2023年通信建設(shè)施工合同書(熱門19篇)

字號:

    合同在經(jīng)濟活動中起著保障合法權(quán)益和規(guī)范行為的作用。編寫合同應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況和具體要求,靈活處理和調(diào)整條款。以下是小編為大家整理的一些常用合同范本,供參考。
    通信建設(shè)施工合同書篇一
    依照民法典和原郵電部頒發(fā)的“626”號文件等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同并嚴肅履行。
    (1)工程名稱。
    (1)參照結(jié)算表價格按實結(jié)算。
    (2)款項支付與移動結(jié)算同步。
    根據(jù)移動公司要求,在規(guī)定的'期限內(nèi)完成。
    (1)甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項,如預(yù)期不付,按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。
    (2)發(fā)生合同糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)及時協(xié)商,協(xié)商不成的,可申請調(diào)解,或者直接向人民法院起訴。
    (1)本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份。
    (2)本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,另行簽訂補充協(xié)議。
    (3)本合同自雙方簽訂之日起生效。
    (4)其他相關(guān)本項目的約定,見附件。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    ______年____月____日。
    _________年____月____日。
    通信建設(shè)施工合同書篇二
    于__年__月__日,(甲方)與(乙方),簽訂安裝主機的項目合同。
    1.安裝工程名稱:
    2.工程地點:甲方_________________港口。
    3.工程范圍:本合同所附圖紙及估價單。
    4.完工期限:本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內(nèi),完成安裝工程,其中包括主機試驗運行。
    5.安裝工程總價格:_____________美元整。
    6.安裝工程付款進度:
    第6期:在工程驗收合格后,甲方付給乙方工程總價余額的10%,即______________美元整。
    7.違約罰款:因乙方原因未準時完工時,應(yīng)由乙方負責(zé),應(yīng)付違約罰款,每天按總價的1%計算,即______________美元整。
    8.增加或減少工程:若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時,總價之增減,應(yīng)按雙方規(guī)定之訂單計算。若需新增加工程量,雙方應(yīng)另行協(xié)商該項新增加工程之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置,甲方在驗收后,應(yīng)按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費,予以支付。
    9.監(jiān)督進度:甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權(quán)予以監(jiān)工、指導(dǎo)。乙方應(yīng)按甲方人員或代表的指示正確施工,不得以任何借口置之不理。
    10.工程停止:若甲方通知乙方將工程停止,其原因并非應(yīng)由乙方負責(zé)者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用,在已交款中增付或扣除。
    11.工程保管:在工程開始時,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、設(shè)備等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的災(zāi)害外,乙方應(yīng)對保管中的一切,負損害之全責(zé)。如遇不可抵抗的天災(zāi)人禍,乙方應(yīng)詳列損害實情,向甲方提出恢復(fù)原狀的價格及日期,以供甲方核對付款之用。若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工,按合同第10條規(guī)定結(jié)束。
    12.工程保證:除天災(zāi)或因甲方使用不當(dāng)?shù)脑蛲?,乙方?yīng)在甲方驗收后保證工程質(zhì)量良好1年。
    13.附帶條款:在工程進行中,若因乙方的過錯,使甲方或其他人員受到損害,乙方應(yīng)負責(zé)賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成,則應(yīng)由甲方完全負責(zé)。
    14.附件:本合同附件應(yīng)視為本合同的一部份,與其他條款有同等效力。
    附件包括:(1)圖樣;(2)估價單。
    15.合同形式:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。另各保留兩份副本供雙方存檔備查。
    16.附加條款:主機的保養(yǎng)--乙方應(yīng)在甲方驗收后,提供免費及定期對其保養(yǎng)服務(wù)1年,每六(6)個月派員一次維護正常運行。
    本合同按雙方所簽日期生效。
    甲方:______________乙方:_____________。
    由:_______________由:______________。
    承包人(contractors)。承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(promoters)雙方經(jīng)洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工,而且在一定的時間內(nèi)承擔(dān)維修業(yè)務(wù)。為完成安裝施工任務(wù),承包者還需提供施工設(shè)備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等。
    工程承包有綜合承包人(總承包)(generalcontractors)和專業(yè)承包人(specialistcontractors)。承包人對工程進度、質(zhì)量、保證、驗收等承擔(dān)責(zé)任。業(yè)主必須按時支付工程進度款。
    國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經(jīng)濟技術(shù)的合作方式。
    歡迎登錄合同本站查看更多。
    通信建設(shè)施工合同書篇三
    甲方:
    乙方:
    茲有乙方承接甲方_省_縣“_”路燈安裝工程“安裝施工”,共同達成如下協(xié)議:
    施工長約3.2km、乙方承接挖坑、基礎(chǔ)籠供應(yīng)、基礎(chǔ)澆注、挖溝、管道敷設(shè)、電纜供應(yīng)、電纜敷設(shè)、看守,燈桿、燈具、光源安裝及調(diào)試、矯正等工作。
    2、安裝說明。
    同心路長約1.47公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_023高中華燈,安裝數(shù)量為一邊51棵,另一邊52棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè);和諧路長約1.78公里,路燈安裝間距為30米,安裝h_z_013中華燈,安裝數(shù)量為一邊60棵,即兩邊120棵,兩燈間由電纜連接通電,電纜穿管敷設(shè)。
    3、相關(guān)施工數(shù)量、費用見價格表:
    4、安裝期限。
    在甲方基礎(chǔ)設(shè)施、變壓器等及時提供的情況下,同心路12天內(nèi)至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈,但安裝期間如遇臺風(fēng)、水災(zāi)、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤,雙方協(xié)商解決。
    5、質(zhì)量標準及驗收標準。
    工程質(zhì)量標準必須全部優(yōu)良(如因工程質(zhì)量未達到標準,所造成的返工損失費用由乙方負責(zé))。
    按國家有關(guān)規(guī)定以及甲方設(shè)計文件的質(zhì)量要求和技術(shù)指標及與本合同約定標準進行驗收。
    6、付款方式。
    協(xié)議簽定后由甲方預(yù)付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調(diào)試亮燈、驗收合格后支付乙方至最終結(jié)算的97%,剩余的3%作為質(zhì)量保證金,質(zhì)保期一年,一年內(nèi)工程無質(zhì)量問題,甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項后,提供相應(yīng)的收款收據(jù)。
    7、其他。
    在路燈交付甲方使用前,由乙方自行負責(zé)路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術(shù)工和農(nóng)民工組成。
    8、本協(xié)議一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份。雙方簽字、預(yù)付款支付起生效。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    通信建設(shè)施工合同書篇四
    以下簡稱甲方)。
    (以下簡稱乙方)。
    依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)規(guī)定、條例,遵循平等自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,就戍浦江xx、下坦河等河道整治工程項目承包事宜達成一致意見,簽訂本合同,共同遵守。
    一、工程名稱:戍浦江xx、下坦河等河道整治工程。
    二、工程地址:____市鹿____區(qū)藤橋鎮(zhèn)。
    三、承包方式:勞務(wù)承包,按綜合單價以圖紙尺寸計算承包費用。
    五、承包單價及計量方式:
    1、擋土墻及a型結(jié)構(gòu)底板采取綜合單價方式,施工費單價135元,單價中包含機械進出場費用、周轉(zhuǎn)材料、機具設(shè)備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關(guān)的費用,合同期內(nèi)單價不做調(diào)整。
    六、工程工期:____日歷天。
    七、甲乙雙方職責(zé):甲方職責(zé):
    1、負責(zé)提供營業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質(zhì)文件以及中標人員資格文件。提供公司質(zhì)量、安全管理體系文件。
    2、協(xié)助乙方完成施工報審報批及備案手續(xù)。
    3、根據(jù)建設(shè)單位要求必要時派員協(xié)助乙方工作。
    4、負責(zé)在溫州設(shè)立工程賬戶便于乙方結(jié)算。
    5、監(jiān)督管理乙方開展各項施工生產(chǎn)活動。乙方職責(zé):
    1、負責(zé)組織人員、材料、設(shè)備進行施工生產(chǎn),負責(zé)現(xiàn)場的施工管理等相關(guān)事宜。
    2、負責(zé)編制施工方案,完善施工過程控制資料及質(zhì)量保證資料。
    3、按流程組織隱蔽工程驗收、中間驗收、完工驗收及結(jié)算事宜。
    4、協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系,保證施工生產(chǎn)的順利進行。
    5、在甲方領(lǐng)導(dǎo)下對本工程的進度、質(zhì)量、安全工作進行全面管理。
    八、付款方式:工程款結(jié)算采取按月結(jié)算方式,甲方在收到建設(shè)單位撥付的月工程進度款后____日內(nèi)支付乙方工程款,支付金額為建設(shè)單位下?lián)苓M度款的96%,其余4%作為管理費用甲方收取。甲方總管理費用的最高限額為中標金額的4%,若工程造價達不到中標金額,則按照實際完成造價的4%計取。甲方收取的費用中,2%為甲方駐溫州分公司的管理費用,另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費用,甲方收取此項費用后,材料發(fā)票由甲方開具,乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
    九、其他未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
    十、此合同一式叁份,甲方兩份,乙方壹份,自雙方簽字之日起生效,工程結(jié)束款項付清后自行失效。
    甲方(公章):_________。
    乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________。
    法定代表人(簽字):_________。
    ________年____月____日。
    ________年____月____日。
    通信建設(shè)施工合同書篇五
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》《國家建筑施工規(guī)范》及相關(guān)條例,本著互惠互利的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責(zé)任和權(quán)利特簽訂如下協(xié)議:
    1、工程名稱:興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
    2、工程地點:興安縣嚴關(guān)鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
    3、建筑結(jié)構(gòu):(框架結(jié)構(gòu))壹棟約26000㎡。
    4、承包內(nèi)容及施工范圍:土建水電工程按建筑施工圖,結(jié)構(gòu)施工圖水電施工圖及設(shè)計說明。酒店裝修另合同簽署。
    5、承包方式:包工、包料。
    6、工程造價暫定3000萬元。
    1、本合同范圍內(nèi)的工程項目依據(jù)甲方提供的設(shè)計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價,下浮6%后結(jié)算給乙方。
    2、工程范圍內(nèi)所用材料按施工期間桂林市建設(shè)工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調(diào)價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應(yīng)當(dāng)期的造價信息進行調(diào)整。信息價沒有的,雙方按市場價友好協(xié)商確定,按實際發(fā)生的工程量計價結(jié)算。
    1、本工程有效工期為240天。
    2、開工時間:20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
    3、竣工時間:(按實際開工日計算)。
    1、質(zhì)量要求按國家建設(shè)質(zhì)量標準規(guī)范,等級為合格。
    2、乙方每完成一個分項,必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術(shù)負責(zé)人,質(zhì)檢人員進行驗收。并根據(jù)驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
    3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內(nèi)組織有關(guān)人員到位驗收,否則按已驗收合格,在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
    4、材料必須保質(zhì)保量。所有進場材料必須要有出廠合格證,國家有規(guī)定要求復(fù)檢的材料必須到質(zhì)檢站檢測合格方能使用。
    1、本工程由乙方墊資工程款:從基礎(chǔ)土方開挖墊資到00地面(現(xiàn)澆完畢)。
    2、在乙方墊資到位時,甲方按實際完成的工程量結(jié)付工程進度款的80%給乙方。以后,每完成一層,結(jié)付一次進度款,以此類推。
    3、在乙方負責(zé)墊資期間內(nèi)如因乙方資金原因造成停工20天以上,甲方有權(quán)終止合同,一切損失由乙方承擔(dān)。
    4、工程竣工驗收合格后,乙方資料合格后及結(jié)算單報請甲方審核,甲方必須在接到申報資料30個工作日內(nèi)審核完成,如有爭議,可共同委托相關(guān)造價事務(wù)所審核。結(jié)算經(jīng)甲方審核批準后,除留質(zhì)保金3%外,三個月內(nèi)一次性付清,不得拖欠。
    5、如甲方不按合同付款,每一天必須按拖欠款金額總數(shù)的3‰賠付給乙方,以此類推。
    6、本工程所有工程款必須轉(zhuǎn)賬到乙方開戶單位:
    開戶銀行:銀行:的帳戶上。
    1、在工程交付前,乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關(guān)工作。自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復(fù)檢,簽字確認復(fù)檢合格后,方可進行工程交付,否則因此產(chǎn)生的損失由承包方負責(zé)。
    2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內(nèi)必須組織有關(guān)人員到場進行竣工驗收、簽證,否則,視為以驗收合格。
    3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用,否則視為驗收合格以交付甲方使用。
    1、甲方必須在施工前提供準確的地質(zhì)地下管線資料,確保各項保護用品不受損失,并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
    2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
    4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點,并在現(xiàn)場指導(dǎo)乙方進行施工。在施工期間甲方必須協(xié)商好,周邊的一切社會關(guān)系。確保施工順利進行。
    5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
    6、乙方必須嚴格按圖紙的設(shè)計要求和施工規(guī)范施工,甲方管理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量達不到設(shè)計和施工規(guī)范要求時,有權(quán)要求乙方停工整改,并進行相應(yīng)處罰。
    7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設(shè)計規(guī)定,經(jīng)甲方同意方可使用。
    8、在施工期間,乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產(chǎn),文明施工,如因乙方原因出現(xiàn)一切安全事故,全部責(zé)任由乙方承擔(dān)與甲方無關(guān)。
    1、本協(xié)議條款雙方共同遵守,甲方必須協(xié)調(diào)建設(shè)方處理好周邊的一切社會關(guān)系,如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(dān)(除乙方自身原因外)。
    2、乙方嚴格按合同工期施工,不得拖延工期和無故停工,如違反合同約定,甲方有權(quán)終止該工程合同,一切損失由乙方自負。
    3、乙方在此合同又方簽字生效時,必須向甲方交納工程質(zhì)保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
    4、此合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。雙方簽字時即時生效,雙方必須共同遵守執(zhí)行,同時具有法律效力。
    甲方:(蓋章)?????乙方:
    法定代表人:法定代表人:
    身份證號:身份證號:
    電話號碼:電話號碼:
    簽署日期:
    通信建設(shè)施工合同書篇六
    發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商,甲方委托乙方進行福星家園臨時圍墻工程的施工,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同:
    一、工程范圍及內(nèi)容:
    1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
    2、該圍墻的具體做法見乙方提供的`施工圖;。
    4、該磚砌圍墻的施工要求:以甲方指定的基準點做為基準點,c15砼墊層,300寬300高c20鋼筋砼地梁,墻體為240墻。墻身高度為500,墻柱高度為2200,每約4100為一跨墻,圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
    二、工程質(zhì)量:
    1、乙方按圖施工,要求外形美觀,工程質(zhì)量達到驗收標準;。
    2、乙方對工程所需主要材料經(jīng)甲方確認后方可進場施工;。
    3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌,墻身不裂縫。
    三、工期:嚴格按照現(xiàn)場管理人員的安排,隨工期需要搞好料具計劃,備足料具,組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時、質(zhì)保、安全完工,該工程從________年____月____日開始進場,________年____月____日前完工。
    四、工程價款及支付:
    1、工程價款:a:本合同所承包的磚砌圍墻,單價為300元。
    3.6萬元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
    1.7),單價為200元,暫定總長為120,工程價款為。
    1.2萬元左右。以上價格包括人工費、材料費、機械費等所有與工程相關(guān)的費用,不含稅金。
    2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿后1____日內(nèi)無息付清。
    四、成品及半成品保護:
    1、乙方對完成的分項工程負有監(jiān)護人的責(zé)任;。
    3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞,應(yīng)由甲方自行負責(zé)處理;若甲方需要乙方處理,則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認可所需費用(材料、工時費和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費),乙方方可進行維修處理。
    五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
    1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時支付工程款項;。
    2、甲方負責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進度、安全、工期等,并提出整改的權(quán)利;。
    3、做好各工序的統(tǒng)籌安排,解決征地問題;。
    4、甲方為乙方解決圖紙錯誤與變更等技術(shù)問題,并辦好簽證。
    六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
    1、為加強現(xiàn)場管理,其施工負責(zé)人應(yīng)隨時在現(xiàn)場與甲方保持聯(lián)系;。
    3、在甲方未按本合同約定時間付款時,乙方有權(quán)拒絕施工;。
    4、乙方應(yīng)嚴格按照安全生產(chǎn)管理條例組織施工,如違法施工發(fā)生安全施工,由乙方付全責(zé)。
    七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,雙方不得違約,如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
    八、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達成協(xié)議,可____縣人民法院起訴。
    九、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效,同時具有法律效力。
    通信建設(shè)施工合同書篇七
    承包人:
    發(fā)包人:
    依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
    工程名稱:
    工程地點:
    工程內(nèi)容:建筑面積:m2,建筑高度m或。
    跨度m,結(jié)構(gòu)類型:,層數(shù),其它。
    群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。
    工程立項批準文號:
    資金來源:
    承包范圍:
    開工日期:
    竣工日期:
    合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
    工程質(zhì)量標準:
    2、中標通知書。
    3、投標書及其附件。
    4、本合同專用條款。
    5、本合同通用條款。
    6、標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
    7、圖紙。
    8、工程量清單。
    9、工程報價單或預(yù)算書。
    雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
    七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
    八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
    合同訂立時間:年月日。
    合同訂立地點:
    本合同雙方約定后生效。
    發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
    住所:住所:
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    電話:電話:
    通信建設(shè)施工合同書篇八
    簽訂時間簽訂地點:
    第一章詞語涵義及合同文件。
    第一條詞語涵義。
    《電力建設(shè)工程施工合同》文本,由《電力建設(shè)工程施工合同條件》(以下簡稱《合同條件》)和《電力建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款》(以下簡稱《協(xié)議條款》),組成,其用詞用語除《協(xié)議條款》另有約定外,應(yīng)具有本條所賦予的涵義:
    一、發(fā)包方(簡稱甲方):《協(xié)議條款》約定的具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當(dāng)事人。
    二、甲方駐工地代表(簡稱甲方代表):甲方在《協(xié)議條款》中指定的代表。
    三、承包方(簡稱乙方):《協(xié)議條款》約定的、具有《電力施工企業(yè)資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當(dāng)事人。
    四、乙方駐工地代表(簡稱乙方代表):乙方在《協(xié)議條款》中指定的代表人。
    五、社會監(jiān)理:受甲方委托、具備《電力工程建設(shè)監(jiān)理單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定資格的工程監(jiān)理單位或人員對工程進行的監(jiān)理。
    六、總監(jiān)理工程師:工程監(jiān)理單位委派的監(jiān)理總負責(zé)人。
    七、設(shè)計單位:甲方委托的具備《電力工程勘察設(shè)計單位資質(zhì)管理辦法》規(guī)定的相應(yīng)資質(zhì)等級的設(shè)計單位。
    八、工程造價管理部門:國務(wù)院各有關(guān)部門、各級建設(shè)行政主管部門或如上部門授權(quán)的建設(shè)工程造價管理機構(gòu)。
    九、工程質(zhì)量監(jiān)督部門:電力工業(yè)部、電業(yè)管理局、省(直轄市、自治區(qū))電力局或其根據(jù)《電力基本建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督暫行規(guī)定》設(shè)置的電力建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)。
    十、工程:《協(xié)議條款》約定具體內(nèi)容的電力建設(shè)永久工程。
    十一、合同價款:以現(xiàn)行的定額、材料預(yù)算價和相應(yīng)的取費標準為指導(dǎo)價格,通過招標投標或甲乙雙方協(xié)商確定,用以支付乙方履約完成工程施工內(nèi)容的價款總額。
    十二、經(jīng)濟支出:在施工中發(fā)出,經(jīng)甲方確認后以增加預(yù)算形式支付的合同價款。
    十三、費用:甲方在合同價款之外直接支付的開支或乙方應(yīng)負擔(dān)的開支。
    十四、工期:甲方雙方參照電力建設(shè)工程項目工期定額等規(guī)定,在《協(xié)議條款》中約定的合同工期。
    十五、開工日期:《協(xié)議條款》約定的工程開工日期。
    十六、竣工日期:《協(xié)議條款》約定的工程竣工日期。
    十七、圖紙:由甲方提供或乙方提供經(jīng)甲方代表批準,乙方用以施工的所有圖紙(包括配套說明和有關(guān)資料)。
    十八、施工現(xiàn)場:經(jīng)甲方同意、“施工組織設(shè)計”或“施工方案”所確定的用以施工的場地。
    十九、書面形式:根據(jù)合同發(fā)生的手寫、打字、復(fù)印、印刷的各種通知、任命、委托、證書、簽證、備忘錄、會議紀要、函件及經(jīng)過確認的電報、電傳等。
    二十、不可抗力:因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其它非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi),以及《協(xié)議條款》約定等級以上的風(fēng)、雨、雪、震等對工程及履約造成損害的自然災(zāi)害。
    二十一、賠償金:責(zé)任方彌補對方直接損失和間接損失的費用,包括停工、窩工、返工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)配件積壓、倒運的人工費、機械費、管理費等實際費用,以及從這些費用應(yīng)付之日起所應(yīng)計取的利息等可得利益的損失。
    二十二、質(zhì)量缺陷:工程不符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)技術(shù)標準、設(shè)計文件及合同對質(zhì)量的要求。
    二十三、協(xié)議條款:結(jié)合具體工程,甲乙雙方協(xié)商后依法簽訂的書面協(xié)議。
    第二條合同文件及解釋順序。
    一、合同文件應(yīng)能互相解釋,互為說明。除合同另有約定外,其組成和解釋順序如下:
    1.《協(xié)議條款》;。
    2.《合同條件》;。
    3.洽商、變更等明確雙方合同權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議等文書;。
    4.招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件;。
    5.工程量清單或確定工程造價的工程預(yù)算書和圖紙;。
    6.標準、規(guī)范和其它有關(guān)技術(shù)資料、技術(shù)要求;。
    7.構(gòu)成合同一部分的其它文件。
    二、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的情況下,由雙方協(xié)商解決(實行社會監(jiān)理的,可先由總監(jiān)理工程師作出解釋);雙方意見仍不能一致的,按第30條約定的辦法解決。
    第三條合同文件使用的語言文字、標準和適用法律。
    一、合同文件使用漢語普通話書寫,雙方可根據(jù)需要商定使用少數(shù)民族語言譯本,對合同文件的解釋、說明則使用漢語普通話。
    二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī),以及電力工業(yè)部規(guī)章和約定的其它行業(yè)規(guī)章、工程所在地地方法規(guī)。
    三、施工應(yīng)當(dāng)使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。國家、電力行業(yè)沒有相應(yīng)的標準、規(guī)范時,可約定使用其它行業(yè)的或工程所在地地方的標準、規(guī)范。甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時間和份數(shù)向乙方提供約定的標準、規(guī)范。
    四、國內(nèi)沒有相應(yīng)的標準、規(guī)范時,乙方按《協(xié)議條款》約定的時間和要求提出施工工藝,經(jīng)甲方代表批準后執(zhí)行;甲方要求使用國外標準、規(guī)范,應(yīng)報請電力行業(yè)主管部門批準并負責(zé)按約定提供中文譯本。
    五、購買、翻譯和制定標準、規(guī)范及提出施工工藝的費用,均由甲方承擔(dān)。
    第四條圖紙。
    一、甲方在開工日期之前按《協(xié)議條款》約定的日期和份數(shù)(包括竣工圖和現(xiàn)場存放的份數(shù)),向乙方提供完整的施工圖紙,并保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設(shè)計深度,乙方按《協(xié)議條款》要求做好圖紙保密工作。
    二、甲方不能按第四條第一款約定提供全套圖紙,將不能提供的圖紙名稱、提供期限列入本條款,并保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
    三、甲方對圖紙有特殊保密要求的,乙方采取相應(yīng)的措施保密,由甲方承擔(dān)費用。
    四、乙方要求增加圖紙份數(shù),甲方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的時間予以復(fù)制、交付,費用由乙方承擔(dān)。
    五、乙方未如約收到甲方提供的圖紙,應(yīng)在5天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復(fù),按第七條第二款約定處理。
    六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設(shè)計深度不能滿足施工要求。應(yīng)及時通知甲方代表,酌情按第四條第五款或第二十五條第一款約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn),甲方仍應(yīng)按第七條第二款或第二十五條第四款約定承擔(dān)責(zé)任,并給付因此造成的修補、拆除、改建、重建等費用。
    第二章雙方一般責(zé)任。
    第五條甲方代表。
    一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責(zé):
    1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔(dān)其部分權(quán)利和職責(zé),并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前3天通知乙方。
    2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復(fù)等均由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在24小時內(nèi)給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應(yīng)予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后48小時內(nèi)提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求后2天內(nèi)不予答復(fù),即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理,應(yīng)在收到指令后24小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在乙方申告后24小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失,由甲方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
    3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復(fù)等,并如約履行約其它約定的義務(wù),否則乙方在約定時間后24小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小時內(nèi)仍未予以答復(fù),即視為其確認、同意、批準,應(yīng)由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的支出,順延因此延誤的工期,賠償因此造成的乙方損失。
    二、實行社會監(jiān)理的工程,甲方應(yīng)將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務(wù)的范圍通知乙方。總監(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務(wù)。
    三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應(yīng)提前7天通知乙方。后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負的責(zé)任(合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
    第六條乙方代表。
    一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責(zé):
    1.乙方的要求、申請和通知等,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
    2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設(shè)計”(或施工方案)、依據(jù)合同發(fā)出指令和要求組織施工,在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的支出,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用。
    二、乙方代表易人,應(yīng)提前7天通知甲方,后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負的責(zé)任(合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
    第七條甲方工作。
    一、甲方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求,完成以下工作:
    1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作,使施工場地具備施工條件,并在開工后繼續(xù)負責(zé)解決以上事項遺留問題。
    2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至《協(xié)議條款》約定地點,并保證施工期間的需要。
    3.開通施工場地與城鄉(xiāng)公共道路的通道,以及《協(xié)議條款》約定的施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng),滿足施工運輸?shù)男枰?,保證施工期間的暢通。
    4.向乙方提供施工場地的工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料,保證數(shù)據(jù)真實準確。
    5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路專用線的申報批準等手續(xù),與有關(guān)方面締結(jié)工程交跨鐵路、公路、通訊線路需要的協(xié)議。
    6.將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。
    7.組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審,向乙方進行設(shè)計交底,對于需要審定施工圖預(yù)算的應(yīng)及時予以審定。
    8.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護,并承擔(dān)有關(guān)費用。
    9.按照合同及“施工綜合進度計劃”確定的時間為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場,保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)等符合安裝施工的要求。
    10.協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系,及時處理有關(guān)問題。
    二、甲方未按合同約定履行以上義務(wù),則承擔(dān)由此導(dǎo)致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期予以相應(yīng)順延。
    三、甲方將上述某項工作委托乙方完成,應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應(yīng)的費用。
    第八條乙方工作。
    一、乙方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的范圍、時間、要求,完成以下工作:
    1.在其設(shè)計資格證書允許的范圍內(nèi),按甲方代表的要求完成施工圖設(shè)計、與工程配套的設(shè)計或施工需要的細部設(shè)計,經(jīng)甲方代表批準后使用。
    2.按約定向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。
    3.按工程需要設(shè)置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi),并做好安全、防護設(shè)施的維修。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
    4.按《協(xié)議條款》約定的數(shù)量和要求,向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設(shè)施,發(fā)生的費用由甲方承擔(dān)。
    5.采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制,對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的,應(yīng)由甲方會同乙方事先報請當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門批準。以上費用由甲方承擔(dān),因乙方責(zé)任造成的罰款除外。
    6.已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方委托代保管。由乙方按《協(xié)議條款》約定負責(zé)保護工作,保護不善發(fā)生損壞,乙方自費予以修復(fù)。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應(yīng)的經(jīng)濟支出,在《協(xié)議條款》中約定。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。
    7.按合同的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護工作。
    8.保護施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求,承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款,合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
    二、乙方未按合同約定履行上述義務(wù)。承擔(dān)由此造成的費用支出,賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
    第三章施工組織設(shè)計和工期。
    第九條進度計劃。
    一、甲方在締結(jié)合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設(shè)計文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計大綱及“供應(yīng)材料、設(shè)備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料,乙方據(jù)以按電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》的約定編制“施工組織設(shè)計”(或施工方案)、“施工綜合進度計劃”,在開工前如約提交甲方代表。甲方未如約提供其應(yīng)提供的資料,按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設(shè)計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”,按第八條第二款處理。
    二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設(shè)計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”同意與否,應(yīng)在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi)予以答復(fù),逾期未復(fù),可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的“施工組織設(shè)計”和“施工綜合進度計劃”為合同文件,應(yīng)共同遵循。
    三、乙方應(yīng)按甲方同意的“施工組織設(shè)計”和“施工綜合進度計劃”組織施工,接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時,乙方應(yīng)按甲方代表的要求提出改進措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施,乙方應(yīng)報請甲方代表審核批準后實施,由甲方承擔(dān)特殊施工技術(shù)措施費。
    第十條延期開工。
    一、乙方應(yīng)按《協(xié)議條款》約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工,因故不能如期開工的,應(yīng)在約定的開工日期5天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后3天內(nèi)作出答復(fù),逾期未答復(fù)則視為已同意乙方的延期開工要求。
    二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意,竣工日期不予順延。
    三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意將開工日期推遲,由甲方承擔(dān)乙方因此付出的費用和損失,相應(yīng)順延工期。
    第十一條暫停施工。
    一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工,提出暫停要求后24小時內(nèi)應(yīng)對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表的處理意見后向其提出復(fù)工要求,經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
    二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見,或在乙方提出復(fù)工要求后24小時內(nèi)未予答復(fù),乙方可自行復(fù)工。乙方施工因此無法進行的,按第七條第二款約定處理。
    三、暫停施工出于非乙方原因,由甲方承擔(dān)經(jīng)濟支出,相應(yīng)順延工期;停工責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。
    第十二條工期延誤。
    一、對以下情況造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認,工期相應(yīng)順延。
    1.工程量變化或設(shè)計變更;。
    2.一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;。
    3.合同中約定的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
    二、乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告,甲方代表在乙方提出報告3天內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未予答復(fù),即視為甲方代表對此報告予以批準。
    第十三條工期提前。
    一、施工中需要提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”,合同竣工日期何以提前?!疤崆翱⒐f(xié)議”應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:
    1.提前的時間;。
    2.乙方采取的趕工措施;。
    3.甲方為趕工提供的條件;。
    4.趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔(dān);。
    5.提前竣工收益的分享。
    二、乙方按“提前竣工協(xié)議”修訂施工進度計劃,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后5天內(nèi)給予批復(fù),逾期未批復(fù)則視為其已批準。
    第四章質(zhì)量與驗收。
    第十四條檢查和返工。
    一、乙方按相應(yīng)的電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標準、設(shè)計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改,承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒?、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出,由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。
    二、以上檢查合格后,又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題,仍由乙方承擔(dān)責(zé)任。
    三、以上檢查檢驗應(yīng)執(zhí)行電力建設(shè)工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定,在不影響正常施工的前提下進行,如影響正常施工,除非經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格,因此發(fā)生的費用則由甲方承擔(dān),相應(yīng)順延工期。
    第十五條質(zhì)量等級評定。
    一、工程質(zhì)量應(yīng)達到約定的工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準規(guī)定的合格條件。甲方要求部分或全部工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準,應(yīng)支付由此增加的經(jīng)濟支出,對工期有影響的應(yīng)給予相應(yīng)順延。
    二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應(yīng)按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔(dān)返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
    三、由于設(shè)計或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件,乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。乙方無力予以修改的,經(jīng)甲方代表認可,該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
    四、雙方對工程質(zhì)量有爭議,可按第30條約定處理。
    第十六條隱蔽工程和中間驗收。
    一、需要進行中間驗收的工程或部位,在《協(xié)議條款》中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應(yīng)提供的便利條件。
    二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收,并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
    三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經(jīng)批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
    第十七條分部試運。
    一、工程具備分部試運條件,應(yīng)按電力建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設(shè)備制造、供貨單位自行調(diào)試的以外,分部試運由乙方負責(zé),編制分部試運方案和措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后7日內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未批復(fù)即視為經(jīng)甲方代表批準。
    二、乙方在分部試運的48小時之前通知甲方代表參加,甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權(quán)代表,非發(fā)生第37條約定的情況不得推遲。
    三、分部試運的調(diào)整試驗記錄,由乙方及調(diào)試單位作出,甲方代表在記錄上簽字,作為質(zhì)量驗收和整套啟動的依據(jù)。
    四、由于乙方原因試運達不到驗收要求,甲方代表在試運后24小時內(nèi)提出修改意見,由乙方按其意見修改后重新試運。
    五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理,或參加試運未在約定時間內(nèi)提出修改意見、試運合格不簽字驗收,試運結(jié)束24小時后試運記錄自行生效,甲方應(yīng)予承認,乙方可繼續(xù)施工并可據(jù)以辦理有關(guān)手續(xù)。
    六、經(jīng)分部試運合格的設(shè)備和系統(tǒng),由于生產(chǎn)或試運需要繼續(xù)運轉(zhuǎn),可交由甲方負責(zé)保管和運行維護。
    七、分部試運費用除已包括在合同價款之內(nèi)或《協(xié)議條款》另有約定的,均由甲方承擔(dān)。
    八、由于設(shè)計、設(shè)備制造、操作不當(dāng)?shù)确且曳皆蛟斐稍囘\達不到驗收要求,由乙方或由乙方配合責(zé)任方拆除、修理、重新安裝,所發(fā)生的費用及重新購置材料、設(shè)備價款和運費等,均由甲方給付后與責(zé)任方結(jié)算,延誤的工期予以相應(yīng)順延。
    第十八條驗收和重新檢驗。
    一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應(yīng)如約予以驗收,由乙方在驗收48小時前提交“驗收通知”,通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內(nèi)容、時間、地點,附上乙方自檢記錄。
    二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理,或在驗收24小時前向乙方提出延期要求,延期不得超過兩天。否則,乙方可自行組織驗收,甲方應(yīng)承認其驗收記錄有效。
    三、無論甲方代表是否參加驗收,當(dāng)其提出對已經(jīng)隱蔽工程重新檢驗的要求時,乙方應(yīng)按要求進行剝露,并在檢查后重新進行覆蓋或修復(fù)。檢驗合格,甲方承擔(dān)由此發(fā)生的經(jīng)濟支出,賠償乙方損失并相應(yīng)順延工期。檢查不合格,乙方承擔(dān)發(fā)生的費用,工期也予順延。
    第五章合同價款與支付。
    第十九條合同價款及調(diào)整。
    一、甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函,保證依法履約付款,待保修期滿后退還。
    二、合同價款在《協(xié)議條款》中予以約定,按《建設(shè)工程價款結(jié)算辦法》和《關(guān)于基本建設(shè)工程實行竣工結(jié)算的具體規(guī)定》結(jié)算付款,任何一方不得擅自改變,發(fā)生下列情況之一的可作調(diào)整。
    1.甲方代表確認的工程量增加或經(jīng)甲方代表批準、乙方代表同意的工程削減。
    2.甲方代表確認的設(shè)計變更或工程洽商。
    3.工程造價管理部門公布的價格調(diào)整。
    4.合同約定的其它增減或調(diào)整。
    三、合同價款或調(diào)整的范圍,在《協(xié)議條款》中約定。
    四、乙方在第十九條第二款約定的情況發(fā)生后10天內(nèi),按第二十六條第一款約定或依據(jù)工程造價管理部門的價格調(diào)整文件計算價款調(diào)整金額,并將調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天內(nèi)予以批準并通知經(jīng)辦銀行和乙方,或提出修改意見及理由,逾期未答復(fù)則視為甲方代表予以批準,應(yīng)據(jù)以結(jié)算付款。
    第二十條工程款預(yù)付。
    一、甲方按《協(xié)議條款》約定的時間和數(shù)額,向乙方預(yù)付工程款,開工后按約定的時間和比例逐次扣回。
    二、甲方未按第二十條第一款付款,乙方在約定給付日期7天后向甲方代表提交“要求付款的通知”,甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付,乙方可在提交通知后暫停止施工,按第七條第二款約定處理,并由甲方付給應(yīng)付款從應(yīng)付之日起的滯納金。
    第二十一條工程量的核實確認。
    一、乙方按《協(xié)議條款》約定的時間,向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告后3天內(nèi)按設(shè)計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量),逾期未予以計量,即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經(jīng)確認,亦作為工程款支付的依據(jù)。
    二、甲方在進行計量24小時前通知乙方派人參加,乙方應(yīng)為計量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計量,甲方的自行計量無效。乙方無正當(dāng)理由未參加計量,甲方自行計量的結(jié)果有效,即為工程價款支付的依據(jù)。
    三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量,不予計量。
    第二十二條工程款支付。
    一、乙方按照《協(xié)議條款》約定的時間、方式和甲方代表確認的工程量,依據(jù)構(gòu)成合同價款相應(yīng)項目的單位和取費標準,計算出已完工程的價款,編制“工程款結(jié)算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結(jié)算帳單”后5天內(nèi)予以簽證,并通知經(jīng)辦銀行付款。
    二、甲方代表對乙方的結(jié)算帳單逾期未簽證,或經(jīng)辦銀行由于甲方原因未付款,乙方可向甲方代表發(fā)出“要求付款的通知”,在發(fā)出通知5天后甲方仍未按要求給付,乙方可暫停施工,按第七條款約定處理,并由甲方償付工程款的利息,利息從其計量簽字第11天起按約定的利率計取。
    第六章材料設(shè)備供應(yīng)。
    第二十三條甲方供應(yīng)材料設(shè)備。
    一、甲方按《協(xié)議條款》約定為乙方供應(yīng)材料、設(shè)備,所供材料、設(shè)備的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位、質(zhì)量等級和提供時間、地點應(yīng)與清單相符,并向乙方提供材料、設(shè)備的質(zhì)量合格證明。
    二、甲方代表在提供材料、設(shè)備前按約定時間通知乙方驗收、領(lǐng)取,經(jīng)驗收、領(lǐng)取后發(fā)生損壞丟失由乙方補修、賠償。
    三、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備與《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符,按以下情況分別處理:
    1.材料、設(shè)備的單價不符,由甲方承擔(dān)所有價差。
    2.材料、設(shè)備的種類、規(guī)格、質(zhì)量等級不符,乙方可拒絕接收、保管,由甲方運出施工現(xiàn)場并重新采購。設(shè)備到貨時如不能開箱檢驗,可只驗收箱子數(shù)量,之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行,出現(xiàn)缺件即由甲方負責(zé)補足,質(zhì)量等級、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
    3.材料的種類、規(guī)格、型號等不符,乙方可代為調(diào)劑串換,甲方承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟支出。
    4.設(shè)備有缺陷,甲方可委托乙方處理,由甲方給付因此發(fā)生的費用。
    5.到貨地點不符,甲方負責(zé)倒運至指定地點。
    6.供應(yīng)數(shù)量不足,由甲方補齊;供應(yīng)數(shù)量超額,由甲方將多余部分運出施工現(xiàn)場。
    7.供應(yīng)時間提前,甲方負責(zé)保管或付款委托乙方保管。
    四、乙方未如約檢驗、接收、領(lǐng)取材料、設(shè)備給甲方造成損失,按第八條第二款約定處理。
    五、經(jīng)乙方檢驗通過之后發(fā)現(xiàn)甲方所供材料、設(shè)備(包括備品、備件)有規(guī)格、質(zhì)量等不符的,甲方仍應(yīng)承擔(dān)重新采購及拆除、重建的經(jīng)濟支出。
    六、甲方未按《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應(yīng)材料、設(shè)備,或供應(yīng)時間遲誤,或出現(xiàn)第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況,造成乙方施工延誤的,按第七條第二款約定處理。
    第二十四條乙方采購材料設(shè)備。
    一、乙方根據(jù)《協(xié)議條款》約定,按照設(shè)計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設(shè)備或配制加工非標準設(shè)備,并提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明。
    二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設(shè)備和配制加工非標準設(shè)備、代辦設(shè)備,在《協(xié)議條款》中約定雙方的權(quán)利、義務(wù),或另訂協(xié)議,并支付一定數(shù)額的預(yù)付款。
    三、在材料、設(shè)備到貨前,乙方按約定通知甲方代表驗收,甲方未按時到場驗收,可視為其已驗收,乙方自行驗收生效。
    四、乙方采購材料、設(shè)備的價差調(diào)整辦法,在《協(xié)議條款》中約定。
    五、乙方采購的材料、設(shè)備或配制加工的非標準設(shè)備與設(shè)計和規(guī)范要求不符,甲方代表拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現(xiàn)場,重新采購符合要求的產(chǎn)品,承擔(dān)由此發(fā)生的費用,工期不予順延。
    六、無論甲方是否到場驗收,驗收后發(fā)現(xiàn)材料、設(shè)備不符合設(shè)計和規(guī)范要求,仍由乙方修復(fù)或拆除、重新采購,并承擔(dān)發(fā)生的費用,賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應(yīng)順延。
    七、根據(jù)工程需要,經(jīng)甲方代表批準,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用,由甲方承擔(dān)發(fā)生的經(jīng)濟支出,因乙方原因使用,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。
    第七章設(shè)計變更。
    第二十五條設(shè)計變更。
    一、乙方執(zhí)行電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定,嚴格按圖施工,發(fā)現(xiàn)設(shè)計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補,應(yīng)及時向甲方代表提出變更設(shè)計申請。
    二、甲方對原設(shè)計進行變更或同意乙方的變更設(shè)計申請,應(yīng)按《協(xié)議條款》約定的期限送交原設(shè)計單位審查、修改、補充,取得相應(yīng)的圖紙、說明,對于較大設(shè)施變更和重大設(shè)計變更還應(yīng)取得有關(guān)部門的批準、追加投資和材料的指標,之后發(fā)給乙方設(shè)計變更通知,否則乙方有權(quán)拒絕變更。
    三、乙方按照設(shè)計變更通知施工,進行下列變更:
    1.增減合同約定的工程量;。
    2.更改有關(guān)工程的性質(zhì)、質(zhì)量、規(guī)格;。
    3.更改有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸;。
    4.增加工程需要的附加工作;。
    四、因以上變更導(dǎo)致的經(jīng)濟支出和乙方損失,由甲方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
    第二十六條確定變更價款。
    一、發(fā)生第二十五條約定的變更后,在《協(xié)議條款》約定的期限內(nèi),乙方按下列方法提出變更價格,經(jīng)甲方代表批準后調(diào)整合同價款和竣工日期。
    1.合同中已有適用于變更工程的價格,按合同已有的價格計算,變更合同價款;。
    3.合同中沒有適用的和類似的價格,由乙方提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格。
    二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后5天內(nèi)予以批準,或者提出修改意見及理由,逾期不予批復(fù)即視為甲方代表批準。
    三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議,可提請總監(jiān)理工程師予以評定(如果有社會監(jiān)理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定,不服裁定則可按第30條約定處理。
    第八章竣工與結(jié)算。
    第二十七條竣工驗收。
    一、工程具備竣工條件,乙方按電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后10天內(nèi)組織有關(guān)部門進行驗收,驗收5天內(nèi)給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改,承擔(dān)由于自身原因造成修改所發(fā)生的費用。甲方承擔(dān)非乙方原因造成修改所發(fā)生的費用及因此給乙方造成的損失,延誤的工期予以順延。
    二、整套啟動試運驗收,執(zhí)行電力建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定,由甲方承擔(dān)整套啟動試運驗收的組織工作,全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調(diào)試方案和措施的制定,在啟動調(diào)試中負責(zé)其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
    三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金,經(jīng)甲乙雙方參照調(diào)試工期定額和相應(yīng)的取費標準商定,由甲方予以支付。合同中另有約定、已包含在合同價款的除外。
    四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日,需修改后才能達到竣工要求的,應(yīng)為乙方修改后經(jīng)甲方驗收之日。
    五、甲方未按如上日期組織驗收,應(yīng)從約定期限最后1天的次日起承擔(dān)工程保管費用。
    六、按建設(shè)項目檔案資料管理的有關(guān)規(guī)定,乙方在整套啟動試運驗收后45天內(nèi),將竣工圖等完整竣工資料移交甲方。
    七、工程移交后實行試生產(chǎn)的,火電項目期限6個月,不得延長。試生產(chǎn)利潤,甲乙方雙方按約定分享。
    八、由于設(shè)計、設(shè)備或系統(tǒng)等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入,應(yīng)在啟動試運驗收記錄上寫明原因,由甲方負責(zé)在驗收后組織完成。
    九、機組經(jīng)72小時試運后,由于系統(tǒng)負荷需要等原因不能停機,則免去其后的規(guī)定試運時間,即告整套啟動試運驗收完成。
    十、零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計規(guī)定的內(nèi)容全部建成,但不影響正常生產(chǎn),已符合竣工驗收標準的,應(yīng)辦理竣工驗收手續(xù),由承包該施工項目的乙方負責(zé)在整套啟動試運驗收后完成,期限不得超過6個月。
    十一、由于特殊原因,部分單位工程和部位須甩項竣工時,雙方訂立甩項竣工協(xié)議,明確各方責(zé)任。
    十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”后10天內(nèi)無正當(dāng)理由未組織驗收,或驗收后5天內(nèi)未予批準且未提出修改意見,即視為此“竣工驗收報告”經(jīng)甲方代表批準,應(yīng)據(jù)以辦理結(jié)算手續(xù)。
    第二十八條竣工結(jié)算。
    一、竣工報告批準后,乙方按建設(shè)工程價款結(jié)算辦法等有關(guān)規(guī)定和《協(xié)議條款》約定的時間、方式,向甲方代表提交“竣工結(jié)算報告”。甲方代表在乙方提交報告后5天內(nèi)予以批準并將撥款通知送經(jīng)辦銀行辦理竣工結(jié)算,或提出修改意見及理由。乙方收到工程款后15天內(nèi)將竣工工程交付甲方。
    二、甲方違反有關(guān)規(guī)定或約定未如約辦理竣工結(jié)算,或經(jīng)辦銀行由于甲方原因未支付工程款,乙方可留置部分或全部工程,予以妥善保護,由甲方給付保護費用,承擔(dān)違約責(zé)任,并按約定的利率償付拖欠工程款的利息。
    第二十九條保修。
    一、執(zhí)行電力建設(shè)工程啟動及竣工驗收規(guī)程、工程質(zhì)量管理辦法等規(guī)定,乙方對竣工交付使用的工程所存在的質(zhì)量缺陷負責(zé)維修。
    二、保修項目、內(nèi)容、范圍,由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
    三、保修期,整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程,均從移交甲方之日起分別計算保修期。
    1.建筑工程保修期:
    (1)建筑物、構(gòu)筑物的土建工程為1年,其屋面防水工程為3年;。
    (2)建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為6個月;。
    (3)建筑物的供熱、供冷工程為1個采暖期、供冷期;。
    (4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
    2.安裝工程保修期為1年。
    3.其他有特殊要求的工程,保修期限由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定。
    四、質(zhì)量保修金,由甲方從其給付乙方的工程結(jié)算款中劃撥,存入《協(xié)議條款》約定的工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)在銀行開設(shè)的專門帳戶,任何單位和個人不得挪作他用。
    1.建筑工程按其造價的1.5%留存;。
    2.安裝工程按其造價的0.5~1%留存;。
    3.有特殊保修要求的工程由甲乙雙方在《協(xié)議條款》中約定留存比例。
    五、保修責(zé)任,乙方負責(zé)維修由于其自身原因形成的質(zhì)量缺陷,所發(fā)生的費用從質(zhì)量保險金中支付,不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起,在兩周內(nèi)到達現(xiàn)場與甲方共同辨明質(zhì)量缺陷責(zé)任,商議返修內(nèi)容。屬乙方責(zé)任的,乙方未按期到達現(xiàn)場,甲方應(yīng)再次通知乙方。乙方在接到再次通知書后1周內(nèi)仍未到達,甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修,所發(fā)生的費用按上述辦法支付。由于設(shè)計、使用不當(dāng)或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備的設(shè)計、制造等原因造成的質(zhì)量缺陷,由責(zé)任方承擔(dān)保修責(zé)任,乙方予以維修發(fā)生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質(zhì)量問題,乙方不予承擔(dān)責(zé)任。
    六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定,返修價款按第二十六條約定確定,質(zhì)量驗收按第十四條約定進行,所用材料、構(gòu)件、配件等數(shù)量、價格及采購供應(yīng)等具體事宜由雙方商定或簽訂協(xié)議,甲方應(yīng)積極予以創(chuàng)造方便條件。
    七、退還工程質(zhì)量保修金,由甲方在保修期滿后20天內(nèi)予以結(jié)算,將剩余的質(zhì)量保修金及銀行存款利息退還乙方。
    第九章爭議、違約和索賠。
    第三十條爭議。
    一、甲乙雙方對于合同權(quán)益有不同的主張和要求,可通過協(xié)商或約定的單位、人員調(diào)解排解。為愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或協(xié)商、調(diào)解不成的,可根據(jù)雙方的協(xié)議向有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)申請仲裁;雙方未達成仲裁協(xié)議的,可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
    二、雙方發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),保護好已完工程。
    1.合同確已無法履行;。
    2.雙方協(xié)議停止施工;。
    3.調(diào)解要求停止施工,且為雙方接受;。
    4.仲裁機關(guān)要求停止施工;。
    5.法院要求停止施工。
    第三十一條違約。
    一、任何一方未履行合同義務(wù)、未完全履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定要求,即應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約給對方造成的損失超過違約金的,還應(yīng)付給賠償金,補償違約金不足的部分。
    二、違約金、賠償金應(yīng)在雙方明確違約責(zé)任后10天內(nèi)償付,否則按約定的利率給付利息。乙方給付甲方的違約金、賠償金,經(jīng)雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
    三、除非合同解除或終止,違約方承擔(dān)違約責(zé)任仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
    四、因變更或解除合同使用一方遭受經(jīng)濟損失的,除依法可以免除責(zé)任的以外,應(yīng)由責(zé)任方負責(zé)賠償。
    第三十二條索賠。
    一、合同一方的經(jīng)濟利益、正當(dāng)權(quán)利因?qū)Ψ竭`約、危害行為遭受損失,要求對方予以給付、補償、歸還,按以下程序進行。
    1.有正當(dāng)?shù)厮髻r理由和充足的證據(jù)。
    2.在索賠事件發(fā)生后20天內(nèi),向?qū)Ψ教峤弧八髻r通知”。索賠通知應(yīng)包括索賠的理由、依據(jù)、要求等內(nèi)容。
    3.受索賠方在索賠方提交通知后10天內(nèi)給予書面確認,或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據(jù);索賠方在接到該通知后7天內(nèi)提交補充理由證據(jù),受索賠方接到補充理由證據(jù)后5天內(nèi)給予書面答復(fù)。
    4.索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據(jù),視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據(jù)或未作出答復(fù),視其為確認索賠,“索賠通知”則應(yīng)從答復(fù)的最后1天起生效。
    二、受綜賠方在確認索賠后10天內(nèi)如數(shù)向索賠方給付或補償、歸還,否則應(yīng)賠償因遲誤給索賠方造成的經(jīng)濟損失。
    第十章其它。
    第三十三條安全施工。
    一、執(zhí)行電力建設(shè)安全施工管理的有關(guān)規(guī)定,認真采取安全防護措施,嚴防事故。
    二、乙方承擔(dān)因自身安全措施不力而出現(xiàn)事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,非乙方責(zé)任造成的事故由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任及費用。發(fā)生重大傷亡事故,乙方應(yīng)立即上報有關(guān)部門并通知甲方代表,按有關(guān)規(guī)定和政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應(yīng)為此提供方便條件。
    三、乙方在動力設(shè)備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環(huán)境施工前,應(yīng)向甲方提出安全保護措施,經(jīng)甲方代表批準后實施,費用由甲方承擔(dān)。
    四、乙方在有毒有害環(huán)境中施工,甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定提供相應(yīng)的防護措施,并承擔(dān)有關(guān)的經(jīng)濟支出。
    第三十四條專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議。
    一、甲方要求采取專利技術(shù)、特殊工藝,須負責(zé)辦理相應(yīng)的申報、審批手續(xù),承擔(dān)申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用,并負責(zé)試驗等有關(guān)工作。
    二、乙方提出使用專利技術(shù)和特殊工藝,報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
    三、乙方提出合理化建議涉及到對圖紙、設(shè)施和“施工組織設(shè)計”的更改及對原定材料、設(shè)備的換用,應(yīng)經(jīng)甲方代表批準。
    四、以上發(fā)生的費用和獲得的利益,雙方按協(xié)議分攤或分享。
    第三十五條地下障礙和文物。
    乙方在施工中發(fā)現(xiàn)文物、古墓、古建筑基礎(chǔ)和結(jié)構(gòu)、化石、錢幣等有考古、地質(zhì)研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物,應(yīng)在4小時內(nèi)通知甲方代表,報告有關(guān)管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表應(yīng)在收到通知后12小時內(nèi)對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應(yīng)承擔(dān)保護措施的費用,延誤的工期相應(yīng)順延。
    一、乙方可按投標書或《協(xié)議條款》約定分包部分工程,將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸,以本合同為準。
    二、分包合同不能解除乙方任何約定義務(wù)與責(zé)任。乙方應(yīng)在分包場地派駐相應(yīng)監(jiān)督管理人員,保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽,均視為乙方的違約或疏忽。
    三、除非《協(xié)議條款》另有約定,分包工程價款由乙方與分包單位結(jié)算。
    第三十七條不可抗力。
    一、不可抗力發(fā)生后,乙方應(yīng)迅速采取措施,盡力減少損失,在24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況,按《協(xié)議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復(fù)的費用。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生,乙方應(yīng)每隔5天向甲方代表報告1次災(zāi)害情況,直到災(zāi)害結(jié)束。甲方應(yīng)對處理災(zāi)害提供必要條件。
    二、因不可抗力遭受損失的承擔(dān);。
    1.已完工程、施工設(shè)施和甲乙雙方已購材料、設(shè)備的損失由甲方承擔(dān),第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設(shè)備費用除外。已購材料、設(shè)備,包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現(xiàn)場用于施工的材料、設(shè)備。
    2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應(yīng)采取措施所發(fā)生的費用及損失,由甲方承擔(dān)。
    3.乙方生產(chǎn)、生活臨時建筑的損失,由甲方予以適當(dāng)?shù)难a償。
    4.人員傷亡由其單位負責(zé)處理并承擔(dān)費用,但由于第三十七條第二款中情況造成傷亡則由甲方給予補償。
    5.乙方的施工機械設(shè)備及停工等損失,由乙方承擔(dān),但因第三十七條第三款(2)條中的情況所致則由甲方給予補償。
    6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設(shè)備費用,由乙方承擔(dān)。
    三、經(jīng)受不可抗力損害后的清理、修復(fù)工作由乙方承擔(dān),甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定,雙方可另簽協(xié)議約定。
    第三十八條保險(如有時)。
    一、甲方按《協(xié)議條款》的約定辦理工程保險和施工現(xiàn)場甲方人員及第三方人員生命財產(chǎn)的保險,并支付一應(yīng)費用。
    二、乙方辦理自己在施工現(xiàn)場人員生命財產(chǎn)和施工機械設(shè)備的保險,并支付一應(yīng)費用。
    三、投保后發(fā)生事故,乙方應(yīng)在15天內(nèi)向甲方代表提供損失情況和估價的報告,如損害繼續(xù)發(fā)生,乙方在15天后每10天報告一次,直到損害結(jié)束。
    第三十九條工程停建或緩建。
    一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏=ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行,雙方可簽訂協(xié)議變更、中止或解除合同。
    二、甲方應(yīng)如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款,以及已進行或已履行的部分工作、服務(wù)費用等為完成整個工程所發(fā)生的開支,賠償乙方有關(guān)損失。
    三、乙方應(yīng)妥善保護和移交已完工程和已購材料、設(shè)備,按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場,并為分包單位的撤出提供條件。
    四、甲方應(yīng)為乙方及分包單位的撤出提供必要條件,承擔(dān)以上的經(jīng)濟支出。
    五、已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂方負責(zé)在變更、中止或解除合同后20天內(nèi)退貨,不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔(dān)。逾期未退貨造成的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
    第四十條合同的生效與終止。
    一、本合同自《協(xié)議條款》約定的生效之日起生效。
    二、在竣工結(jié)算、甲方支付完畢,乙方將工程交付甲方后,除有關(guān)保修條款仍然生效,其它條款即告終止,保修期滿并退還質(zhì)量保修金后,有關(guān)保修條款終止。
    第四十一條合同份數(shù)。
    一、合同正本兩份,具有同等效力,由甲乙雙方簽字蓋章后分別保存。
    二、副本份數(shù)按《協(xié)議條款》約定,由甲乙雙方分送有關(guān)部門。
    第一章一般條款。
    甲方:
    乙方:
    依照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
    第一條工程概況。
    一、工程名稱。
    工程地點工程內(nèi)容工程性質(zhì)承包范圍。
    二、批準單位。
    批準文號業(yè)主或主管單位。
    三、開工日期
    竣工日期總?cè)諝v工期
    四、質(zhì)量等級。
    五、承包方式。
    六、合同價款。
    第二條合同文件及解釋順序。
    一、合同文件的組成和解釋順序。
    1.本協(xié)議條款;。
    2.本合同條件;。
    3.洽商:變更等明確雙方合同權(quán)利義務(wù)的紀要、協(xié)議等文書。
    4.5.6.7.
    二、當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不相一致時,在不影響工程進度的情況下,由雙方協(xié)商解決。
    第三條合同文件使用的語言、文字、標準和適用法律。
    一、合同文件使用漢語普通話書寫,以漢字普通話解釋、說明。
    二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī),以及電力工業(yè)規(guī)章。
    三、施工使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。
    第四條圖紙。
    一、甲方在開工日期前,于199年月日向乙方提供完整的施工圖紙份,其中包括竣工圖份、現(xiàn)場存放的份,保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設(shè)計深度,對乙方做好圖紙保密工作的要求:
    二、甲方不能按第四條第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限,保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
    三、甲方對圖紙的特殊保密要求,乙方采取保密措施,由甲方承擔(dān)的費用。
    四、乙方要求增加圖紙份數(shù),甲方應(yīng)按予以復(fù)制、交付,費用由乙方承擔(dān)。
    五、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙,應(yīng)在天內(nèi)將所需圖紙或指示的內(nèi)容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內(nèi)未答復(fù),按第七條第二款約定處理。
    六、乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙不完整、不準確或設(shè)計深度不能滿足施工要求,應(yīng)及時通知甲方代表,根據(jù)實際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現(xiàn),甲方仍應(yīng)按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔(dān)責(zé)任,并給付因此造成的修補、拆除、改建、重新等費用。
    第二章雙方責(zé)任。
    第五條甲方代表。
    一、甲方任命駐施工現(xiàn)場的代表(職務(wù)專業(yè)技術(shù)職稱)按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責(zé):
    1.甲方代表可委派有關(guān)具體管理人員承擔(dān)其部分權(quán)利和職責(zé),并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應(yīng)提前天通知乙方。
    2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復(fù)等均由其本人簽字后,以書面形式交給乙方代表,乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時,甲方代表可發(fā)出口頭指令,并在小時內(nèi)給予書面確認,乙方對甲方代表的指令應(yīng)予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認,乙方應(yīng)于甲方代表發(fā)出口頭指令后小時內(nèi)提出書面確認要求,甲方代表在乙方提出確認要求后天內(nèi)不予答復(fù),即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理,應(yīng)在收到指令后小時內(nèi)提出書面申告,甲方代表在乙方申告后小時內(nèi)作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定,以書面形式通知乙方。緊急情況下,甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議,但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令,乙方應(yīng)予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失,由甲方承擔(dān),延誤的工期相應(yīng)順延。
    3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復(fù)等,并如約履行其它約定的義務(wù),否則乙方在約定時間后小時內(nèi)將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后小時內(nèi)仍未予以答復(fù),即視為其確認、同意、批準,應(yīng)由甲方承擔(dān)因此發(fā)生的支出,順延因此延誤的工期,賠償因此造成的乙方損失。
    二、實行社會監(jiān)理的工程,甲方應(yīng)將總監(jiān)理工程師行使權(quán)利、履行義務(wù)的范圍通知乙方。總監(jiān)理工程師按約定在委托授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行職務(wù)。
    三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人,甲方應(yīng)提前天通知乙方。后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負的責(zé)任(合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
    第六條乙方代表。
    一、乙方任命駐施工現(xiàn)場的代表(職務(wù)專業(yè)技術(shù)職稱)。
    按照以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的職責(zé):
    1.乙方的要求、申請和通知等,以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
    2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設(shè)計”(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令和要求組織施工,在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的支出,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用。
    二、乙方代表易人,應(yīng)提前天通知甲方,后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負的責(zé)任(合同文件約定的義務(wù)及其職權(quán)內(nèi)的承諾)。
    第七條甲方工作。
    一、甲方按照《建筑工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求,完成以下工作:
    1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作,使施工場地具備施工條件,并在開工后繼續(xù)負責(zé)解決以上事項遺留問題。其中:
    2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現(xiàn)場外部接至約定地點,并保證期間的需要。其中:
    3.開通施工場地與火車站、碼頭、城鄉(xiāng)公共道路的通道,以及施工現(xiàn)場內(nèi)的主要交通干道并予以保養(yǎng),滿足施工運輸?shù)男枰WC施工期間的暢通。其中:
    4.在前,向乙方提供施工場地、工程地質(zhì)和地下管網(wǎng)線路資料,保證數(shù)據(jù)真實準確。
    5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路、專用線的申報批準等手續(xù),與有關(guān)方面締結(jié)線路交跨鐵路、公路、通訊線路的協(xié)議。要求甲方。
    6.在前,將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。
    7.在組織乙方和設(shè)計單位進行圖紙會審,向乙方進行設(shè)計交底,審定施工圖預(yù)算。
    8.協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護,并承擔(dān)有關(guān)費用。
    9.按其“提供土建工程計劃”和“施工綜合進度計劃”為承包安裝工程的乙方提供施工現(xiàn)場,保證現(xiàn)場及建筑物、構(gòu)筑物、結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)等符合安裝施工的要求。
    10.協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關(guān)系,及時處理有關(guān)問題。
    二、甲方未按合同約定履行以上義務(wù),則承擔(dān)由此導(dǎo)致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期予以相應(yīng)順延。
    三、甲方將上述某項工作委托乙方完成,應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的經(jīng)濟支出并給付乙方相應(yīng)的費用。
    第八條乙方工作。
    一、乙方按照《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》和約定的范圍、時間、要求,完成以下工作:
    1.在其設(shè)計資格證書允許的范圍內(nèi),按甲方代表的要求完成施工圖設(shè)計、與工程配套的設(shè)計或施工需要的細部設(shè)計,經(jīng)甲方代表批準后使用。設(shè)計費用按設(shè)計的內(nèi)容、時間、要求等另計。
    2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關(guān)統(tǒng)計報表。
    3.按工程需要設(shè)置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi),并做好安全、防護設(shè)施的維修。乙方未履行上述義務(wù)造成工程、財產(chǎn)和人身傷害,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
    4.按約定的數(shù)量和要求,向甲方代表提供在施工現(xiàn)場辦公和生活的房屋及設(shè)施,發(fā)生的費用由甲方承擔(dān)。
    5.采取有效措施實施地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術(shù)、經(jīng)濟條件限制,對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內(nèi)的,應(yīng)由甲方會同乙方事先報請當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門批準。以上費用由甲方承擔(dān),因乙方責(zé)任造成的罰款除外。
    6.已竣工工程在交付甲方之前,由乙方負責(zé)保護工作,保護不善發(fā)生損壞,乙方自費予以修復(fù)。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題,由甲方承擔(dān)責(zé)任。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應(yīng)的經(jīng)濟支出:
    7.做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建設(shè)物、構(gòu)筑物的保護工作。要求乙方:
    8.保證施工現(xiàn)場清潔。交工前清理現(xiàn)場達到合同文件的要求,承擔(dān)因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款,合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
    二、乙方未按合同約定履行上述義務(wù),承擔(dān)由此造成的費用支出,賠償甲方因此遭受的經(jīng)濟損失。
    第三章施工組織設(shè)計和工期。
    第九條進度計劃。
    一、甲方在締結(jié)合同后3天內(nèi)向乙方提供初步設(shè)計文件、施工圖紙、施工組織設(shè)計大綱及“供應(yīng)材料設(shè)備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料,乙方據(jù)以按電力建設(shè)工程施工技術(shù)管理的有關(guān)規(guī)定和約定編制“施工組織設(shè)計”(或施工方案)、“施工綜合進度計劃”,在提交甲方代表。甲方未如約提供其應(yīng)提供的資料,按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設(shè)計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃,按第八條第二款處理。
    二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設(shè)計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”同意與否,應(yīng)在予以答復(fù),逾期未復(fù),可視為已經(jīng)同意。經(jīng)甲方同意的“施工組織設(shè)計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”為合同文件,應(yīng)共同遵循。
    三、乙方應(yīng)按經(jīng)甲方同意的“施工組織設(shè)計”和“施工綜合進度計劃”組織施工,接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時,乙方應(yīng)按甲方代表的要求提出改進措施,提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術(shù)措施,乙方應(yīng)報請甲方代表審核批準后實施,由甲方承擔(dān)特殊施工技術(shù)措施費。
    第十條延期開工。
    一、乙方應(yīng)按約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工,因故不能如期開工的,應(yīng)在約定的開工日期天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后天內(nèi)作出答復(fù),逾期未答復(fù)則視為已同意乙方的延期開工要求。
    二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意,竣工日期不予順延。
    三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意將開工日期推遲,由甲方承擔(dān)乙方因此付出的費用和損失,相應(yīng)順延工期。
    第十一條暫停施工。
    一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工,提出暫停要求后24小時內(nèi)應(yīng)對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工,妥善保護已完工程,實施甲方代表的處理意見后向其提出復(fù)工要求,經(jīng)批準后繼續(xù)施工。
    二、甲方代表未在約定時間內(nèi)提出處理意見,或在乙方提出復(fù)工要求后24小時內(nèi)未予答復(fù),乙方可自行復(fù)工。乙方施工因此無法進行的,按第七條第二款約定處理。
    三、暫停施工出于非乙方原因,由甲方承擔(dān)有關(guān)的支出,相應(yīng)順延工期;停工責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)發(fā)生的費用。
    第十二條工期延誤。
    一、對以下情況造成竣工日期推遲的為延誤,經(jīng)甲方代表確認,工期相應(yīng)順延。
    1.工程變化或設(shè)計變更;。
    2.一周內(nèi),非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;。
    3.合同中約定的、非乙方原因出現(xiàn)的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
    二、乙方在以上情況發(fā)生后天內(nèi),就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告,甲方代表在乙方提出報告天內(nèi)予以批準或提出修改意見,逾期未予答復(fù),即視為甲方代表對此報告予以批準。
    第十三條工期提前。
    一、施工中需要提前竣工,雙方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”,合同竣工日期可以提前。“提前竣工協(xié)議”應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:
    1.提前的時間;。
    2.乙方采取的趕工措施;。
    3.甲方為趕工提供的條件;。
    4.趕工措施的經(jīng)濟支出和承擔(dān);。
    5.提前竣工收益的分享。
    二、乙方按“提前竣工協(xié)議”修訂施工進度計劃,提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后天內(nèi)給予批復(fù),逾期未批復(fù)則視為其已批準。
    第四章質(zhì)量與驗收。
    第十四條檢查和返工。
    一、乙方應(yīng)按相應(yīng)的電力建設(shè)施工及驗收技術(shù)規(guī)范、約定采用的標準、設(shè)計的要求和甲方代表依據(jù)合同發(fā)出指令施工,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改,承擔(dān)由自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經(jīng)濟支出,由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。
    二、以上檢查合格后,又發(fā)現(xiàn)由乙方原因引起的質(zhì)量問題,仍由乙方承擔(dān)責(zé)任。
    三、以上檢查檢驗應(yīng)執(zhí)行電力建設(shè)工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定,在不影響正常施工的前提下進行,如影響正常施工,除經(jīng)檢查檢驗為質(zhì)量不合格外,因此發(fā)生的費用則由甲方承擔(dān),相應(yīng)順延工期。
    第十五條質(zhì)量等級評定。
    一、工程質(zhì)量應(yīng)達到建設(shè)工程施工質(zhì)量檢驗及評定標準等規(guī)定的合格條件。甲方要求達到優(yōu)良標準,則增付價款,工期順延天。
    二、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應(yīng)按甲方代表要求的時間返工,直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件,由乙方承擔(dān)返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件,乙方承擔(dān)違約責(zé)任,按計取違約金。
    三、由于設(shè)計或材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備等非乙方原因使工程未達到約定質(zhì)量條件,乙方予以返工、修改的經(jīng)濟支出由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。乙方無力予以修改的,經(jīng)甲方代表認可,該部分可不在評定質(zhì)量等級之列。
    四、雙方對工程質(zhì)量有爭議,可按第三十條約定處理。
    第十六條隱蔽工程和中間驗收。
    一、需要進行中間驗收的工程或部位名稱、驗收時間、要求及甲方應(yīng)提供的便利條件:
    二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位,乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收小時前通知甲方代表驗收,并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格,乙方在限定時間內(nèi)修改后重新驗收。
    三、工程質(zhì)量符合規(guī)范要求,驗收24小時后,甲方代表不在驗收記錄上簽字,可視為甲方代表已經(jīng)批準,乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
    第十七條分部試運。
    通信建設(shè)施工合同書篇九
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消防法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎(chǔ)上,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
    一、工程概況。
    1、工程名稱:_______________。
    2、工程地點:_______________。
    3、工程地點:_______________。
    4、承包方式:_______________。
    二、工程承包方式。
    包工包料,采用總價包干的承包方式,乙方的預(yù)算書是組成合同的一部分,合同價款經(jīng)雙方確認后,預(yù)算范圍內(nèi)所含工程內(nèi)容一次包死,結(jié)算時不予以調(diào)整,預(yù)算范圍以外的洽商變更另行單獨結(jié)算。
    三、工程工期。
    1、本合同工期為____日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后____日內(nèi)進場施工。
    2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應(yīng)順延:
    (1)因甲方設(shè)計變更或工程量增加而影響正常工期的;。
    (4)在施工中如因連續(xù)間歇性停水、停電影響正常施工的;。
    (5)非因乙方原因造成前道工序沒有完成,影響本工程進度的;。
    (6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方?jīng)]有按時驗收的;。
    (7)甲方未按約定支付工程款的。
    四、工程價款。
    1、工程價款為:(大寫)__________________,(小寫)__________________。
    2、在合同履行中出現(xiàn)下列情況時,應(yīng)調(diào)整本工程的工程價款:
    (1)經(jīng)批準的設(shè)計變更;。
    (2)非乙方原因造成的現(xiàn)場施工與圖紙不符,需增加工程量。
    3、工程結(jié)算價格調(diào)整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結(jié)算為固定合同價+洽商金額,不再另行結(jié)算。
    4、工程結(jié)算價格需第三方審計機構(gòu)完成的:乙方施工完畢后20日內(nèi),乙方向甲方提交本工程完工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料,甲方收到乙方遞交的完工結(jié)算及完整的結(jié)算資料后,應(yīng)在3個月內(nèi)組織第三方審計機構(gòu)給予確認,延期視為認可乙方所報結(jié)算金額。
    五、材料設(shè)備供應(yīng)。
    1、工程所需所有材料由乙方購買供應(yīng)到施工現(xiàn)場;產(chǎn)品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認可同意后,由乙方購買供應(yīng)到施工現(xiàn)場(甲方提供的材料設(shè)備除外)。
    2、所有材料設(shè)備供應(yīng)附有出廠合格證明及生產(chǎn)許可證件,并嚴格按照國家有關(guān)部門的規(guī)定及要求進行檢驗,并須符合國家規(guī)定的安全和質(zhì)量標準。
    3、施工中,由于甲方原因?qū)е鹿こ淘O(shè)計變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用,甲方給予乙方適當(dāng)?shù)难a償后,不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
    4、材料設(shè)備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產(chǎn)品(采用的產(chǎn)品品牌須經(jīng)過甲方的書面確認)。
    六、工程質(zhì)量。
    1、甲方應(yīng)在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明____套,并向乙方進行技術(shù)交底。
    2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。
    3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方應(yīng)在驗收記錄上簽字;驗收不合格的,乙方應(yīng)整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收,應(yīng)在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字,乙方可自行組織驗收,甲方應(yīng)承認驗收記錄。
    4、乙方保證工程符合國家工程建設(shè)消防技術(shù)標準。
    5、本工程使用的消防產(chǎn)品必須符合國家規(guī)定。
    七、工程驗收。
    1、工程完工后,乙方應(yīng)書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內(nèi)組織自行驗收,并在驗收后14天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔(dān)由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內(nèi)不組織驗收,或驗收后14天內(nèi)不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。
    2、自行驗收合格后,雙方辦理工程移交手續(xù)。
    3、甲乙雙方積極配合向公安機關(guān)消防機構(gòu)申請消防驗收或消防備案。
    八、工程價款的支付方式。
    1、合同簽定后,預(yù)付工程總價的_______%,計rmb:_______元;。
    2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內(nèi),付工程總價的60%,計rmb:_______元。
    九、維修責(zé)任。
    乙方負責(zé)保修期限為_____年,自公安機關(guān)消防機構(gòu)消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如非乙方原因造成的質(zhì)量問題,不屬于乙方保修范圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應(yīng)的費用。
    十、違約責(zé)任。
    1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1‰的違約金,最高不超過合同價款的3%。
    2、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工的,甲方應(yīng)補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續(xù)進場施工的,甲方承擔(dān)后續(xù)進場費用。
    3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1‰向乙方支付違約金。
    4、由于乙方原因,本工程經(jīng)公安機關(guān)消防機構(gòu)驗收不合格或消防備案后抽查不合格的,乙方應(yīng)返工,返工費用由乙方承擔(dān)。
    5、工程完工后,甲方應(yīng)在3個月內(nèi)組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應(yīng)從約定期限最后一天的次日起承擔(dān)工程保管責(zé)任及應(yīng)支付的費用。
    十一、爭議解決。
    1、本合同及其附件、技術(shù)標準、設(shè)計方案、招標文件等的約定如有不一致,解釋順序應(yīng)為:本合同及其附件、技術(shù)標準、設(shè)計方案、招標文件。
    2、雙方在合同執(zhí)行期內(nèi)如有爭議,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
    甲方(公章):_______________。
    簽約代表:_______________。
    簽約時間:_______年___月___日。
    簽約地點:_______________。
    乙方(公章):_______________。
    簽約代表:_______________。
    簽約時間:_______年___月___日。
    簽約地點:_______________。
    通信建設(shè)施工合同書篇十
    發(fā)包方(甲方):_________承包方(乙方):_________根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,簽訂本合同。
    第一條工程項目。
    (一)工程名稱:_________。
    (二)工程地點:_________。
    (三)工程內(nèi)容:_________層棟,建筑面積_________平方米,其它_________。
    (四)承包范圍:按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容:_________。
    (五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必須另簽合同。
    (六)承包方式:_________。
    第二條工程造價(預(yù)算或概算)人民幣大寫:_________萬元,其中土建_________萬元,安裝_________萬元。工程造價在乙方編出工程預(yù)算書送達甲方三十天內(nèi)審復(fù),逾期視作同意,并按審定的預(yù)算造價為調(diào)整合同造價。
    第三條工期。
    第七條規(guī)定的建設(shè)批文,辦妥城監(jiān)標牌,送達乙方之日起天內(nèi)起計,并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準。
    (二)開工前_________天,在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書,每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中,根據(jù)變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等因素所延誤的工期,經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后調(diào)整,以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
    第四條工程質(zhì)量標準和保修期。
    (一)工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
    (二)工程保修按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,保修期為________年,其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
    第五條材料設(shè)備供應(yīng)。
    (一)工程所需:材料及設(shè)備由_________方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
    (二)工程所需:材料及設(shè)備_________由方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
    (三)材料設(shè)備應(yīng)附有出廠合格證明。如一方對材料設(shè)備有異議,應(yīng)進行檢驗。如檢驗合格,檢驗費用由持有異議一方負責(zé),否則由采購方承擔(dān)。
    (四)工程材料和設(shè)備差價的處理辦法:_________。
    (五)施工中,由于工程設(shè)計變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用,甲方需按材料設(shè)備的實際采購價格,回收全部不適用的材料和設(shè)備,或經(jīng)乙方同意,由甲方給予適當(dāng)?shù)难a償后,不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
    第六條工程款支付和結(jié)算。
    (一)甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶:_________;帳號:_________。
    (二)根據(jù)中國人民xx銀行有關(guān)規(guī)定,甲方在合同生效后天內(nèi),按以下規(guī)定額度向乙方預(yù)付備料款:
    1、建筑工程按當(dāng)年計劃工作量35%;
    2、安裝工程(包括設(shè)備安裝,水電安裝)按當(dāng)年計劃工作量(扣除設(shè)備價值)的40%;
    3、_________。
    (三)工程款支付方式:
    1、工程進度達到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)進度款;當(dāng)工程進度累計超過50%時,每次按當(dāng)月完成工程工作量的_________%付(收)款。
    2、工程累計進度達到_________%時,按合同工程量付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%,其余工程進度款由備料款抵充,余額_________%待驗收后結(jié)算,_________萬元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結(jié)算文件給甲方和經(jīng)辦銀行審查后_________天內(nèi)支付,如到期未提出書面異議,則視作同意,乙方可根據(jù)xx銀行審定的數(shù)額,請求辦理支付進度款或結(jié)算款。
    第七條雙方責(zé)任。
    (一)甲方責(zé)任:
    1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設(shè)、等有關(guān)部門的批文復(fù)印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”,接水、電源,同時向乙方提供施工圖紙_________份,機電設(shè)備安裝圖_________份及有關(guān)資料_________份,地質(zhì)勘探報告_________份,(其中包括竣工用圖_________套)。
    2、開工前_________天完成由甲乙方和設(shè)計方參加的施工圖會審。
    3、審核乙方編制的工程預(yù)算計劃,并在接到預(yù)算之日起的三十天內(nèi)(特殊工程六十天內(nèi))回復(fù)乙方,以此審定的工程預(yù)算為調(diào)整合同造價,作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據(jù)。
    4、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤提出的意見,甲方應(yīng)在收到書面通知的天內(nèi)會同設(shè)計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用(包括停工、返工、窩工、人員和機械調(diào)遷、材料配件積壓的實際損失)由甲方承擔(dān),并調(diào)整合同造價。
    5、委派_________為現(xiàn)場管理代表,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度,負責(zé)設(shè)計圖紙的變更,工程期間的質(zhì)量驗收及其他事宜。
    6、如工程中途停建、緩建或設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成返工,甲方應(yīng)采取措施彌補或減少損失,同時經(jīng)有關(guān)部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
    7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
    8、在竣工驗收后的保修期內(nèi),因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問題,其返修費用由甲方負責(zé)。
    (二)乙方責(zé)任:
    1、收圖后,在開工前_________天內(nèi)完成施工圖會審,在_________天內(nèi)編制工程預(yù)算送甲方審查,編制施工組織設(shè)計和材料、設(shè)備進場計劃并送甲方。
    2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理,指定安全、防火責(zé)任人,物件堆放整齊,道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故,均由乙方負責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。相關(guān)的合同通用版83;施工分包標準版標準合同書;房屋建筑裝修施工標準版標準合同書;鋼結(jié)構(gòu)施工標準版標準合同書;家裝施工標準版標準合同書;施工監(jiān)理標準版標準合同書;油漆施工標準版標準合同書;維修施工標準版標準合同書;廣告牌施工標準版標準合同書;景觀施工標準合同書、委派_________為現(xiàn)場管理代表,須持有與工程項目相適應(yīng)的資格證書,負責(zé)施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。
    返
    通信建設(shè)施工合同書篇十一
    原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
    系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
    被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
    被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
    法定代表人:______________。
    案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛。
    訴訟請求:_________________。
    2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;。
    3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
    事實與理由:_________________。
    _____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
    《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
    原告認為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
    為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
    此致
    ____________區(qū)人民法院。
    具狀人:_________________。
    _____________年__________月__________日。
    通信建設(shè)施工合同書篇十二
    3、乙方在收到工程款后,必須保證優(yōu)先解決工人工資:乙方未收到工程款前,應(yīng)預(yù)備足夠的資金支付工人工資.若發(fā)現(xiàn)乙方不及時交付工人工資并導(dǎo)致不良影響時,每發(fā)現(xiàn)—次甲方有權(quán)按本合同價5%扣罰乙方,乙方不得有異議。
    4、當(dāng)甲方發(fā)現(xiàn)乙方有拖欠工人工資行為,甲方有權(quán)按乙方提供的工資表數(shù)額扣留工程款,并直接支付給工人,乙方應(yīng)根據(jù)此條款的規(guī)定予以承認甲方已將工程款支付給乙方,同時補交收據(jù)。
    5、當(dāng)甲方認為乙方應(yīng)得工程款不足以支付乙方所拖欠工人工資時,甲方有權(quán)扣留在進入本工程范圍內(nèi)的乙方全部資產(chǎn)。甲方通知乙方三天內(nèi)不前來繳清所拖欠的工資及有關(guān)罰款時,甲方有權(quán)將其扣押的乙方資產(chǎn)折價拍賣以支付以上款項。
    6、乙方收取工程款的必須按甲方財務(wù)制度辦理領(lǐng)款手續(xù)。
    (四)工程結(jié)算:
    按實際施工圖紙及變更后為準。
    第七條雙方責(zé)任。
    (一)甲方責(zé)任:
    1、負責(zé)向乙方提供泥水工技術(shù)交底。
    2、委派明施工等,審核工程質(zhì)量檢驗評定資料和竣工驗收并簽證。對施工過程乙方不執(zhí)行施工規(guī)范及有關(guān)施工管理規(guī)定等有權(quán)提出指正,乙方應(yīng)遵照執(zhí)行。
    3、協(xié)調(diào)組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
    4、如因—些不可預(yù)見的客觀原因造成工程中途停建、緩建,甲方應(yīng)配合乙方采取措施彌補或減少損失。
    5、若乙方在施工中發(fā)生下列情況之—,甲方有權(quán)收回全部或部分工程另行安排施工。
    (2)無正當(dāng)理由延遲開工或停工,在接到甲方駐場代表的警告后仍不開工或復(fù)工;。
    (3)未能履行合同規(guī)定的義務(wù),又無視甲方駐場代表發(fā)出的書面警告;。
    (5)乙方不按甲方指示,發(fā)現(xiàn)問題不及時會同甲方解決,以致出現(xiàn)重大工程質(zhì)量或不保證合同工期目標、質(zhì)量目標及文明施工目標等問題,經(jīng)檢查指正而又缺乏有力的保證措施情況下。
    (二)乙方責(zé)任:
    1、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全及文明施工管理,指定安全、防火負責(zé)人,物件堆放整齊,道路暢通。凡資施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故,均由乙方負責(zé)并報告甲方有關(guān)部門。
    2、委派工程施工的人力、物力,財力,以文明施工工地的要求來組建項目班子及進行施工管理,確保本工程高質(zhì)量、高效率完成。
    3、做好施工原始記錄,按有關(guān)規(guī)定做好施工原始資料,做好工程量統(tǒng)計工作。
    4、施工中因乙方責(zé)任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔(dān)。
    5、對竣工驗收后發(fā)現(xiàn)因乙方原因造成的施工質(zhì)量問惠負責(zé)免費返工;承擔(dān)由此產(chǎn)生的—切經(jīng)濟和法律責(zé)任。
    6、工程竣工后的場地清理(包括施工設(shè)備、臨時生產(chǎn)及生活設(shè)施拆除),并將堆積物、地面清掃干掙、清理退場,工人必須在3天內(nèi)撤離施工現(xiàn)場。
    7、乙方必須保證施工工人在70人~100人之間,確保工期內(nèi)完成。
    8、乙方施工用機械設(shè)備及相關(guān)輔助材料的保管工作由乙方負責(zé),若乙方保管不到位造成材料設(shè)備損壞或遺失,由乙方自行負責(zé)。
    9、加強現(xiàn)場管理,服從甲方的統(tǒng)—指揮,維護甲方的聲譽;在對外關(guān)系上,乙方為甲方的直屬施工隊伍,否則所造成的一切后果由乙方承擔(dān)。
    第八條違約責(zé)任。
    (一)、工期延誤方面的違約責(zé)任。
    1、乙方違反約定單方停工的,承擔(dān)—般違約責(zé)任。
    2、乙方不能按照合同協(xié)議書約定的竣工日期竣工的,每逾期1日,乙方必須按甲方主合同總價的3%支付甲方違約金,并賠償甲方因此遭受的實際損失;逾期超過5天的,甲方還有權(quán)單方解除未完成部分工程合同,并扣除全部工程款。
    (二)、工程質(zhì)量方面的違約責(zé)任。
    1、工程竣工驗收達不到合同約定的質(zhì)量標準的,乙方須向甲方交納結(jié)算總價2%的違約金。
    (三)、安全生產(chǎn)方面違約責(zé)任。
    1、乙方在甲方進行的日常質(zhì)量安全檢查中,被發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的,乙方應(yīng)限期改正。
    2、乙方因自身原因造成的重大安全事故(含工程質(zhì)量事故)的,除按國家規(guī)定由行政部門處罰外,乙方必須承擔(dān)違約責(zé)任;發(fā)生上述重大事故,甲方視情況嚴重性,有權(quán)部分或全部解除合同。
    乙方依照上述約定支付的違約金后,所支付的違約金不足于彌補甲方損失的,乙方必須據(jù)實賠償。
    (四)、文明施工、環(huán)境保護方面的違約責(zé)任。
    1、甲方按《廣州市建設(shè)工程現(xiàn)場文明施工管理辦法》(穗建筑[]175號)的約定,對乙方文明施工措施進行對照檢查。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)乙方因自身原因未能落實的,乙方必須承擔(dān)—般違約責(zé)任,并限期改正;如不限期改正,乙方須承擔(dān)嚴重違約責(zé)任。
    2、在政府行政主管部門的檢查中,因乙方原因造成施工場地被評為不合格工地的,或者被通報批評的,或者被新聞媒體曝光的,乙方必須承擔(dān)嚴重違約責(zé)任,并立即采取切實有效措施予以整改;拒不采取切實有效的措施整改的,或整改效果不明顯的,甲方有權(quán)部分或全部解除合同,并要求乙方賠償由此造成的損失。
    3、乙方在施工過程中因其自身原因造成周圍環(huán)境衛(wèi)生狀況較差,被其他施工單位或周圍居民投訴的,乙方必須在當(dāng)天內(nèi)整改。若故意拖延或同樣問題累計被投訴2次,或累計被投訴3次,乙方必須承擔(dān)責(zé)任。
    (五)、工程分包、轉(zhuǎn)包方面的違約責(zé)任。
    乙方擅自分包或者轉(zhuǎn)包工程的,甲方有權(quán)單方部分解除合同或解除合同,由此而造成的經(jīng)濟損失由乙方負責(zé)賠償。
    (六)、其他違約責(zé)任。
    乙方必須服從監(jiān)理單位管理,主動支持監(jiān)理單位工作,對監(jiān)理單位的指令,若無正當(dāng)理由而公開或變相拒不執(zhí)行的,乙方須承擔(dān)嚴重違約責(zé)任,井承擔(dān)由此造成的—切經(jīng)濟損失。
    第九條安全生產(chǎn)、文明施工和防火要求。
    1、乙方施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、(建筑安裝工人安全操作規(guī)程)、《中華人民共和國消防條例)和《企業(yè)事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》和其它相關(guān)的法規(guī),規(guī)范。
    2、乙方在工程施工期間,必須嚴格按《廣東省建筑工程文明施工檢查評分細則)的優(yōu)良要求施工并嚴格實施國家、部、省和市頒布的有關(guān)文明施工管理辦法和規(guī)定。
    3、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方質(zhì)量(is09001:)、環(huán)境(is014001:)及職業(yè)安全健康管理體系(ohsmsl8001)文件(附件1),必須積極配合甲方在本工程中實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系的全過程:否則甲方有權(quán)更換施工隊伍。
    4、乙方委派的現(xiàn)場管理代表同時必須是安全生產(chǎn)直接責(zé)任人,對本項目的安全生產(chǎn)負直接責(zé)任,同時要設(shè)專職安全員,接受甲方及現(xiàn)場管理人員對安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查。
    5、若乙方在施工生產(chǎn)過程中,違反有關(guān)消防條例和安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全、火災(zāi)等事故,乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任和由此發(fā)生的—切費用。
    第十條工程量的確認。
    按施工圖紙及設(shè)計變更工程量確認。
    第十一條爭議解決方式。
    本合同發(fā)生糾紛協(xié)商或調(diào)解不成時,向天河區(qū)人民法院提出訴訟解決。
    第十二條本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工驗收保修期滿并結(jié)清款后失效。
    本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份;副本四份,雙方各執(zhí)二份。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    甲方:
    乙方:
    地點:
    工程地點:王長官寨村五組、六組區(qū)間。
    工程工期:7月26日至月30日竣工,并交付使用,工期120天。
    為了給王寨村民提供良好優(yōu)越的公益性服務(wù)社區(qū),改善黨員、干部、村民學(xué)習(xí)工作環(huán)境,根據(jù)目前新農(nóng)村發(fā)展形勢需要和各級政府的要求,我村按照中華人民共和國招投標法之規(guī)定程序,擇優(yōu)選定了寶雞市泰安建筑工程公司眉縣分公司承建社區(qū)辦公樓工程,經(jīng)協(xié)商簽定以下合同。
    一、工程內(nèi)容:辦公樓工程屬磚混結(jié)構(gòu),兩層共計二十六間,建筑面積1039平方,工程施工實施方案主要以甲方提供的圖紙和雙方商定的細節(jié)方法為準,包括基礎(chǔ)開挖、主體樓建設(shè)、鋼筋制作、水電暖安裝、面磚內(nèi)外貼瓷、屋面及裝飾等均由乙方安排實施。
    二、雙方責(zé)任:
    1、工程所有材料由乙方包工包料自行計劃安排,訂購工程主要材料按照甲方提供的指導(dǎo)價由乙方聯(lián)系購買,甲方監(jiān)質(zhì)協(xié)助,工程用工匠人器材和機械設(shè)備,場地看護,生活安排,乙方自行解決。
    2、乙方進入施工場地要文明施工,警示語牌制作到位,對進場職工人員隨時進行安全教育,重在預(yù)防,在施工中狠抓安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作,定期或不定期的檢查各項安全工作和設(shè)施,并及時完善各項管理制度,教育職工各負其責(zé),分項,分段工作善意配合,不得打架斗毆,要求乙方購買意外傷害保險,安全責(zé)任由乙方自行承擔(dān),與甲方無任何責(zé)任。
    3、質(zhì)量要求:乙方必須組織技術(shù)力量強硬的人員進場施工,施工根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)要求,以圖紙設(shè)計為準,嚴格按照施工規(guī)范管理施工,每道工序必須自檢合格,隱蔽工程必須甲方和專業(yè)人員驗收后方可進行下一道工序。
    4、甲方在施工中協(xié)助乙方解決相應(yīng)的問題,施工環(huán)境由甲方負責(zé),并負責(zé)路、水、電三通和場地平整項目責(zé)任。
    三、付款方式:經(jīng)招投標后雙方商定價格該工程每平方米造價為1200元,
    合計工程造價1246800元。
    1、工隊進場后甲方預(yù)付給乙方工程啟動資金元。其余款項由工隊自籌解決。
    2、主體建成竣工后,以結(jié)算單為準甲方付給乙方工程造價的元。
    3、工程結(jié)束后除留質(zhì)保金外剩余欠款在月內(nèi)付清。
    4、因變更或增加工程項目費用經(jīng)雙方商定后追加到后期結(jié)算清單中。
    5、因市場材料價格浮動甲乙雙方以工程預(yù)算材料指導(dǎo)價為準,增減不變。
    6、在施工中乙方因管理失誤或減工減料出現(xiàn)的缺陷責(zé)任,經(jīng)專業(yè)人員確認鑒定后甲方有權(quán)在工程費用中扣除。
    四、其他事項:
    1、為保證工程的正常進展,甲方依照合同要求及時提供工程款項,并定期給予相應(yīng)的生活慰問,及時處理解決突發(fā)問題,乙方要在保證質(zhì)量的前提下加班加點,保證各項工種有的足夠的勞動力,盡力按期交付一座精良的社區(qū)服務(wù)辦公樓。
    2、本合同一式兩份,甲方雙方各持一份,從簽字蓋章之日起生效,待款項結(jié)清,質(zhì)保期后合同中止。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    通信建設(shè)施工合同書篇十三
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合工程的具體情況,簽訂本合同。
    第一條工程項目。
    (一)工程名稱:_________。
    (二)工程地點:_________。
    (三)工程內(nèi)容:_________層棟,建筑面積_________平方米,其它_________。
    (四)承包范圍:按甲方提供的工程施工圖紙規(guī)定內(nèi)容:_________。
    (五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必須另簽合同。
    (六)承包方式:_________。
    第二條工程造價(預(yù)算或概算)人民幣大寫:_________萬元,其中土建_________萬元,安裝_________萬元。工程造價在乙方編出工程預(yù)算書送達甲方三十天內(nèi)審復(fù),逾期視作同意,并按審定的預(yù)算造價為調(diào)整合同造價。
    第三條工期。
    第七條規(guī)定的建設(shè)批文,辦妥城監(jiān)標牌,送達乙方之日起天內(nèi)起計,并以雙方現(xiàn)場管理代表簽字為準。
    (二)開工前_________天,在具備施工條件下乙方向甲方發(fā)出開工通知書,每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中,根據(jù)變更設(shè)計所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等因素所延誤的工期,經(jīng)甲、乙雙方簽證認可后調(diào)整,以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。
    第四條工程質(zhì)量標準和保修期。
    (一)工程質(zhì)量標準按國家現(xiàn)行施工規(guī)范驗收規(guī)范_________。
    (二)工程保修按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,保修期為________年,其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。
    第五條材料設(shè)備供應(yīng)。
    (一)工程所需:材料及設(shè)備由_________方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
    (二)工程所需:材料及設(shè)備_________由方采購供應(yīng)至_________場地(倉庫)。
    (三)材料設(shè)備應(yīng)附有出廠合格證明。如一方對材料設(shè)備有異議,應(yīng)進行檢驗。如檢驗合格,檢驗費用由持有異議一方負責(zé),否則由采購方承擔(dān)。
    (四)工程材料和設(shè)備差價的處理辦法:_________。
    (五)施工中,由于工程設(shè)計變更造成乙方采購的材料、設(shè)備不適用,甲方需按材料設(shè)備的實際采購價格,回收全部不適用的材料和設(shè)備,或經(jīng)乙方同意,由甲方給予適當(dāng)?shù)难a償后,不適用的材料設(shè)備由乙方自行處理。
    第六條工程款支付和結(jié)算。
    (一)甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶:_________;帳號:_________。
    (二)根據(jù)中國人民銀行有關(guān)規(guī)定,甲方在合同生效后天內(nèi),按以下規(guī)定額度向乙方預(yù)付備料款:
    1、建筑工程按當(dāng)年計劃工作量35%;
    2、安裝工程(包括設(shè)備安裝,水電安裝)按當(dāng)年計劃工作量(扣除設(shè)備價值)的40%;
    3、_________。
    (三)工程款支付方式:
    1、工程進度達到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)進度款;當(dāng)工程進度累計超過50%時,每次按當(dāng)月完成工程工作量的_________%付(收)款。
    2、工程累計進度達到_________%時,按合同工程量付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%,其余工程進度款由備料款抵充,余額_________%待驗收后結(jié)算,_________萬元待保修期滿后_________天內(nèi)付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結(jié)算文件給甲方和經(jīng)辦的銀行審查后_________天內(nèi)支付,如到期未提出書面異議,則視作同意,乙方可根據(jù)xx銀行審定的.數(shù)額,請求辦理支付進度款或結(jié)算款。
    第七條雙方責(zé)任。
    (一)甲方責(zé)任:
    1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續(xù)。提供本工程建設(shè)、等有關(guān)部門的批文復(fù)印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”,接水、電源,同時向乙方提供施工圖紙_________份,機電設(shè)備安裝圖_________份及有關(guān)資料_________份,地質(zhì)勘探報告_________份,(其中包括竣工用圖_________套)。
    2、開工前_________天完成由甲乙方和設(shè)計方參加的施工圖會審。
    3、審核乙方編制的工程預(yù)算計劃,并在接到預(yù)算之日起的三十天內(nèi)(特殊工程六十天內(nèi))回復(fù)乙方,以此審定的工程預(yù)算為調(diào)整合同造價,作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據(jù)。
    4、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤提出的意見,甲方應(yīng)在收到書面通知的天內(nèi)會同設(shè)計方進行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費用(包括停工、返工、窩工、人員和機械調(diào)遷、材料配件積壓的實際損失)由甲方承擔(dān),并調(diào)整合同造價。
    5、委派_________為現(xiàn)場管理代表,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進度,負責(zé)設(shè)計圖紙的變更,工程期間的質(zhì)量驗收及其他事宜。
    6、如工程中途停建、緩建或設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成返工,甲方應(yīng)采取措施彌補或減少損失,同時經(jīng)有關(guān)部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。
    7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
    8、在竣工驗收后的保修期內(nèi),因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問題,其返修費用由甲方負責(zé)。
    (二)乙方責(zé)任:
    1、收圖后,在開工前_________天內(nèi)完成施工圖會審,在_________天內(nèi)編制工程預(yù)算送甲方審查,編制施工組織設(shè)計和材料、設(shè)備進場計劃并送甲方。
    2、按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理,指定安全、防火責(zé)任人,物件堆放整齊,道路暢通。凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故,均由乙方負責(zé)并報告甲方及有關(guān)部門。相關(guān)的合同通用版83;施工分包標準版標準合同書;房屋建筑裝修施工標準版標準合同書;鋼結(jié)構(gòu)施工標準版標準合同書;家裝施工標準版標準合同書;施工監(jiān)理標準版標準合同書;油漆施工標準版標準合同書;維修施工標準版標準合同書;廣告牌施工標準版標準合同書;景觀施工標準合同書、委派_________為現(xiàn)場管理代表,須持有與工程項目相適應(yīng)的資格證書,負責(zé)施工期間的施工質(zhì)量、安全等問題。
    4、做好施工原始記錄。每月(季)度施工計劃和完工報表,如不按時報送,甲方不予支付工程進度款。
    甲方(蓋章):_________。
    乙方(蓋章):_________。
    住所:_________。
    住所:_________。
    甲方代表(簽字):_________。
    乙方代表(簽字):_________。
    電話:_________。
    電話:_________。
    傳真:_________。
    傳真:_________。
    編碼:_________。
    編碼:_________。
    簽訂地點:_________。
    簽訂地點:___。
    _____年____月____日____。
    ____年____月____日。
    通信建設(shè)施工合同書篇十四
    發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)。
    承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。
    一、工程概況。
    工程名稱:
    工程地點:
    資金來源:。
    二、施工工期。
    開工日期:
    竣工日期:
    合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
    三、質(zhì)量標準。
    工程質(zhì)量標準:
    四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
    五、協(xié)議生效。
    合同訂立時間:年月日。
    合同訂立地點:
    本協(xié)議雙方約定:后生效。
    六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間:
    七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包人提供竣工驗收報告,然后由相關(guān)部門組織驗收。
    八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后,經(jīng)有關(guān)部門驗收無質(zhì)量問題后返還承包方。
    九、合同份數(shù)。
    雙方約定合同副本份數(shù):
    十、補充條款。
    十一、其他。
    雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項:
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    通信建設(shè)施工合同書篇十五
    4.裝飾施工內(nèi)容:詳見附件一《施工內(nèi)容表》。
    5.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
    6.本工程由_____設(shè)計。
    二、工程價款及結(jié)算方式。
    三、施工準備及雙方的義務(wù)甲方工作。
    4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
    5.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
    通信建設(shè)施工合同書篇十六
    承包方(簡稱乙方):____________。
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及我國其他法律法規(guī)規(guī)定,并結(jié)合工程的具體情況,為明確雙方責(zé)任、協(xié)作配合,確保工程施工質(zhì)量,經(jīng)甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達成以下合同條款供雙方遵照履行。
    第一條:工程概況。
    1、工程名稱:____________。
    2、工程建設(shè)地:____________。
    3、工程規(guī)模、特征:____________。
    4、工程施工任務(wù)(內(nèi)容)與技術(shù)要求:須符合《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》____________要求。
    5、預(yù)計施工工作量:____________。
    6、完成施工工作量測量方式:____________。
    7、質(zhì)量標準:____________。
    第二條:甲方應(yīng)向乙方提供下列文件資料,并對其準確性、可靠性負責(zé):
    1、本工程批準文件、用地(附紅線范圍),以及施工許可等批件復(fù)印件。
    2、工程施工任務(wù)委托書,技術(shù)要求和工作范圍的地形圖、建筑總面積布置圖、工程所需的坐標與標高資料。
    第三條:合同工期。
    1、本工程定于________年________月________日竣工,總工期為____________天。
    2、施工有效期限以合同約定的時間為準,若遇設(shè)計圖紙變更、工程量變化等特殊情況,經(jīng)甲方同意,可順延工期。
    第四條:計費標準及付費方式。
    1、本工程施工約定包干價方式計費,每平方米固定價為____________元,總價預(yù)計為____________元(大寫:)____________,總價款以最終施工測量面積為準結(jié)算。
    2、本合同生效后日內(nèi),甲方向乙方預(yù)支約定總工程款30%的款項,計____________元;地基基礎(chǔ)工程完成強夯工作量50%時,甲方向乙方支付工程進度款60%的款項,計____________元。剩余10%款項待工程基礎(chǔ)驗收合格后由甲方一次性支付,計___________。
    第五條:雙方責(zé)任。
    1、甲方委托任務(wù)時,必須以書面形式明確施工任務(wù),并按第二條規(guī)定提供文件資料。
    2、甲方應(yīng)為乙方提供基本的工作條件,如。
    3、乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標準、規(guī)程和甲方委托書及技術(shù)要求進行工程施工技術(shù),并按合同約定的工期提交合格的施工成果。
    4、乙方施工人員應(yīng)遵守安全和保密規(guī)則,對施工過程中發(fā)生的安全事故負責(zé),并對與本合同有關(guān)的資料負有保密義務(wù)。
    第六條:違約責(zé)任。
    1、因甲方未向乙方提供基本的`工作生活條件,致使乙方停工、窩工或延誤工期的,甲方應(yīng)補償乙方停工、窩工損失,損失金額按約定總工程款的平均日產(chǎn)值計算。
    2、因未滿足技術(shù)要求,致使施工質(zhì)量不能合格驗收,由此造成的經(jīng)濟損失均由乙方承擔(dān)。
    3、合同履行期間,若因工程停建甲方需要解除合同時,乙方尚未進行施工工作的,不退還甲方已付工程款,乙方已開始進行施工的,按實際完成的工作量進行結(jié)算。
    4、發(fā)包人未按合同日期撥付工程款,每超過一日,應(yīng)向乙方償付未支付工程款千分之一的逾期違約金。
    5、乙方未能按期完成施工任務(wù),每遲延一日,應(yīng)減收工程款千分之一的違約金。
    第七條:其他事項。
    1、本合同未盡事項,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    2、若在履行本合同時發(fā)生爭議,雙方及時協(xié)商解決,協(xié)商不成,應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
    3、雙方完成本合同約定的約定的義務(wù)后,本合同終止。
    4、本合同一式自雙方簽章后生效,甲方持份,乙方持____________份。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    通信建設(shè)施工合同書篇十七
    承包人(全稱):(以下簡稱乙方)。
    一、工程概況。
    工程名稱:
    工程地點:
    資金來源:。
    二、施工工期。
    開工日期:
    竣工日期:
    合同。
    工期總?cè)諝v天數(shù)天。
    三、質(zhì)量標準。
    工程質(zhì)量標準:
    四、合同價款金額(大寫)(小寫)。
    五、協(xié)議生效。
    合同訂立時間:年月日。
    合同訂立地點:
    本協(xié)議雙方約定:后生效。
    六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時間:
    七、竣工驗收本工程按上級竣工驗收的有關(guān)規(guī)定,向發(fā)包人提供竣工驗收報告,然后由相關(guān)部門組織驗收。
    八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后,經(jīng)有關(guān)部門驗收無質(zhì)量問題后返還承包方。
    九、合同份數(shù)。
    雙方約定合同副本份數(shù):
    十、補充條款。
    十一、其他。
    雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項:
    甲方(公章):_________????乙方(公章):_________。
    通信建設(shè)施工合同書篇十八
    茲_____________(以下簡稱甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達成具體條款如下:
    一、工程依據(jù)和技術(shù)指標。
    1.發(fā)電機組型號:_____________;冷卻方式:_____________;臺數(shù):_____________。
    2.技術(shù)指標。
    噪聲標準:白天________;晚上________。
    注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測量點選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
    二、噪音治理要求。
    1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟、有效、可靠,外表整齊美觀。
    2.噪音治理措施,不影響機組操作、維護、并應(yīng)使得機房內(nèi)有充足的新鮮空氣進氣量,以保證發(fā)電機正常運行。
    三、噪音治理措施。
    采用機房全封閉,隔離噪聲源方式。合理設(shè)計機房進風(fēng)消音道和柴油機排氣消音器。對機房內(nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
    四、承接方式。
    乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù),承包整個工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費用。
    五、完成期限。
    在合同簽定,乙方收到第一期款五天內(nèi)運料進場施工,整個噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗收使用。
    六、施工條件及協(xié)作事項。
    ________________________________________。
    七、工程費用及支付辦法。
    總工程費用為:________________。
    付款方式:合同簽定時交付定金________;主材料進場后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
    八、其它。
    1.若甲方無故不按時按額交付工程款,則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
    2.在合同履行、工程施工過程中,如有異議,雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量,保證使用要求及施工過度的原則,協(xié)商解決。
    3.本合同一式兩份,甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂,起法律效力。未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決,如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
    委托方(甲方):________________。
    承接方(乙方):________________。
    簽訂時間:______年______月____日。
    基礎(chǔ)建設(shè)施工合同范本二建設(shè)單位:_________(以下簡稱發(fā)包方)。
    施工單位:_________(以下簡稱承包方)。
    雙方經(jīng)充分協(xié)商,達成如下協(xié)議:
    第一條:工程名稱:
    第二條:工程地點:
    第三條:建筑面積:
    第四條:工程價款及付款方法:
    第五條:工程期限(開工、竣工時間)。
    第六條:工程質(zhì)量標準。
    第七條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
    第八條:發(fā)包方義務(wù):
    1.開工前___天,甲方給乙方施工圖一式___份,并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作,另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
    2.按協(xié)議分工,開工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認。
    3.負責(zé)組織設(shè)計、施工單位,共同審查施工組織設(shè)計,負責(zé)組織驗收工作,負責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
    4.按協(xié)議負責(zé)按期撥款。
    第九條:承包方義務(wù)。
    乙方負責(zé):
    1.按協(xié)議分工負責(zé)材料供應(yīng)。
    2.編制施工組織設(shè)計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。
    3.按施工圖負責(zé)組織施工,按期竣工。
    4.竣工后,5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
    5.保證施工質(zhì)量,嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
    第十條:違約責(zé)任及獎勵條款。
    第十一條:其他協(xié)助條款。
    第十二條:本合同正本___份,承包方、發(fā)包方各一份,報送_____、______各一份。
    第十三條:合同有效期及合同爭議解決。
    第十四條:附表及其他具有合同效力的文件。
    發(fā)包方:(蓋章)承包方:(蓋章)。
    法定代表人:_____法定代表人:______。
    地址:________地址:_________。
    開戶銀行:______開戶銀行:_______。
    帳號:________帳號:_________。
    簽約日期:____年__月__日
    通信建設(shè)施工合同書篇十九
    立協(xié)議單位:
    _________(以下稱甲方)。
    _________(以下稱乙方)。
    甲乙雙方同意參建住宅,現(xiàn)就有關(guān)事宜協(xié)議如下:
    1.參建房屋地點、面積。甲方在乙方的_________住宅建設(shè)基地參建住宅,計建筑面積_________平方米,得益比例為_________%,實得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下:
    2.房價和付款方法:參建房屋造價,議定為每平方米建筑面積_________元,參建面積_________平方米,應(yīng)交付造價_________元,另外應(yīng)交付管理費(代建費)每平方米_________元,合計應(yīng)交付造價連管理費_________元,甲方應(yīng)于合同生效后_________天內(nèi)付清全部價款(包括管理費)直接解入乙方開戶銀行。
    3.建筑材料:甲方應(yīng)承擔(dān)的鋼材、木材、水泥,按如下辦法交付:_________。
    4.房屋竣工交付期限:乙方在住宅竣工驗收后,應(yīng)于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積,交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期,甲方應(yīng)予諒解。
    5.房屋產(chǎn)權(quán):甲方參建面積的房屋所有權(quán),屬甲方所有。
    6.違約責(zé)任:本協(xié)議簽訂生效后,甲乙雙方應(yīng)共同信守,不得悔約,否則應(yīng)負違約的法律責(zé)任。
    7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份,副本_________份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份,副本_________份。
    8.補充條款:_________。
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
    法人代表(簽字):_________法人代表(簽字):_________。
    聯(lián)系人:_________聯(lián)系人:_________。
    地址:_________地址:_________。
    電話:_________電話:_________。
    開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
    賬號:_________賬號:_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    簽訂地點:_________簽訂地點:_________。