合同一旦簽訂,雙方都應(yīng)當(dāng)履行合同約定的條款,并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。合同的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)具體明確,盡量避免模棱兩可的用語。在以下合同范本中,我們可以看到不同類型合同的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容要點。
太陽能合同詐騙篇一
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方制作安裝太陽能熱水系統(tǒng)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
1、工程名稱:太陽能聯(lián)合電加熱換熱系統(tǒng)工程;
2、工程承包范圍:真空管太陽能制作安裝。
二、工程材料的技術(shù)要求
1、真空管:采用58—1800㎜紫金管;支管;
2、循環(huán)槽:內(nèi)膽采用304—2b食品級不銹鋼,外殼采用鍍鋁鋅板,中間聚胺脂保溫;
3、太陽能支架:采用角鋼靜電噴塑支架;
6、強(qiáng)制循環(huán)泵采用威樂253e水泵,噪音小、性能高。
三、保修及質(zhì)量要求
1、聯(lián)集器、真空管、保溫箱、保溫水箱保修三年;
2、管道及其它部件保修一年
3、保質(zhì)期內(nèi)屬制造安裝質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)更換并承擔(dān)所有費用;
4、保修期內(nèi),設(shè)備發(fā)生故障,乙方應(yīng)在收到甲方通知后24小時內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場維修,直到正常使用。
5、保修期滿后,仍由乙方提供產(chǎn)品的終身有償維修服務(wù);
四、工期
竣工日期:自開工之日起10天內(nèi)完工并交付使用,雨天順延,試通水三天后甲乙雙方共同對工程進(jìn)行驗收并在驗收單上簽字認(rèn)可。
五、工程造價及付款方式
1、工程明細(xì)報價:
3、此報價為不含稅票報價,如果甲方需要開具增值稅專用發(fā)票,需另加工程總款的4%作為稅費。
六、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)
工程安裝必須依照《太陽能熱水器系統(tǒng)設(shè)計、安裝及工程驗收技術(shù)規(guī)范》gb/t18713—20__、《全玻璃真空太陽集熱管》gb/t17049—1997及國家現(xiàn)行的施工規(guī)范及相尖規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行施工及驗收。
七、工程分工
1、甲方工作
(1)為乙方提供材料堆放、儲存場地,乙方自行負(fù)責(zé)看管;
(2)做好乙方在施工過程中的協(xié)調(diào)工作,保證施工的順利進(jìn)行;
(3)提供施工用電、水;
(4)積極組織協(xié)調(diào)工程竣工驗收;
2、乙方工作
八、竣工驗收
工程具備竣工驗收條件,甲乙雙方共同驗收,并在驗收后的3天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。乙方按要求修改并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。
九、違約責(zé)任
1、甲方責(zé)任
不按合同約定的付款方式按時將工程款支付給乙方,則按未付款金額的3%支付給乙方違約金,且未付款部分貨物所有權(quán)歸乙方,乙方有權(quán)自行處理未付款部分貨物。
2、乙方責(zé)任
(1)工程質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的,乙方應(yīng)按甲方要求整改,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn);
(2)工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的,乙方應(yīng)付給甲方違約金(合同總金額的3%)。
十、解決合同糾紛的方式
本合同在履行的過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或向合同簽訂地人民法院起訴。
十一、其它
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方簽字蓋章后生效,在完成雙方各自的職責(zé)、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)往來后終止。
2、本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
3、甲方在未付清工程款之前,未付款部分貨物所有權(quán)屬昆明xx技開發(fā)有限公司,甲方負(fù)責(zé)保管,如甲方未按合同付款,乙方有權(quán)處理未付清部分貨物。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇二
甲方(供貨方):
乙方(購貨方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方購買太陽能電池板相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、產(chǎn)品的結(jié)算方式
1、乙方自本合同簽訂之日起個工作日內(nèi),向甲方一次性支付合同總金額 %,計人民幣 萬元(大寫: 萬元)整。余款:經(jīng)驗收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬
二、產(chǎn)品的運輸及驗收
1、運輸方式:送貨上門
2、送貨地點和接收單位(或接收人):
3、甲方所在地到乙方所在地(運貨地點)運費由甲方承擔(dān);貨到后由乙方進(jìn)行驗收,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定,由甲方負(fù)責(zé)免費調(diào)換。驗收合格后乙方簽收,簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收,造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
三、產(chǎn)品的安裝
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé),為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量,乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件,如果乙方自行購買配件,不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi),如需要維修按照實際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
四、售后服務(wù)
1、甲方提供的產(chǎn)品,保修期 年。保修期內(nèi),凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)免費維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi),非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修,甲方及時上門服務(wù),維修所發(fā)生的材料費及服務(wù)費用由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式,乙方逾期付款,每遲延一天,應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%,同時甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨,每遲延一天,應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的 %。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨(備注:除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外),應(yīng)事先與甲方協(xié)商,甲方同意退貨的,應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值 %的違約金。甲方不同意退貨的,乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
六、合同糾紛解決方式
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成或不愿協(xié)商,雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
七、合同終止、合同變更與修改
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),合同自動終止。
2、若雙方同意,并以書面形式予以確認(rèn),合同可以在任何條件下終止。這種情況下,雙方均無例外地免去對方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù),否則視作合同終止且對雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起,甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實際發(fā)生的費用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起,乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議,并作為本合同不可分割的組成部分,具有與合同本身同樣的效力。
八、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時,應(yīng)及時向另一方通報不能履行或不能完全履行的理由。
九、其他事項
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書,該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
主要負(fù)責(zé)人:主要負(fù)責(zé)人:
(簽章)(簽章)
年月日年 月 日
太陽能合同詐騙篇三
購貨單位:(以下簡稱甲方)
供貨單位:(以下簡稱乙方)
第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))、單價、總價等,如表所列:
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用:標(biāo)準(zhǔn)包裝,包裝費用由乙方承擔(dān)。
第三條驗收方法:貨物到場并安裝完成后甲方驗收。
第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法:貨物到場、安裝完畢并驗收合格后甲方一次性付清貨款。
第五條交貨規(guī)定:
1、交貨地點:2、交貨日期:
第六條質(zhì)保
保修期為:主機(jī)保修五年,附件保修一年。
第七條經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
1、乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時,甲方同意利用者按質(zhì)論價。不能利用的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的千分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的3%的罰金。
(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或重新包裝,乙方應(yīng)按不符合合同規(guī)定包裝價值千分之三的罰金。
(4)產(chǎn)品交貨時間不符合合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之三的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料,應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。
2、甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值3%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值3%的罰金。乙方不同意退貨的,乙方仍需按合同規(guī)定收貨。
(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視中途退貨處理。
(4)乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產(chǎn)品價格如需調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的千分之三作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總金額3%的補(bǔ)償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方需變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應(yīng)提前10天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨,并單獨要求變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蛐柩悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免于承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊、安裝完畢經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后終止。
第十四條本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜。得由甲、乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同具有同等效力。
第十五條本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇四
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》為明確甲、乙雙方在本項目中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以便于共同遵守嚴(yán)格執(zhí)行。
第一條工程概況
1、工程地點:
2、工程名稱:
第二條甲乙雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
1、甲方向乙方提供施工的基本條件。
2、按本合同第五條的約定付款。
3、按本合同第七條的約定驗收。
4、負(fù)責(zé)驗收后的設(shè)備接管工作。
5、指派人員接受培訓(xùn)。
6、開工前甲方確定乙方提供設(shè)計方案簽字認(rèn)可。
乙方責(zé)任:
1、按合同約定、設(shè)計方案、施工規(guī)范等進(jìn)行施工,保證工程質(zhì)量。
2、對施工人員進(jìn)行安全施工教育,遵守甲方工地的有關(guān)規(guī)定制度,保證施工安全,乙方安全事故與甲方無關(guān)。
3、為乙方工地的代表,管理監(jiān)督施工過程中的質(zhì)量問題,并同甲方代表協(xié)商有關(guān)工程變更,隨工簽證及其他單位、部門間協(xié)調(diào)工作。
4、培訓(xùn)甲方操作人員。
5、提供符合合同規(guī)定的全新原包裝設(shè)備,保證安裝調(diào)試并能正常使用。
6、負(fù)責(zé)安全運輸及驗收前貨物設(shè)備保管。
7、做好售后服務(wù)工作。
第三條保管責(zé)任及風(fēng)險轉(zhuǎn)移
乙方工程材料進(jìn)場時,由甲方代表指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須具有安全保證),工程材料的安全由甲乙雙方共同負(fù)責(zé),乙方安裝調(diào)試完畢,甲方現(xiàn)場驗收。驗收完畢后產(chǎn)生合同約定以外的風(fēng)險責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第四條合同價款及調(diào)整
合同價款得到雙方一致認(rèn)可,任何—方不得以任何理由進(jìn)行變更或不予認(rèn)可。施工中發(fā)生設(shè)計變更(包括數(shù)量、規(guī)格、位置及附加工作等),方案修改,設(shè)備材料增減,經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)簽定變更單。因以上變更導(dǎo)致費用增減,在工程后期付款時予以結(jié)算。
第五條工程價款支付方式及期限
1、工程總造價:元(大寫:)。
2、支付方式由甲方分三次,以下列方式支付:
(1)合同簽定完工,驗收合格后甲方即付乙方全部貨款元價款說明:
1、此造價不含施工過程中所產(chǎn)生的電費、水費;
2、不含與土建、裝璜等施工單位有可能產(chǎn)生的相關(guān)配套費用。
3、不含三箱電源線。
4、甲方應(yīng)將系統(tǒng)的冷、熱回水口接至屋頂。
第六條工期及工期延誤
1、工期:合同簽定后,熱水工程安裝從20xx年10月07日至20xx年10月18日完成。
2、如遇到不可抗力因素,工期應(yīng)順延;
3、乙方無正當(dāng)理由工期不得延誤,如延誤按本合同第八條處理。
第七條驗收
1、初步驗收:貨到現(xiàn)場3日內(nèi),甲、乙雙方工程代表共同進(jìn)行驗收,逾期視為合格,其目的僅在于檢查設(shè)備外觀、規(guī)格、品種、隨機(jī)附件、資料是否齊全。符合要求后,乙方組織安裝調(diào)試。
2、乙方安裝調(diào)試完畢,通知甲方現(xiàn)場驗收簽字。
3、甲方不得在系統(tǒng)正式交付使用前,未經(jīng)乙方書面同意而擅自使用,否則視工程已通過驗收并正式交付使用。
第八條售后服務(wù)
1、乙方及時為甲方建立用戶檔案,并實施定期回訪。
2、系統(tǒng)如出現(xiàn)故障,公司人員應(yīng)在接到報修電話后,24小時之內(nèi)及時給予處理或答復(fù)。
3、輔助器件、控制系統(tǒng)、水泵等保修期為一年,水箱保修期為三年,集熱器、真空管、為陸年。保修期內(nèi)由于設(shè)備故障或施工質(zhì)量造成的故障乙方全部免費維修,保修期外,乙方只收取零配件費用,并進(jìn)行終身維修。
第九條違約責(zé)任
1、如遇不可抗力的原因造成本合同無法完成,由雙方協(xié)商解決。
2、對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認(rèn),工期相應(yīng)順延。
(1)工程量變化或設(shè)計變更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第十條爭議解決方式
雙方因合同發(fā)生爭議,可進(jìn)行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向甲方住所地人民法院訴訟。
第十一條其他
1、在甲方未全部付清工程款時,乙方對該工程安裝的設(shè)備擁有處置權(quán)。
2、本合同一式貳份。
3、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商后補(bǔ)簽協(xié)議,所補(bǔ)簽的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4、合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇五
甲方:
乙方:
本合同由以下簽署處簽字蓋章的甲、乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》相關(guān)規(guī)定,就乙方承接本合同所述的太陽能安裝工程施工事宜達(dá)成以下內(nèi)容:
一、工程概況
1、1工程名稱:太陽能熱水系統(tǒng)安裝工程
1、2工程地點:
1、3工程內(nèi)容:
(1)鋼支架制作;
(3)管道支架制作,水箱底座基礎(chǔ)制作,設(shè)備間設(shè)備安裝(包括電加熱管或熱泵、水泵等設(shè)備)
(4)管道保溫制作安裝
(5)設(shè)備、材料的裝卸、搬運及現(xiàn)場的清理等工作
1、4工程承包方式:包清工施工,所有安裝調(diào)試工具乙方自備,施工材料由甲方負(fù)責(zé)提供。
二、工程工期
2、1本工程自年月日開工,于年月日竣工。
2、2如有工期延誤,出現(xiàn)以下2、2、1—2、2、3條約定的情形,并且乙方在約定情形發(fā)生后三天內(nèi),就延誤的內(nèi)容、原因以及補(bǔ)救措施向甲方提出書面報告,并經(jīng)甲方書面批準(zhǔn)后,工期可相應(yīng)順延。
2、2、1甲方因故臨時調(diào)整或變更乙方的施工時間,對施工完成進(jìn)度有影響的,應(yīng)予乙方書面形式通知,并加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作。
2、2、2一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
2、2、3出現(xiàn)本合同規(guī)定的不可抗力;本合同中的"不可抗力"僅指足以影響到本合同相關(guān)義務(wù)正常履行的不可預(yù)見、不可避免的自然災(zāi)害,以及雙方書面確認(rèn)的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影響的一方應(yīng)在出現(xiàn)不可抗力的24小時內(nèi)通知另一方,并在7日內(nèi)提供不可抗力事件發(fā)生地區(qū)的公證機(jī)關(guān)或經(jīng)另一方認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)出具的證明材料。超出規(guī)定時間未提供有效的證明文件將被視為未出現(xiàn)不可抗力。
2、3非上述原因,工程不能按竣工日按時竣工,乙方須向甲方支付合同總價款的0.3%每天的違約金。
2、4由甲方協(xié)調(diào)原因造成乙方不能連續(xù)施工停工時,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方下次人員施工時的來回路費。
2、5工期提前乙方在保證工程質(zhì)量前提下的工期提前完工甲方不應(yīng)被拒絕。
三、合同價款:
本項目合同款總價為:人民幣大寫
四、關(guān)于工程質(zhì)量的約定:
4、1質(zhì)量要求:工程質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī)和雙方約定質(zhì)量要求,并適合工程項目用途。
4、2質(zhì)量不符的責(zé)任:在工程驗收之時或工程保修期內(nèi)工程質(zhì)量不能達(dá)到質(zhì)量要求,乙方應(yīng)承擔(dān)全部費用負(fù)責(zé)返工。
五、關(guān)于驗收的約定
5、1本工程制作圖紙、說明及太陽能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由甲方提供,竣工后由甲方按制作圖紙、說明及太陽能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗收。
5、2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方?jīng)]有驗收,乙方不得進(jìn)行后續(xù)施工,否則后果自負(fù)。
5、3由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方全部承擔(dān),并承擔(dān)因此給甲方和第三方造成的一切損失,工期不順延。
六、合同價款支付方式
6、4余下工程款的5%,一年后付清。
七、雙方的責(zé)任與義務(wù)
7、1甲方的責(zé)任與義務(wù)
7、1、1甲方每次出示書面委托給乙方,指派甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)及其它事宜。
7、1、2乙方施工時,甲方需提供與其相關(guān)部分的配合和協(xié)調(diào)。
7、2乙方的責(zé)任和義務(wù)
7、2、1乙方負(fù)責(zé)本合同管道保溫的修復(fù)及外防護(hù)層制作,乙方施工如不符合甲方的要求,甲方有權(quán)責(zé)令乙方全部返工,直至達(dá)到甲方的設(shè)計要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
7、2、2施工期間,乙方須按國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行,并對現(xiàn)場作業(yè)的安全及工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)采取所有合理的措施保障施工的安全,并對施工過程中發(fā)生的所有人員傷亡、財產(chǎn)損壞及由此造成的一切問題承擔(dān)一切責(zé)任。發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告保險公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)和相關(guān)個人并通知甲方駐工地代表,同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方僅負(fù)責(zé)協(xié)助對乙方安全行為和有關(guān)措施進(jìn)行檢查和監(jiān)督,但對其行為的結(jié)果不負(fù)任何責(zé)任。
7、2、3服從現(xiàn)場甲方駐地代表、監(jiān)理及總包方管理,合理安排施工進(jìn)度,按期竣工,做好甲方成品保護(hù)工作,如出現(xiàn)損壞,照價賠償。
八、售后與維修
8、1乙方承諾接到甲方通知后48小時內(nèi)按甲方提供的地址上門為顧客服務(wù)
8、2本工程自竣工驗收之日起,乙方將對本工程施工問題免費保修一年。
8、3一年免費保修期滿后如出現(xiàn)問題,由甲乙雙方協(xié)商維修費用,乙方上門負(fù)責(zé)維修調(diào)試好。
九、合同的變更和解除
9、1合同變更方式:甲方駐工地代表的權(quán)限為對合同約定的工程進(jìn)行初驗收(最后結(jié)算應(yīng)以總包方加蓋公章的正式驗收證明為準(zhǔn))和本合同明確約定的其它事項,甲方代表權(quán)限以外的其他事宜(如工程量增減、設(shè)計變更、乙方是否可轉(zhuǎn)包、分包等)由甲方與乙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議,自雙方簽字并加蓋公章后生效,與本合同具有同等法律效力,其他形式無效。如無簽署生效的書面補(bǔ)充協(xié)議,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行,否則應(yīng)被視為違約行為,乙方應(yīng)在甲方要求下恢復(fù)原狀并賠償甲方損失。
9、2合同的變更、解除權(quán):一方對合同進(jìn)行變更或解除時,應(yīng)提前向另一方發(fā)出書面通知,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方有此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9、3乙方違約時的解除:如乙方違反有關(guān)法律規(guī)定或合同約定,甲方有權(quán)變更或解除合同,乙方應(yīng)該按本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償因此而給甲方造成的損失。
十、爭議或糾紛處理:本合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意提交濟(jì)南仲裁委員仲裁。
十一、本合同未盡事宜,由雙方另訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的組成部分。
十二、合同生效條件與份數(shù)
12、1生效條件:合同雙方簽字蓋章后生效。
12、2合同份數(shù):本合同正本叁份,甲方貳份,乙方壹份,具有相同法律效力。
十三、本合同履行完成后自動終止。
本合同經(jīng)雙方協(xié)商后形成,而且各方對本合同條款的含義已經(jīng)全部理解并無異議后簽署。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇六
甲方(采購方):
乙方(銷售方):
經(jīng)雙方協(xié)商決定,對太陽能購銷事宜達(dá)成如下協(xié)議。
1、乙方保證銷售的產(chǎn)品品牌是,所用于安裝的材料包括:
(1)太陽能:沐浴太陽能品牌(100管)。
(2)淋浴噴頭:銅材,單沐浴頭軟管。
(3)保溫桶及支架:1立方保溫桶,內(nèi)膽厚0.8。外膽厚0.4,大角鋼支架。
2、甲方指定的安裝地點是付款方式如下:
(1)太陽能整套安裝及所用全部材料費為
(1)入場前甲方支付乙方購買產(chǎn)品的定金1000.00(壹仟圓整)
(1)正常使用一周后付完尾款。
3、安裝:
(1)安裝地方:彌渡同仁微創(chuàng)外科醫(yī)院(建安路28號)。
(2)安裝時間:20xx—03—17—20xx—03—19
4、質(zhì)保
(1)所有產(chǎn)品器材,一年包換,三年保修。
(2)三年保修期內(nèi),材料有甲方提供,乙方負(fù)責(zé)施工。
5、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,任何一方違約,按照當(dāng)時購銷款項的兩倍賠付給守約方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇七
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: 鐵嶺紫晶太陽能有限公司 (以下簡稱乙方)
甲乙兩方就 太陽能熱水系統(tǒng)工程,經(jīng)友好協(xié)商,對系統(tǒng)設(shè)計達(dá)成了共識,現(xiàn)就有關(guān)事宜簽字協(xié)定如下:
一. 系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
1. 太陽能系統(tǒng)采用工程用集熱模塊 型,即每組模塊由 mm,長 mm全玻璃集熱真空管 支,共 組,合集熱面積為 m2.
2. 系統(tǒng)在春秋季節(jié)光照充足的條件下,日產(chǎn)熱水約8噸(溫度在45度75度之間)
3. 配套 只 噸保溫水箱。(品牌為 、型號 、內(nèi)膽材質(zhì)為sus304不銹鋼,外殼材質(zhì)為 ,保溫層為聚氨酯整體發(fā)泡)。
4. 配套 組電加熱,9kw/380v/組。
5. 系統(tǒng)循環(huán)方式為 循環(huán),光照不足及其它季節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)水溫度不足時,控制系統(tǒng)啟動輔助加熱。
6. 控制系統(tǒng)型號為 。
7. 室內(nèi)冷熱水管、電線管路由 方施工, 方派人技術(shù)指導(dǎo)。
二. 工程驗收方式
1. 系統(tǒng)驗收由甲乙雙方共同進(jìn)行。
2. 系統(tǒng)所采用的全部材料均為優(yōu)質(zhì)品,符合國家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 系統(tǒng)驗收標(biāo)準(zhǔn)見 書中系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)及驗收規(guī)范, 中系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)及驗收規(guī)范的具體指標(biāo)低于國家相關(guān)行業(yè)指標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)以國家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進(jìn)行驗收。
三. 工程造價及付款方式
1. 工程總造價為人民幣: 大寫 ( )。
2. 工程付款方式為合同簽訂后甲方首付工程50%( )作為預(yù)付款,貨到工地,工程安裝結(jié)束、系統(tǒng)調(diào)試正常后,甲方應(yīng)付工程款 %( ),其余貨款 %( )完工三個月內(nèi)付清。
四. 甲方責(zé)任及義務(wù)
1. 甲方提供施工用電、用水至施工現(xiàn)場。
2. 在施工過程中甲方應(yīng)提供臨時倉庫提供乙方存放施工材料;乙方負(fù)責(zé)施工材料在施工期間的安全問題。
3. 甲方應(yīng)將系統(tǒng)的冷、熱水接口,電源接至控制柜。
4. 施工方案及安裝位置確定后,甲方如需更改設(shè)計或增減部分工程,經(jīng)
雙方確認(rèn)后予以實施。
5. 甲方應(yīng)按時支付工程款。
五. 乙方責(zé)任及義務(wù)
1. 乙方應(yīng)保證系統(tǒng)配置及功能符合并達(dá)到“系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)”及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2. 施工過程中乙方不得擅自移動、破壞甲方屋頂原有的設(shè)施,如確屬必要,應(yīng)書面通知甲方并由甲方負(fù)責(zé)處理。
3. 本工程自合同生效之日起施工周期為 天(其中前 天為乙方生產(chǎn)、發(fā)運期),在施工時無大風(fēng)、雨天、其它自然災(zāi)害及不可抗力影響的情況下。
4. 乙方應(yīng)提前由甲方共同確定安裝位置。
5. 施工中的安全問題全部由乙方負(fù)責(zé)。
六. 雙方違約責(zé)任。
1. 甲方預(yù)期付款。
2. 乙方按時交付使用。
3. 如有一方違約,每天按總工程款5‰賠償對方。
七. 乙方質(zhì)量承諾及售后服務(wù)
1. 太陽能熱水器主機(jī)三年內(nèi)質(zhì)量問題由乙方免費更換。
2. 輔助器件及控制系統(tǒng)一年內(nèi)質(zhì)量問題乙方免費更換。
3. 超出質(zhì)量保證年限或非質(zhì)量問題(人為破壞、使用不當(dāng))造成的損壞,乙方只收取工本費,終身服務(wù)。
4. 乙方承諾的售后服務(wù)應(yīng)在報修后24小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,不能影響甲方的正常使用。
5. 乙方承諾系統(tǒng)的正常使用壽命為15年。
如需服務(wù)請撥打鐵嶺地區(qū)銷售點的電話********,在接報修后24小時內(nèi),乙方應(yīng)提供及時周到的服務(wù)。
八. 在保證質(zhì)量的情況下工程可以轉(zhuǎn)包,部分零部件可以外購。
九. 如有任何一方違約,雙方首先友好協(xié)商解決,協(xié)商不成違約方有權(quán)訴諸法律。
本合同自甲方、乙方兩方簽字、蓋章之日生效。本合同一式兩份,甲、乙兩方各執(zhí)一份。
甲 方: 乙 方:
甲方代表: 乙方代表:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
地 址: 地 址:
簽定時間: 簽定時間:
太陽能合同詐騙篇八
甲方(供貨方):
乙方(購貨方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方購買太陽能電池板相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、乙方自本合同簽訂之日起個工作日內(nèi),向甲方一次性支付合同總金額 %,計人民幣 萬元(大寫: 萬元)整。余款:經(jīng)驗收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬
1、運輸方式:送貨上門
2、送貨地點和接收單位(或接收人):
3、甲方所在地到乙方所在地(運貨地點)運費由甲方承擔(dān);貨到后由乙方進(jìn)行驗收,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定,由甲方負(fù)責(zé)免費調(diào)換。驗收合格后乙方簽收,簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收,造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé),為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量,乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件,如果乙方自行購買配件,不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi),如需要維修按照實際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
1、甲方提供的產(chǎn)品,保修期 年。保修期內(nèi),凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)免費維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi),非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修,甲方及時上門服務(wù),維修所發(fā)生的材料費及服務(wù)費用由乙方承擔(dān)。
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式,乙方逾期付款,每遲延一天,應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%,同時甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨,每遲延一天,應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的 %。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨(備注:除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外),應(yīng)事先與甲方協(xié)商,甲方同意退貨的,應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值 %的違約金。甲方不同意退貨的,乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成或不愿協(xié)商,雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),合同自動終止。
2、若雙方同意,并以書面形式予以確認(rèn),合同可以在任何條件下終止。這種情況下,雙方均無例外地免去對方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù),否則視作合同終止且對雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起,甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實際發(fā)生的費用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起,乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議,并作為本合同不可分割的組成部分,具有與合同本身同樣的效力。
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時,應(yīng)及時向另一方通報不能履行或不能完全履行的理由。
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書,該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。 甲方: 乙方:
主要負(fù)責(zé)人:主要負(fù)責(zé)人:
(簽章)(簽章)
年月日年 月 日
太陽能合同詐騙篇九
甲方:一片天太陽能 乙方:
電話: 電話:
簽約日期:年 月 日 簽約日期:年 月 日
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
為大力發(fā)展 “一片天”太陽能(以下簡稱本產(chǎn)品)市場,甲乙雙方友好協(xié)商,在公平、誠實、信任、真誠合作、平等互利的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律,甲方授權(quán)乙方為本產(chǎn)品代理經(jīng)銷商,并達(dá)成如下各項合同條款共同執(zhí)行。
一、甲方的義務(wù)與權(quán)利
1、乙方首次進(jìn)貨 臺(元)后,甲方授權(quán)乙方在省 縣(市)地區(qū)獨家經(jīng)銷本產(chǎn)品,保證不在乙方所在地區(qū)授權(quán)其他單位及個人銷售本產(chǎn)品。
2、甲方確?!耙黄臁碧柲茉湟惑w機(jī)產(chǎn)品(水箱、真空管、支架、儀表均為“一片天”牌),甲方確保乙方本地區(qū)獨家代理權(quán),乙方在向甲方申請后也可在附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展“一片天”牌太陽能經(jīng)銷商。
3、甲方確保本產(chǎn)品的質(zhì)量,并實行整機(jī)(水箱、真空管、支架)五年有效保修,真空管保用保換十五年。在運輸過程中造成真空管破損憑“十”金屬環(huán)免費更換,并且甲方對乙方實行本產(chǎn)品的終身維護(hù)。
4、甲方免費為乙方提供本產(chǎn)品的營銷指導(dǎo)與銷售相關(guān)的技術(shù)支持及培訓(xùn)、宣傳資料和省級電視廣告支持。
二、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方免交加盟費,甲方負(fù)責(zé)給予乙方的店面形象設(shè)計、噴繪寫真、招牌噴繪、展板廣告、字貼、榮譽證書、宣傳資料等。
2、乙方應(yīng)在本地區(qū)發(fā)展其他經(jīng)銷商和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級經(jīng)銷商,甲方可免費給鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商提供榮譽證書、宣傳資料等,每年不定期的免費給予乙方比例的促銷禮品。
3、乙方所請的安裝工要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),負(fù)擔(dān)安裝工的安全責(zé)任,如因安裝原因造成的所有損失均由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方要完成全年任務(wù)量 臺,如一年內(nèi)完成100臺返利給乙方5%或三年內(nèi)完成 300 臺返利獎給乙方商務(wù)面包車一部。
三、其它規(guī)定事項
1、 甲方根據(jù)的工程單,最少一次是50臺或1噸水量以上,甲方應(yīng)在乙方代理價基礎(chǔ)上再優(yōu)惠,其優(yōu)惠價是多少可另行商定,如客戶須開增值稅發(fā)票,可由廠方開出。
2、 乙方所請的安裝工,可免費到廠方培訓(xùn),其培訓(xùn)費及來去差旅費、食宿費等由甲方負(fù)責(zé)。
3、 甲方在收到乙方的貨款后3天內(nèi)發(fā)貨到乙方,其運費乙方負(fù)責(zé)。
5、 本合同有效期一年,自簽定之日起至 年 月 日止,本合同在首次付款提貨和雙方簽字后生效,本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
年 月 日
太陽能合同詐騙篇十
一?.?產(chǎn)品型號、名稱、數(shù)量、價款?簽訂地點?:_____________。
二?.?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?:?產(chǎn)品由供方按國標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并檢驗合格?,?產(chǎn)品質(zhì)量實行保修一年?(?易損件、耐磨件及非正常操作造成的故障除外?)?。
三?:交?(?提?)?貨地點、運輸方式及費用承擔(dān)。
四?:交?(?提?)?貨時間?:______________。
五?:貨款結(jié)算方式?:______________。
六?:貨物所有權(quán)自?時起轉(zhuǎn)移?,?但需方未履行支付價款義務(wù)或價款未付清的?,?貨物所有權(quán)仍屬供方所有。
七?:本合同自?起生效。
八?:約定事項?:______________?,?貨到需方后?,?有需方負(fù)責(zé)貨物的吊裝及貨物安全。供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試?,?需方派人員協(xié)助供方安裝人員進(jìn)行安裝與調(diào)試。
九?:供貨范圍?:______________。
十:違約責(zé)任:______________。
供?方?需?方。
單位名稱?:______________。
單位地址?:______________。
法定代表人?:______________。
委托代理人?:______________。
電話?:______________。
傳真?:______________。
開戶行?:______________。
賬號?:______________。
稅號?:______________。
郵編?:______________。
單位名稱?:______________。
單位地址?:______________。
法定代表人?:______________。
委托代理人?:______________。
電話?:______________。
傳真?:______________。
開戶行?:______________。
賬號?:______________。
稅號?:______________。
郵編?:______________。
合同有效期:_____________。
太陽能合同詐騙篇十一
甲方:一片天太陽能乙方:
電話:電話:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
為大力發(fā)展“一片天”太陽能(以下簡稱本產(chǎn)品)市場,甲乙雙方友好協(xié)商,在公平、誠實、信任、真誠合作、平等互利的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律,甲方授權(quán)乙方為本產(chǎn)品代理經(jīng)銷商,并達(dá)成如下各項合同條款共同執(zhí)行。
一、甲方的義務(wù)與權(quán)利。
1、乙方首次進(jìn)貨臺(元)后,甲方授權(quán)乙方在省縣(市)地區(qū)獨家經(jīng)銷本產(chǎn)品,保證不在乙方所在地區(qū)授權(quán)其他單位及個人銷售本產(chǎn)品。
2、甲方確?!耙黄臁碧柲茉湟惑w機(jī)產(chǎn)品(水箱、真空管、支架、儀表均為“一片天”牌),甲方確保乙方本地區(qū)獨家代理權(quán),乙方在向甲方申請后也可在附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展“一片天”牌太陽能經(jīng)銷商。
3、甲方確保本產(chǎn)品的質(zhì)量,并實行整機(jī)(水箱、真空管、支架)五年有效保修,真空管保用保換十五年。在運輸過程中造成真空管破損憑“十”金屬環(huán)免費更換,并且甲方對乙方實行本產(chǎn)品的終身維護(hù)。
4、甲方免費為乙方提供本產(chǎn)品的營銷指導(dǎo)與銷售相關(guān)的技術(shù)支持及培訓(xùn)、宣傳資料和省級電視廣告支持。
二、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方免交加盟費,甲方負(fù)責(zé)給予乙方的店面形象設(shè)計、噴繪寫真、招牌噴繪、展板廣告、字貼、榮譽證書、宣傳資料等。
2、乙方應(yīng)在本地區(qū)發(fā)展其他經(jīng)銷商和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級經(jīng)銷商,甲方可免費給鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商提供榮譽證書、宣傳資料等,每年不定期的免費給予乙方比例的促銷禮品。
3、乙方所請的安裝工要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),負(fù)擔(dān)安裝工的安全責(zé)任,如因安裝原因造成的所有損失均由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方要完成全年任務(wù)量臺,如一年內(nèi)完成100臺返利給乙方5%或三年內(nèi)完成300臺返利獎給乙方商務(wù)面包車一部。
三、其它規(guī)定事項。
1、甲方根據(jù)的工程單,最少一次是50臺或1噸水量以上,甲方應(yīng)在乙方代理價基礎(chǔ)上再優(yōu)惠,其優(yōu)惠價是多少可另行商定,如客戶須開增值稅發(fā)票,可由廠方開出。
2、乙方所請的安裝工,可免費到廠方培訓(xùn),其培訓(xùn)費及來去差旅費、食宿費等由甲方負(fù)責(zé)。
3、甲方在收到乙方的貨款后3天內(nèi)發(fā)貨到乙方,其運費乙方負(fù)責(zé)。
5、本合同有效期一年,自簽定之日起至年月日止,本合同在首次付款提貨和雙方簽字后生效,本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
太陽能合同詐騙篇十二
請求依法追被舉報人涉嫌集資詐騙罪的刑事責(zé)任,以挽回報案人的經(jīng)濟(jì)損失。
案情事實與經(jīng)過:_________________。
其投資公司就成了本事件的主要責(zé)任單位及責(zé)任人。
被舉報人違法國家金融管理法律規(guī)定,虛假借款人以借款為名,騙取錢財進(jìn)行詐騙,僅從報案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報人虛構(gòu)事實,以高息為誘,設(shè)置騙局,虛擬借款人,公司做擔(dān)保人,將詐騙款收取,使用詐騙方式集資,數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定,涉嫌集資詐騙罪。
綜上所述,被舉報人涉嫌犯罪的行為觸犯我國刑法,為使報案人合法權(quán)益得到保障,報案人決定向公安機(jī)關(guān)報案。請求公安機(jī)關(guān)依法立案,追回受害人蒙受的經(jīng)濟(jì)損失,并追究被舉報人的刑事責(zé)任。
報案人:_________________。
太陽能合同詐騙篇十三
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,在平等、自原、互利互惠的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款:購銷產(chǎn)品名稱:
路燈燈桿為雙挑燈桿,乙方必須保質(zhì)保量給甲方供貨,。
綿陽市經(jīng)開區(qū)f片區(qū)21號路交貨,乙方負(fù)責(zé)卸車,費用由乙方承擔(dān)。
轉(zhuǎn)賬;從簽訂之日起三日內(nèi)向乙方預(yù)付總貨款30%,乙方收到定金后為甲方加工生產(chǎn);貨物運送到甲方指定地點,付總貨款的60%再卸貨;安裝完畢驗收合格后7日內(nèi)再支付總貨款的5%,余下5%作為質(zhì)保金,滿一年付清;乙方出具收據(jù)進(jìn)行結(jié)算,若未按時交貨或未按時付款,將按總貨款的`2%按日加收違約金。
輸?shù)郊追桨惭b地,所產(chǎn)生的運費由乙方承擔(dān)。
該產(chǎn)品由乙方提供貨物檢測報告,確保各種型號與標(biāo)示準(zhǔn)確無誤。
乙方全權(quán)負(fù)責(zé)安裝調(diào)試,費用乙方承擔(dān)。安裝的下桿線及配件包含在單價內(nèi)(不含燈基礎(chǔ)配件)。
售后服務(wù)與保質(zhì)期:所售產(chǎn)品在無人為損壞情況下質(zhì)保壹年。
爭議的解決:甲乙雙方如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可向合同簽訂地人民法院依法提起訴訟。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
太陽能合同詐騙篇十四
需方:(以下簡稱甲方)。
供方:(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及乙方質(zhì)量的要求達(dá)到乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量,技術(shù)要求且不低于國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方于月(甲方應(yīng)保證具備施工條件)。
2、甲方在簽定合同后即付總價金額的%作為定金,乙方安裝完畢經(jīng)甲方驗收合格后交付總價金額的%(自送貨日起,因甲方原因不能安裝完畢的,10天內(nèi)應(yīng)付清全部貨款)。乙方安裝完畢后,通知甲方,當(dāng)天進(jìn)行驗收,如三天內(nèi)不進(jìn)行驗收,則視工程驗收合格,后期改動則應(yīng)付相關(guān)費用。
乙方保證所出售之標(biāo)的具有約定及法律規(guī)定之品質(zhì),并同意太陽能主機(jī)免費包修期為3年(主機(jī)包括:太陽能熱水器),配件為期1年(配件包括:輔助加熱器),終生維護(hù)(包修期外如出現(xiàn)故障,乙方適當(dāng)收取人工、材料費)。在包修期內(nèi),設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)免費維修或更換,乙方在收到甲方通知后,應(yīng)在24小時內(nèi)給予維修(具體保修內(nèi)容見保修卡)。
乙方未能按合同交貨,延遲交貨超過15天(因天氣原因、甲方原因除外),要承擔(dān)總貨款3%的賠償金。甲方未能按期付款,自安裝完畢日起,按所欠款項每日罰款1%.在甲方未付清貨款前,合同中所有設(shè)備的所有權(quán)歸乙方所有.若甲方未能按上述支付款項,逾期未付款項達(dá)15天時,乙方有權(quán)中止甲方對該設(shè)備的使用,并有權(quán)隨時取回作為合同標(biāo)的的設(shè)備,甲方已付款項不退。
如出現(xiàn)下列情況,甲方可解除合同。乙方所提供的設(shè)備無法達(dá)到合同所約定的質(zhì)量與性能,或乙方無法在故障出現(xiàn)后修好因設(shè)備本身出現(xiàn)的質(zhì)量問題,甲方可退貨或解除合同。
1、甲方需把電源、冷、熱水源接至設(shè)備處,設(shè)備如需另做基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)解決。項目現(xiàn)場已安裝設(shè)備由甲方負(fù)責(zé)保護(hù),保護(hù)期間如發(fā)生損壞、丟失,由甲方負(fù)責(zé)。設(shè)備安裝途中或已完畢,甲方更改安裝位置,需另行支付人工費、材料費,具體按現(xiàn)場商談(最低按____元起)。
2、乙方施工期間自行做好安全防護(hù)措施,如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、財產(chǎn)損失的,由乙方承擔(dān)一切賠償責(zé)任。
甲乙雙方因本合同發(fā)生紛爭時,當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽定之日起生效,合同如有變更,經(jīng)雙協(xié)商后制成合同附件,雙方代理人簽字或蓋公章后有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
太陽能合同詐騙篇十五
購貨單位:(以下簡稱甲方)。
供貨單位:(以下簡稱乙方)。
第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))、單價、總價等,如表所列:
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用:標(biāo)準(zhǔn)包裝,包裝費用由乙方承擔(dān)。
第三條驗收方法:貨物到場并安裝完成后甲方驗收。
第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法:貨物到場、安裝完畢并驗收合格后甲方一次性付清貨款。
第五條交貨規(guī)定:
1、交貨地點:
2、交貨日期:
第六條質(zhì)保。
保修期為:主機(jī)保修五年,附件保修一年。
第七條經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
1、乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時,甲方同意利用者按質(zhì)論價。不能利用的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的千分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的3%的罰金。
(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或重新包裝,乙方應(yīng)按不符合合同規(guī)定包裝價值千分之三的罰金。
(4)產(chǎn)品交貨時間不符合合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之三的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料,應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。
2、甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值3%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值3%的罰金。乙方不同意退貨的,乙方仍需按合同規(guī)定收貨。
(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視中途退貨處理。
(4)乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產(chǎn)品價格如需調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的千分之三作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總金額3%的補(bǔ)償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方需變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應(yīng)提前10天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨,并單獨要求變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因不能履行本合同時,,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蛐柩悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免于承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)。
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊、安裝完畢經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后終止。
第十四條本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜。得由甲、乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同具有同等效力。
第十五條本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
太陽能合同詐騙篇十六
上訴人因盜竊一案,不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號刑事判決,現(xiàn)提出上訴。
上訴理由和上訴請求:
對于判決書所述事實和定罪部分,上訴人并無爭議。但是對于量刑部分,上訴人認(rèn)為量刑過重,理由如下:
1、上訴人盜走被害人現(xiàn)金后,在不到四個小時的時間內(nèi),上訴人便主動攜帶所盜全部贓款到公安機(jī)關(guān)投案,并如實供述了自己的罪行。根據(jù)《刑法》第六十一條第一款的規(guī)定,上訴人的該行為應(yīng)認(rèn)定為自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
2、因全部贓款及時由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給了被害人,對被害人生活影響不大,沒有給被害人造成嚴(yán)重后果,依據(jù)罪行相適應(yīng)原則,上訴人所犯罪行應(yīng)為輕罪,故不應(yīng)當(dāng)對上訴人判得這么重。
3、上訴人是初次犯罪,比起累犯來講對社會危害不大。且上訴人一貫表現(xiàn)較好,上訴人在蘇仙賓館任保安期間,還因拾金不昧,多次受到務(wù)工單位的通報表揚,故不應(yīng)該判這么重。
4、上訴人認(rèn)罪態(tài)度較好,有悔罪表現(xiàn)。
5、上訴人在看守所積極配合改造,有悔罪表現(xiàn)。
上訴人年紀(jì)尚輕,從農(nóng)村到城市務(wù)工時間不長,只是因一時糊涂才犯罪,且所犯罪行并非暴力犯罪,民憤不大,犯罪之后積極改造,痛悔前非,對上訴人予以輕判不致造成嚴(yán)重后果,但是卻能給上訴人一個重新做人的機(jī)會。綜上所述,上訴人認(rèn)為這些都是可以給上訴人輕判的理由,但是原審人民法院對上訴人投案自首、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度等均沒認(rèn)定,判處上訴人三年徒刑,這是不符合懲罰與教育相結(jié)合的刑事政策及罪行相適應(yīng)的原則,也不符合構(gòu)建和諧社會的政策精神,因此上訴人不服原判,特提出上訴,請求撤銷原判,依法改判,給我以寬大處理。
此致
_________中級人民法院。
上訴人:_________。
_____年_____月_____日。
太陽能合同詐騙篇一
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方委托乙方制作安裝太陽能熱水系統(tǒng)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
1、工程名稱:太陽能聯(lián)合電加熱換熱系統(tǒng)工程;
2、工程承包范圍:真空管太陽能制作安裝。
二、工程材料的技術(shù)要求
1、真空管:采用58—1800㎜紫金管;支管;
2、循環(huán)槽:內(nèi)膽采用304—2b食品級不銹鋼,外殼采用鍍鋁鋅板,中間聚胺脂保溫;
3、太陽能支架:采用角鋼靜電噴塑支架;
6、強(qiáng)制循環(huán)泵采用威樂253e水泵,噪音小、性能高。
三、保修及質(zhì)量要求
1、聯(lián)集器、真空管、保溫箱、保溫水箱保修三年;
2、管道及其它部件保修一年
3、保質(zhì)期內(nèi)屬制造安裝質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)更換并承擔(dān)所有費用;
4、保修期內(nèi),設(shè)備發(fā)生故障,乙方應(yīng)在收到甲方通知后24小時內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場維修,直到正常使用。
5、保修期滿后,仍由乙方提供產(chǎn)品的終身有償維修服務(wù);
四、工期
竣工日期:自開工之日起10天內(nèi)完工并交付使用,雨天順延,試通水三天后甲乙雙方共同對工程進(jìn)行驗收并在驗收單上簽字認(rèn)可。
五、工程造價及付款方式
1、工程明細(xì)報價:
3、此報價為不含稅票報價,如果甲方需要開具增值稅專用發(fā)票,需另加工程總款的4%作為稅費。
六、工程驗收標(biāo)準(zhǔn)
工程安裝必須依照《太陽能熱水器系統(tǒng)設(shè)計、安裝及工程驗收技術(shù)規(guī)范》gb/t18713—20__、《全玻璃真空太陽集熱管》gb/t17049—1997及國家現(xiàn)行的施工規(guī)范及相尖規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行施工及驗收。
七、工程分工
1、甲方工作
(1)為乙方提供材料堆放、儲存場地,乙方自行負(fù)責(zé)看管;
(2)做好乙方在施工過程中的協(xié)調(diào)工作,保證施工的順利進(jìn)行;
(3)提供施工用電、水;
(4)積極組織協(xié)調(diào)工程竣工驗收;
2、乙方工作
八、竣工驗收
工程具備竣工驗收條件,甲乙雙方共同驗收,并在驗收后的3天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。乙方按要求修改并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。
九、違約責(zé)任
1、甲方責(zé)任
不按合同約定的付款方式按時將工程款支付給乙方,則按未付款金額的3%支付給乙方違約金,且未付款部分貨物所有權(quán)歸乙方,乙方有權(quán)自行處理未付款部分貨物。
2、乙方責(zé)任
(1)工程質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的,乙方應(yīng)按甲方要求整改,直到符合約定標(biāo)準(zhǔn);
(2)工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的,乙方應(yīng)付給甲方違約金(合同總金額的3%)。
十、解決合同糾紛的方式
本合同在履行的過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或向合同簽訂地人民法院起訴。
十一、其它
1、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲乙雙方簽字蓋章后生效,在完成雙方各自的職責(zé)、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)往來后終止。
2、本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
3、甲方在未付清工程款之前,未付款部分貨物所有權(quán)屬昆明xx技開發(fā)有限公司,甲方負(fù)責(zé)保管,如甲方未按合同付款,乙方有權(quán)處理未付清部分貨物。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇二
甲方(供貨方):
乙方(購貨方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方購買太陽能電池板相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
一、產(chǎn)品的結(jié)算方式
1、乙方自本合同簽訂之日起個工作日內(nèi),向甲方一次性支付合同總金額 %,計人民幣 萬元(大寫: 萬元)整。余款:經(jīng)驗收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬
二、產(chǎn)品的運輸及驗收
1、運輸方式:送貨上門
2、送貨地點和接收單位(或接收人):
3、甲方所在地到乙方所在地(運貨地點)運費由甲方承擔(dān);貨到后由乙方進(jìn)行驗收,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定,由甲方負(fù)責(zé)免費調(diào)換。驗收合格后乙方簽收,簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收,造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
三、產(chǎn)品的安裝
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé),為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量,乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件,如果乙方自行購買配件,不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi),如需要維修按照實際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
四、售后服務(wù)
1、甲方提供的產(chǎn)品,保修期 年。保修期內(nèi),凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)免費維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi),非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修,甲方及時上門服務(wù),維修所發(fā)生的材料費及服務(wù)費用由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式,乙方逾期付款,每遲延一天,應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%,同時甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨,每遲延一天,應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的 %。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨(備注:除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外),應(yīng)事先與甲方協(xié)商,甲方同意退貨的,應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值 %的違約金。甲方不同意退貨的,乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
六、合同糾紛解決方式
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成或不愿協(xié)商,雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
七、合同終止、合同變更與修改
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),合同自動終止。
2、若雙方同意,并以書面形式予以確認(rèn),合同可以在任何條件下終止。這種情況下,雙方均無例外地免去對方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù),否則視作合同終止且對雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起,甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實際發(fā)生的費用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起,乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議,并作為本合同不可分割的組成部分,具有與合同本身同樣的效力。
八、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時,應(yīng)及時向另一方通報不能履行或不能完全履行的理由。
九、其他事項
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書,該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
主要負(fù)責(zé)人:主要負(fù)責(zé)人:
(簽章)(簽章)
年月日年 月 日
太陽能合同詐騙篇三
購貨單位:(以下簡稱甲方)
供貨單位:(以下簡稱乙方)
第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))、單價、總價等,如表所列:
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用:標(biāo)準(zhǔn)包裝,包裝費用由乙方承擔(dān)。
第三條驗收方法:貨物到場并安裝完成后甲方驗收。
第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法:貨物到場、安裝完畢并驗收合格后甲方一次性付清貨款。
第五條交貨規(guī)定:
1、交貨地點:2、交貨日期:
第六條質(zhì)保
保修期為:主機(jī)保修五年,附件保修一年。
第七條經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
1、乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時,甲方同意利用者按質(zhì)論價。不能利用的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的千分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的3%的罰金。
(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或重新包裝,乙方應(yīng)按不符合合同規(guī)定包裝價值千分之三的罰金。
(4)產(chǎn)品交貨時間不符合合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之三的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料,應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。
2、甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值3%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值3%的罰金。乙方不同意退貨的,乙方仍需按合同規(guī)定收貨。
(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視中途退貨處理。
(4)乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產(chǎn)品價格如需調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的千分之三作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總金額3%的補(bǔ)償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方需變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應(yīng)提前10天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨,并單獨要求變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蛐柩悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免于承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊、安裝完畢經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后終止。
第十四條本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜。得由甲、乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同具有同等效力。
第十五條本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇四
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》為明確甲、乙雙方在本項目中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以便于共同遵守嚴(yán)格執(zhí)行。
第一條工程概況
1、工程地點:
2、工程名稱:
第二條甲乙雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
1、甲方向乙方提供施工的基本條件。
2、按本合同第五條的約定付款。
3、按本合同第七條的約定驗收。
4、負(fù)責(zé)驗收后的設(shè)備接管工作。
5、指派人員接受培訓(xùn)。
6、開工前甲方確定乙方提供設(shè)計方案簽字認(rèn)可。
乙方責(zé)任:
1、按合同約定、設(shè)計方案、施工規(guī)范等進(jìn)行施工,保證工程質(zhì)量。
2、對施工人員進(jìn)行安全施工教育,遵守甲方工地的有關(guān)規(guī)定制度,保證施工安全,乙方安全事故與甲方無關(guān)。
3、為乙方工地的代表,管理監(jiān)督施工過程中的質(zhì)量問題,并同甲方代表協(xié)商有關(guān)工程變更,隨工簽證及其他單位、部門間協(xié)調(diào)工作。
4、培訓(xùn)甲方操作人員。
5、提供符合合同規(guī)定的全新原包裝設(shè)備,保證安裝調(diào)試并能正常使用。
6、負(fù)責(zé)安全運輸及驗收前貨物設(shè)備保管。
7、做好售后服務(wù)工作。
第三條保管責(zé)任及風(fēng)險轉(zhuǎn)移
乙方工程材料進(jìn)場時,由甲方代表指定貨物堆放地點(甲方指定的地點必須具有安全保證),工程材料的安全由甲乙雙方共同負(fù)責(zé),乙方安裝調(diào)試完畢,甲方現(xiàn)場驗收。驗收完畢后產(chǎn)生合同約定以外的風(fēng)險責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第四條合同價款及調(diào)整
合同價款得到雙方一致認(rèn)可,任何—方不得以任何理由進(jìn)行變更或不予認(rèn)可。施工中發(fā)生設(shè)計變更(包括數(shù)量、規(guī)格、位置及附加工作等),方案修改,設(shè)備材料增減,經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)簽定變更單。因以上變更導(dǎo)致費用增減,在工程后期付款時予以結(jié)算。
第五條工程價款支付方式及期限
1、工程總造價:元(大寫:)。
2、支付方式由甲方分三次,以下列方式支付:
(1)合同簽定完工,驗收合格后甲方即付乙方全部貨款元價款說明:
1、此造價不含施工過程中所產(chǎn)生的電費、水費;
2、不含與土建、裝璜等施工單位有可能產(chǎn)生的相關(guān)配套費用。
3、不含三箱電源線。
4、甲方應(yīng)將系統(tǒng)的冷、熱回水口接至屋頂。
第六條工期及工期延誤
1、工期:合同簽定后,熱水工程安裝從20xx年10月07日至20xx年10月18日完成。
2、如遇到不可抗力因素,工期應(yīng)順延;
3、乙方無正當(dāng)理由工期不得延誤,如延誤按本合同第八條處理。
第七條驗收
1、初步驗收:貨到現(xiàn)場3日內(nèi),甲、乙雙方工程代表共同進(jìn)行驗收,逾期視為合格,其目的僅在于檢查設(shè)備外觀、規(guī)格、品種、隨機(jī)附件、資料是否齊全。符合要求后,乙方組織安裝調(diào)試。
2、乙方安裝調(diào)試完畢,通知甲方現(xiàn)場驗收簽字。
3、甲方不得在系統(tǒng)正式交付使用前,未經(jīng)乙方書面同意而擅自使用,否則視工程已通過驗收并正式交付使用。
第八條售后服務(wù)
1、乙方及時為甲方建立用戶檔案,并實施定期回訪。
2、系統(tǒng)如出現(xiàn)故障,公司人員應(yīng)在接到報修電話后,24小時之內(nèi)及時給予處理或答復(fù)。
3、輔助器件、控制系統(tǒng)、水泵等保修期為一年,水箱保修期為三年,集熱器、真空管、為陸年。保修期內(nèi)由于設(shè)備故障或施工質(zhì)量造成的故障乙方全部免費維修,保修期外,乙方只收取零配件費用,并進(jìn)行終身維修。
第九條違約責(zé)任
1、如遇不可抗力的原因造成本合同無法完成,由雙方協(xié)商解決。
2、對以下原因造成的竣工日期延誤,經(jīng)甲乙雙方確認(rèn),工期相應(yīng)順延。
(1)工程量變化或設(shè)計變更。
(2)不可抗力。
(3)甲方未按時支付款項和未按時參加階段驗收而造成的停工。
(4)甲方同意工期順延的其他情況。
第十條爭議解決方式
雙方因合同發(fā)生爭議,可進(jìn)行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向甲方住所地人民法院訴訟。
第十一條其他
1、在甲方未全部付清工程款時,乙方對該工程安裝的設(shè)備擁有處置權(quán)。
2、本合同一式貳份。
3、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商后補(bǔ)簽協(xié)議,所補(bǔ)簽的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4、合同自雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇五
甲方:
乙方:
本合同由以下簽署處簽字蓋章的甲、乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》相關(guān)規(guī)定,就乙方承接本合同所述的太陽能安裝工程施工事宜達(dá)成以下內(nèi)容:
一、工程概況
1、1工程名稱:太陽能熱水系統(tǒng)安裝工程
1、2工程地點:
1、3工程內(nèi)容:
(1)鋼支架制作;
(3)管道支架制作,水箱底座基礎(chǔ)制作,設(shè)備間設(shè)備安裝(包括電加熱管或熱泵、水泵等設(shè)備)
(4)管道保溫制作安裝
(5)設(shè)備、材料的裝卸、搬運及現(xiàn)場的清理等工作
1、4工程承包方式:包清工施工,所有安裝調(diào)試工具乙方自備,施工材料由甲方負(fù)責(zé)提供。
二、工程工期
2、1本工程自年月日開工,于年月日竣工。
2、2如有工期延誤,出現(xiàn)以下2、2、1—2、2、3條約定的情形,并且乙方在約定情形發(fā)生后三天內(nèi),就延誤的內(nèi)容、原因以及補(bǔ)救措施向甲方提出書面報告,并經(jīng)甲方書面批準(zhǔn)后,工期可相應(yīng)順延。
2、2、1甲方因故臨時調(diào)整或變更乙方的施工時間,對施工完成進(jìn)度有影響的,應(yīng)予乙方書面形式通知,并加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作。
2、2、2一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時
2、2、3出現(xiàn)本合同規(guī)定的不可抗力;本合同中的"不可抗力"僅指足以影響到本合同相關(guān)義務(wù)正常履行的不可預(yù)見、不可避免的自然災(zāi)害,以及雙方書面確認(rèn)的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影響的一方應(yīng)在出現(xiàn)不可抗力的24小時內(nèi)通知另一方,并在7日內(nèi)提供不可抗力事件發(fā)生地區(qū)的公證機(jī)關(guān)或經(jīng)另一方認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)出具的證明材料。超出規(guī)定時間未提供有效的證明文件將被視為未出現(xiàn)不可抗力。
2、3非上述原因,工程不能按竣工日按時竣工,乙方須向甲方支付合同總價款的0.3%每天的違約金。
2、4由甲方協(xié)調(diào)原因造成乙方不能連續(xù)施工停工時,甲方應(yīng)承擔(dān)乙方下次人員施工時的來回路費。
2、5工期提前乙方在保證工程質(zhì)量前提下的工期提前完工甲方不應(yīng)被拒絕。
三、合同價款:
本項目合同款總價為:人民幣大寫
四、關(guān)于工程質(zhì)量的約定:
4、1質(zhì)量要求:工程質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī)和雙方約定質(zhì)量要求,并適合工程項目用途。
4、2質(zhì)量不符的責(zé)任:在工程驗收之時或工程保修期內(nèi)工程質(zhì)量不能達(dá)到質(zhì)量要求,乙方應(yīng)承擔(dān)全部費用負(fù)責(zé)返工。
五、關(guān)于驗收的約定
5、1本工程制作圖紙、說明及太陽能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由甲方提供,竣工后由甲方按制作圖紙、說明及太陽能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗收。
5、2甲、乙雙方應(yīng)及時辦理中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方?jīng)]有驗收,乙方不得進(jìn)行后續(xù)施工,否則后果自負(fù)。
5、3由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方全部承擔(dān),并承擔(dān)因此給甲方和第三方造成的一切損失,工期不順延。
六、合同價款支付方式
6、4余下工程款的5%,一年后付清。
七、雙方的責(zé)任與義務(wù)
7、1甲方的責(zé)任與義務(wù)
7、1、1甲方每次出示書面委托給乙方,指派甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)及其它事宜。
7、1、2乙方施工時,甲方需提供與其相關(guān)部分的配合和協(xié)調(diào)。
7、2乙方的責(zé)任和義務(wù)
7、2、1乙方負(fù)責(zé)本合同管道保溫的修復(fù)及外防護(hù)層制作,乙方施工如不符合甲方的要求,甲方有權(quán)責(zé)令乙方全部返工,直至達(dá)到甲方的設(shè)計要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
7、2、2施工期間,乙方須按國家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行,并對現(xiàn)場作業(yè)的安全及工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)采取所有合理的措施保障施工的安全,并對施工過程中發(fā)生的所有人員傷亡、財產(chǎn)損壞及由此造成的一切問題承擔(dān)一切責(zé)任。發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告保險公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)和相關(guān)個人并通知甲方駐工地代表,同時按政府有關(guān)部門要求處理。甲方僅負(fù)責(zé)協(xié)助對乙方安全行為和有關(guān)措施進(jìn)行檢查和監(jiān)督,但對其行為的結(jié)果不負(fù)任何責(zé)任。
7、2、3服從現(xiàn)場甲方駐地代表、監(jiān)理及總包方管理,合理安排施工進(jìn)度,按期竣工,做好甲方成品保護(hù)工作,如出現(xiàn)損壞,照價賠償。
八、售后與維修
8、1乙方承諾接到甲方通知后48小時內(nèi)按甲方提供的地址上門為顧客服務(wù)
8、2本工程自竣工驗收之日起,乙方將對本工程施工問題免費保修一年。
8、3一年免費保修期滿后如出現(xiàn)問題,由甲乙雙方協(xié)商維修費用,乙方上門負(fù)責(zé)維修調(diào)試好。
九、合同的變更和解除
9、1合同變更方式:甲方駐工地代表的權(quán)限為對合同約定的工程進(jìn)行初驗收(最后結(jié)算應(yīng)以總包方加蓋公章的正式驗收證明為準(zhǔn))和本合同明確約定的其它事項,甲方代表權(quán)限以外的其他事宜(如工程量增減、設(shè)計變更、乙方是否可轉(zhuǎn)包、分包等)由甲方與乙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議,自雙方簽字并加蓋公章后生效,與本合同具有同等法律效力,其他形式無效。如無簽署生效的書面補(bǔ)充協(xié)議,乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行,否則應(yīng)被視為違約行為,乙方應(yīng)在甲方要求下恢復(fù)原狀并賠償甲方損失。
9、2合同的變更、解除權(quán):一方對合同進(jìn)行變更或解除時,應(yīng)提前向另一方發(fā)出書面通知,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方有此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9、3乙方違約時的解除:如乙方違反有關(guān)法律規(guī)定或合同約定,甲方有權(quán)變更或解除合同,乙方應(yīng)該按本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償因此而給甲方造成的損失。
十、爭議或糾紛處理:本合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意提交濟(jì)南仲裁委員仲裁。
十一、本合同未盡事宜,由雙方另訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的組成部分。
十二、合同生效條件與份數(shù)
12、1生效條件:合同雙方簽字蓋章后生效。
12、2合同份數(shù):本合同正本叁份,甲方貳份,乙方壹份,具有相同法律效力。
十三、本合同履行完成后自動終止。
本合同經(jīng)雙方協(xié)商后形成,而且各方對本合同條款的含義已經(jīng)全部理解并無異議后簽署。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇六
甲方(采購方):
乙方(銷售方):
經(jīng)雙方協(xié)商決定,對太陽能購銷事宜達(dá)成如下協(xié)議。
1、乙方保證銷售的產(chǎn)品品牌是,所用于安裝的材料包括:
(1)太陽能:沐浴太陽能品牌(100管)。
(2)淋浴噴頭:銅材,單沐浴頭軟管。
(3)保溫桶及支架:1立方保溫桶,內(nèi)膽厚0.8。外膽厚0.4,大角鋼支架。
2、甲方指定的安裝地點是付款方式如下:
(1)太陽能整套安裝及所用全部材料費為
(1)入場前甲方支付乙方購買產(chǎn)品的定金1000.00(壹仟圓整)
(1)正常使用一周后付完尾款。
3、安裝:
(1)安裝地方:彌渡同仁微創(chuàng)外科醫(yī)院(建安路28號)。
(2)安裝時間:20xx—03—17—20xx—03—19
4、質(zhì)保
(1)所有產(chǎn)品器材,一年包換,三年保修。
(2)三年保修期內(nèi),材料有甲方提供,乙方負(fù)責(zé)施工。
5、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,任何一方違約,按照當(dāng)時購銷款項的兩倍賠付給守約方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
太陽能合同詐騙篇七
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: 鐵嶺紫晶太陽能有限公司 (以下簡稱乙方)
甲乙兩方就 太陽能熱水系統(tǒng)工程,經(jīng)友好協(xié)商,對系統(tǒng)設(shè)計達(dá)成了共識,現(xiàn)就有關(guān)事宜簽字協(xié)定如下:
一. 系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
1. 太陽能系統(tǒng)采用工程用集熱模塊 型,即每組模塊由 mm,長 mm全玻璃集熱真空管 支,共 組,合集熱面積為 m2.
2. 系統(tǒng)在春秋季節(jié)光照充足的條件下,日產(chǎn)熱水約8噸(溫度在45度75度之間)
3. 配套 只 噸保溫水箱。(品牌為 、型號 、內(nèi)膽材質(zhì)為sus304不銹鋼,外殼材質(zhì)為 ,保溫層為聚氨酯整體發(fā)泡)。
4. 配套 組電加熱,9kw/380v/組。
5. 系統(tǒng)循環(huán)方式為 循環(huán),光照不足及其它季節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)水溫度不足時,控制系統(tǒng)啟動輔助加熱。
6. 控制系統(tǒng)型號為 。
7. 室內(nèi)冷熱水管、電線管路由 方施工, 方派人技術(shù)指導(dǎo)。
二. 工程驗收方式
1. 系統(tǒng)驗收由甲乙雙方共同進(jìn)行。
2. 系統(tǒng)所采用的全部材料均為優(yōu)質(zhì)品,符合國家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 系統(tǒng)驗收標(biāo)準(zhǔn)見 書中系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)及驗收規(guī)范, 中系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)及驗收規(guī)范的具體指標(biāo)低于國家相關(guān)行業(yè)指標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)以國家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進(jìn)行驗收。
三. 工程造價及付款方式
1. 工程總造價為人民幣: 大寫 ( )。
2. 工程付款方式為合同簽訂后甲方首付工程50%( )作為預(yù)付款,貨到工地,工程安裝結(jié)束、系統(tǒng)調(diào)試正常后,甲方應(yīng)付工程款 %( ),其余貨款 %( )完工三個月內(nèi)付清。
四. 甲方責(zé)任及義務(wù)
1. 甲方提供施工用電、用水至施工現(xiàn)場。
2. 在施工過程中甲方應(yīng)提供臨時倉庫提供乙方存放施工材料;乙方負(fù)責(zé)施工材料在施工期間的安全問題。
3. 甲方應(yīng)將系統(tǒng)的冷、熱水接口,電源接至控制柜。
4. 施工方案及安裝位置確定后,甲方如需更改設(shè)計或增減部分工程,經(jīng)
雙方確認(rèn)后予以實施。
5. 甲方應(yīng)按時支付工程款。
五. 乙方責(zé)任及義務(wù)
1. 乙方應(yīng)保證系統(tǒng)配置及功能符合并達(dá)到“系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)”及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2. 施工過程中乙方不得擅自移動、破壞甲方屋頂原有的設(shè)施,如確屬必要,應(yīng)書面通知甲方并由甲方負(fù)責(zé)處理。
3. 本工程自合同生效之日起施工周期為 天(其中前 天為乙方生產(chǎn)、發(fā)運期),在施工時無大風(fēng)、雨天、其它自然災(zāi)害及不可抗力影響的情況下。
4. 乙方應(yīng)提前由甲方共同確定安裝位置。
5. 施工中的安全問題全部由乙方負(fù)責(zé)。
六. 雙方違約責(zé)任。
1. 甲方預(yù)期付款。
2. 乙方按時交付使用。
3. 如有一方違約,每天按總工程款5‰賠償對方。
七. 乙方質(zhì)量承諾及售后服務(wù)
1. 太陽能熱水器主機(jī)三年內(nèi)質(zhì)量問題由乙方免費更換。
2. 輔助器件及控制系統(tǒng)一年內(nèi)質(zhì)量問題乙方免費更換。
3. 超出質(zhì)量保證年限或非質(zhì)量問題(人為破壞、使用不當(dāng))造成的損壞,乙方只收取工本費,終身服務(wù)。
4. 乙方承諾的售后服務(wù)應(yīng)在報修后24小時內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場,不能影響甲方的正常使用。
5. 乙方承諾系統(tǒng)的正常使用壽命為15年。
如需服務(wù)請撥打鐵嶺地區(qū)銷售點的電話********,在接報修后24小時內(nèi),乙方應(yīng)提供及時周到的服務(wù)。
八. 在保證質(zhì)量的情況下工程可以轉(zhuǎn)包,部分零部件可以外購。
九. 如有任何一方違約,雙方首先友好協(xié)商解決,協(xié)商不成違約方有權(quán)訴諸法律。
本合同自甲方、乙方兩方簽字、蓋章之日生效。本合同一式兩份,甲、乙兩方各執(zhí)一份。
甲 方: 乙 方:
甲方代表: 乙方代表:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
地 址: 地 址:
簽定時間: 簽定時間:
太陽能合同詐騙篇八
甲方(供貨方):
乙方(購貨方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律法規(guī),為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方購買太陽能電池板相關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
1、乙方自本合同簽訂之日起個工作日內(nèi),向甲方一次性支付合同總金額 %,計人民幣 萬元(大寫: 萬元)整。余款:經(jīng)驗收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式:銀行轉(zhuǎn)賬
1、運輸方式:送貨上門
2、送貨地點和接收單位(或接收人):
3、甲方所在地到乙方所在地(運貨地點)運費由甲方承擔(dān);貨到后由乙方進(jìn)行驗收,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定,由甲方負(fù)責(zé)免費調(diào)換。驗收合格后乙方簽收,簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收,造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé),為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量,乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件,如果乙方自行購買配件,不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi),如需要維修按照實際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
1、甲方提供的產(chǎn)品,保修期 年。保修期內(nèi),凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,甲方負(fù)責(zé)免費維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi),非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修,甲方及時上門服務(wù),維修所發(fā)生的材料費及服務(wù)費用由乙方承擔(dān)。
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式,乙方逾期付款,每遲延一天,應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%,同時甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨,每遲延一天,應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的 %。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨(備注:除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外),應(yīng)事先與甲方協(xié)商,甲方同意退貨的,應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值 %的違約金。甲方不同意退貨的,乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議,應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成或不愿協(xié)商,雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù),合同自動終止。
2、若雙方同意,并以書面形式予以確認(rèn),合同可以在任何條件下終止。這種情況下,雙方均無例外地免去對方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù),否則視作合同終止且對雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起,甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實際發(fā)生的費用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起,乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議,并作為本合同不可分割的組成部分,具有與合同本身同樣的效力。
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時,應(yīng)及時向另一方通報不能履行或不能完全履行的理由。
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜,雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書,該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。 甲方: 乙方:
主要負(fù)責(zé)人:主要負(fù)責(zé)人:
(簽章)(簽章)
年月日年 月 日
太陽能合同詐騙篇九
甲方:一片天太陽能 乙方:
電話: 電話:
簽約日期:年 月 日 簽約日期:年 月 日
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
為大力發(fā)展 “一片天”太陽能(以下簡稱本產(chǎn)品)市場,甲乙雙方友好協(xié)商,在公平、誠實、信任、真誠合作、平等互利的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律,甲方授權(quán)乙方為本產(chǎn)品代理經(jīng)銷商,并達(dá)成如下各項合同條款共同執(zhí)行。
一、甲方的義務(wù)與權(quán)利
1、乙方首次進(jìn)貨 臺(元)后,甲方授權(quán)乙方在省 縣(市)地區(qū)獨家經(jīng)銷本產(chǎn)品,保證不在乙方所在地區(qū)授權(quán)其他單位及個人銷售本產(chǎn)品。
2、甲方確?!耙黄臁碧柲茉湟惑w機(jī)產(chǎn)品(水箱、真空管、支架、儀表均為“一片天”牌),甲方確保乙方本地區(qū)獨家代理權(quán),乙方在向甲方申請后也可在附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展“一片天”牌太陽能經(jīng)銷商。
3、甲方確保本產(chǎn)品的質(zhì)量,并實行整機(jī)(水箱、真空管、支架)五年有效保修,真空管保用保換十五年。在運輸過程中造成真空管破損憑“十”金屬環(huán)免費更換,并且甲方對乙方實行本產(chǎn)品的終身維護(hù)。
4、甲方免費為乙方提供本產(chǎn)品的營銷指導(dǎo)與銷售相關(guān)的技術(shù)支持及培訓(xùn)、宣傳資料和省級電視廣告支持。
二、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方免交加盟費,甲方負(fù)責(zé)給予乙方的店面形象設(shè)計、噴繪寫真、招牌噴繪、展板廣告、字貼、榮譽證書、宣傳資料等。
2、乙方應(yīng)在本地區(qū)發(fā)展其他經(jīng)銷商和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級經(jīng)銷商,甲方可免費給鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商提供榮譽證書、宣傳資料等,每年不定期的免費給予乙方比例的促銷禮品。
3、乙方所請的安裝工要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),負(fù)擔(dān)安裝工的安全責(zé)任,如因安裝原因造成的所有損失均由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方要完成全年任務(wù)量 臺,如一年內(nèi)完成100臺返利給乙方5%或三年內(nèi)完成 300 臺返利獎給乙方商務(wù)面包車一部。
三、其它規(guī)定事項
1、 甲方根據(jù)的工程單,最少一次是50臺或1噸水量以上,甲方應(yīng)在乙方代理價基礎(chǔ)上再優(yōu)惠,其優(yōu)惠價是多少可另行商定,如客戶須開增值稅發(fā)票,可由廠方開出。
2、 乙方所請的安裝工,可免費到廠方培訓(xùn),其培訓(xùn)費及來去差旅費、食宿費等由甲方負(fù)責(zé)。
3、 甲方在收到乙方的貨款后3天內(nèi)發(fā)貨到乙方,其運費乙方負(fù)責(zé)。
5、 本合同有效期一年,自簽定之日起至 年 月 日止,本合同在首次付款提貨和雙方簽字后生效,本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
年 月 日
太陽能合同詐騙篇十
一?.?產(chǎn)品型號、名稱、數(shù)量、價款?簽訂地點?:_____________。
二?.?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?:?產(chǎn)品由供方按國標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并檢驗合格?,?產(chǎn)品質(zhì)量實行保修一年?(?易損件、耐磨件及非正常操作造成的故障除外?)?。
三?:交?(?提?)?貨地點、運輸方式及費用承擔(dān)。
四?:交?(?提?)?貨時間?:______________。
五?:貨款結(jié)算方式?:______________。
六?:貨物所有權(quán)自?時起轉(zhuǎn)移?,?但需方未履行支付價款義務(wù)或價款未付清的?,?貨物所有權(quán)仍屬供方所有。
七?:本合同自?起生效。
八?:約定事項?:______________?,?貨到需方后?,?有需方負(fù)責(zé)貨物的吊裝及貨物安全。供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試?,?需方派人員協(xié)助供方安裝人員進(jìn)行安裝與調(diào)試。
九?:供貨范圍?:______________。
十:違約責(zé)任:______________。
供?方?需?方。
單位名稱?:______________。
單位地址?:______________。
法定代表人?:______________。
委托代理人?:______________。
電話?:______________。
傳真?:______________。
開戶行?:______________。
賬號?:______________。
稅號?:______________。
郵編?:______________。
單位名稱?:______________。
單位地址?:______________。
法定代表人?:______________。
委托代理人?:______________。
電話?:______________。
傳真?:______________。
開戶行?:______________。
賬號?:______________。
稅號?:______________。
郵編?:______________。
合同有效期:_____________。
太陽能合同詐騙篇十一
甲方:一片天太陽能乙方:
電話:電話:
簽約日期:年月日簽約日期:年月日
法定代表人(簽章):法定代表人(簽章):
為大力發(fā)展“一片天”太陽能(以下簡稱本產(chǎn)品)市場,甲乙雙方友好協(xié)商,在公平、誠實、信任、真誠合作、平等互利的基礎(chǔ)上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律,甲方授權(quán)乙方為本產(chǎn)品代理經(jīng)銷商,并達(dá)成如下各項合同條款共同執(zhí)行。
一、甲方的義務(wù)與權(quán)利。
1、乙方首次進(jìn)貨臺(元)后,甲方授權(quán)乙方在省縣(市)地區(qū)獨家經(jīng)銷本產(chǎn)品,保證不在乙方所在地區(qū)授權(quán)其他單位及個人銷售本產(chǎn)品。
2、甲方確?!耙黄臁碧柲茉湟惑w機(jī)產(chǎn)品(水箱、真空管、支架、儀表均為“一片天”牌),甲方確保乙方本地區(qū)獨家代理權(quán),乙方在向甲方申請后也可在附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展“一片天”牌太陽能經(jīng)銷商。
3、甲方確保本產(chǎn)品的質(zhì)量,并實行整機(jī)(水箱、真空管、支架)五年有效保修,真空管保用保換十五年。在運輸過程中造成真空管破損憑“十”金屬環(huán)免費更換,并且甲方對乙方實行本產(chǎn)品的終身維護(hù)。
4、甲方免費為乙方提供本產(chǎn)品的營銷指導(dǎo)與銷售相關(guān)的技術(shù)支持及培訓(xùn)、宣傳資料和省級電視廣告支持。
二、乙方的權(quán)利與義務(wù)。
1、乙方免交加盟費,甲方負(fù)責(zé)給予乙方的店面形象設(shè)計、噴繪寫真、招牌噴繪、展板廣告、字貼、榮譽證書、宣傳資料等。
2、乙方應(yīng)在本地區(qū)發(fā)展其他經(jīng)銷商和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級經(jīng)銷商,甲方可免費給鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商提供榮譽證書、宣傳資料等,每年不定期的免費給予乙方比例的促銷禮品。
3、乙方所請的安裝工要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn),負(fù)擔(dān)安裝工的安全責(zé)任,如因安裝原因造成的所有損失均由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方要完成全年任務(wù)量臺,如一年內(nèi)完成100臺返利給乙方5%或三年內(nèi)完成300臺返利獎給乙方商務(wù)面包車一部。
三、其它規(guī)定事項。
1、甲方根據(jù)的工程單,最少一次是50臺或1噸水量以上,甲方應(yīng)在乙方代理價基礎(chǔ)上再優(yōu)惠,其優(yōu)惠價是多少可另行商定,如客戶須開增值稅發(fā)票,可由廠方開出。
2、乙方所請的安裝工,可免費到廠方培訓(xùn),其培訓(xùn)費及來去差旅費、食宿費等由甲方負(fù)責(zé)。
3、甲方在收到乙方的貨款后3天內(nèi)發(fā)貨到乙方,其運費乙方負(fù)責(zé)。
5、本合同有效期一年,自簽定之日起至年月日止,本合同在首次付款提貨和雙方簽字后生效,本合同具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
太陽能合同詐騙篇十二
請求依法追被舉報人涉嫌集資詐騙罪的刑事責(zé)任,以挽回報案人的經(jīng)濟(jì)損失。
案情事實與經(jīng)過:_________________。
其投資公司就成了本事件的主要責(zé)任單位及責(zé)任人。
被舉報人違法國家金融管理法律規(guī)定,虛假借款人以借款為名,騙取錢財進(jìn)行詐騙,僅從報案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報人虛構(gòu)事實,以高息為誘,設(shè)置騙局,虛擬借款人,公司做擔(dān)保人,將詐騙款收取,使用詐騙方式集資,數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定,涉嫌集資詐騙罪。
綜上所述,被舉報人涉嫌犯罪的行為觸犯我國刑法,為使報案人合法權(quán)益得到保障,報案人決定向公安機(jī)關(guān)報案。請求公安機(jī)關(guān)依法立案,追回受害人蒙受的經(jīng)濟(jì)損失,并追究被舉報人的刑事責(zé)任。
報案人:_________________。
太陽能合同詐騙篇十三
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,在平等、自原、互利互惠的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款:購銷產(chǎn)品名稱:
路燈燈桿為雙挑燈桿,乙方必須保質(zhì)保量給甲方供貨,。
綿陽市經(jīng)開區(qū)f片區(qū)21號路交貨,乙方負(fù)責(zé)卸車,費用由乙方承擔(dān)。
轉(zhuǎn)賬;從簽訂之日起三日內(nèi)向乙方預(yù)付總貨款30%,乙方收到定金后為甲方加工生產(chǎn);貨物運送到甲方指定地點,付總貨款的60%再卸貨;安裝完畢驗收合格后7日內(nèi)再支付總貨款的5%,余下5%作為質(zhì)保金,滿一年付清;乙方出具收據(jù)進(jìn)行結(jié)算,若未按時交貨或未按時付款,將按總貨款的`2%按日加收違約金。
輸?shù)郊追桨惭b地,所產(chǎn)生的運費由乙方承擔(dān)。
該產(chǎn)品由乙方提供貨物檢測報告,確保各種型號與標(biāo)示準(zhǔn)確無誤。
乙方全權(quán)負(fù)責(zé)安裝調(diào)試,費用乙方承擔(dān)。安裝的下桿線及配件包含在單價內(nèi)(不含燈基礎(chǔ)配件)。
售后服務(wù)與保質(zhì)期:所售產(chǎn)品在無人為損壞情況下質(zhì)保壹年。
爭議的解決:甲乙雙方如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成,可向合同簽訂地人民法院依法提起訴訟。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
太陽能合同詐騙篇十四
需方:(以下簡稱甲方)。
供方:(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及乙方質(zhì)量的要求達(dá)到乙方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的質(zhì)量,技術(shù)要求且不低于國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
1、乙方于月(甲方應(yīng)保證具備施工條件)。
2、甲方在簽定合同后即付總價金額的%作為定金,乙方安裝完畢經(jīng)甲方驗收合格后交付總價金額的%(自送貨日起,因甲方原因不能安裝完畢的,10天內(nèi)應(yīng)付清全部貨款)。乙方安裝完畢后,通知甲方,當(dāng)天進(jìn)行驗收,如三天內(nèi)不進(jìn)行驗收,則視工程驗收合格,后期改動則應(yīng)付相關(guān)費用。
乙方保證所出售之標(biāo)的具有約定及法律規(guī)定之品質(zhì),并同意太陽能主機(jī)免費包修期為3年(主機(jī)包括:太陽能熱水器),配件為期1年(配件包括:輔助加熱器),終生維護(hù)(包修期外如出現(xiàn)故障,乙方適當(dāng)收取人工、材料費)。在包修期內(nèi),設(shè)備出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)免費維修或更換,乙方在收到甲方通知后,應(yīng)在24小時內(nèi)給予維修(具體保修內(nèi)容見保修卡)。
乙方未能按合同交貨,延遲交貨超過15天(因天氣原因、甲方原因除外),要承擔(dān)總貨款3%的賠償金。甲方未能按期付款,自安裝完畢日起,按所欠款項每日罰款1%.在甲方未付清貨款前,合同中所有設(shè)備的所有權(quán)歸乙方所有.若甲方未能按上述支付款項,逾期未付款項達(dá)15天時,乙方有權(quán)中止甲方對該設(shè)備的使用,并有權(quán)隨時取回作為合同標(biāo)的的設(shè)備,甲方已付款項不退。
如出現(xiàn)下列情況,甲方可解除合同。乙方所提供的設(shè)備無法達(dá)到合同所約定的質(zhì)量與性能,或乙方無法在故障出現(xiàn)后修好因設(shè)備本身出現(xiàn)的質(zhì)量問題,甲方可退貨或解除合同。
1、甲方需把電源、冷、熱水源接至設(shè)備處,設(shè)備如需另做基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)解決。項目現(xiàn)場已安裝設(shè)備由甲方負(fù)責(zé)保護(hù),保護(hù)期間如發(fā)生損壞、丟失,由甲方負(fù)責(zé)。設(shè)備安裝途中或已完畢,甲方更改安裝位置,需另行支付人工費、材料費,具體按現(xiàn)場商談(最低按____元起)。
2、乙方施工期間自行做好安全防護(hù)措施,如造成乙方自身、甲方或其它第三方人身、財產(chǎn)損失的,由乙方承擔(dān)一切賠償責(zé)任。
甲乙雙方因本合同發(fā)生紛爭時,當(dāng)事人應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成發(fā)生訴訟時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自雙方簽定之日起生效,合同如有變更,經(jīng)雙協(xié)商后制成合同附件,雙方代理人簽字或蓋公章后有效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
太陽能合同詐騙篇十五
購貨單位:(以下簡稱甲方)。
供貨單位:(以下簡稱乙方)。
第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn))、單價、總價等,如表所列:
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用:標(biāo)準(zhǔn)包裝,包裝費用由乙方承擔(dān)。
第三條驗收方法:貨物到場并安裝完成后甲方驗收。
第四條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法:貨物到場、安裝完畢并驗收合格后甲方一次性付清貨款。
第五條交貨規(guī)定:
1、交貨地點:
2、交貨日期:
第六條質(zhì)保。
保修期為:主機(jī)保修五年,附件保修一年。
第七條經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
1、乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(1)產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時,甲方同意利用者按質(zhì)論價。不能利用的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的千分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
(2)乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時,少交的部分,甲方如果需要,應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要,可以退貨。由于退貨所造成的損失,由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨,則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的3%的罰金。
(3)產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或重新包裝,乙方應(yīng)按不符合合同規(guī)定包裝價值千分之三的罰金。
(4)產(chǎn)品交貨時間不符合合同規(guī)定時,每延期一天,乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之三的罰金。
(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料,應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。
2、甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任:
(1)甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值3%的罰金。
(2)甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值3%的罰金。乙方不同意退貨的,乙方仍需按合同規(guī)定收貨。
(3)甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時,除乙方得將交貨日期順延外,每順延一日,甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等,應(yīng)視中途退貨處理。
(4)乙方送貨或代運的產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產(chǎn)品價格如需調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價格問題而影響交貨,則每延期交貨一天,乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的千分之三作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同,必須提出充分理由,經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總金額3%的補(bǔ)償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化,乙方需變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時,應(yīng)提前10天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨,并單獨要求變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因不能履行本合同時,,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蛐柩悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免于承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,解決不了時,雙方可向仲裁機(jī)構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)。
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊、安裝完畢經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后終止。
第十四條本合同在執(zhí)行期間,如有未盡事宜。得由甲、乙雙方協(xié)商,另訂附則附于本合同之內(nèi),所有附則在法律上均與本合同具有同等效力。
第十五條本合同壹式貳份,由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
太陽能合同詐騙篇十六
上訴人因盜竊一案,不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號刑事判決,現(xiàn)提出上訴。
上訴理由和上訴請求:
對于判決書所述事實和定罪部分,上訴人并無爭議。但是對于量刑部分,上訴人認(rèn)為量刑過重,理由如下:
1、上訴人盜走被害人現(xiàn)金后,在不到四個小時的時間內(nèi),上訴人便主動攜帶所盜全部贓款到公安機(jī)關(guān)投案,并如實供述了自己的罪行。根據(jù)《刑法》第六十一條第一款的規(guī)定,上訴人的該行為應(yīng)認(rèn)定為自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
2、因全部贓款及時由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給了被害人,對被害人生活影響不大,沒有給被害人造成嚴(yán)重后果,依據(jù)罪行相適應(yīng)原則,上訴人所犯罪行應(yīng)為輕罪,故不應(yīng)當(dāng)對上訴人判得這么重。
3、上訴人是初次犯罪,比起累犯來講對社會危害不大。且上訴人一貫表現(xiàn)較好,上訴人在蘇仙賓館任保安期間,還因拾金不昧,多次受到務(wù)工單位的通報表揚,故不應(yīng)該判這么重。
4、上訴人認(rèn)罪態(tài)度較好,有悔罪表現(xiàn)。
5、上訴人在看守所積極配合改造,有悔罪表現(xiàn)。
上訴人年紀(jì)尚輕,從農(nóng)村到城市務(wù)工時間不長,只是因一時糊涂才犯罪,且所犯罪行并非暴力犯罪,民憤不大,犯罪之后積極改造,痛悔前非,對上訴人予以輕判不致造成嚴(yán)重后果,但是卻能給上訴人一個重新做人的機(jī)會。綜上所述,上訴人認(rèn)為這些都是可以給上訴人輕判的理由,但是原審人民法院對上訴人投案自首、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度等均沒認(rèn)定,判處上訴人三年徒刑,這是不符合懲罰與教育相結(jié)合的刑事政策及罪行相適應(yīng)的原則,也不符合構(gòu)建和諧社會的政策精神,因此上訴人不服原判,特提出上訴,請求撤銷原判,依法改判,給我以寬大處理。
此致
_________中級人民法院。
上訴人:_________。
_____年_____月_____日。