合同要具備明確的目的和合法的內容，不得違反法律法規(guī)。合同的有效期限應清晰規(guī)定，避免產生糾紛和爭議。簽署合同后，雙方應當認真履行合同條款。
工程承攬合同管轄篇一
根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱：_______________。
a、承攬項目名稱：_______________。
b、承攬項目地點：_______________。
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價格：
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規(guī)范，結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________。
定作方代表：___________承攬方代表：_______________。
工程承攬合同管轄篇二
建設單位：
（以下簡稱甲方）
施工單位： 博樂市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡稱乙方）
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，經甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點： 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，（詳見附表）。
四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現(xiàn)場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者；
3.1、以實際面積及變更進行結算；
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數(shù) 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現(xiàn)場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應由甲方負擔。
5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?BR> 一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關的資料。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同管轄篇三
建設單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
施工單位地址：
身份證號：
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利，根據國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規(guī)，經過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。
三、工程總價：
四、工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后，甲方支付80%的工程款。經雙方驗收合格，甲方支付總工程款的95%，余留5%的工程款作為質保金，一年內未發(fā)生工程質量問題，給予一次性付清。
五、工程期限：工程于20xx年月日開工，到20xx年月日結束，工期天。提前一日完工獎元，延期一日完工罰元。
六、工程質量要求：乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規(guī)范和質量要求進行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認后，根據新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度，甲方監(jiān)理人員應及時核實質量及工程量，經雙方確認，作為工程款結算依據。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調，保質保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。
八、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同管轄篇四
附：身份證復印件電話號碼。
本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。
本項工程預計費用________元人民幣。
第二條材料供應的約定。
甲方提供的材料。
1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定。
1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
2、乙方承包內容：(可以選擇)。
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
按實結算：總價結算：________元/平米(套內面積)。
第六條違約責任：
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條。其它約定：
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
第十條附則。
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地：________大酒店。
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?BR> 甲方簽字(蓋章)：________________。
乙方簽字(蓋章)：________________。
________年________月________日。
工程承攬合同管轄篇五
_______________有限公司(甲方)。
_______________有限公司(乙方)。
依照《_____》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250kva變受電工程的設計。
2、設備購置。
3、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配。
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有。
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：_______________元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%。
(計_______________元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所。
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)。
代表：_______________代表：_______________。
工程承攬合同管轄篇六
電話：_________電話：_________。
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條工程量：
第二條工程要求：
第三條甲方責任范圍：
第四條乙方責任范圍：
第五條技術要求：
第六條工期、驗收程序及質保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期：質保期_________年，驗收合格后付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
第七條其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同管轄篇七
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關文件，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱：整修堰塘工程
二、工程地點：___鎮(zhèn)___村
三、工程內容及規(guī)模：
四、工程承包范圍：
五、工程期限：
1、本合同工期為：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況，工期順延。
（1）施工現(xiàn)場不符合安全施工；
（2）設計范圍內出現(xiàn)重大變動；
（3）人力自然災害而影響工程進度；
（4）甲方不能按合同規(guī)定支付工程款；
六、合同價款
工程總價：_______元
七、工程質量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現(xiàn)場實行安全文明標準化管理，確保安全施工無事故，若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中，質量，進度，安全，服務等方面必須按約定執(zhí)行，若一方違約賠償對方的一經濟損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因，由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：_______乙方簽字：_______
20___年___月___日
工程承攬合同管轄篇八
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
工程承攬合同管轄篇九
建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：________。
第二條工程地點：________。
第三條建筑面積：________。
第四條工程價款及付款方法：________。
第五條工程期限(開工、竣工時間)。
第六條工程質量標準________。
第七條承包形式及材料設備供應。
第八條發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
第九條承包方義務。
乙方負責：
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條違約責任及獎勵條款。
第十一條其他協(xié)助條款。
第十二條本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條合同有效期及合同爭議解決。
發(fā)包方：________(蓋章)承包方：________(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日
工程承攬合同管轄篇十
甲方委托乙方對甲方工程進行承攬，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
第二條合同款項
本工程采用固定單價暫定總價的承包方式，依實際工程量結算;開立發(fā)票，發(fā)票必須符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定;合同單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價包含所有工程風險，除工程變更外不作調整;凡涉及合同價格變更的書面文件，必須有甲方蓋章確認，否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。本合同全部工程總價為人民幣元整(rmb)?？們r含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規(guī)定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價款。乙方承諾合同價款中已包括節(jié)假日施工費用。
第三條工程款結算方式及期限
全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開具的全額發(fā)票后個工作日內支付全部工程款的%，工程余款%作質量保證金，待質量保修期滿(____年____月____日)后如無違約扣款事項，則在個工作日內無息支付。
第四條施工要求
1、符合設備說明書或技術人員要求。
2、參照甲方現(xiàn)有的標準施工。
3、乙方選用的為全新材料并應符合現(xiàn)行國家標準的規(guī)定。
4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解決，且需符合甲方的質量要求。
5、施工過程中，需要改動的施工，乙方需全力配合，聽從甲方工程人員的安排。
6、乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規(guī)定，負責己方人員的安全和勞動保險，保證安全生產，乙方人員工作中的工傷事故，由乙方依據國家及地方政府的相關工傷保險條例處理，甲方不承擔法律上的責任。
8、乙方在施工中不得損壞相關設備，如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
10、乙方工作中遇到意外困難時，可以向甲方請求提供技術支持，如有發(fā)生費用由乙方承擔。
1、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理，并指派安全管理員及在工程方面經驗豐富的工地負責人長駐工地，負責施工督導及施工人員管理，確實依照施工規(guī)范施工。對有特殊緊急搶修要求的，乙方應指派施工隊伍常駐廠區(qū)附近，以便配合緊急搶修隨時入廠作業(yè)(派駐費用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員，以便甲方隨時依工作需要聯(lián)絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時可與甲方聯(lián)絡。乙方應于甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地，以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員，應按甲方出入廠規(guī)定提前向甲方申領出入廠證，并應遵守甲方的出入廠規(guī)定，違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規(guī)定》處理。
4、乙方應將執(zhí)行本合同的管理人員名單以書面形式送達甲方備查，如有變動，亦應立即以書面形式通知甲方。
5、凡甲方所發(fā)的函件，無論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監(jiān)工記錄表〗上通知，乙方均應切實遵照辦理。如有異議，應于規(guī)定期限內(未規(guī)定期限者，以甲方發(fā)件后五天內為準)以書面提出，否則視為同意。
6、工程進行期間，甲方對施工質量、進度材料等有權隨時加以查驗，乙方應提出施工質量檢驗證明、材質證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
7、乙方對該工程相關的技術文件應妥為保存，無論任何文件、在任何地點、任何時候等均應無條件保密，不得泄漏，否則應負契約及法律責任，若因此給甲方造成任何損失，應負賠償責任。
8、本工程如與其它工程相互配合時，與其它工程承攬人的協(xié)調工作以甲方為主，乙方應無條件服從并配合。
9、乙方發(fā)現(xiàn)施工內容與現(xiàn)場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認后方可施工。
10、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾，乙方應負責及時清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統(tǒng)一清運)，否則甲方可雇工清理，清理費用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時，概由乙方負責賠償。
1、乙方應嚴格遵守甲方各項規(guī)定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規(guī)定辦妥工作票、動火票等，再憑票施工。并甲方已將乙方施工區(qū)域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方，乙方已知悉施工區(qū)域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發(fā)生人員、設備傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負責，若給甲方造成損失，乙方應負賠償責任，并從工程款中扣除。
2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產保險，如于施工期間的人員、設備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負責，若因此給甲方員工或第三人造成任何損失，乙方應負賠償責任。
3、工程進行期間，乙方對各種可能發(fā)生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失，概由乙方負責賠償。
4、實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，乙方應在施工前14天以書面通知甲方，并提出相應的安全防護措施，經甲方認可后實施，由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
第五條工期要求：
1、工程工期：
(1)開工日期：____年____月____日，甲方要求延期開工的，乙方應予配合，工期相應順延。
(2)竣工日期：____年____月____日
(3)總日歷工期：天;
2、施工的期限應當按照合同規(guī)定履行。一方要求提前或延期交付，應當提前與對方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，對提前或延期交付的工作成果按補充協(xié)議執(zhí)行，補充協(xié)議沒有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內完工。工程若有調整，甲方提前天書面通知。如系年約則可約定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。
第六條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業(yè)標準的原材料施工影響工程質量時，甲方有權要求乙方更換、重作、減少價款，有關費用由乙方承擔，由此造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。
第七條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、甲方應當(何時)提供技術資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理的，應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內回復，提出修改意見。乙方在約定的時間內未得到答復的，有權停止工作。
3、乙方對于承攬的工作，應當嚴格保密，未經甲方事先書面同意，不得泄露給任何第三人，也不得留存任何技術資料及其復制品。
第八條驗收標準和方法
1、符合現(xiàn)行國家或行業(yè)標準并符合甲方使用目的，以合同明確規(guī)定的圖紙、質量要求作為驗收依據。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗收要求，甲方應在日內對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后，方可進行下一道工序。
4、驗收時如發(fā)現(xiàn)品質不符要求，乙方應于甲方指定時間內改善完成，逾期未完成的，甲方可不經催告徑自處理，所需費用由工程款中扣除，如有不足概由乙方補足，因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質量有爭議，且經協(xié)商無法達成一致時，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第九條保修期及保修責任
1、本工程保修期為年(或月)，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如發(fā)現(xiàn)質量問題，除甲方使用、保管不當?shù)仍蛲?，乙方應在甲方指定期限內修?其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內修復，甲方有權自行修復或請第三方進行修復，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯(lián)系方式為變更，乙方應提前日書面通知甲方，否則甲方有權委托第三方修復，所發(fā)生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外，如甲方就本工程有關問題委托乙方修復，乙方應按成本價計費.
第十條乙方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量完成工作，乙方應當負責修理，如果修理后的交付時間超過合同約定的日期，應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數(shù)量少于合同約定，乙方應當照數(shù)補齊施工，因此超過合同約定的交付時間的，應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現(xiàn)場，乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期)，應當向甲方支付違約金，每逾期一天，按合同總額的%支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方繼續(xù)承擔賠償責任。
5、擅自調換經甲方驗收合格的原材料或零部件，乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過合同約定的交付期限的，應承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任
1、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗收工程，應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者，甲方有權解除合同:
(1)乙方逾約定開工日期天，或甲方認為不能依限完工時;
(2)乙方無正當理由，自行停工達小時(或天)以上時;
(3)除不可抗力或甲方書面同意者外，乙方逾期完工達日以上;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因導致合同解除時，乙方應向甲方支付違約金元，并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領的工程款，應待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結算支付余款給乙方，甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時，乙方應繳還甲方提供的一切資料，如經甲方要求，乙方應繼續(xù)承擔保密義務。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的，不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條爭議解決
本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間，非經甲方同意，乙方對爭議以外工作不得停工，應繼續(xù)履行本合約義務，甲方對爭議的工程款可暫予止付，待協(xié)商處理完成后，再無息支付該工程款。
第十四條其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。經雙方簽字確認的補充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以時間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。
5、本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章)：承攬方(蓋章)：
甲方：乙方：____年____月____日：
工程承攬合同管轄篇十一
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日。
工程承攬合同管轄篇十二
甲方：
乙方：
一、總則。
甲、乙雙方就安防監(jiān)控項目的產品供應及安裝內容充分協(xié)商，乙方供應的監(jiān)控系統(tǒng)按照企業(yè)標準生產，甲方按照國家標準和行業(yè)標準驗收，并按照《中華人民共和國合同法》達成一致，特訂立本合同。
二、合同造價。
1.造價：
合同總價：人民幣元。
2.說明：
本合同價格含生產、安裝、運輸、調試、培訓費、稅價等。
三、運輸、安裝、調試及培訓：
1、乙方承擔的具體工作包括：
(1)監(jiān)控設備的生產及由生產廠家到甲方工地現(xiàn)場的運輸;。
(2)監(jiān)控設備的現(xiàn)場安裝、調試;。
(3)對甲方派出的操作人員的培訓;。
(4)乙方全權負責施工安裝期間的安全責任。
2、甲方承擔的具體工作包括：
(2)甲方在現(xiàn)場安裝時派一名工作人員負責協(xié)調工作;。
(3)負責安裝現(xiàn)場的有關保衛(wèi)、消防等協(xié)調工作;。
(4)在監(jiān)控設備安裝、調試開始時間，甲方派出熟悉計算機的.操作人員，以掌握監(jiān)控系統(tǒng)相關情況并接受現(xiàn)場培訓。
3、甲方應對監(jiān)控系統(tǒng)的安裝提供必要的基礎設施(如：強電到位、貨物堆放與保管)，乙方向甲方提供產品安裝的標準。
4、監(jiān)控系統(tǒng)的安裝方式、位置由甲方確認，若甲方無明確意見，視為默認乙方常規(guī)操作。
四、產品維護。
1、乙方負責對監(jiān)控系統(tǒng)進行終身維護，免費維修壹年：(自監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝完畢并驗收合格后起算)，免費維修期間，乙方免費更換原器件及維護，維修期滿乙方只收取維修成本。
2、若監(jiān)控系統(tǒng)本身出現(xiàn)問題，乙方接到通知12小時內趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式(傳真)說明所出現(xiàn)的基本情況，以便乙方進行相應材料和工具準備。
3、監(jiān)控系統(tǒng)使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況或不可抗力(如：地震、戰(zhàn)爭)造成的損失，乙方可協(xié)助甲方進行解決，但有關費用由甲方負責。
五、安裝進度及驗收。
1.整個監(jiān)控系統(tǒng)于年月日完工，并配合甲方組織驗收。
2.監(jiān)控系統(tǒng)驗收合格前，所有控制操作必須由乙方完成。
六、產品費用結算方式。
工程完工后經甲方驗收合格，一次性支付設備款。
七、違約罰則。
1、由于乙方原因(不可抗力或經甲方同意除外)監(jiān)控系統(tǒng)未能按預定工期(年月日)交付甲方驗收及正常使用，給甲方造成的損失，則乙方應予以承擔。
2、甲方在合同簽字后未能及時支付貨款未能及時提供或期它原因，甲方應承擔締約過失責任，乙方不承擔責任。
八、其它。
1、甲、乙方雙方保證信守合同全部條款，除不可抗拒因素外，任何一方如果違約，損失由違約方承擔。
2、對本合同未盡事宜，甲、乙方雙方另行協(xié)商處理。
3、本合同一式貳份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份。
工程承攬合同管轄篇一
根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、承攬名稱：_______________。
a、承攬項目名稱：_______________。
b、承攬項目地點：_______________。
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式：包工不包料。
e、承攬價格：
以實際粘貼面積_______________元計算。
f、工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、承攬工程內容：
窗臺sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質量標準：
a、材料由甲方自行進場。
b、施工質量：按照防水工程施工規(guī)范，結合本公司專業(yè)技術工程質量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。
4、付款方式：
工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。
本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、工期：根據定作方的要求而定。
8、安全施工條例：
1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2)、承攬方有關人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關制度。
3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、期限與其它：
如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定作方：_______________承攬方：_______________。
定作方代表：___________承攬方代表：_______________。
工程承攬合同管轄篇二
建設單位：
（以下簡稱甲方）
施工單位： 博樂市銀河不銹鋼制作中心 （以下簡稱乙方）
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，經甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工程名稱： 精河公路段職工集資住宅樓4#、5#、6#、7#樓
二、工程地點： 精河縣和平小區(qū)
三、工程范圍：本合同全部工程安裝進戶門89樘、單元進戶門9套，（詳見附表）。
四、工程造價（包含安裝），本合同全部工程施工造價為人民幣 122175元（壹拾貳萬貳仟壹佰柒拾伍元整 ） 。
本合同簽訂之日起 18 日內所有防盜門全部到現(xiàn)場，運輸自 20xx年8月 19日至 20xx 年 8 月 28 日；安裝時間十日，從 20xx 年 8 月 29 日于 20xx 年 9 月8 日安裝完畢。
在組織施工過程中，如遇下列情況，順延工期，雙方應及時進行協(xié)商，并通過書面形式確定順延期限：
2.1、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
2.2、因甲方提出更變計劃或變更施工圖而不能繼續(xù)施工者；
3.1、以實際面積及變更進行結算；
3.2、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在 日內按工程造價總數(shù) 元的百分之三十撥給乙方備料及施工費，所有防盜門到現(xiàn)場后，再付百分之五十。待工程竣工驗收合格后付至95%，余5%作工程保修金一年后返還。
3.3、在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
3.4、在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
4.1、乙方在單項工程竣工前十日，應將驗收日期以書面開展通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的完工時間。
4.2、完工工程經檢驗合格，從驗收之日起十天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不按期接管，致使已驗收工程發(fā)生損失，應由甲方負擔。
5.1、甲方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
5.2、施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協(xié)商解決如雙方協(xié)商不能解決時，根據一方當事人的請求，可以提交當?shù)厝嗣穹ㄔ褐俨谩?BR> 一、本合同一式叁份，其中甲方兩份，乙方壹份。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程完工驗收并結清尾款后失效。
7.1、乙方在進行施工時必須對甲方及有關單位的成品進行妥善保護。若造成損失由乙方負責恢復并賠償損失。
7.2、乙方負責提供相關的資料。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
法人代表（簽章）： 法人代表（簽章）：
年 月 日 年 月 日
工程承攬合同管轄篇三
建設單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
施工單位地址：
身份證號：
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利，根據國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規(guī)，經過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。
三、工程總價：
四、工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后，甲方支付80%的工程款。經雙方驗收合格，甲方支付總工程款的95%，余留5%的工程款作為質保金，一年內未發(fā)生工程質量問題，給予一次性付清。
五、工程期限：工程于20xx年月日開工，到20xx年月日結束，工期天。提前一日完工獎元，延期一日完工罰元。
六、工程質量要求：乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規(guī)范和質量要求進行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認后，根據新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度，甲方監(jiān)理人員應及時核實質量及工程量，經雙方確認，作為工程款結算依據。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調，保質保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。
八、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同管轄篇四
附：身份證復印件電話號碼。
本著互相信任的原則，就甲方的工程達成以下協(xié)議。
本項工程預計費用________元人民幣。
第二條材料供應的約定。
甲方提供的材料。
1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，安全帽、安全帶等，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定。
1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知3日內組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定：
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：
2、乙方承包內容：(可以選擇)。
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
按實結算：總價結算：________元/平米(套內面積)。
第六條違約責任：
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式：
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益，向人民法院訴訟，所花費的_____、誤工費、交通費，都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除：
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。
第九條。其它約定：
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
第十條附則。
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年，超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地：________大酒店。
特別條款：雙方明確知曉本合同為承攬合同，甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?BR> 甲方簽字(蓋章)：________________。
乙方簽字(蓋章)：________________。
________年________月________日。
工程承攬合同管轄篇五
_______________有限公司(甲方)。
_______________有限公司(乙方)。
依照《_____》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250kva變受電工程的設計。
2、設備購置。
3、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配。
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有。
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：_______________元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%。
(計_______________元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所。
造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)。
代表：_______________代表：_______________。
工程承攬合同管轄篇六
電話：_________電話：_________。
乙方承攬甲方_________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條工程量：
第二條工程要求：
第三條甲方責任范圍：
第四條乙方責任范圍：
第五條技術要求：
第六條工期、驗收程序及質保期：
1.施工工期：自開工之日起_________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期：質保期_________年，驗收合格后付至工程款的_________%，留_________%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
第七條其它要求：
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同管轄篇七
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關文件，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱：整修堰塘工程
二、工程地點：___鎮(zhèn)___村
三、工程內容及規(guī)模：
四、工程承包范圍：
五、工程期限：
1、本合同工期為：20___年___月___日開工，至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況，工期順延。
（1）施工現(xiàn)場不符合安全施工；
（2）設計范圍內出現(xiàn)重大變動；
（3）人力自然災害而影響工程進度；
（4）甲方不能按合同規(guī)定支付工程款；
六、合同價款
工程總價：_______元
七、工程質量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現(xiàn)場實行安全文明標準化管理，確保安全施工無事故，若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故，法律責任和費用由乙方負責，甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中，質量，進度，安全，服務等方面必須按約定執(zhí)行，若一方違約賠償對方的一經濟損失。并特別約定：由乙方原因造成工程延誤，乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因，由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字后生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：_______乙方簽字：_______
20___年___月___日
工程承攬合同管轄篇八
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、工程內容
乙方承攬的工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價：3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協(xié)商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：乙方：
簽字（蓋章）：簽字（蓋章）：
工程承攬合同管轄篇九
建設單位：_________(以下簡稱發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡稱承包方)。
雙方經充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：________。
第二條工程地點：________。
第三條建筑面積：________。
第四條工程價款及付款方法：________。
第五條工程期限(開工、竣工時間)。
第六條工程質量標準________。
第七條承包形式及材料設備供應。
第八條發(fā)包方義務：
1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。
3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監(jiān)督工程質量。
4.按協(xié)議負責按期撥款。
第九條承包方義務。
乙方負責：
1.按協(xié)議分工負責材料供應。
2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
第十條違約責任及獎勵條款。
第十一條其他協(xié)助條款。
第十二條本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報送_____、______各一份。
第十三條合同有效期及合同爭議解決。
發(fā)包方：________(蓋章)承包方：________(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開戶銀行：______開戶銀行：_______。
帳號：________帳號：_________。
簽約日期：____年__月__日
工程承攬合同管轄篇十
甲方委托乙方對甲方工程進行承攬，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
第二條合同款項
本工程采用固定單價暫定總價的承包方式，依實際工程量結算;開立發(fā)票，發(fā)票必須符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定;合同單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價包含所有工程風險，除工程變更外不作調整;凡涉及合同價格變更的書面文件，必須有甲方蓋章確認，否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。本合同全部工程總價為人民幣元整(rmb)?？們r含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規(guī)定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價款。乙方承諾合同價款中已包括節(jié)假日施工費用。
第三條工程款結算方式及期限
全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開具的全額發(fā)票后個工作日內支付全部工程款的%，工程余款%作質量保證金，待質量保修期滿(____年____月____日)后如無違約扣款事項，則在個工作日內無息支付。
第四條施工要求
1、符合設備說明書或技術人員要求。
2、參照甲方現(xiàn)有的標準施工。
3、乙方選用的為全新材料并應符合現(xiàn)行國家標準的規(guī)定。
4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解決，且需符合甲方的質量要求。
5、施工過程中，需要改動的施工，乙方需全力配合，聽從甲方工程人員的安排。
6、乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規(guī)定，負責己方人員的安全和勞動保險，保證安全生產，乙方人員工作中的工傷事故，由乙方依據國家及地方政府的相關工傷保險條例處理，甲方不承擔法律上的責任。
8、乙方在施工中不得損壞相關設備，如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
10、乙方工作中遇到意外困難時，可以向甲方請求提供技術支持，如有發(fā)生費用由乙方承擔。
1、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理，并指派安全管理員及在工程方面經驗豐富的工地負責人長駐工地，負責施工督導及施工人員管理，確實依照施工規(guī)范施工。對有特殊緊急搶修要求的，乙方應指派施工隊伍常駐廠區(qū)附近，以便配合緊急搶修隨時入廠作業(yè)(派駐費用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員，以便甲方隨時依工作需要聯(lián)絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時可與甲方聯(lián)絡。乙方應于甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地，以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員，應按甲方出入廠規(guī)定提前向甲方申領出入廠證，并應遵守甲方的出入廠規(guī)定，違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規(guī)定》處理。
4、乙方應將執(zhí)行本合同的管理人員名單以書面形式送達甲方備查，如有變動，亦應立即以書面形式通知甲方。
5、凡甲方所發(fā)的函件，無論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監(jiān)工記錄表〗上通知，乙方均應切實遵照辦理。如有異議，應于規(guī)定期限內(未規(guī)定期限者，以甲方發(fā)件后五天內為準)以書面提出，否則視為同意。
6、工程進行期間，甲方對施工質量、進度材料等有權隨時加以查驗，乙方應提出施工質量檢驗證明、材質證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
7、乙方對該工程相關的技術文件應妥為保存，無論任何文件、在任何地點、任何時候等均應無條件保密，不得泄漏，否則應負契約及法律責任，若因此給甲方造成任何損失，應負賠償責任。
8、本工程如與其它工程相互配合時，與其它工程承攬人的協(xié)調工作以甲方為主，乙方應無條件服從并配合。
9、乙方發(fā)現(xiàn)施工內容與現(xiàn)場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認后方可施工。
10、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾，乙方應負責及時清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統(tǒng)一清運)，否則甲方可雇工清理，清理費用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時，概由乙方負責賠償。
1、乙方應嚴格遵守甲方各項規(guī)定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規(guī)定辦妥工作票、動火票等，再憑票施工。并甲方已將乙方施工區(qū)域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方，乙方已知悉施工區(qū)域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發(fā)生人員、設備傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負責，若給甲方造成損失，乙方應負賠償責任，并從工程款中扣除。
2、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產保險，如于施工期間的人員、設備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等，概由乙方負責，若因此給甲方員工或第三人造成任何損失，乙方應負賠償責任。
3、工程進行期間，乙方對各種可能發(fā)生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失，概由乙方負責賠償。
4、實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，乙方應在施工前14天以書面通知甲方，并提出相應的安全防護措施，經甲方認可后實施，由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。
第五條工期要求：
1、工程工期：
(1)開工日期：____年____月____日，甲方要求延期開工的，乙方應予配合，工期相應順延。
(2)竣工日期：____年____月____日
(3)總日歷工期：天;
2、施工的期限應當按照合同規(guī)定履行。一方要求提前或延期交付，應當提前與對方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，對提前或延期交付的工作成果按補充協(xié)議執(zhí)行，補充協(xié)議沒有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內完工。工程若有調整，甲方提前天書面通知。如系年約則可約定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。
第六條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業(yè)標準的原材料施工影響工程質量時，甲方有權要求乙方更換、重作、減少價款，有關費用由乙方承擔，由此造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。
第七條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、甲方應當(何時)提供技術資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理的，應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內回復，提出修改意見。乙方在約定的時間內未得到答復的，有權停止工作。
3、乙方對于承攬的工作，應當嚴格保密，未經甲方事先書面同意，不得泄露給任何第三人，也不得留存任何技術資料及其復制品。
第八條驗收標準和方法
1、符合現(xiàn)行國家或行業(yè)標準并符合甲方使用目的，以合同明確規(guī)定的圖紙、質量要求作為驗收依據。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗收要求，甲方應在日內對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后，方可進行下一道工序。
4、驗收時如發(fā)現(xiàn)品質不符要求，乙方應于甲方指定時間內改善完成，逾期未完成的，甲方可不經催告徑自處理，所需費用由工程款中扣除，如有不足概由乙方補足，因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質量有爭議，且經協(xié)商無法達成一致時，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第九條保修期及保修責任
1、本工程保修期為年(或月)，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如發(fā)現(xiàn)質量問題，除甲方使用、保管不當?shù)仍蛲?，乙方應在甲方指定期限內修?其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內修復，甲方有權自行修復或請第三方進行修復，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯(lián)系方式為變更，乙方應提前日書面通知甲方，否則甲方有權委托第三方修復，所發(fā)生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外，如甲方就本工程有關問題委托乙方修復，乙方應按成本價計費.
第十條乙方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量完成工作，乙方應當負責修理，如果修理后的交付時間超過合同約定的日期，應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數(shù)量少于合同約定，乙方應當照數(shù)補齊施工，因此超過合同約定的交付時間的，應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現(xiàn)場，乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的逾期)，應當向甲方支付違約金，每逾期一天，按合同總額的%支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方繼續(xù)承擔賠償責任。
5、擅自調換經甲方驗收合格的原材料或零部件，乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過合同約定的交付期限的，應承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任
1、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗收工程，應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者，甲方有權解除合同:
(1)乙方逾約定開工日期天，或甲方認為不能依限完工時;
(2)乙方無正當理由，自行停工達小時(或天)以上時;
(3)除不可抗力或甲方書面同意者外，乙方逾期完工達日以上;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因導致合同解除時，乙方應向甲方支付違約金元，并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領的工程款，應待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結算支付余款給乙方，甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時，乙方應繳還甲方提供的一切資料，如經甲方要求，乙方應繼續(xù)承擔保密義務。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的，不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條爭議解決
本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間，非經甲方同意，乙方對爭議以外工作不得停工，應繼續(xù)履行本合約義務，甲方對爭議的工程款可暫予止付，待協(xié)商處理完成后，再無息支付該工程款。
第十四條其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協(xié)商，另簽補充協(xié)議。經雙方簽字確認的補充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以時間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。
5、本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章)：承攬方(蓋章)：
甲方：乙方：____年____月____日：
工程承攬合同管轄篇十一
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清，其中：
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日。
工程承攬合同管轄篇十二
甲方：
乙方：
一、總則。
甲、乙雙方就安防監(jiān)控項目的產品供應及安裝內容充分協(xié)商，乙方供應的監(jiān)控系統(tǒng)按照企業(yè)標準生產，甲方按照國家標準和行業(yè)標準驗收，并按照《中華人民共和國合同法》達成一致，特訂立本合同。
二、合同造價。
1.造價：
合同總價：人民幣元。
2.說明：
本合同價格含生產、安裝、運輸、調試、培訓費、稅價等。
三、運輸、安裝、調試及培訓：
1、乙方承擔的具體工作包括：
(1)監(jiān)控設備的生產及由生產廠家到甲方工地現(xiàn)場的運輸;。
(2)監(jiān)控設備的現(xiàn)場安裝、調試;。
(3)對甲方派出的操作人員的培訓;。
(4)乙方全權負責施工安裝期間的安全責任。
2、甲方承擔的具體工作包括：
(2)甲方在現(xiàn)場安裝時派一名工作人員負責協(xié)調工作;。
(3)負責安裝現(xiàn)場的有關保衛(wèi)、消防等協(xié)調工作;。
(4)在監(jiān)控設備安裝、調試開始時間，甲方派出熟悉計算機的.操作人員，以掌握監(jiān)控系統(tǒng)相關情況并接受現(xiàn)場培訓。
3、甲方應對監(jiān)控系統(tǒng)的安裝提供必要的基礎設施(如：強電到位、貨物堆放與保管)，乙方向甲方提供產品安裝的標準。
4、監(jiān)控系統(tǒng)的安裝方式、位置由甲方確認，若甲方無明確意見，視為默認乙方常規(guī)操作。
四、產品維護。
1、乙方負責對監(jiān)控系統(tǒng)進行終身維護，免費維修壹年：(自監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝完畢并驗收合格后起算)，免費維修期間，乙方免費更換原器件及維護，維修期滿乙方只收取維修成本。
2、若監(jiān)控系統(tǒng)本身出現(xiàn)問題，乙方接到通知12小時內趕到甲方所在地進行解決。此前甲方應向乙方以書面形式(傳真)說明所出現(xiàn)的基本情況，以便乙方進行相應材料和工具準備。
3、監(jiān)控系統(tǒng)使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況或不可抗力(如：地震、戰(zhàn)爭)造成的損失，乙方可協(xié)助甲方進行解決，但有關費用由甲方負責。
五、安裝進度及驗收。
1.整個監(jiān)控系統(tǒng)于年月日完工，并配合甲方組織驗收。
2.監(jiān)控系統(tǒng)驗收合格前，所有控制操作必須由乙方完成。
六、產品費用結算方式。
工程完工后經甲方驗收合格，一次性支付設備款。
七、違約罰則。
1、由于乙方原因(不可抗力或經甲方同意除外)監(jiān)控系統(tǒng)未能按預定工期(年月日)交付甲方驗收及正常使用，給甲方造成的損失，則乙方應予以承擔。
2、甲方在合同簽字后未能及時支付貨款未能及時提供或期它原因，甲方應承擔締約過失責任，乙方不承擔責任。
八、其它。
1、甲、乙方雙方保證信守合同全部條款，除不可抗拒因素外，任何一方如果違約，損失由違約方承擔。
2、對本合同未盡事宜，甲、乙方雙方另行協(xié)商處理。
3、本合同一式貳份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份。