7.1.4在竣工驗收時雙方對工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量發(fā)生爭議時,應當申請由相關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構予以認證;認證過程支出的相關費用由申請方墊付,并最終由責任方承擔。
7.2竣工驗收與保修。
7.2.1工程完工后,乙方應當通知甲方驗收并向甲方提交工程驗收通知單,水電驗收時進行施工現(xiàn)場線路實景拍照,進行施工現(xiàn)場線路記錄存檔,繪制水電竣工圖制作光盤提供客戶。如甲方不在驗收通知單上簽字,則以乙方的驗收通知單上填寫日期為通知日期。甲方自接到通知后按約定日期如期驗收并在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收,超過三日的視為竣工驗收已被確認。驗收合格日以乙方通知甲方驗收后的第三日為準。如甲方在乙方完工或接近完工時,甲方未辦理竣工結算手續(xù),甲方未經(jīng)乙方同意以任何方式使乙方不能再進入施工現(xiàn)場,則視為驗收合格,驗收合格日為乙方不能進入現(xiàn)場日為準。
7.2.2竣工驗收在工程質(zhì)量、室內(nèi)空氣質(zhì)量及經(jīng)濟方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂"解決竣工驗收遺留問題協(xié)議"(作為工程竣工驗收單附件)后,亦可先行入住。
有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為_______五年、終身維修。
7.2.4保修項目分類。
乙方購買的所有材料及現(xiàn)場制安的工程項目乙方全部保修。如吊頂、隔墻、現(xiàn)場制做家具,水、電管路、漆類等。
乙方購買的成品現(xiàn)場安裝的工程項目(如成品門、燈具、開關面板、成品櫥柜、潔具、廚具等)屬于制造商全保項目,乙方負責在工程結束時,乙方把這些項目制造商的質(zhì)保單、聯(lián)系電話等轉交給甲方,如發(fā)生質(zhì)量問題,甲方直接與制造商聯(lián)系保修,乙方負責全力配合甲方監(jiān)督制造商對該項目進行保修。保修期限以制造商承諾保修時間為準。
乙方負責購買的電器、設備(如空調(diào)、煤氣灶、按摩浴缸、淋浴房、電器總控開關、漏電保安器、熱水器、凈水器等),工程結束時,乙方把這些項目制造商的質(zhì)保單、聯(lián)系電話等轉交給甲方,甲方直接與制造商聯(lián)系保修事宜、乙方全力協(xié)助、保修期限以制造商承諾保修時間為準。
甲供材料,乙方施工項目,不屬乙方保修項目。
7.2.5工程竣工驗收合格后,各類款項全部結算完畢,乙方向甲方提供工程保修卡,保修內(nèi)容以保修卡為準,各類款項沒有結算完,乙方不提供工程保修卡。如甲方拒絕結算,乙方不負責此項工程保修。
八、工程結算:
8.1甲、乙雙方于約定驗收日前三日內(nèi)進行結算工作。工程竣工驗收合格當日,甲方在施工現(xiàn)場將剩余工程尾款支付給乙方。雙方結算工作完成后,乙方撤場,將工程移交甲方。
8.2所有結算項目以雙方合同預算書內(nèi)項目及雙方簽定的變更簽證單為準。
8.3如有增項,增項金額按乙方預算書價計算。
8.4工程驗收合格,結算工作不能順利完成,乙方保留現(xiàn)場繼續(xù)駐留權利,至雙方結算工作完成。在此期間,造成的任何損失由甲方承擔。
九、安全和防火:
9.1由于甲方原因(如私自指揮工人違規(guī)操作、私自與工人達成施工協(xié)議等)造成的安全事故,甲方承擔一切損失。
9.2由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
十、違約責任:
10.1甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款,甲方不能及時給出必要的指令和確認,不按合同約定履行自己的義務,或其它使合同無法履行的行為,甲方應承擔違約責任。乙方不能履行合同,或因自身原因中途撤場不再履行合同,乙方應承但違約責任。甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的___________%向?qū)Ψ街Ц哆`約金(含水、電預收款)。
10.2若由于甲方違約,若此時乙方材料已進場或已施工,則造成的工、料損失由甲方全部承擔,并且甲方按房屋的銷售面積支付乙方設計費,費用為每平方米人民幣二十元正(設計費包含度尺費)。
10.3一切未經(jīng)雙方預算書內(nèi)文字確定的口頭承諾或口頭要求均不屬于有效的合同條款,乙方有權不予執(zhí)行該內(nèi)容(此條款同樣適用于設計﹑工藝做法﹑項目變更等方面)。雙方無約定的施工做法均按乙方標準做法施工。
十一、設計成果的版權:
11.1屬乙方設計的工程,設計成果歸乙方。乙方可以對該工程完工成品,施工過程及甲方入住后已有家具,陳x物的成品進行拍攝電視、錄象、照片,并且乙方有權在各種電視臺、電臺、媒體、雜志等進行廣告、學術發(fā)表。
11.2甲方不得未經(jīng)乙方同意與施工隊直接就裝飾工程的合作、中介、委派等活動進行洽談、實施,如有發(fā)生,乙方有權與甲方終止本合同的執(zhí)行且不承擔由此產(chǎn)生的后果、損失。另甲方已在乙方的未發(fā)生施工項目的資金,乙方有權扣留作為合同終止的補償,現(xiàn)場未施工材料歸乙方所有。
11.3雙方不得將對方設計提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的設計及施工項目。
十二、合同爭議解決方式:
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥的向天津市人民法院起訴解決。
十三、其它約定:
十四、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十五、組成本合同的文件包括:
15.1本合同條款及合同附件;。
15.2附件一(工程預算書及輔料清單);。
15.3附件二(水電改造協(xié)議及水電工藝做法說明);。
15.4附件三(主材材料代購協(xié)議及主材明細表);。
15.5附件四(效果圖及設計方案);。
15.6附件五(施工圖紙及水電路圖);。
15.7施工中的施工文擋;。
15.8竣工保修卡;。
15.9雙方有關本工程洽商的其它書面協(xié)議;。
15.10補充規(guī)定。
十六、其他:
16.1本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量,雙方約定(簽字、簽證、公證)后生效。
16.2本合同在竣工結算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關保修條款及知識產(chǎn)權條款仍然生效外,其它條款即告終止,保修期滿后,有關保修條款終止,但維修及有關設計版權條款仍然有效。
業(yè)主:__________________(簽章)承包方:__________________(公章)。
餐廳裝修施工合同篇六
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
1.1工程名稱:_________。
1.2工程地點:_________。
1.3承包范圍:_________。
1.4承包方式:_________。
1.5工期:本工程自_________年_________月_________日開工,于_________年_________月_________日竣工。
1.6工程質(zhì)量:_________。
1.7合同價款(人民幣大寫):_________。
第二條甲方工作。
2.1開工前_________天,向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙做法說明_________份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及汛等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3委托監(jiān)理公司進行工程監(jiān)理,監(jiān)理公司任命為總監(jiān)理工程師,其職責在監(jiān)理合同中應明確,并將合同副本交乙方_________份。
2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.6協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第三條乙方工作。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第五條關于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(gbj300—88)等國家制訂的施工及驗收為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達以優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔得驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第六條關于工程價款及結算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用第_________種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加_________%包干風險系數(shù)計算。包干風險包括內(nèi)容。
(3)可調(diào)價格:按照國家有關工程計價規(guī)定計算造價,并按有關規(guī)定進行調(diào)整和竣工結算。
6.2本合同生效后,甲方分_________次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料_________天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在_________天內(nèi),結清尾款。
第七條關于材料供應的約定。
7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續(xù)移交給乙方,由乙方承擔運輸用。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2凡由乙方采購的材料、設備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產(chǎn)和防火的約定。
8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第九條獎勵和違約責任。
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方_________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一天,按付款額的_________%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方_________元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。
9.3乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程項目達到優(yōu)良標準時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方_________元,作為獎勵。.
9.4乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙主方負責并承擔損失。
9.7未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.8因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第十條爭議或糾紛處理。
10.1本合同在履期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。
10.2當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意由仲裁委員會仲裁;當事人未在合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
第十一條其他約定。
_________。
第十二條附則。
12.1本工程需要進行保修或保險時,應另訂協(xié)議。
12.2本合同正本_________份,雙方各執(zhí)_________份。副本_________份,甲方執(zhí)_________份,乙方執(zhí)_________份。
12.3本合同履行完成后自動終止。
12.4附件。
(1)施工圖紙或作法說明。
(2)工程項目一覽表。
(3)工程預算書。
(4)甲方提供貨物清單。
(5)會議紀要。
(6)設計變更。
(7)其他。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
法定代表人(簽):_________法定代表人(簽):_________。
代理人(簽):_________代理人(簽):_________。
單位地址:_________單位地址:_________。
電話:_________電話:_________。
傳真:_________傳真:_________。
郵編:_________郵編:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
戶名:_________戶名:_________。
賬號:_________賬號:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
餐廳裝修施工合同篇七
根據(jù)《___合同法》及其他有關法律和行政法規(guī),為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,保障雙方的利益,遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則,甲乙雙方通過友好協(xié)商就門店裝修事宜達成一致,簽訂合同并共同遵守履行。
第一條:門店概況。
2、門面實際面積:_______平方米。
5、委托方式:__________________。
6、工程開工日期:______年______月______日
7、竣工日期:______年______月______日
第二條:工程價款。
雙方商定,本工程的價款為人民幣_________元(大寫____________元)。
第三條:質(zhì)量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條:材料供應。
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
第五條:付款方式。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付______%工程材料款和施工工費的______%;當工期進度過半(______年______月______日),甲方即第二次付施工工費的______%。剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。
2、支付方式為下列第_______種形式。
(1)現(xiàn)金支付。
(2)以銀行轉賬方式支付費用。
開戶行:__________________________________。
戶名:____________________________________。
銀行賬號:________________________________。
(3)其他:_______________________________。
第六條:工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的_____%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的_____%作為誤工費支付給乙方。
2、由乙方自行挑選的材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由乙方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
第七條:工程驗收。
1、工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行工程驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在_____天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
第八條:違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額_____%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第九條其他約定。
1、本合同條款如與國家法律、法規(guī)、政策相悖時,以國家、法規(guī)、政策為準。
第十條:爭議解決。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成向____________人民法院起訴。
第十一條:合同生效及補充。
1、本合同經(jīng)甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章方可生效。本合同一式_________份,其中甲方執(zhí)________份,乙方執(zhí)________份,具有同等效力。
2、對于本合同未盡事宜,雙方可隨時簽訂補充協(xié)議或以附件的形式對本合同中的有關問題作出補充、說明、解釋。本合同的補充協(xié)議和附件為其不可分的部分,與本合同具有同等法律效力。
餐廳裝修施工合同篇八
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
現(xiàn)就乙方承包甲方發(fā)包的工程,根據(jù)有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,達成余下條款:
工程名稱:
工程地點:
承包范圍:
承包方式:
工期要求:12月8日前必須全部完成。
1、甲方設立該工程的項目部作為工地代表,負責履行本合同的相關事宜,全面負責現(xiàn)場的管理工作,對乙方的工程質(zhì)量、進度、用料、安全文明施工等工作進行監(jiān)督、檢查。
2、負責向乙方提供臨時水電。
1、乙方為駐地代表,常駐現(xiàn)場,負責履行合同范圍內(nèi)的`應盡職責,按照甲方要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,服從甲方工地代表的監(jiān)督和管理。
2、做好承包范圍內(nèi)各相關工種間的交叉配合工作,竣工驗收交鑰匙前的成品保護工作由乙方負責。
3、乙方應自備施工所需工具。
4、未經(jīng)甲方同意,不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。
5、乙方必須服從甲方管理人員在安全、技術、進度、質(zhì)量、材料、勞動力、文明施工等諸方面的安排,保證工完廠清;若乙方拒絕或漠視甲方對上述要求管理,甲方可安排他人另行完成,費用由乙方承擔。
1、乙方須嚴格按照甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工,工程質(zhì)量達到施工合同要求,相關質(zhì)量驗收規(guī)范(gb-50210、gb50303-2002、gb50242-2002、gb50327-2001等)作為本工程的質(zhì)量評定驗收標準。
2、如因乙方原因造成質(zhì)量不合格或不能通過驗收,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
3、如因甲供材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4、本工程質(zhì)保期為貳年,質(zhì)量保修期自竣工驗收之日起計。保修期內(nèi)如發(fā)生質(zhì)量問題,乙方須無償履行保修責任。
5、如出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方通知后,乙方應在收到通知后24小時內(nèi)到現(xiàn)場進行維修。
1、如因甲方不能按約定給付乙方工程進度款而影響工期,工期順延。
2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期,工期不順延。
3、因業(yè)主等不可抗力的因素而影響工期,工期順延。
1、結算方式:根據(jù)現(xiàn)場完成面積計算及結算。
2、合同價格:
3、本價格包含人工費、稅票、機械費、進退場、垃圾清運、材料上運費等。
4、付款方式:
(1)開工后7日內(nèi),甲方按乙方進場施工人數(shù)每天發(fā)放35元生活費,每周發(fā)放一次。
(2)每月甲方按乙方當月完成工程量付80%進度款,生活費從進度款中減除。
(3)工程完工付總工程量80%工程款;竣工驗收后,甲方付總工程量結算款95%。此時乙方需提供全額的合格稅票。
(4)余款5%,在貳年保修期滿后結清(無息支付)。
1、甲方負責同業(yè)主聯(lián)系及時提供乙方所需材料,并按時到場。經(jīng)乙方驗收入庫后,由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞,由乙方照價賠償。
2、乙方須在預算定額范圍內(nèi)使用材料(包括臨時用電),材料損耗按定額計,超支的不合理材耗由乙方自行承擔,并在結算款中扣減。
3、所有進場的業(yè)主供材,乙方不得擅自挪用。
1、甲乙雙方另行簽訂安全協(xié)議,作為合同附件,與本合同具有同等的法律效力。
2、乙方須嚴格遵守甲方和物業(yè)部門的規(guī)章制度,以及對外面現(xiàn)場和安全生產(chǎn)的要求。
3、乙方須應該遵守安全協(xié)議中的條款,嚴禁在施工現(xiàn)場發(fā)生違法亂紀等行為。若因乙方造成安全事故的,由乙方負責。
1、乙方須自行完成本施工任務,嚴禁乙方將本項目再次分包或轉包。
2、因乙方責任原因而延誤工期逾期完工,每延期一天乙方向甲方賠付違約金1000元。
3、乙方須給進場施工人員購買人身保險,在施工中發(fā)生安全生產(chǎn)事故造成人身傷害或財產(chǎn)損失,由乙方承擔經(jīng)濟賠償責任。
4、如乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失,由乙方賠償,而且甲方有權單方面終止本合同。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。自雙方簽字蓋章之日起生效,履行完畢后終止。
甲方:__________。
乙方:__________。
餐廳裝修施工合同篇九
承接方(乙方):_______。
工程項目:甲乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝璜。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)以便共同遵守。
1、工程地址:______________。
2、居室規(guī)定,房型_______室_______廳_______廚。
(1)_______室,計_______平方米;。
(2)_______廳,計_______平方米;。
(3)_______廚房,計_______平方米;。
(4)_______衛(wèi)生間,計_______。
(5)_______陽臺,計_______平方米;。
(6)_______過道,計_______平方米。
(7)其他(注明部位)_______,計_______平方米??傆嫞菏┕っ娣e_______平方米。
3、施工內(nèi)容:______________。
4、委托方式:______________。
5、工程開工日期:_______日
6、工程竣工日期:_______日
7、工程總天數(shù):_______天。
工程價款(金額大寫)_______元。
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%,當工期進度過半(_______年_______月_______日),甲方即第二次付施工工費的40%剩余10%尾款待甲方對工程竣工竣工驗收后結算,甲方在應付日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結算工程價款時,不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方簽訂補充合同并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人,增減項目的價款,當場結清。
1、工程質(zhì)量驗收,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收,雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期,但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
合同經(jīng)甲乙雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守,任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同的總價款的10%付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
1、本合同和合同附件雙方蓋章、簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件,補充合同)一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
餐廳裝修施工合同篇十
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據(jù)國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
1.工程地址:
2.居室規(guī)格:室廳廚衛(wèi),面積。
3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢設計施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:甲方參與采購材料,設備,家具,家電,乙方負責設計,施工安裝,并代付所有款項_。
5.工程開工日期:年月日
6.工程竣工日期:年月日
第二條:工程價款。
工程價款(金額大寫)。
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認可。
2.工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4.凡由甲方自行采購的材料、設備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。
5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的60%,當工期進度過半,甲方即第二次付施工工費的30%,剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:施工工費包括人工費)。甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。
2.由甲方自行挑選的`材料、設備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負責任。
1.工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
1.甲方責任。
1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
2.乙方責任。
1)應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質(zhì);經(jīng)辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2)指派一名工作人員為乙方工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務。
3)負責施工現(xiàn)場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
4)嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
5)在裝潢施工范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式四份,甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(業(yè)主):_________(簽章)乙方:_________(簽章)。
簽約日期:_________簽約日期:_________
餐廳裝修施工合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》,雙方經(jīng)友好協(xié)商,甲方將工程分包給乙方施工。本著平等互利、協(xié)商一致的原則雙方就有關事項達成以下協(xié)議:
第1條總包工程概況:
1.1工程名稱:_________________。
1.2工程地點:_________________。
1.3整體工程開竣工日期:
第2條本分包合同承包范圍:按人工報價清單的工程項。
第3條承包方式:清包工(包工不包料)。
第4條合同工期:
4.1本項目施工期:_________________年_________________月_________________日止。
4.2根據(jù)施工現(xiàn)場具體情況雙方確定本分包合同施工的詳細工程施工進度計劃,乙方應嚴格按施工進度計劃施工,保證每區(qū)段工作和整個分包工程按時完工,任一區(qū)段工作的延誤都應被視為工期延誤。
第5條合同價款。
5.1本工程合同款單價:按人工報價清單(報價清單作為合同的符件1)(不含稅價)。
5.2工程量計算原則:實際面積或人工報價清單說明。
5.3零工按每人每天_________________元結算(八小時制)。
第6條分項工程質(zhì)量要求:
6.1分項工程質(zhì)量達到國家驗收規(guī)范及建設方的驗收標準要求(建設方的驗收標準要求,作為合同的符件2)。
第7條甲方責任:
7.1分項工程開始施工前,甲方負責組織圖紙技術交底,審查乙方的裝修分項工程施工方案。
7.6協(xié)調(diào)本分包合同范圍內(nèi)分項工程施工與其它工序施工之間的關系。
7.7及時提供乙方施工所需指令、批文、圖紙洽商等有關工程文件。
7.8監(jiān)督檢查乙方施工,辦理驗收手續(xù)。
第8條乙方責任:
8.1按合同約定及甲方要求的`時間準時進場;
8.2按設計質(zhì)量要求編制施工方案,根據(jù)甲方月、周施工計劃組織施工。
8.3施工前先做樣板,經(jīng)甲方和監(jiān)理單位同意后方可進行大面積施工。
8.5明確工地負責人,并向甲方提供施工人員名單及本工種上崗證。
8.6負責分包工程的成品保護工作,并保證不損壞其它施工方的已完項目,如有損壞,乙方自費予以修復。
8.7乙方如果施工中途故意停工,影響工程施工進度,甲方有權解除合同,并不支費已完成工程量的所余工程款,并追究其法律責任。
8.8乙方如果中途自動退場的,甲方有權扣除乙方所有工程款,并保留對其追查法律責任的權力。
8.9分包方負責施工所用工具(含各種電鋸及鋸片、各種電鉆及各種型號電鉆頭、云石機及云石機介片、各種型號的開孔器、鋁合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙紙架、沙紙打磨機、切割機、磨機)及所用的電線、地拖線等,并保證所用工具性能良好,符合甲方的安全要求、形象要求及國家和當?shù)氐挠嘘P規(guī)定。
8.10遵守甲方現(xiàn)場關于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。違反規(guī)定,造成的一切責任及損失均由乙方承擔。
8.11每天下午下班時乙方必須清理現(xiàn)場衛(wèi)生,否則每次罰款100元;
8.12負責配合甲方對本分包工程竣工驗收及資料的編制。
8.13乙方必須嚴格按照施工進度計劃施工,如因乙方人力不足或其他原因造成工期延誤,甲方有權按500元/天處罰。
第9條工程質(zhì)量與驗收:
9.1甲乙雙方根據(jù)建設方工程質(zhì)量評定標準和施工技術驗收規(guī)范進行施工和驗收。
9.2乙方隨時接受甲方對工程質(zhì)量的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,如乙方施工的工程未能達到建設方工程質(zhì)量標準和技術規(guī)范,應進行返工、修改并承擔返工修改的費用,工期不予順延。
9.3在分包施工中,乙方應服從甲方發(fā)出的任何工作指令,因甲方指令或其它非乙方原因?qū)е碌墓こ藤|(zhì)量事故責任及經(jīng)濟支出或因甲方指令引起的合同外經(jīng)濟支出,均由甲方承擔。
第10條工程款支付:
10.1本分包工程進度款支付方式按月進度付款。
10.3保修期兩年??⒐そY算時留5%保修金,保修期滿后十天內(nèi)結清。
第11條違約:
11.1甲方代表不能及時給出明確指令、確認、批準,不履行合同約定的有關責任,應承擔由此產(chǎn)生的一切違約責任。
11.2乙方施工質(zhì)量達不到建設方工程質(zhì)量要求、不履行合同約定的有關責任,應承擔由此給甲方造成的一切損失。
11.3因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前3天通知違約方后,方可中止或解除合同,由違約方承擔違約責任。
第12條安全及文明施工:
12.1乙方應按有關規(guī)定,對其施工人員進行安全教育及安全交底,采取嚴格的安全防護措施,承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。非乙方責任造成的傷亡事故,由責任方承擔責任和有關費用。
發(fā)生重大傷亡事故,乙方應按有關規(guī)定立即報有關部門并通知甲方代表。同時按政府有關部門要求處理。甲方為搶救提供必要條件,發(fā)生的費用由事故責任方承擔。
在有毒有害環(huán)境中施工,乙方應按有關規(guī)定自備相應的防護措施,費用由乙方自行承擔。
12.2乙方負責所承包工程施工的安全防護工作,配備專職安全員,對操作工人的安全生產(chǎn)負責。
12.3乙方在施工中所用的全部機具必須經(jīng)檢驗合格,并符合國家有關規(guī)定和機具安全使用標準。若乙方違反操作規(guī)程或使用不符合安全標準的各類機械設備及生產(chǎn)機具,而造成的一切安全事故,均由分包方自行負責,并承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失。第13條工期、質(zhì)量約定:
13.1由于乙方原因造成工期延誤,每拖延一天,乙方應向甲方交納1000元,乙方不預繳納的,甲方有權利直接在乙方工程合同款里扣除作為拖期罰款。
13.2甲方未能按時提供合格工作面或其他原因致使乙方不能按期施工,由此產(chǎn)生的一切損失由甲方承擔,并且每延誤一天甲方支付乙方實際發(fā)生的窩工損失費。
13.3因乙方原因致使本分包工程施工質(zhì)量不符合建設方的規(guī)定或質(zhì)量驗收達不到約定質(zhì)量標準,乙方應按甲方的要求進行拆除、剝離及重做,并承擔因此發(fā)生的所有經(jīng)濟支出以及因此給甲方帶來的經(jīng)濟損失。
第14條合同生效與終止。
14.1本合同自雙方簽字蓋章或簽字之日起生效;
15.2本合同在雙方完成約定工作內(nèi)容,工程款結算后即告終止。
第15條合同份數(shù)。
15.1本合同一式兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
甲方(蓋章):_________________。
甲方代表簽字:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
乙方(蓋章):_________________。
乙方代表簽字:_________________。
聯(lián)系電話:_________________。
日期:_________________
餐廳裝修施工合同篇十二
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
承包人(以下簡稱乙方):。
身份證號:。
聯(lián)系電話:。
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)。遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況:____。
工程地點:_____________。
二、承包范圍。
外墻空口實算__________元每平米,包括:______________。
三、工程工期。
開工日期:______________
竣工日期:______________
注:____由甲方提供的材料、設備,因質(zhì)量、規(guī)格等不合格而影響工程質(zhì)量、工期,其返工費由甲方承擔;由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費由乙方承擔。
四、工程質(zhì)量標準。
1、工程以施工圖紙、工藝說明、設計變更為依據(jù)。
2、乙方應認真按照約定的技術質(zhì)量標準和設計要求進行施工,隨時接受甲方的檢查。如工程質(zhì)量達不到約定條件的,乙方應全權負責并應予以修改。
五、工程量。
按實際施工面積計算。
六、付款方式:____。
按工程進度付款。
七、施工期間發(fā)生安全事故甲方概不負責,由乙方自行承擔。
八、本合同共二份甲乙雙方各一份。
本合同雙方約定自甲乙雙方簽字后生效。
甲方:____(公章)乙方:____(簽字)。

