合同是指當事人之間約定的權利義務關系的書面文件，用以確保合作雙方的權益，并規(guī)范雙方行為。在商業(yè)活動中，合同具有重要的法律效力，能夠有效保護當事人的合法權益。協(xié)商是簽訂合同之前的重要環(huán)節(jié)，雙方應通過充分的溝通和討論達成一致意見。以下是一些關于合同內容和格式的建議和指南，請參考并合理運用。
機械零件加工合同書篇一
甲方：合同編號:。
乙方：簽訂日期：
經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:。
二、質量標準：按甲方提供(圖紙)型號及技術要求制作,產品自交貨之日起質保期年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
交貨地點:。運輸費由乙方承擔。運輸方式：乙方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。
六、驗收方式：貨到甲方指定地點后，甲方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給乙方。
七、提出異議期限：
甲方若對產品有異議應在入場驗收后日內以書面形式向乙方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格;乙方在接到書面異議后應在日內作出書面答復。
八、質量責任：
乙方承諾提供給甲方的產品是合格的，符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后日內，甲方支付合同總價預付款;甲方在收到乙方合同總金額增值稅專用發(fā)票日內，支付合同總價結算款。剩余作為質保金，合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票、現(xiàn)金結算.
十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給甲方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
甲方：乙方：年月日：
機械零件加工合同書篇二
簽訂日期：________年______月________日
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
乙方乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：____________元。(乙方附明細清單)。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標。
準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：______________________元(大寫：______________元)乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。
第八條：乙方的違約責任：
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值______%的違約金。
第九條：甲方的違約責任：
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：______________(蓋章)乙方：______________(蓋章)。
代表人：______________代表人：______________。
地址：______________地址：______________。
電話：______________電話：______________。
帳號：______________帳號：______________。
機械零件加工合同書篇三
定作方：合同編號:。
承攬方：簽訂日期：
經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:。
產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
1、交貨地點:。
2、運輸費由承攬方承擔。
3、運輸方式：承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式：貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，10個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給承攬方。
七、提出異議期限：
定作方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向承攬方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格;承攬方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。
八、質量責任：
承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后十五日內，定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
甲方：乙方：
日期：
機械零件加工合同書篇四
甲方：乙方：
根據(jù)【中華人民共和國合同法】及其他有關法律法規(guī)的要求，甲乙雙方本著互惠互利，友好合作的原則，經雙方協(xié)商一致達成如下條款，特簽訂本合同，望共同遵守：
第一條、加工物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及供貨時間：
第二條、承攬方對加工精度負責，達到約定設計產量，保質期一年。
第三條、交貨地點、方式：定做方指定地點，裝車和卸車由委托方負責。
第四條、包裝標準，包裝物的供應與回收：無包裝，無回收。
第六條、驗收標準、方法及提出異議期限：按約定標準驗收，定做方在驗收合格單上簽字后視為加工合格，提出異議期限為七天。
第七條、結算方式及期限：定做方驗收合格后無質量問題、無服務糾紛，一次性支付。
第九條、違約責任：雙方在合同履行過程中，未經過雙方書面同意，不得擅自解除或終止合同，否則除賠償給對方造成的損失外，還需要向對方按本合同交易總額的10%標準支付違約金。
第十條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，有雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定做方所在地法院起訴。
第十一條、雙方約定事項：在工件加工完成并無任何異議，由定做方財務科支付合同規(guī)定金額款項。
第十二條、其它合同事項：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經供需雙方簽字并加蓋公章后生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。
第十三條、其他事項：本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份，經供需雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。傳真件具有同樣法律效力。
甲方簽章：乙方簽章：
代表簽字：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽字日期：簽字日期：
機械零件加工合同書篇五
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%—30%）或酬金總額的____%（20%—60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%—60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（______）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________。
代表人：________。
____年____月____日。
承攬方：________________________。
代表人：________。
____年____月____。
機械零件加工合同書篇六
機械加工是指通過一種機械設備對工件的外形尺寸或性能進行改變的過程。簽訂機械加工。
合同。
書需要注意什么呢?以下是在本站小編為大家整理的機械加工合同書范文，感謝您的欣賞。
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
1.向仲裁機關申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
代表人：________。
____年____月____日。
承攬方：________________________。
代表人：________。
____年____月____。
甲方：乙方：
根據(jù)【中華人民共和國合同法】及其他有關法律法規(guī)的要求，甲乙雙方本著互惠互利，友好合作的原則，經雙方協(xié)商一致達成如下條款，特簽訂本合同，望共同遵守：
第一條、加工物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及供貨時間：
第二條、承攬方對加工精度負責，達到約定設計產量，保質期一年。
第三條、交貨地點、方式：定做方指定地點，裝車和卸車由委托方負責。
第四條、包裝標準，包裝物的供應與回收：無包裝，無回收。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
機械零件加工合同書篇七
甲方:。
乙方:。
乙方為甲方定做零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。(乙方附明細清單)。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元(大寫：元).乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。
第八條：乙方的違約責任。
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任。
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金.
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
機械零件加工合同書篇八
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
1.向仲裁機關申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
代表人：________。
____年____月____日。
承攬方：________________________。
代表人：________。
____年____月____。
機械零件加工合同書篇九
第六條、驗收標準、方法及提出異議期限：按約定標準驗收，定做方在驗收合格單上簽字后視為加工合格，提出異議期限為七天。
第七條、結算方式及期限：定做方驗收合格后無質量問題、無服務糾紛，一次性支付。
第九條、違約責任：雙方在。
合同。
履行過程中，未經過雙方書面同意，不得擅自解除或終止合同，否則除賠償給對方造成的損失外，還需要向對方按本合同交易總額的10%標準支付違約金。
第十條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，有雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定做方所在地法院起訴。
第十一條、雙方約定事項：在工件加工完成并無任何異議，由定做方財務科支付合同規(guī)定金額款項。
第十二條、其它合同事項：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經供需雙方簽字并加蓋公章后生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。
第十三條、其他事項：本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份，經供需雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。傳真件具有同樣法律效力。
甲方簽章：乙方簽章：
代表簽字：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽字日期：簽字日期：
甲方:。
乙方:。
乙方為甲方定做零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。(乙方附明細清單)。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元(大寫：元).乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。
第八條：乙方的違約責任。
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任。
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金.
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
機械零件加工合同書篇十
甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
品名、規(guī)格（長，寬，高cm）單位、數(shù)量、備注。
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款x元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：（蓋章）。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
機械零件加工合同書篇十一
甲方(加蓋單位公章)。
單位：
代表人：
電話：
簽訂地點：
簽訂日期：
編制：___。
審核：___。
批準：___。
乙方。
單位：代表人：電話：
(加蓋單位公章)。
北京中科信電子裝備有限公司(甲方)與()有限公司(乙方)就()外加工事宜進行了協(xié)商，雙方達成了如下協(xié)議：
一.供貨產品明細。
二.工件加工注意事項。
2.1加工原材料由乙方提供。
2.3乙方應按甲方提供的工藝文件嚴格執(zhí)行，甲方有權進行抽查。
2.4乙方在加工過程中有任何可能影響生產進度、產品質量的因素，必須立即通知甲方，雙方協(xié)商后進行調整。
三.保密責任。
甲方提供的技術文件、標準等未經允許不得轉給第三方，雙方簽訂保密協(xié)議。所有工藝文件經雙方簽字確認方可實施，若有變更需雙方同意。乙方若將甲方委托加工的產品轉給第三方代加工，必須經過甲方同意。
四.質量責任。
4.1產品檢驗優(yōu)先選用卡尺、投影儀、三坐標等通用量具，圖紙中有特殊技術要求的產品需要用專用儀器測量，如真空檢測儀等，同時出具檢驗合格報告。
4.2由于加工件未達到圖紙中的技術要求或加工件出現(xiàn)質量問題造成甲方不能使用，由乙方承擔重新加工費用、運輸費用。
4.3.加工件由于運輸問題造成的損失，應由乙方承擔費用。
4.4.由于產品不合格而影響甲方生產進度所產生的相關費用，乙方應給予如額賠償。
五.驗收規(guī)則。
5.1乙方需按時提供合格產品，乙方提供終驗的產品，需要做好運輸防護，保證無磕碰、損傷，表面干凈，無油污，清除毛刺。
5.2乙方必須對所加工產品進行全檢，并向甲方提供每批產品的檢驗記錄。乙方應按甲方要求，檢測報告與產品按1比1的比例對應，須保證檢驗報告的真實性。5.3甲方對乙方提供的出廠產品進行全檢，若檢驗不合格，未能達到圖紙中的技術要求，甲方有權退回，并由乙方承擔責任。
七.本技術協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決。
八.本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
九.本協(xié)議未經雙方認可，不得隨意更改。
十.本協(xié)議作為合同附件與主合同同樣具有法律效力，雙方簽字蓋章生效。
機械零件加工合同書篇十二
第六條、驗收標準、方法及提出異議期限：按約定標準驗收，定做方在驗收合格單上簽字后視為加工合格，提出異議期限為七天。
第七條、結算方式及期限：定做方驗收合格后無質量問題、無服務糾紛，一次性支付。
第九條、違約責任：雙方在合同履行過程中，未經過雙方書面同意，不得擅自解除或終止合同，否則除賠償給對方造成的損失外，還需要向對方按本合同交易總額的10%標準支付違約金。
第十條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，有雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定做方所在地法院起訴。
第十一條、雙方約定事項：在工件加工完成并無任何異議，由定做方財務科支付合同規(guī)定金額款項。
第十二條、其它合同事項：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經供需雙方簽字并加蓋公章后生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。
第十三條、其他事項：本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份，經供需雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。傳真件具有同樣法律效力。
甲方簽章：乙方簽章：
代表簽字：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽字日期：簽字日期：
甲方:。
乙方:。
乙方為甲方定做零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。(乙方附明細清單)。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元(大寫：元).乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。
第八條：乙方的違約責任。
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任。
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金.
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
機械零件加工合同書篇十三
委托方：______________(以下簡稱甲方)。
被委托方：______________(以下簡稱乙方)。
本合同由甲乙雙方本著誠信務實、長期合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則，甲方委托乙方加工甲方產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協(xié)商，根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，就有關委托乙方代工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
一、委托代工內容。
1、加工產品。
1.2產品加工價格以經甲方簽字確認的報價單為準。
2、加工方式。
1.1甲方提供材料或產品，以及相應的品質要求給乙方，如為首次加工，則乙方應先打樣給甲方確認后方可正式生產。
1.2乙方按甲方的品質、交期、數(shù)量、包裝等要求進行加工生產。
二、物料的提供及相關責任。
1、由我方提供物料的加工。
1.1本條款所稱“物料”包含但不僅限于代工所需物料。雙方合作期間，甲方向乙方提供物料的品種、數(shù)量等，以甲方出具的委外代工發(fā)料單或雙方確定的其它發(fā)料單為準。
1.2甲方應及時如數(shù)地提供代工所需物料，乙方應當面點清物料。
1.3乙方經檢驗發(fā)現(xiàn)物料不符合要求的，應立即通知甲方調換或補數(shù)。如果因甲方調換、補數(shù)不及時而導致乙方代工交期延誤的，由甲方自行承擔相應責任。如果因乙方通知不及時而導致交期延誤的，乙方應按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;明知物料不符合要求，乙方仍然使用的，由乙方承擔甲方因此遭受的損失。
2、由乙方自備物料的加工。
2.1若加工使用的物料由乙方準備，則關鍵物料的采購乙方需在甲方指定的供應商處購買。
三、物品的保管及返還。
1.本條款所稱“物品”包含但不僅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、樣品、物料、半成品、返修品等及它們的零部件。
2.乙方須保證甲方交付的物品不被偷取、擅自更換或被毀損、滅失。否則，乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期;因此延遲交貨的，乙方須按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;因此給甲方造成損失的，乙方須賠償甲方所遭受的損失。
3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則，每發(fā)現(xiàn)一次，乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金;甲方保留追究相關責任方侵權責任的權利。
4、合同終止、無效或被解除，乙方應按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品，不得以任何理由拖延。
四、技術資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法。
1、如需甲方提供相關技術資料、圖紙、包裝要求等資料的，甲方應在規(guī)定的時間內提供。
2、乙方在依照甲方的要求進行代工期間，發(fā)現(xiàn)甲方提供的技術資料、圖紙、包裝要求等不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。
五、驗收標準、品質保證與服務。
1、乙方向甲方提供的產品必須是經乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質要求的產品。按照甲乙雙方簽認的樣品、檢驗規(guī)范、圖紙以及簽署的訂單中規(guī)定的質量要求作為驗收標準;如甲方有特殊質量要求，應隨每次下達的委外加工單將要求列x或另提供附件說明發(fā)至乙方。
2、甲方應當在收到乙方代工完畢的產品后________個工作日內完成驗收工作，如在此期限內甲方未向乙方發(fā)出書面通知，則視為該批產品驗收合格。
3、新產品試產要求乙方工程把所有試產問題點協(xié)助甲方產品經理找出主要原因并將所有能現(xiàn)場維修成良品的機器全部維修好、乙方品質測試完成后開項目試產會議(會議中每個問題點必須要有準確的不良數(shù)及雙方統(tǒng)一的問題主要原因)，試產報告在試產完成后，由乙方發(fā)給甲方產品經理、pmc、品質，雙方約定會議時間共同總結，改善試產中的問題。
4、新產品、新工藝，關鍵工序有變化時，乙方需要做首件驗證，確認ok后方可批量生產。大貨生產時需要提供直通率報表、維修報表、qa報表。
5、如果乙方交給甲方的產品出現(xiàn)批量問題，乙方在接到甲方通知后應________小時內派專人到現(xiàn)場協(xié)助處理，并出具處理辦法，供雙方協(xié)商解決。就批量問題，甲方有權退貨。
6、交給甲方的產品如乙方未按甲方規(guī)定包裝，乙方應當負責重新包裝，并達到甲方要求。
7、甲方在乙方工廠生產的所有產品，乙方需提供一年的質保，客戶返回的不良品，屬于來料或制程問題，由乙方無償維修。
8、每個訂單生產完成后乙方需協(xié)助甲方統(tǒng)計生產過程中瓶頸數(shù)據(jù)并開量產后總結會議。
六、交貨的時間、地點。
1、交貨時間：______________。
2、交貨地點：______________。
3、風險和所有權轉移：貨物驗收合格且交付甲方后，風險與所有權轉移至甲方。但不合格品除外。不合格品即使交付甲方，風險亦應當由乙方承擔。
七、包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔。
1、包裝：由乙方提供并回收使用。
2、運輸：乙方負責到甲方指定地方送貨，并承擔運輸費用。如超出此范圍，費用由甲方承擔或協(xié)商后另定。
八、報價、對帳、付款方式及價格保證。
1、報價：根據(jù)雙方業(yè)務洽談的價格對相關產品進行報價，乙方的報價單在報價完成后將發(fā)給甲方回簽，最終定價以甲方確認回傳為準。
2、對帳：乙方應定期同甲方核對往來賬務，對于甲方向乙方發(fā)送的書面對賬單或詢證函，乙方必須在____個工作日內反饋，如乙方不及時反饋，甲方有權暫停向乙方支付所有貨款。
3、付款方式：按季結算。每月______日前支付上一季度雙方對帳確認好的貨款到乙方指定的銀行賬號：_________________，開戶銀行：______________，戶名：______________。
4、乙方應在甲方付款三天內開據(jù)相關票據(jù)給甲方。
5、乙方保證提供給甲方的價格不高于市場同類產品的平均市場價格，且在同等條件下，乙方提供給甲方的價格是按同等客戶中最為優(yōu)惠價格執(zhí)行。乙方違反價格保證，合同將自動以最優(yōu)惠價格為雙方結算價格，乙方應償還價差且甲方有權選擇解除合同。
九、產品附屬的知識產權。
甲方享有本合同項下加工產品及相關資料的所有權及知識產權。甲方交給乙方的生產所需的資料、授權乙方生產的產品，甲方聲明都有合法的知識產權及商標授權，甲方提供的物料、生產資料、授權商標，乙方只能用于為甲方生產甲方授權生產的產品，否則，造成甲方損失由乙方承擔。
十、保密條款。
1、保密信息。
任何一方不得向第三方透露在合作期間獲得和知曉對方(包括其產品、分支機構、公司)的商業(yè)秘密及屬于第三方但對方負有保密義務的信息。
1.1商業(yè)秘密：包括技術秘密和經營秘密，其中技術秘密包括但不限于工作進度、技術方案、工程設計、電路設計、制造方法、配方、工藝流程、技術指標、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、研究開發(fā)記錄、技術報告、測試報告、檢測報告、實驗數(shù)據(jù)、試驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔、相關的函電等。
1.2經營秘密：包括但不限于雙方洽談的情況、簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單等文件中所包含的一切信息、客戶名單、行銷計劃、采購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道、法律事務信息、人力資源信息等。
2、保密資料的傳播限制。
未經對方書面同意，任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露對方的任何保密資料，不管這些保密資料是口頭的或是書面的，還是以電子郵件、微信等形式存在的。
3、保密資料載體的回收和銷毀。
當一方提出收回其提供的保密資料時，另一方應將有關資料及其復制件交還給對方，或應對方的要求將這些資料及其復制件銷毀。
4、保密期限。
保密義務在一方向另一方透露了保密資料后永久有效，其效力不受合作關系終止、相關協(xié)議有效期的終止及其它任何期限的屆滿或終結的影響。
十一、不可抗力條款。
本協(xié)議任何一方遭受不可抗力事件的影響造成本合同項下義務的推遲履行或不能履行，可以根據(jù)不可抗力事件影響的程度，部分或者免除違約責任;但是遭受不可抗力事件不能履行義務的一方應當在發(fā)生不可抗力事件的二十四小時內及時通知另一方，并且在不可抗力事件結束后的________個工作日內向另一方提供不可抗力事件發(fā)生、影響范圍和影響程度的書面證明。
不可抗力包括但不限于：
2)爆炸、火災、戰(zhàn)爭行為、公敵行為、恐怖活動、暴亂、暴動和罷工(但不包括勞資糾紛)等。
十二、非排他保證。
乙方保證不與甲方的任何競爭對手簽署任何具有排他性質的協(xié)議。具有排他性質的協(xié)議包括但不限于以下內容：停止或延緩向甲方提供上述產品及服務;不再向甲方提供上述產品的交貨、售后服務等。
十三、乙方經營狀況變更。
乙方在發(fā)生資產重組、合并、分立、解散、名稱變更、增值稅納稅人資格變更、收款銀行賬號等重要信息變更時，必須及時書面通知甲方并提供相關證明文件，否則由此造成的損失由乙方承擔。
十四、違約責任。
1、延遲交付委托代工產品的(包括正常送貨、返修、更換、補交等)，每延遲一天，應當按照延遲交付部分產品加工費的20%的比率向甲方支付違約金，以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的，乙方免除違約責任。
2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導致無法及時出貨而導致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔.
十五、其他條款。
1、在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商后訂立補充合同;本合同的補充合同、附件具有同等的法律效力。
4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章起生效。
5、當一方提出終止時，須提前30天書面通知對方并應經對方同意;。
6、乙方連續(xù)3批加工品質或交期達不到甲方要求的，甲方有權單方終止協(xié)議。
7、本協(xié)議合作期滿后，任何根據(jù)本協(xié)議自然延伸的責任和義務(包括但不限于保質期、售后服務義務、保密責任、質量保證責任、違約責任、損害賠償責任等)繼續(xù)有效。該等責任和義務不受本協(xié)議期滿、失效、終止、解除等效力的影響。
十六、協(xié)議生效方式。
1、本協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章簽字之日起生效。未盡事宜，雙方經協(xié)商可簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，補充協(xié)議與本協(xié)議相抵觸的，以補充協(xié)議為準。
2、經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件、短信等，將作為本協(xié)議的共同組成部分，與本協(xié)議具有同等效力。
3、自______年________月_____日起到______年________月______日止。
地址：______________地址：______________。
代表人：____________代表人：______________。
開戶銀行：__________開戶銀行：______________。
授權人簽字：__________授權人簽字：__________。
機械零件加工合同書篇十四
甲方：
乙方：
一、產品名稱：
產品名稱。
規(guī)格型號。
單位。
數(shù)量。
金額。
二、質量要求、技術標準按國家現(xiàn)行標準，現(xiàn)行行業(yè)標準及參照技術協(xié)議執(zhí)行，質量實行“三包”，質量保質期為一年。
三、交貨地點及時間：/////////////。費用由甲方承擔，乙方可提供必要協(xié)助。
四、驗收標準：按國家現(xiàn)行標準及相關行業(yè)標準執(zhí)行。
五、結算方式：合同簽訂后三日內乙方付甲方合同金額20%的定金，安裝調試運行合格后付合同金額70%的貨款，剩余10%作為質保金。
六、甲方負責設備的安裝和調試，必須由專業(yè)技術人員進行，如安裝或調試所帶來的安全問題及經濟損失，乙方概不負責。
七、違約責任：按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定執(zhí)行。
八、其他事項：本合同價款含17%的增值稅、運費、裝卸車費、及按裝和調試費用。
九、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，向履約地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式二份，雙方簽字后合同生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日年月日。
機械零件加工合同書篇十五
承攬人:(甲方)。
法定代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
定作方：(乙方)。
法定代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
品名、規(guī)格(長，寬，高cm)、單位、數(shù)量、備注。
第二條加工成品質量要求：
1、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款_______元。
第六條驗收標準和方法：
本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知_______天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：
______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：
由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按______元計算，共計_______元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：
由甲方負責運輸，每件運輸費用均按_______元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款__________元(大寫__________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：
乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后________天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__________年______月______日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：
代表人：
________年_____月_____日。
乙方：
代表人：
_________年_____月_____日。
機械零件加工合同書篇十六
定作方：______________公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第二條加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于____年____月_____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款______________元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：________年____月______日至____月_______日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按________元計算，共計_______元，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計_______元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款________元(大寫________元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任。
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任。
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
四、乙方如超過合同規(guī)定________日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的.規(guī)定，向甲方償付違約金.
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月________日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：______________(蓋章)。
代表人：______________。
地址：______________。
電話：______________。
開戶銀行：__________。
帳號：______________。
乙方：______________。
代表人：______________。
地址：______________。
電話：______________。
開戶銀行：__________。
帳號：______________。
機械零件加工合同書篇十七
簽訂日期：______________
經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議：
一、產品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量。
二、質量標準：按定作方提供圖紙及技術要求制作,產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
1、交貨地點：______________。
2、運輸費由承攬方承擔。
3、運輸方式：承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式：貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，________個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給承攬方。
七、提出異議期限：
定作方若對產品有異議應在入場驗收后________日內以書面形式向承攬方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格;承攬方在接到書面異議后應在________日內作出書面答復。
八、質量責任：
承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后________日內，定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票_____日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效：______________本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
承攬方(章)：______________。
住所：______________。
負責人：______________。
經辦人：______________。
電話：______________。
傳真：______________。
開戶銀行：______________。
賬號：______________。
稅號：______________。
蓋章日期：_____________
定作方(章)：______________。
住所：______________。
負責人：______________。
經辦人：______________。
電話：______________。
傳真：______________。
開戶銀行：______________。
賬號：______________。
稅號：______________。
蓋章日期：______________
機械零件加工合同書篇一
甲方：合同編號:。
乙方：簽訂日期：
經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:。
二、質量標準：按甲方提供(圖紙)型號及技術要求制作,產品自交貨之日起質保期年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
交貨地點:。運輸費由乙方承擔。運輸方式：乙方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。
六、驗收方式：貨到甲方指定地點后，甲方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給乙方。
七、提出異議期限：
甲方若對產品有異議應在入場驗收后日內以書面形式向乙方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格;乙方在接到書面異議后應在日內作出書面答復。
八、質量責任：
乙方承諾提供給甲方的產品是合格的，符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后日內，甲方支付合同總價預付款;甲方在收到乙方合同總金額增值稅專用發(fā)票日內，支付合同總價結算款。剩余作為質保金，合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票、現(xiàn)金結算.
十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給甲方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
甲方：乙方：年月日：
機械零件加工合同書篇二
簽訂日期：________年______月________日
乙方為甲方加工零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
乙方乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：____________元。(乙方附明細清單)。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標。
準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：______________________元(大寫：______________元)乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。
第八條：乙方的違約責任：
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值______%的違約金。
第九條：甲方的違約責任：
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金。
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：______________(蓋章)乙方：______________(蓋章)。
代表人：______________代表人：______________。
地址：______________地址：______________。
電話：______________電話：______________。
帳號：______________帳號：______________。
機械零件加工合同書篇三
定作方：合同編號:。
承攬方：簽訂日期：
經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:。
產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
1、交貨地點:。
2、運輸費由承攬方承擔。
3、運輸方式：承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式：貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，10個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給承攬方。
七、提出異議期限：
定作方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向承攬方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格;承攬方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。
八、質量責任：
承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后十五日內，定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
甲方：乙方：
日期：
機械零件加工合同書篇四
甲方：乙方：
根據(jù)【中華人民共和國合同法】及其他有關法律法規(guī)的要求，甲乙雙方本著互惠互利，友好合作的原則，經雙方協(xié)商一致達成如下條款，特簽訂本合同，望共同遵守：
第一條、加工物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及供貨時間：
第二條、承攬方對加工精度負責，達到約定設計產量，保質期一年。
第三條、交貨地點、方式：定做方指定地點，裝車和卸車由委托方負責。
第四條、包裝標準，包裝物的供應與回收：無包裝，無回收。
第六條、驗收標準、方法及提出異議期限：按約定標準驗收，定做方在驗收合格單上簽字后視為加工合格，提出異議期限為七天。
第七條、結算方式及期限：定做方驗收合格后無質量問題、無服務糾紛，一次性支付。
第九條、違約責任：雙方在合同履行過程中，未經過雙方書面同意，不得擅自解除或終止合同，否則除賠償給對方造成的損失外，還需要向對方按本合同交易總額的10%標準支付違約金。
第十條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，有雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定做方所在地法院起訴。
第十一條、雙方約定事項：在工件加工完成并無任何異議，由定做方財務科支付合同規(guī)定金額款項。
第十二條、其它合同事項：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經供需雙方簽字并加蓋公章后生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。
第十三條、其他事項：本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份，經供需雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。傳真件具有同樣法律效力。
甲方簽章：乙方簽章：
代表簽字：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽字日期：簽字日期：
機械零件加工合同書篇五
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1、交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%—30%）或酬金總額的____%（20%—60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%—60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成按（______）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________。
代表人：________。
____年____月____日。
承攬方：________________________。
代表人：________。
____年____月____。
機械零件加工合同書篇六
機械加工是指通過一種機械設備對工件的外形尺寸或性能進行改變的過程。簽訂機械加工。
合同。
書需要注意什么呢?以下是在本站小編為大家整理的機械加工合同書范文，感謝您的欣賞。
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
1.向仲裁機關申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
代表人：________。
____年____月____日。
承攬方：________________________。
代表人：________。
____年____月____。
甲方：乙方：
根據(jù)【中華人民共和國合同法】及其他有關法律法規(guī)的要求，甲乙雙方本著互惠互利，友好合作的原則，經雙方協(xié)商一致達成如下條款，特簽訂本合同，望共同遵守：
第一條、加工物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及供貨時間：
第二條、承攬方對加工精度負責，達到約定設計產量，保質期一年。
第三條、交貨地點、方式：定做方指定地點，裝車和卸車由委托方負責。
第四條、包裝標準，包裝物的供應與回收：無包裝，無回收。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
機械零件加工合同書篇七
甲方:。
乙方:。
乙方為甲方定做零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。(乙方附明細清單)。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元(大寫：元).乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。
第八條：乙方的違約責任。
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任。
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金.
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
機械零件加工合同書篇八
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量。
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
1.向仲裁機關申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
代表人：________。
____年____月____日。
承攬方：________________________。
代表人：________。
____年____月____。
機械零件加工合同書篇九
第六條、驗收標準、方法及提出異議期限：按約定標準驗收，定做方在驗收合格單上簽字后視為加工合格，提出異議期限為七天。
第七條、結算方式及期限：定做方驗收合格后無質量問題、無服務糾紛，一次性支付。
第九條、違約責任：雙方在。
合同。
履行過程中，未經過雙方書面同意，不得擅自解除或終止合同，否則除賠償給對方造成的損失外，還需要向對方按本合同交易總額的10%標準支付違約金。
第十條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，有雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定做方所在地法院起訴。
第十一條、雙方約定事項：在工件加工完成并無任何異議，由定做方財務科支付合同規(guī)定金額款項。
第十二條、其它合同事項：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經供需雙方簽字并加蓋公章后生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。
第十三條、其他事項：本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份，經供需雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。傳真件具有同樣法律效力。
甲方簽章：乙方簽章：
代表簽字：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽字日期：簽字日期：
甲方:。
乙方:。
乙方為甲方定做零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。(乙方附明細清單)。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元(大寫：元).乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。
第八條：乙方的違約責任。
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任。
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金.
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
機械零件加工合同書篇十
甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
品名、規(guī)格（長，寬，高cm）單位、數(shù)量、備注。
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于xx年xx月xx日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款x元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元（大寫元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：（蓋章）。
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
機械零件加工合同書篇十一
甲方(加蓋單位公章)。
單位：
代表人：
電話：
簽訂地點：
簽訂日期：
編制：___。
審核：___。
批準：___。
乙方。
單位：代表人：電話：
(加蓋單位公章)。
北京中科信電子裝備有限公司(甲方)與()有限公司(乙方)就()外加工事宜進行了協(xié)商，雙方達成了如下協(xié)議：
一.供貨產品明細。
二.工件加工注意事項。
2.1加工原材料由乙方提供。
2.3乙方應按甲方提供的工藝文件嚴格執(zhí)行，甲方有權進行抽查。
2.4乙方在加工過程中有任何可能影響生產進度、產品質量的因素，必須立即通知甲方，雙方協(xié)商后進行調整。
三.保密責任。
甲方提供的技術文件、標準等未經允許不得轉給第三方，雙方簽訂保密協(xié)議。所有工藝文件經雙方簽字確認方可實施，若有變更需雙方同意。乙方若將甲方委托加工的產品轉給第三方代加工，必須經過甲方同意。
四.質量責任。
4.1產品檢驗優(yōu)先選用卡尺、投影儀、三坐標等通用量具，圖紙中有特殊技術要求的產品需要用專用儀器測量，如真空檢測儀等，同時出具檢驗合格報告。
4.2由于加工件未達到圖紙中的技術要求或加工件出現(xiàn)質量問題造成甲方不能使用，由乙方承擔重新加工費用、運輸費用。
4.3.加工件由于運輸問題造成的損失，應由乙方承擔費用。
4.4.由于產品不合格而影響甲方生產進度所產生的相關費用，乙方應給予如額賠償。
五.驗收規(guī)則。
5.1乙方需按時提供合格產品，乙方提供終驗的產品，需要做好運輸防護，保證無磕碰、損傷，表面干凈，無油污，清除毛刺。
5.2乙方必須對所加工產品進行全檢，并向甲方提供每批產品的檢驗記錄。乙方應按甲方要求，檢測報告與產品按1比1的比例對應，須保證檢驗報告的真實性。5.3甲方對乙方提供的出廠產品進行全檢，若檢驗不合格，未能達到圖紙中的技術要求，甲方有權退回，并由乙方承擔責任。
七.本技術協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決。
八.本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
九.本協(xié)議未經雙方認可，不得隨意更改。
十.本協(xié)議作為合同附件與主合同同樣具有法律效力，雙方簽字蓋章生效。
機械零件加工合同書篇十二
第六條、驗收標準、方法及提出異議期限：按約定標準驗收，定做方在驗收合格單上簽字后視為加工合格，提出異議期限為七天。
第七條、結算方式及期限：定做方驗收合格后無質量問題、無服務糾紛，一次性支付。
第九條、違約責任：雙方在合同履行過程中，未經過雙方書面同意，不得擅自解除或終止合同，否則除賠償給對方造成的損失外，還需要向對方按本合同交易總額的10%標準支付違約金。
第十條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，有雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向定做方所在地法院起訴。
第十一條、雙方約定事項：在工件加工完成并無任何異議，由定做方財務科支付合同規(guī)定金額款項。
第十二條、其它合同事項：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，經供需雙方簽字并加蓋公章后生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。
第十三條、其他事項：本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳份，經供需雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋公章后生效。傳真件具有同樣法律效力。
甲方簽章：乙方簽章：
代表簽字：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
簽字日期：簽字日期：
甲方:。
乙方:。
乙方為甲方定做零件一批。經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條：加工成品質量要求：
一：甲方提供圖紙和質量要求。
二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條：甲方提供圖紙共計：份，由甲方于年月日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回復，提出修改意見。
第三條：加工價款：按核定價格計算共計：元。(乙方附明細清單)。
第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規(guī)定的質量要求和圖紙為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條：交貨的時間和地點：年月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款：元(大寫：元).乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳。
第八條：乙方的違約責任。
一：乙方如未按合同規(guī)定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，并承擔逾期交付的責任。
二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條：甲方的違約責任。
一：甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三：甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四：甲方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向乙方償付違約金.
第十條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失.
第十一條：本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)。
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
機械零件加工合同書篇十三
委托方：______________(以下簡稱甲方)。
被委托方：______________(以下簡稱乙方)。
本合同由甲乙雙方本著誠信務實、長期合作、互惠互利、共同發(fā)展的原則，甲方委托乙方加工甲方產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協(xié)商，根據(jù)相關法律法規(guī)的規(guī)定，就有關委托乙方代工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
一、委托代工內容。
1、加工產品。
1.2產品加工價格以經甲方簽字確認的報價單為準。
2、加工方式。
1.1甲方提供材料或產品，以及相應的品質要求給乙方，如為首次加工，則乙方應先打樣給甲方確認后方可正式生產。
1.2乙方按甲方的品質、交期、數(shù)量、包裝等要求進行加工生產。
二、物料的提供及相關責任。
1、由我方提供物料的加工。
1.1本條款所稱“物料”包含但不僅限于代工所需物料。雙方合作期間，甲方向乙方提供物料的品種、數(shù)量等，以甲方出具的委外代工發(fā)料單或雙方確定的其它發(fā)料單為準。
1.2甲方應及時如數(shù)地提供代工所需物料，乙方應當面點清物料。
1.3乙方經檢驗發(fā)現(xiàn)物料不符合要求的，應立即通知甲方調換或補數(shù)。如果因甲方調換、補數(shù)不及時而導致乙方代工交期延誤的，由甲方自行承擔相應責任。如果因乙方通知不及時而導致交期延誤的，乙方應按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;明知物料不符合要求，乙方仍然使用的，由乙方承擔甲方因此遭受的損失。
2、由乙方自備物料的加工。
2.1若加工使用的物料由乙方準備，則關鍵物料的采購乙方需在甲方指定的供應商處購買。
三、物品的保管及返還。
1.本條款所稱“物品”包含但不僅限于甲方交付乙方使用的模具、制具、樣品、物料、半成品、返修品等及它們的零部件。
2.乙方須保證甲方交付的物品不被偷取、擅自更換或被毀損、滅失。否則，乙方須及時補齊被偷取、更換、毀損、滅失的部分以確保交期;因此延遲交貨的，乙方須按本合同中的違約責任條款承擔延期交貨的違約責任;因此給甲方造成損失的，乙方須賠償甲方所遭受的損失。
3、乙方不得在本合同目的之外使用甲方提供的物品。否則，每發(fā)現(xiàn)一次，乙方按其違法所得的10倍向甲方支付違約金;甲方保留追究相關責任方侵權責任的權利。
4、合同終止、無效或被解除，乙方應按甲方要求無條件返還甲方所提供的物品，不得以任何理由拖延。
四、技術資料、圖紙、包裝要求等資料的提供方法。
1、如需甲方提供相關技術資料、圖紙、包裝要求等資料的，甲方應在規(guī)定的時間內提供。
2、乙方在依照甲方的要求進行代工期間，發(fā)現(xiàn)甲方提供的技術資料、圖紙、包裝要求等不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。
五、驗收標準、品質保證與服務。
1、乙方向甲方提供的產品必須是經乙方檢驗合格且是滿足甲方的品質要求的產品。按照甲乙雙方簽認的樣品、檢驗規(guī)范、圖紙以及簽署的訂單中規(guī)定的質量要求作為驗收標準;如甲方有特殊質量要求，應隨每次下達的委外加工單將要求列x或另提供附件說明發(fā)至乙方。
2、甲方應當在收到乙方代工完畢的產品后________個工作日內完成驗收工作，如在此期限內甲方未向乙方發(fā)出書面通知，則視為該批產品驗收合格。
3、新產品試產要求乙方工程把所有試產問題點協(xié)助甲方產品經理找出主要原因并將所有能現(xiàn)場維修成良品的機器全部維修好、乙方品質測試完成后開項目試產會議(會議中每個問題點必須要有準確的不良數(shù)及雙方統(tǒng)一的問題主要原因)，試產報告在試產完成后，由乙方發(fā)給甲方產品經理、pmc、品質，雙方約定會議時間共同總結，改善試產中的問題。
4、新產品、新工藝，關鍵工序有變化時，乙方需要做首件驗證，確認ok后方可批量生產。大貨生產時需要提供直通率報表、維修報表、qa報表。
5、如果乙方交給甲方的產品出現(xiàn)批量問題，乙方在接到甲方通知后應________小時內派專人到現(xiàn)場協(xié)助處理，并出具處理辦法，供雙方協(xié)商解決。就批量問題，甲方有權退貨。
6、交給甲方的產品如乙方未按甲方規(guī)定包裝，乙方應當負責重新包裝，并達到甲方要求。
7、甲方在乙方工廠生產的所有產品，乙方需提供一年的質保，客戶返回的不良品，屬于來料或制程問題，由乙方無償維修。
8、每個訂單生產完成后乙方需協(xié)助甲方統(tǒng)計生產過程中瓶頸數(shù)據(jù)并開量產后總結會議。
六、交貨的時間、地點。
1、交貨時間：______________。
2、交貨地點：______________。
3、風險和所有權轉移：貨物驗收合格且交付甲方后，風險與所有權轉移至甲方。但不合格品除外。不合格品即使交付甲方，風險亦應當由乙方承擔。
七、包裝及運輸方式的選擇及費用的承擔。
1、包裝：由乙方提供并回收使用。
2、運輸：乙方負責到甲方指定地方送貨，并承擔運輸費用。如超出此范圍，費用由甲方承擔或協(xié)商后另定。
八、報價、對帳、付款方式及價格保證。
1、報價：根據(jù)雙方業(yè)務洽談的價格對相關產品進行報價，乙方的報價單在報價完成后將發(fā)給甲方回簽，最終定價以甲方確認回傳為準。
2、對帳：乙方應定期同甲方核對往來賬務，對于甲方向乙方發(fā)送的書面對賬單或詢證函，乙方必須在____個工作日內反饋，如乙方不及時反饋，甲方有權暫停向乙方支付所有貨款。
3、付款方式：按季結算。每月______日前支付上一季度雙方對帳確認好的貨款到乙方指定的銀行賬號：_________________，開戶銀行：______________，戶名：______________。
4、乙方應在甲方付款三天內開據(jù)相關票據(jù)給甲方。
5、乙方保證提供給甲方的價格不高于市場同類產品的平均市場價格，且在同等條件下，乙方提供給甲方的價格是按同等客戶中最為優(yōu)惠價格執(zhí)行。乙方違反價格保證，合同將自動以最優(yōu)惠價格為雙方結算價格，乙方應償還價差且甲方有權選擇解除合同。
九、產品附屬的知識產權。
甲方享有本合同項下加工產品及相關資料的所有權及知識產權。甲方交給乙方的生產所需的資料、授權乙方生產的產品，甲方聲明都有合法的知識產權及商標授權，甲方提供的物料、生產資料、授權商標，乙方只能用于為甲方生產甲方授權生產的產品，否則，造成甲方損失由乙方承擔。
十、保密條款。
1、保密信息。
任何一方不得向第三方透露在合作期間獲得和知曉對方(包括其產品、分支機構、公司)的商業(yè)秘密及屬于第三方但對方負有保密義務的信息。
1.1商業(yè)秘密：包括技術秘密和經營秘密，其中技術秘密包括但不限于工作進度、技術方案、工程設計、電路設計、制造方法、配方、工藝流程、技術指標、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、研究開發(fā)記錄、技術報告、測試報告、檢測報告、實驗數(shù)據(jù)、試驗結果、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、操作手冊、技術文檔、相關的函電等。
1.2經營秘密：包括但不限于雙方洽談的情況、簽署的任何文件，包括合同、協(xié)議、備忘錄、訂單等文件中所包含的一切信息、客戶名單、行銷計劃、采購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道、法律事務信息、人力資源信息等。
2、保密資料的傳播限制。
未經對方書面同意，任何一方不得在雙方合作目的之外使用或向第三方透露對方的任何保密資料，不管這些保密資料是口頭的或是書面的，還是以電子郵件、微信等形式存在的。
3、保密資料載體的回收和銷毀。
當一方提出收回其提供的保密資料時，另一方應將有關資料及其復制件交還給對方，或應對方的要求將這些資料及其復制件銷毀。
4、保密期限。
保密義務在一方向另一方透露了保密資料后永久有效，其效力不受合作關系終止、相關協(xié)議有效期的終止及其它任何期限的屆滿或終結的影響。
十一、不可抗力條款。
本協(xié)議任何一方遭受不可抗力事件的影響造成本合同項下義務的推遲履行或不能履行，可以根據(jù)不可抗力事件影響的程度，部分或者免除違約責任;但是遭受不可抗力事件不能履行義務的一方應當在發(fā)生不可抗力事件的二十四小時內及時通知另一方，并且在不可抗力事件結束后的________個工作日內向另一方提供不可抗力事件發(fā)生、影響范圍和影響程度的書面證明。
不可抗力包括但不限于：
2)爆炸、火災、戰(zhàn)爭行為、公敵行為、恐怖活動、暴亂、暴動和罷工(但不包括勞資糾紛)等。
十二、非排他保證。
乙方保證不與甲方的任何競爭對手簽署任何具有排他性質的協(xié)議。具有排他性質的協(xié)議包括但不限于以下內容：停止或延緩向甲方提供上述產品及服務;不再向甲方提供上述產品的交貨、售后服務等。
十三、乙方經營狀況變更。
乙方在發(fā)生資產重組、合并、分立、解散、名稱變更、增值稅納稅人資格變更、收款銀行賬號等重要信息變更時，必須及時書面通知甲方并提供相關證明文件，否則由此造成的損失由乙方承擔。
十四、違約責任。
1、延遲交付委托代工產品的(包括正常送貨、返修、更換、補交等)，每延遲一天，應當按照延遲交付部分產品加工費的20%的比率向甲方支付違約金，以此類推。但甲方事先書面同意乙方延遲交貨的，乙方免除違約責任。
2、因甲方所出計劃,訂單錯誤或所提供物料所導致無法及時出貨而導致的延誤交期,所造成的損失由甲方承擔.
十五、其他條款。
1、在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成，向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商后訂立補充合同;本合同的補充合同、附件具有同等的法律效力。
4、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章起生效。
5、當一方提出終止時，須提前30天書面通知對方并應經對方同意;。
6、乙方連續(xù)3批加工品質或交期達不到甲方要求的，甲方有權單方終止協(xié)議。
7、本協(xié)議合作期滿后，任何根據(jù)本協(xié)議自然延伸的責任和義務(包括但不限于保質期、售后服務義務、保密責任、質量保證責任、違約責任、損害賠償責任等)繼續(xù)有效。該等責任和義務不受本協(xié)議期滿、失效、終止、解除等效力的影響。
十六、協(xié)議生效方式。
1、本協(xié)議書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章簽字之日起生效。未盡事宜，雙方經協(xié)商可簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，補充協(xié)議與本協(xié)議相抵觸的，以補充協(xié)議為準。
2、經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件、短信等，將作為本協(xié)議的共同組成部分，與本協(xié)議具有同等效力。
3、自______年________月_____日起到______年________月______日止。
地址：______________地址：______________。
代表人：____________代表人：______________。
開戶銀行：__________開戶銀行：______________。
授權人簽字：__________授權人簽字：__________。
機械零件加工合同書篇十四
甲方：
乙方：
一、產品名稱：
產品名稱。
規(guī)格型號。
單位。
數(shù)量。
金額。
二、質量要求、技術標準按國家現(xiàn)行標準，現(xiàn)行行業(yè)標準及參照技術協(xié)議執(zhí)行，質量實行“三包”，質量保質期為一年。
三、交貨地點及時間：/////////////。費用由甲方承擔，乙方可提供必要協(xié)助。
四、驗收標準：按國家現(xiàn)行標準及相關行業(yè)標準執(zhí)行。
五、結算方式：合同簽訂后三日內乙方付甲方合同金額20%的定金，安裝調試運行合格后付合同金額70%的貨款，剩余10%作為質保金。
六、甲方負責設備的安裝和調試，必須由專業(yè)技術人員進行，如安裝或調試所帶來的安全問題及經濟損失，乙方概不負責。
七、違約責任：按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定執(zhí)行。
八、其他事項：本合同價款含17%的增值稅、運費、裝卸車費、及按裝和調試費用。
九、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商解決不成，向履約地人民法院提起訴訟。
十、本合同一式二份，雙方簽字后合同生效，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
年月日年月日。
機械零件加工合同書篇十五
承攬人:(甲方)。
法定代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
定作方：(乙方)。
法定代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
甲方為乙方加工某種機械，經雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
品名、規(guī)格(長，寬，高cm)、單位、數(shù)量、備注。
第二條加工成品質量要求：
1、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
3、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
4、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_____年____月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款_______元。
第六條驗收標準和方法：
本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知_______天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：
______年_____月_____日至_____月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：
由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按______元計算，共計_______元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：
由甲方負責運輸，每件運輸費用均按_______元計算，共計_________元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款__________元(大寫__________元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：
乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后________天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值______%的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__________年______月______日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式__________份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：
代表人：
________年_____月_____日。
乙方：
代表人：
_________年_____月_____日。
機械零件加工合同書篇十六
定作方：______________公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第二條加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于____年____月_____日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款______________元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：________年____月______日至____月_______日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按________元計算，共計_______元，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按________元計算，共計_______元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款________元(大寫________元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任。
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任。
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
四、乙方如超過合同規(guī)定________日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的.規(guī)定，向甲方償付違約金.
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月________日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：______________(蓋章)。
代表人：______________。
地址：______________。
電話：______________。
開戶銀行：__________。
帳號：______________。
乙方：______________。
代表人：______________。
地址：______________。
電話：______________。
開戶銀行：__________。
帳號：______________。
機械零件加工合同書篇十七
簽訂日期：______________
經過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議：
一、產品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量。
二、質量標準：按定作方提供圖紙及技術要求制作,產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
1、交貨地點：______________。
2、運輸費由承攬方承擔。
3、運輸方式：承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式：貨到定作方指定地點后，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，________個工作日內，完成產品質量檢驗，并將檢驗結果反饋給承攬方。
七、提出異議期限：
定作方若對產品有異議應在入場驗收后________日內以書面形式向承攬方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格;承攬方在接到書面異議后應在________日內作出書面答復。
八、質量責任：
承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。
九、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后________日內，定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票_____日內，支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金，合同執(zhí)行完六個月內或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。
十一、生效：______________本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
承攬方(章)：______________。
住所：______________。
負責人：______________。
經辦人：______________。
電話：______________。
傳真：______________。
開戶銀行：______________。
賬號：______________。
稅號：______________。
蓋章日期：_____________
定作方(章)：______________。
住所：______________。
負責人：______________。
經辦人：______________。
電話：______________。
傳真：______________。
開戶銀行：______________。
賬號：______________。
稅號：______________。
蓋章日期：______________