合同是商業(yè)合作必不可少的一環(huán)，能夠為各方提供法律保障。合同要素的準確描述可以避免解釋上的歧義。以下是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，具體條款可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
工廠加工承包合同篇一
發(fā)包方：
承包方：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將位于礦山發(fā)包給乙方開采經(jīng)營，具體協(xié)議如下：
一、承包期限為十年，從至止。
二、承包范圍：
三、承包金額及付款方式：第一年元，以后每年在前一年承包金的基礎上增加元，礦山承包加工合同簽訂時支付第一年承包金，以后每年月日支付當年承包金。
四、甲方的責權利：
1、礦山承包加工合同簽訂后，將礦山交付于乙方開采，保證承包范圍內(nèi)的.礦山不受他人干涉。
2、提供通往礦山的車輛通行道路，保證乙方運輸車輛正常通行。
3、按規(guī)定收取承包金。
4、乙方經(jīng)營過程中，需要依法辦理相關證照時，及時提供有關資料配合乙方辦理。
5、負責期滿后收回的礦山的復墾治理。
五、乙方的責權利：
1、依照國家政策、法律法規(guī)在承包范圍內(nèi)開采、經(jīng)營。
2、獨立自主經(jīng)營，自負盈虧，不受非法干預。
3、保證生產(chǎn)安全，杜絕安全事故發(fā)生。
4、在承包期內(nèi)若轉包他人的應報甲方備案。
5、礦山承包加工合同期滿未開采的礦山交付于甲方。
六、礦山承包加工合同期滿，甲方繼續(xù)發(fā)包的，同等條件下，乙方享有優(yōu)先承包權。
七、違約責任：
1、甲方單方終止礦山承包加工合同的，除賠償對方的全部損失外，另按礦山承包加工合同總額的20%賠償對方違約金。
2、乙方不按期交納承包金的按日萬分之五賠償對方違約金。
八、未盡事宜，依照《礦山承包加工合同法》、《礦產(chǎn)資源法》的有關執(zhí)行，并可簽訂補充協(xié)議，效力同等。
九、本礦山承包加工合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。
甲方：
法人代表：
乙方：
法人代表：
工廠加工承包合同篇二
乙方(承包方)：____________________。
經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商，甲方將____________________加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協(xié)議：
甲方將權屬于甲方的____________________加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營。承包期內(nèi)，一切經(jīng)營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。
合同承包期限為_________年，從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續(xù)簽訂承包合同。
承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方于每月___________日前向甲方繳交承包款___________元，尾數(shù)在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金;超過___________日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi)，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
乙方在合同簽定后向甲方交納___________元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金___________元。
1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內(nèi)，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的，甲方不負責任，不減少承包費。
4、乙方在經(jīng)營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內(nèi)，如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產(chǎn)的情況下，由甲方負責協(xié)調(diào)有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調(diào)好關系，無法讓乙方繼續(xù)開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
甲方(蓋章)：______________________加工廠。
甲方代表(簽名)：______________________。
乙方(簽名)：______________________。
簽定日期：______________________
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
工廠加工承包合同篇三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲方全體合伙人同意，甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商，將順達石材加工廠的全部固定資產(chǎn)(20xx年建設和添量的全部資產(chǎn)，共計人民幣一百八十萬元)使用經(jīng)營權承包給乙方負責經(jīng)營，雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產(chǎn)的使用權承包給乙方負責經(jīng)營，乙方自主經(jīng)營自負盈虧，甲方無權干涉。
二、承包期限：
承包期為年，自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額：乙方每年按應支付給甲方承包款元。乙方向甲方繳納承包押金萬元。
2、支付方式：乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，沒拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金，超過一個月，甲方有權停止停止乙方的正常生產(chǎn)。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn)，及時對財產(chǎn)進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將順達石材廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。
3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方包期間負責有關部門收繳的與生產(chǎn)量有關的各種稅費。
6、石材廠手續(xù)方面未完成或有關部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
工廠加工承包合同篇四
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：(1,用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理.減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
第六條驗收標準和方法：
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項冃，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)第七條交(提)貨的時間和地點：
5,交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部1'1運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結算方式及期限：
第十一條其他：
1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的.由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算’向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%(10%-30%幅度)或酬金總額的%(20%-60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫山定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)夕卜，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢臉，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換.補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理’應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的—%(10%-3。%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(20%—60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的吋冋和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款.應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方退延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九—年—月—日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作岀補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式—份，交(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：(蓋章)。
代表人：(蓋章)。
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
承攬方：(蓋章)。
代表人：(蓋章)。
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
工廠加工承包合同篇五
甲方：
乙方：
因雙方需要，甲方與乙方就電子產(chǎn)品(原材料到裝配到成品包裝)委托承攬加工事項，通過友好協(xié)商，秉著平等互利的原則，符合^v^現(xiàn)形法律法規(guī)的前提下，特約定如下：
一.甲方責任：
1.提供材料、附料、包裝材料;。
2.提供生產(chǎn)工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);。
3.提供生產(chǎn)加工場地、水、電(不含食宿場地);。
5.提供工程生產(chǎn)資料、測試規(guī)格、測試流程;。
6.其他：
二.乙方責任：
1.在甲方同意的日期、時間段，期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業(yè);
2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀律等的統(tǒng)籌和管理;。
6.需要調(diào)整加工時間(延長工作時間)或者場地，必須經(jīng)過甲方同意;。
8.有責任對產(chǎn)品材料、工具設備等保管、保護;。
10.包裝后之成品經(jīng)過甲方qa檢驗合格者為加工完成。
11.其他：
三.違約責任：單方面違約者須賠償對方由此引發(fā)的經(jīng)濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
四.其他責任：若客戶有問題反饋，經(jīng)過雙方分析：1.材料不良、電氣設計不良、結構設計不良等由甲方負責。
2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。
五.加工款支付方式：七天(一周)：即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現(xiàn)金方式支付給乙方。
補充事項：此合同一式兩份，甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。
甲方：
乙方：
工廠加工承包合同篇六
發(fā)包人：
法定代表人：（下稱甲方）。
承包人：
身份證號碼：（下稱乙方）。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應共同遵守。
甲方將座落于的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
1、承包經(jīng)營期限為年，即從年月日起至年月日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金。
1、甲方有權按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將xx木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產(chǎn)享有法定所有權，并享有監(jiān)督權。
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將xx木材廠轉讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
甲方：
乙方：
工廠加工承包合同篇七
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著互惠互利、實現(xiàn)雙贏的原則就乙方承包甲方軋花、脫絨生產(chǎn)事宜簽定如下合同：
一、合同期限
本合同自 年 月至 年 月三個軋期。
二、承包范圍
1.軋花部分：喂花、軋花、打包、計量、按批號堆放，不孕籽打包堆放。
2.短絨部分：脫絨清理回收、打包、計量、分類堆放。
三、承包費
1、皮棉(凈重)、短絨(凈重)、不孕籽(凈重)甲方給付乙方加工費按巴楚地區(qū)平均價格執(zhí)行，以雙方確定價格為準。甲方確保乙方二條生產(chǎn)線每年加工量不少于皮棉5000噸，否則差額部分按50元/噸補足。第年加工費根據(jù)當?shù)厥袌鲎兓兓?BR> 2、叉車員工的工資、柴油、配件由乙方承擔，調(diào)度裝車由甲方安排，裝車費用按每噸產(chǎn)品給付乙方8元。
四、甲乙雙方的義務和權利
1、乙方安排人員招收定崗，進行設備的調(diào)試、維修和技術操作培訓，并進行全面質(zhì)量管理、勞動紀律管理和崗位技術培訓及人身安全管理教育。
2、乙方必須為上崗人員提供人身意外傷害保險。
3、乙方必須保證每星期內(nèi)停機全面保養(yǎng)機器設備一次。
4、皮棉加工質(zhì)量要達到國家現(xiàn)行棉花標準，不得有混級出現(xiàn)。
5、在生產(chǎn)期間如有工人造成人身傷害或設備損壞事故，由乙方全面負責，甲方不承擔任何責任。
6、車間設備維修費用由乙方承擔，三個軋期結束后乙方按承包時接受設備原有形態(tài)歸還甲方。
7、生產(chǎn)期間工人的勞動保護(如手套、口罩、肥皂)有乙方提供。
8、生產(chǎn)期間消耗材料(如機器配件等)有乙方提供并開具增值稅發(fā)票，甲方認可;由甲方墊付的包裝材料由甲方按市場價(不得高于市場價)向購買方開具增值稅發(fā)票，乙方簽字認可;生產(chǎn)電費以供電部門發(fā)票為準，乙方簽字認可;人工工資由乙方向當?shù)囟悇詹块T開具勞務費發(fā)票，所產(chǎn)生的稅費由甲方承擔。
9、生產(chǎn)過程中如發(fā)生火情，承包方要及時積極組織人員進行補救(包括籽棉貨場)。
10、生產(chǎn)期間工人的宿舍食堂由甲方提供，餐廳費用及水電費由乙方支付。
11、因外界因素影響導致停電限電，甲方不承擔責任，甲方負責與外界聯(lián)系，協(xié)調(diào)電力公司用電。
12、乙方每天必須及時如實將日產(chǎn)報表給甲方保管上報。
14、甲方交給乙方的叉車，乙方要進行定期保養(yǎng)維修，并責任到人，叉車出現(xiàn)大小修理費用全部由乙方承擔，軋期完畢后要保證叉車的完好。
15、整個軋期結束后，計算完畢各項指標后，扣除一切應除的項目，乙方預留10萬元承包加工保證金。
五、結算方式
按日生產(chǎn)的加工量憑入庫手續(xù)和甲方認同的質(zhì)量標準結算當月加工費(每月30日結算)，按凈重結算，次月10日發(fā)放工資。
六、甲方提供承包范圍對外的服務和支持，保證給乙方合適的管理環(huán)境，無特殊情況不予干涉。
七、乙方必須遵守本公司的各項規(guī)章制度，配合甲方把加工工作做好，不得損害雙方的利益。
八、生產(chǎn)之前的機器修理配件購買及其費用由乙方承擔。
九、責任追究
1、甲乙雙方在合同執(zhí)行期間，要互相信任，互利合作，出現(xiàn)問題及時協(xié)商解決，對本合同條款不完善之處經(jīng)充分協(xié)商進行補充，任何一方不的私自修改、終止合同。
2、乙方管理不當，完不成加工任務和產(chǎn)品質(zhì)量達不到標準，給甲方造成經(jīng)濟上的損失，有乙方負責。
3、在執(zhí)行合同條款過程中，若發(fā)生爭議，甲乙雙方本著友好協(xié)商解決，解決不成交甲方所在地人法院訴訟解決。
十、合同有效期
年至 年軋花結束
十一、承包合同經(jīng)雙方蓋章(簽字)生效，望共同遵守，本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
工廠加工承包合同篇八
甲方（發(fā)包方）：
甲方代表：
乙方（承包方）：
經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商，甲方將順德市xx鎮(zhèn)xx泡沫加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協(xié)議：
一、承包方式
甲方將權屬于甲方的xx泡沫加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營。承包期內(nèi)，一切經(jīng)營資金由乙方自籌；一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。
二、承包期限
合同承包期限為一年，從xx年8月日起至xx年8月日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續(xù)簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為100000元人民幣（大寫壹拾萬元整）/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元，尾數(shù)在最后一個月結清；第一次繳交承包款時間為xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金；超過20日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi)，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金30000元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內(nèi)，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退場等），則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫（包括蜆華、福星、等）移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的，甲方不負責任，不減少承包費。
4、乙方在經(jīng)營期間，所有新找到的'廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內(nèi)，如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產(chǎn)的情況下，由甲方負責協(xié)調(diào)有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金；因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調(diào)好關系，無法讓乙方繼續(xù)開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
甲方（蓋章）：順德市xx鎮(zhèn)xx泡沫加工廠
甲方代表（簽名）：
乙方（簽名）：
簽定日期：年 月 日
工廠加工承包合同篇九
甲方在位于，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式：采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、樓層建筑圖紙等，乙方提供勞務、建筑技術、建筑材料、裝修材料、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目：乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階；裝飾室內(nèi)墻批類粉刷、外墻貼瓷磚、后墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間、大便器、下水管道、落水管等；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲漏處理。
三、承包價格：按建筑面積一層每平方米____________元計，二層每平方米____________元計。建筑面積按每層樓外墻計算，以建成后實際建筑面積計算工程承包款總價。
四、付款方式：甲方分階段支付乙方工程款，完成第一層磚砌并倒制好樓面后支付____________元；完成全部房屋主體建筑后支付____________元；全部建筑及裝修工程完工，經(jīng)甲方驗收合格、測量全部建筑面積后，支付全部工程款。甲方從工程款中扣留____________元作為建筑質(zhì)量保證金，________年保質(zhì)期滿后，無質(zhì)量問題或乙方維修處理好質(zhì)量問題后，再全部付清。
五、質(zhì)量要求：乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
六、注意安全：乙方在施工過程中，一定要做好安全措施，保證安全第一，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，保持清潔衛(wèi)生。
七、工期要求：施工期從________年____月____日起至________年____月____日；乙方必須在施工期內(nèi)完成全部承建工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間，如因乙方原因延誤工期造成甲方有關損失，甲方有權向乙方索賠。
八、質(zhì)量保修期：雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》的有關規(guī)定，約定本合同的質(zhì)量保修期如下：
1、屋面防水工程，衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為________年；
2、電線、排水管道，設備安裝為________年保修期；以上保質(zhì)期滿后，甲方付清乙方全部工程建筑質(zhì)量保證款。
九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：____________
________年____月____日
乙方簽字（章）：____________
________年____月____日
工廠加工承包合同篇十
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
經(jīng)村民代表會議決定，甲方將本村對蝦養(yǎng)殖池發(fā)包給乙方，特簽訂此合同。
一、總面積 畝。坐落。承包期自年____月日至年月____日。
二、承包總金額元。乙方在簽訂合同的同時一筆交清。
三、蝦池的承包以養(yǎng)蝦為主，不準改變經(jīng)營方向，如養(yǎng)殖其他品種，須征得甲方同意方可。
四、甲方的權利與義務
1、監(jiān)督乙方按約定用金合理利用。
2、有權制止乙方損害蝦池的原貌。
3、維護乙方的承包權，不得非法變更或解除承包合同。
4、尊重乙方的生產(chǎn)經(jīng)營自主權。
五、乙方的權利與義務。
1、依照合同約定，享有承包使用權和收益權。
2、有權自主組織生產(chǎn)經(jīng)營和依法處置產(chǎn)品。
3、維護蝦池的養(yǎng)殖用途，不得用于非農(nóng)建設，不得給蝦池造成損害。
4、承包期間服從甲方的管理和協(xié)調(diào)。
六、按國家有關政策，土地調(diào)整帶來的收益歸甲方享有，約依法批準的征收、征用，不屬于違約，給乙方造成的損失，甲方應在相關資金中，給予乙方相應的補償。
七、變更合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致，征得對方同意，可以提前終止合同。
八、如甲乙雙方發(fā)生糾紛，協(xié)商調(diào)解不成時，可向法院提起訴訟。
九、本合同一式 二份，甲乙雙方各持一份。
十、其它事項： 變壓器的管理與維修由甲方負責管理，正常損壞費用各50％，如在乙方使用中出現(xiàn)人為的損壞，由乙方負責維修。 電費的交納，由承包者與電站直接對口。
十一、電費押金按50a變壓器收 5000元，30a變壓器收3000元，乙方負責養(yǎng)蝦結束后，把蝦池水抽干，一個變壓器如有蝦池和土地必須共同使用。
甲方： （公章） 乙方：
簽約時間：________年____月____日
工廠加工承包合同篇十一
甲方：_________________（以下簡稱甲方）。
乙方：_________________（以下簡稱乙方）。
為了順利完成本工程的施工任務，確保優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)安全、文明雙標化工地，并充分發(fā)揮施工班組的積極性，項目部實行內(nèi)部承包責任制，經(jīng)乙方要求甲方同意，由乙方承包本工程的裝飾工程（涂料、油漆、白水泥裝飾工程），為明確雙方責任，經(jīng)協(xié)商特簽訂以下合同，雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。
一、工程地點及名稱：當湖路梅xx標段。
二、工程內(nèi)容及范圍：工程（材料由乙方自負）。
三、結算方法：按實際面積：白水泥頂棚______元。
2、白水泥墻面______元。
2、涂料墻面______元。
2、油漆墻面______元。
四、質(zhì)量要求：
（1）甲方要求本工程必須達到優(yōu)質(zhì)工程。
（2）乙方承諾本工程確保優(yōu)質(zhì)工程（以質(zhì)監(jiān)評定為準），并按甲方質(zhì)量承諾書的要求操作。
五、工期要求：乙方必須按期完成甲方制定的生產(chǎn)進度計劃。
六、付款方法：按工程進度付月完成工程量的50%款，到工程完工后付款總款的，其余款到竣工驗收后付款必須填寫簽單，經(jīng)會簽人員簽字。
七、雙方職責：
（一）甲方職責。
1、甲方負責對乙方質(zhì)量、安全、文明施工的技術交底和監(jiān)督檢查，對各種規(guī)格、尺寸、數(shù)量復核并提出整改意見。
2、甲方負責對乙方的安全教育和安全知識考試。
3、材料進場必須由乙方自己負責卸貨并堆放整齊。
4、甲方負責解決乙方人員的臨時住宿就餐（膳食費乙方自理）。
5、甲方負責對乙方人員暫住人口登記，并協(xié)助乙方辦理必要證件（費用乙方自理）。
6、乙方發(fā)生以下情況，甲方有權終止合同或清退出場乙方賠償相應的經(jīng)濟損失給甲方。
a、質(zhì)量達不到優(yōu)質(zhì)標準罰工程款的10%；
b、因乙方的責任造成工期延期罰______元天；
c、乙方違章作業(yè)發(fā)生重大安全事故，費用乙方自理，另處罰______元；
d、乙方違反治安條例發(fā)生事故、斗毆等造成經(jīng)濟損失費用乙方自理，另罰1000元次。
7、甲方提供內(nèi)腳手架、碘鎢燈，其它所有工具由乙方自理。
（二）乙方職責。
1、乙方必須按施工圖（會審紀要、變更聯(lián)系單）施工，按規(guī)范操作，積極主動接受質(zhì)監(jiān)部門、建設方、監(jiān)理和甲方的'質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、乙方必須按優(yōu)質(zhì)工程的標準精心組織施工，開工前必須寫出合理的施工方案，并有專人負責質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。
3、乙方必須組織優(yōu)良素質(zhì)的施工隊伍，把質(zhì)量意識灌輸?shù)桨嘟M每個成員，如發(fā)生以下質(zhì)量問題，甲方將罰款處理，以上罰款在當月工程款中扣除。
4、乙方必須完成甲方排定的進度計劃，不得延誤工期，以甲方的要求配備勞動力，不得無故停工，如發(fā)生無故停工，每次罰500元。
5、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方制定的安全規(guī)章制度，參加甲方組織的安全教育和有關會議，參加安全知識考試，每天對班組人員進行安全教育、安全交底，督促班組人員使用安全勞保用品，每周進行一次安全活動，并做好安全日記，堅決杜絕傷亡事故，如因乙方原因造成工傷事故，一切損失費用由乙方自負，甲方原因甲方負責，其它班組造成，由肇事班組及個人負責一切費用。
6、乙方要積極配合甲方創(chuàng)“雙標化”工地的合作，合理堆放材料，杜絕現(xiàn)場“亂臟差”現(xiàn)象，做好落手清工作，不得做到哪里攤到哪里、丟到哪里，并做到工完場清，不得以任何理由拒絕“落手清”工作，如甲方多次督促無效罰200元次。
7、乙方負責人或承包人必須90%時間在施工現(xiàn)場親自指揮，否則扣發(fā)或停發(fā)工程進度款。
8、乙方負責工地內(nèi)乙方人員的治安全管理，工地內(nèi)不準鬧事、打架、斗毆，嚴禁賭博，不準將小孩及施工無關人員帶入施工現(xiàn)場，宿舍內(nèi)嚴禁男女混居，如發(fā)現(xiàn)上述事情，將按宿舍管理處罰條例照章罰款，嚴重的送當?shù)毓矙C關處理（甲方不安排女宿舍和夫妻房間）。
9、乙方必須熟悉各類本工種機械操作規(guī)程，安全接電，并按標準做好防護措施，嚴禁違章操作，每臺機械必須派專人負責使用，并做好防火消防工作，如發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)現(xiàn)象，罰30-100元次。
10、乙方必須節(jié)約原材料，充分利用落地灰等原材料，不得浪費。領用材料及工具應認真保管及時歸還，如有缺少全部由乙方照價賠償。
八、獎罰標準。
1、本合同已包含質(zhì)量優(yōu)質(zhì)獎。
2、本合同處罰標準已在上述細則中規(guī)定。
九、其他說明。
1、所有罰款在乙方當月工資中扣除，罰款內(nèi)容經(jīng)甲方口頭提出后，出具罰款單，罰款單上不用班長簽字即為有效。
2、合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商另立補充協(xié)議。
3、本合同一式四份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙簽字后即生效，工程結束后即失效。
甲方：_________________。
日期：_________________
工廠加工承包合同篇十二
建設方(以下簡稱甲方)：承建方(以下簡稱乙方)：
按照《中華人民共和國民法典》和《工程承包合同條例》的原則,結合工程具體情況,為明確各自的權利義務與經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同：
第一條工程概況。
1.1工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
1.2施工期限：________年____月____日________年____月____日(天)。
1.3工程造價：雙方確認本工程由乙方以方式進行施工,工程總造價約為人民幣：工程結算按實際工程量及預算表的單價計算,并以工程竣工最終決算為準。預算表的單價見附表：
第二條施工要求施工圖紙由乙方負責提供給甲方,甲方組織有關負責人進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。
第三條甲方責任范圍。
3.1開工前,向乙方提供經(jīng)確認的施工方案或作法說明一份,并向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件、證件等有關手續(xù)。
3.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
3.3開工前，甲方須辦理好一切關于場地租賃的申請、合同的簽定等，及施工所涉及的相關手續(xù);負責室外場地的`障礙物的清空，以便乙方進行施工。
3.4以上工作及有關手續(xù)辦理,以不影響乙方施工為宜,如有影響乙方施工。由甲、乙雙方簽證工期順延。
3.5如甲方在收到驗收通知單后____日內(nèi)未安排評審會議，即視為工程已通過驗收;。
第四條乙方責任范圍。
4.1乙方按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決乙方負責的各項事宜。
4.2嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,嚴格按照圖紙或說明進行施工,參加竣工驗收、編制工程結算。
第五條付款方式。
5.1合同簽訂后甲方首先預支總工程款的給乙方做為材料的定購及前期的工作費用,工期過半(即：)甲方再付總工程款的35%，待工程完工驗收合格后____日內(nèi)付清所有工程款。
5.2甲方不按合同的約定拔付款,每延期一天,按付款額的1%支付滯納金給乙方。
5.3乙方若不能按合同所定之工期竣工,每延期一天,按付款額的1%罰金處罰。
5.4水電由甲方提供。
5.5該項工程的保修期為________年,在保修期內(nèi)如有因乙方施工安裝所造成的質(zhì)量問題,由乙方負責維修,若是因甲方使用不當而造成的質(zhì)量問題,乙方可協(xié)助甲方維修,但維修費用由甲方負責承擔。
第六條設計變更。
6.1根據(jù)甲方要求,施工過程中原設計圖紙需要調(diào)整修改,變更部分,甲方應提前兩天通知乙方,變更部分發(fā)生的費用由甲方負責承擔并追加給乙方,工期順延。
第七條其它。
7.1施工過程中,如因乙方治安質(zhì)量問題造成的損失由乙方負責承擔,如因不可抗拒力和人為等外界因素(如臺風、地震、火災、其它施工隊伍影響)造成的損壞則由甲方負責承擔一切損失費用,返修過程工期順延。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：______。
__________年____月____日________年____月____日。
工廠加工承包合同篇十三
一、承包方式；
1、甲乙雙方自協(xié)議生效起一人一天交替跑車。
2、甲乙雙方每天八點按時交車，必須保證車身整潔，油箱加滿。
二、承用承但；
1、甲方將車輛交給乙方后，跑車期間違規(guī)、違法造成的損失由乙方支付，車輛堅決不許交給其他人駕駛，甲方發(fā)現(xiàn)乙方把車交于其他人駕駛，甲方有權終止協(xié)議，保證金不退。
2、乙方承包期間所發(fā)生的.債券、債務由乙方自行承擔，不得以車抵押債務。
3、乙方在跑車時，如發(fā)生任何交通事故，乙方應先墊付資金修車，除保險公司正常賠償外，超出部分由乙方自行承擔，甲方不負任何責任（車輛購買交強險、第三責任除和座位險）。
4、車輛的正常磨損修理由雙方承擔，如乙方人為操作不當造成損壞由乙方承擔。乙方在跑車期間，不注意此車缺水、缺機油造成發(fā)動機損壞，乙方負責賠償修好，由此造成甲方第二天不能正常營運所耽誤的時間，由乙方給甲方每天交）損失費，以此類推給甲方賠償。
5、乙方在經(jīng)營此車期間，因愛護好車輛，乙方交車時，必須保證車輛完好無損，如有車輛損壞，乙方必須及時修好，如沒修好，甲方可在乙方保證金中扣除車款用以修車。
三、承包期限；自________年____月____日至________年____月____日，如承包期內(nèi)乙方終止承包，押金不予退還。
四、承包費用。
1、保證金：乙方交付甲方車輛保證金。
元（元整）。
2、承包金：甲方以每天元承包給乙方，承包金必須每天按時交納。
五、如乙方違反以上協(xié)議，甲方有權中止協(xié)議，押金不予退還。
六、本合同一式二份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：________年____月____日。
乙方：________年____月____日。
工廠加工承包合同篇一
發(fā)包方：
承包方：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將位于礦山發(fā)包給乙方開采經(jīng)營，具體協(xié)議如下：
一、承包期限為十年，從至止。
二、承包范圍：
三、承包金額及付款方式：第一年元，以后每年在前一年承包金的基礎上增加元，礦山承包加工合同簽訂時支付第一年承包金，以后每年月日支付當年承包金。
四、甲方的責權利：
1、礦山承包加工合同簽訂后，將礦山交付于乙方開采，保證承包范圍內(nèi)的.礦山不受他人干涉。
2、提供通往礦山的車輛通行道路，保證乙方運輸車輛正常通行。
3、按規(guī)定收取承包金。
4、乙方經(jīng)營過程中，需要依法辦理相關證照時，及時提供有關資料配合乙方辦理。
5、負責期滿后收回的礦山的復墾治理。
五、乙方的責權利：
1、依照國家政策、法律法規(guī)在承包范圍內(nèi)開采、經(jīng)營。
2、獨立自主經(jīng)營，自負盈虧，不受非法干預。
3、保證生產(chǎn)安全，杜絕安全事故發(fā)生。
4、在承包期內(nèi)若轉包他人的應報甲方備案。
5、礦山承包加工合同期滿未開采的礦山交付于甲方。
六、礦山承包加工合同期滿，甲方繼續(xù)發(fā)包的，同等條件下，乙方享有優(yōu)先承包權。
七、違約責任：
1、甲方單方終止礦山承包加工合同的，除賠償對方的全部損失外，另按礦山承包加工合同總額的20%賠償對方違約金。
2、乙方不按期交納承包金的按日萬分之五賠償對方違約金。
八、未盡事宜，依照《礦山承包加工合同法》、《礦產(chǎn)資源法》的有關執(zhí)行，并可簽訂補充協(xié)議，效力同等。
九、本礦山承包加工合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。
甲方：
法人代表：
乙方：
法人代表：
工廠加工承包合同篇二
乙方(承包方)：____________________。
經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商，甲方將____________________加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協(xié)議：
甲方將權屬于甲方的____________________加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營。承包期內(nèi)，一切經(jīng)營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。
合同承包期限為_________年，從___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續(xù)簽訂承包合同。
承包費用為___________元人民幣(大寫___________萬元整)/年。乙方于每月___________日前向甲方繳交承包款___________元，尾數(shù)在最后一個月結清;第一次繳交承包款時間為___________年___________月___________日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金;超過___________日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi)，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
乙方在合同簽定后向甲方交納___________元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金___________元。
1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內(nèi)，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的，甲方不負責任，不減少承包費。
4、乙方在經(jīng)營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內(nèi)，如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產(chǎn)的情況下，由甲方負責協(xié)調(diào)有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按___________元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調(diào)好關系，無法讓乙方繼續(xù)開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
甲方(蓋章)：______________________加工廠。
甲方代表(簽名)：______________________。
乙方(簽名)：______________________。
簽定日期：______________________
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
工廠加工承包合同篇三
甲方：
乙方：
經(jīng)甲方全體合伙人同意，甲乙雙方在公平、公正友好協(xié)商，將順達石材加工廠的全部固定資產(chǎn)(20xx年建設和添量的全部資產(chǎn)，共計人民幣一百八十萬元)使用經(jīng)營權承包給乙方負責經(jīng)營，雙方達成協(xié)議如下:。
甲方于合同簽訂之日起將順達石材廠固定資產(chǎn)的使用權承包給乙方負責經(jīng)營，乙方自主經(jīng)營自負盈虧，甲方無權干涉。
二、承包期限：
承包期為年，自年月日起至年月日止。
三、承包金額和支付方式。
1、承包金額：乙方每年按應支付給甲方承包款元。乙方向甲方繳納承包押金萬元。
2、支付方式：乙方于每季度前五天支付承包款。乙方未按時支付承包款。乙在未按時支付款項，沒拖一天，甲方有權向乙方增收所欠款項1℅的滯納金，超過一個月，甲方有權停止停止乙方的正常生產(chǎn)。
四、雙方責任。
1、乙方在承包期間負責管理好甲方的財產(chǎn)，及時對財產(chǎn)進行維護、維修，不得轉移、變賣，不得將順達石材廠資產(chǎn)作任何抵押。如有此行為，甲方有權予以制止，由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔。
2、承包期滿乙方應保證甲方原有設備能正常運轉。
3、如甲方原有舊機臺老化乙方可以更換原機臺，費用由乙方承擔。
4、甲方允許乙方在承包期間有權添置新的生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)力，在承包期滿乙方所置的設備由乙方自行處理，不得折價抵沖抵承包款。
5、乙方包期間負責有關部門收繳的與生產(chǎn)量有關的各種稅費。
6、石材廠手續(xù)方面未完成或有關部門收繳的不在生產(chǎn)范圍內(nèi)其它稅項由雙方調(diào)解負責。
工廠加工承包合同篇四
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：(1,用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權要求重作，修理.減少價款或退貨。2,用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3,原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3,定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
第六條驗收標準和方法：
1,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項冃，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)第七條交(提)貨的時間和地點：
5,交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部1'1運輸?shù)?，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結算方式及期限：
第十一條其他：
1.根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的.由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算’向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的%(10%-30%幅度)或酬金總額的%(20%-60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫山定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)夕卜，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢臉，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換.補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理’應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的—%(10%-3。%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(20%—60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的吋冋和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款.應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方退延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九—年—月—日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作岀補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式—份，交(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：(蓋章)。
代表人：(蓋章)。
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
承攬方：(蓋章)。
代表人：(蓋章)。
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
工廠加工承包合同篇五
甲方：
乙方：
因雙方需要，甲方與乙方就電子產(chǎn)品(原材料到裝配到成品包裝)委托承攬加工事項，通過友好協(xié)商，秉著平等互利的原則，符合^v^現(xiàn)形法律法規(guī)的前提下，特約定如下：
一.甲方責任：
1.提供材料、附料、包裝材料;。
2.提供生產(chǎn)工具、設備、儀器、治具(不含辦公設備);。
3.提供生產(chǎn)加工場地、水、電(不含食宿場地);。
5.提供工程生產(chǎn)資料、測試規(guī)格、測試流程;。
6.其他：
二.乙方責任：
1.在甲方同意的日期、時間段，期間自行安排人員到指定的加工場地進行加工作業(yè);
2.自己負責加工人員的食宿、交通、人身安全、工作紀律等的統(tǒng)籌和管理;。
6.需要調(diào)整加工時間(延長工作時間)或者場地，必須經(jīng)過甲方同意;。
8.有責任對產(chǎn)品材料、工具設備等保管、保護;。
10.包裝后之成品經(jīng)過甲方qa檢驗合格者為加工完成。
11.其他：
三.違約責任：單方面違約者須賠償對方由此引發(fā)的經(jīng)濟損失之百分之百(100%)。雙方不能履行合同者由當?shù)厝嗣穹ㄔ翰脹Q。
四.其他責任：若客戶有問題反饋，經(jīng)過雙方分析：1.材料不良、電氣設計不良、結構設計不良等由甲方負責。
2.插件、裝配、包裝、測試等人為工藝造成不良應由乙方負責。
五.加工款支付方式：七天(一周)：即自乙方完成日期起計算至第七個工作日甲方于現(xiàn)金方式支付給乙方。
補充事項：此合同一式兩份，甲方與乙方各自遵守合同的約定、履行權責。
甲方：
乙方：
工廠加工承包合同篇六
發(fā)包人：
法定代表人：（下稱甲方）。
承包人：
身份證號碼：（下稱乙方）。
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，就乙方承包加工甲方的xx木材廠事宜達成如下協(xié)議，雙方應共同遵守。
甲方將座落于的xx木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的xx木材廠的現(xiàn)狀已有充分了解，愿意承包加工甲方的上述木材廠，并保證合法操作。
乙方承包加工期間，實行按件計算，具體包括：鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
1、承包經(jīng)營期限為年，即從年月日起至年月日止。
2、根據(jù)法律規(guī)定或本協(xié)議書約定，提前解除或終止協(xié)議書履行的，不受上述期限的限制。
乙方承包木材廠的承包保證金為元/年，采取先繳納后使用原則；乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金。
1、甲方有權按協(xié)議約定的方式收取承包保證金，
2、甲方于本協(xié)議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方，并向乙方提供住宿及用餐場所，但人員由乙方自行聘請。
3、本協(xié)議簽訂后甲方應及時將xx木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產(chǎn)享有法定所有權，并享有監(jiān)督權。
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請，乙方必須嚴格予以管理；該所有的聘請人員由此所產(chǎn)生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
5、乙方在經(jīng)營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經(jīng)濟責任自負。
6、未經(jīng)甲方同意，不得擅自使用甲方財產(chǎn)對外提供擔保，不得擅自處置甲方財產(chǎn)。
7、乙方不得在承包過程中將xx木材廠轉讓給第三方經(jīng)營，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示，不得以各種理由怠慢工作；因乙方的原因?qū)е录追讲荒芙回浂`約，由此產(chǎn)生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?；驈氖屡c經(jīng)營范圍無關的經(jīng)營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養(yǎng)，對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協(xié)議書解除或終止之日將所有甲方的資產(chǎn)全部移交給甲方。
甲乙雙方應當全面履行本協(xié)議書的約定，任何一方違約的，守約方有權提前解除協(xié)議或終止本協(xié)議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金元；違約金不足以彌補守約方損失的，還應當賠償守約方的損失。
1、協(xié)議期滿后，甲方如重新對外發(fā)包加工的，在同等條件下，乙方有優(yōu)先承包權。
2、協(xié)議期滿或解除后，原有設備及設施歸甲方所有，乙方添置的設備設施歸乙方所有，甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協(xié)議中如有未盡事宜，應由甲乙雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定。補充條款具有與本協(xié)議同等的效力。雙方不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，由廣州市花都區(qū)人民法院裁判解決。
甲方：
乙方：
工廠加工承包合同篇七
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著互惠互利、實現(xiàn)雙贏的原則就乙方承包甲方軋花、脫絨生產(chǎn)事宜簽定如下合同：
一、合同期限
本合同自 年 月至 年 月三個軋期。
二、承包范圍
1.軋花部分：喂花、軋花、打包、計量、按批號堆放，不孕籽打包堆放。
2.短絨部分：脫絨清理回收、打包、計量、分類堆放。
三、承包費
1、皮棉(凈重)、短絨(凈重)、不孕籽(凈重)甲方給付乙方加工費按巴楚地區(qū)平均價格執(zhí)行，以雙方確定價格為準。甲方確保乙方二條生產(chǎn)線每年加工量不少于皮棉5000噸，否則差額部分按50元/噸補足。第年加工費根據(jù)當?shù)厥袌鲎兓兓?BR> 2、叉車員工的工資、柴油、配件由乙方承擔，調(diào)度裝車由甲方安排，裝車費用按每噸產(chǎn)品給付乙方8元。
四、甲乙雙方的義務和權利
1、乙方安排人員招收定崗，進行設備的調(diào)試、維修和技術操作培訓，并進行全面質(zhì)量管理、勞動紀律管理和崗位技術培訓及人身安全管理教育。
2、乙方必須為上崗人員提供人身意外傷害保險。
3、乙方必須保證每星期內(nèi)停機全面保養(yǎng)機器設備一次。
4、皮棉加工質(zhì)量要達到國家現(xiàn)行棉花標準，不得有混級出現(xiàn)。
5、在生產(chǎn)期間如有工人造成人身傷害或設備損壞事故，由乙方全面負責，甲方不承擔任何責任。
6、車間設備維修費用由乙方承擔，三個軋期結束后乙方按承包時接受設備原有形態(tài)歸還甲方。
7、生產(chǎn)期間工人的勞動保護(如手套、口罩、肥皂)有乙方提供。
8、生產(chǎn)期間消耗材料(如機器配件等)有乙方提供并開具增值稅發(fā)票，甲方認可;由甲方墊付的包裝材料由甲方按市場價(不得高于市場價)向購買方開具增值稅發(fā)票，乙方簽字認可;生產(chǎn)電費以供電部門發(fā)票為準，乙方簽字認可;人工工資由乙方向當?shù)囟悇詹块T開具勞務費發(fā)票，所產(chǎn)生的稅費由甲方承擔。
9、生產(chǎn)過程中如發(fā)生火情，承包方要及時積極組織人員進行補救(包括籽棉貨場)。
10、生產(chǎn)期間工人的宿舍食堂由甲方提供，餐廳費用及水電費由乙方支付。
11、因外界因素影響導致停電限電，甲方不承擔責任，甲方負責與外界聯(lián)系，協(xié)調(diào)電力公司用電。
12、乙方每天必須及時如實將日產(chǎn)報表給甲方保管上報。
14、甲方交給乙方的叉車，乙方要進行定期保養(yǎng)維修，并責任到人，叉車出現(xiàn)大小修理費用全部由乙方承擔，軋期完畢后要保證叉車的完好。
15、整個軋期結束后，計算完畢各項指標后，扣除一切應除的項目，乙方預留10萬元承包加工保證金。
五、結算方式
按日生產(chǎn)的加工量憑入庫手續(xù)和甲方認同的質(zhì)量標準結算當月加工費(每月30日結算)，按凈重結算，次月10日發(fā)放工資。
六、甲方提供承包范圍對外的服務和支持，保證給乙方合適的管理環(huán)境，無特殊情況不予干涉。
七、乙方必須遵守本公司的各項規(guī)章制度，配合甲方把加工工作做好，不得損害雙方的利益。
八、生產(chǎn)之前的機器修理配件購買及其費用由乙方承擔。
九、責任追究
1、甲乙雙方在合同執(zhí)行期間，要互相信任，互利合作，出現(xiàn)問題及時協(xié)商解決，對本合同條款不完善之處經(jīng)充分協(xié)商進行補充，任何一方不的私自修改、終止合同。
2、乙方管理不當，完不成加工任務和產(chǎn)品質(zhì)量達不到標準，給甲方造成經(jīng)濟上的損失，有乙方負責。
3、在執(zhí)行合同條款過程中，若發(fā)生爭議，甲乙雙方本著友好協(xié)商解決，解決不成交甲方所在地人法院訴訟解決。
十、合同有效期
年至 年軋花結束
十一、承包合同經(jīng)雙方蓋章(簽字)生效，望共同遵守，本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)： 乙方(公章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
工廠加工承包合同篇八
甲方（發(fā)包方）：
甲方代表：
乙方（承包方）：
經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商，甲方將順德市xx鎮(zhèn)xx泡沫加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎上，簽定如下協(xié)議：
一、承包方式
甲方將權屬于甲方的xx泡沫加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營。承包期內(nèi)，一切經(jīng)營資金由乙方自籌；一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。
二、承包期限
合同承包期限為一年，從xx年8月日起至xx年8月日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續(xù)簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為100000元人民幣（大寫壹拾萬元整）/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元，尾數(shù)在最后一個月結清；第一次繳交承包款時間為xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的1%收取滯納金；超過20日未繳交承包款，甲方有權終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi)，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金30000元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內(nèi)，任何一方擅自中止合同（包括乙方中途退場等），則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫（包括蜆華、福星、等）移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的，甲方不負責任，不減少承包費。
4、乙方在經(jīng)營期間，所有新找到的'廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內(nèi)，如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關部門干涉的原因，導致乙方不能生產(chǎn)的情況下，由甲方負責協(xié)調(diào)有關關系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金；因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調(diào)好關系，無法讓乙方繼續(xù)開工，則雙方按終止合同處理并進行結算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
甲方（蓋章）：順德市xx鎮(zhèn)xx泡沫加工廠
甲方代表（簽名）：
乙方（簽名）：
簽定日期：年 月 日
工廠加工承包合同篇九
甲方在位于，由乙方承包施工。經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂如下合同：
一、承包方式：采用包工包料方式承包。甲方提供建房土地、樓層建筑圖紙等，乙方提供勞務、建筑技術、建筑材料、裝修材料、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產(chǎn)生活用具等。
二、承建項目：乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階；裝飾室內(nèi)墻批類粉刷、外墻貼瓷磚、后墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間、大便器、下水管道、落水管等；頂層層面加漿磨光，同時作好防滲漏處理。
三、承包價格：按建筑面積一層每平方米____________元計，二層每平方米____________元計。建筑面積按每層樓外墻計算，以建成后實際建筑面積計算工程承包款總價。
四、付款方式：甲方分階段支付乙方工程款，完成第一層磚砌并倒制好樓面后支付____________元；完成全部房屋主體建筑后支付____________元；全部建筑及裝修工程完工，經(jīng)甲方驗收合格、測量全部建筑面積后，支付全部工程款。甲方從工程款中扣留____________元作為建筑質(zhì)量保證金，________年保質(zhì)期滿后，無質(zhì)量問題或乙方維修處理好質(zhì)量問題后，再全部付清。
五、質(zhì)量要求：乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。
六、注意安全：乙方在施工過程中，一定要做好安全措施，保證安全第一，如果乙方施工人員出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，保持清潔衛(wèi)生。
七、工期要求：施工期從________年____月____日起至________年____月____日；乙方必須在施工期內(nèi)完成全部承建工程，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間，如因乙方原因延誤工期造成甲方有關損失，甲方有權向乙方索賠。
八、質(zhì)量保修期：雙方根據(jù)《建設工程質(zhì)量管理條例》的有關規(guī)定，約定本合同的質(zhì)量保修期如下：
1、屋面防水工程，衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為________年；
2、電線、排水管道，設備安裝為________年保修期；以上保質(zhì)期滿后，甲方付清乙方全部工程建筑質(zhì)量保證款。
九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字（章）：____________
________年____月____日
乙方簽字（章）：____________
________年____月____日
工廠加工承包合同篇十
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
經(jīng)村民代表會議決定，甲方將本村對蝦養(yǎng)殖池發(fā)包給乙方，特簽訂此合同。
一、總面積 畝。坐落。承包期自年____月日至年月____日。
二、承包總金額元。乙方在簽訂合同的同時一筆交清。
三、蝦池的承包以養(yǎng)蝦為主，不準改變經(jīng)營方向，如養(yǎng)殖其他品種，須征得甲方同意方可。
四、甲方的權利與義務
1、監(jiān)督乙方按約定用金合理利用。
2、有權制止乙方損害蝦池的原貌。
3、維護乙方的承包權，不得非法變更或解除承包合同。
4、尊重乙方的生產(chǎn)經(jīng)營自主權。
五、乙方的權利與義務。
1、依照合同約定，享有承包使用權和收益權。
2、有權自主組織生產(chǎn)經(jīng)營和依法處置產(chǎn)品。
3、維護蝦池的養(yǎng)殖用途，不得用于非農(nóng)建設，不得給蝦池造成損害。
4、承包期間服從甲方的管理和協(xié)調(diào)。
六、按國家有關政策，土地調(diào)整帶來的收益歸甲方享有，約依法批準的征收、征用，不屬于違約，給乙方造成的損失，甲方應在相關資金中，給予乙方相應的補償。
七、變更合同，經(jīng)雙方協(xié)商一致，征得對方同意，可以提前終止合同。
八、如甲乙雙方發(fā)生糾紛，協(xié)商調(diào)解不成時，可向法院提起訴訟。
九、本合同一式 二份，甲乙雙方各持一份。
十、其它事項： 變壓器的管理與維修由甲方負責管理，正常損壞費用各50％，如在乙方使用中出現(xiàn)人為的損壞，由乙方負責維修。 電費的交納，由承包者與電站直接對口。
十一、電費押金按50a變壓器收 5000元，30a變壓器收3000元，乙方負責養(yǎng)蝦結束后，把蝦池水抽干，一個變壓器如有蝦池和土地必須共同使用。
甲方： （公章） 乙方：
簽約時間：________年____月____日
工廠加工承包合同篇十一
甲方：_________________（以下簡稱甲方）。
乙方：_________________（以下簡稱乙方）。
為了順利完成本工程的施工任務，確保優(yōu)質(zhì)工程，創(chuàng)安全、文明雙標化工地，并充分發(fā)揮施工班組的積極性，項目部實行內(nèi)部承包責任制，經(jīng)乙方要求甲方同意，由乙方承包本工程的裝飾工程（涂料、油漆、白水泥裝飾工程），為明確雙方責任，經(jīng)協(xié)商特簽訂以下合同，雙方必須嚴格遵守執(zhí)行。
一、工程地點及名稱：當湖路梅xx標段。
二、工程內(nèi)容及范圍：工程（材料由乙方自負）。
三、結算方法：按實際面積：白水泥頂棚______元。
2、白水泥墻面______元。
2、涂料墻面______元。
2、油漆墻面______元。
四、質(zhì)量要求：
（1）甲方要求本工程必須達到優(yōu)質(zhì)工程。
（2）乙方承諾本工程確保優(yōu)質(zhì)工程（以質(zhì)監(jiān)評定為準），并按甲方質(zhì)量承諾書的要求操作。
五、工期要求：乙方必須按期完成甲方制定的生產(chǎn)進度計劃。
六、付款方法：按工程進度付月完成工程量的50%款，到工程完工后付款總款的，其余款到竣工驗收后付款必須填寫簽單，經(jīng)會簽人員簽字。
七、雙方職責：
（一）甲方職責。
1、甲方負責對乙方質(zhì)量、安全、文明施工的技術交底和監(jiān)督檢查，對各種規(guī)格、尺寸、數(shù)量復核并提出整改意見。
2、甲方負責對乙方的安全教育和安全知識考試。
3、材料進場必須由乙方自己負責卸貨并堆放整齊。
4、甲方負責解決乙方人員的臨時住宿就餐（膳食費乙方自理）。
5、甲方負責對乙方人員暫住人口登記，并協(xié)助乙方辦理必要證件（費用乙方自理）。
6、乙方發(fā)生以下情況，甲方有權終止合同或清退出場乙方賠償相應的經(jīng)濟損失給甲方。
a、質(zhì)量達不到優(yōu)質(zhì)標準罰工程款的10%；
b、因乙方的責任造成工期延期罰______元天；
c、乙方違章作業(yè)發(fā)生重大安全事故，費用乙方自理，另處罰______元；
d、乙方違反治安條例發(fā)生事故、斗毆等造成經(jīng)濟損失費用乙方自理，另罰1000元次。
7、甲方提供內(nèi)腳手架、碘鎢燈，其它所有工具由乙方自理。
（二）乙方職責。
1、乙方必須按施工圖（會審紀要、變更聯(lián)系單）施工，按規(guī)范操作，積極主動接受質(zhì)監(jiān)部門、建設方、監(jiān)理和甲方的'質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、乙方必須按優(yōu)質(zhì)工程的標準精心組織施工，開工前必須寫出合理的施工方案，并有專人負責質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整改。
3、乙方必須組織優(yōu)良素質(zhì)的施工隊伍，把質(zhì)量意識灌輸?shù)桨嘟M每個成員，如發(fā)生以下質(zhì)量問題，甲方將罰款處理，以上罰款在當月工程款中扣除。
4、乙方必須完成甲方排定的進度計劃，不得延誤工期，以甲方的要求配備勞動力，不得無故停工，如發(fā)生無故停工，每次罰500元。
5、乙方必須嚴格執(zhí)行甲方制定的安全規(guī)章制度，參加甲方組織的安全教育和有關會議，參加安全知識考試，每天對班組人員進行安全教育、安全交底，督促班組人員使用安全勞保用品，每周進行一次安全活動，并做好安全日記，堅決杜絕傷亡事故，如因乙方原因造成工傷事故，一切損失費用由乙方自負，甲方原因甲方負責，其它班組造成，由肇事班組及個人負責一切費用。
6、乙方要積極配合甲方創(chuàng)“雙標化”工地的合作，合理堆放材料，杜絕現(xiàn)場“亂臟差”現(xiàn)象，做好落手清工作，不得做到哪里攤到哪里、丟到哪里，并做到工完場清，不得以任何理由拒絕“落手清”工作，如甲方多次督促無效罰200元次。
7、乙方負責人或承包人必須90%時間在施工現(xiàn)場親自指揮，否則扣發(fā)或停發(fā)工程進度款。
8、乙方負責工地內(nèi)乙方人員的治安全管理，工地內(nèi)不準鬧事、打架、斗毆，嚴禁賭博，不準將小孩及施工無關人員帶入施工現(xiàn)場，宿舍內(nèi)嚴禁男女混居，如發(fā)現(xiàn)上述事情，將按宿舍管理處罰條例照章罰款，嚴重的送當?shù)毓矙C關處理（甲方不安排女宿舍和夫妻房間）。
9、乙方必須熟悉各類本工種機械操作規(guī)程，安全接電，并按標準做好防護措施，嚴禁違章操作，每臺機械必須派專人負責使用，并做好防火消防工作，如發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)現(xiàn)象，罰30-100元次。
10、乙方必須節(jié)約原材料，充分利用落地灰等原材料，不得浪費。領用材料及工具應認真保管及時歸還，如有缺少全部由乙方照價賠償。
八、獎罰標準。
1、本合同已包含質(zhì)量優(yōu)質(zhì)獎。
2、本合同處罰標準已在上述細則中規(guī)定。
九、其他說明。
1、所有罰款在乙方當月工資中扣除，罰款內(nèi)容經(jīng)甲方口頭提出后，出具罰款單，罰款單上不用班長簽字即為有效。
2、合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商另立補充協(xié)議。
3、本合同一式四份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙簽字后即生效，工程結束后即失效。
甲方：_________________。
日期：_________________
工廠加工承包合同篇十二
建設方(以下簡稱甲方)：承建方(以下簡稱乙方)：
按照《中華人民共和國民法典》和《工程承包合同條例》的原則,結合工程具體情況,為明確各自的權利義務與經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽訂本合同：
第一條工程概況。
1.1工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
1.2施工期限：________年____月____日________年____月____日(天)。
1.3工程造價：雙方確認本工程由乙方以方式進行施工,工程總造價約為人民幣：工程結算按實際工程量及預算表的單價計算,并以工程竣工最終決算為準。預算表的單價見附表：
第二條施工要求施工圖紙由乙方負責提供給甲方,甲方組織有關負責人進行圖紙會審,向乙方進行設計交底。
第三條甲方責任范圍。
3.1開工前,向乙方提供經(jīng)確認的施工方案或作法說明一份,并向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件、證件等有關手續(xù)。
3.2指派為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。
3.3開工前，甲方須辦理好一切關于場地租賃的申請、合同的簽定等，及施工所涉及的相關手續(xù);負責室外場地的`障礙物的清空，以便乙方進行施工。
3.4以上工作及有關手續(xù)辦理,以不影響乙方施工為宜,如有影響乙方施工。由甲、乙雙方簽證工期順延。
3.5如甲方在收到驗收通知單后____日內(nèi)未安排評審會議，即視為工程已通過驗收;。
第四條乙方責任范圍。
4.1乙方按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務,解決乙方負責的各項事宜。
4.2嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定,嚴格按照圖紙或說明進行施工,參加竣工驗收、編制工程結算。
第五條付款方式。
5.1合同簽訂后甲方首先預支總工程款的給乙方做為材料的定購及前期的工作費用,工期過半(即：)甲方再付總工程款的35%，待工程完工驗收合格后____日內(nèi)付清所有工程款。
5.2甲方不按合同的約定拔付款,每延期一天,按付款額的1%支付滯納金給乙方。
5.3乙方若不能按合同所定之工期竣工,每延期一天,按付款額的1%罰金處罰。
5.4水電由甲方提供。
5.5該項工程的保修期為________年,在保修期內(nèi)如有因乙方施工安裝所造成的質(zhì)量問題,由乙方負責維修,若是因甲方使用不當而造成的質(zhì)量問題,乙方可協(xié)助甲方維修,但維修費用由甲方負責承擔。
第六條設計變更。
6.1根據(jù)甲方要求,施工過程中原設計圖紙需要調(diào)整修改,變更部分,甲方應提前兩天通知乙方,變更部分發(fā)生的費用由甲方負責承擔并追加給乙方,工期順延。
第七條其它。
7.1施工過程中,如因乙方治安質(zhì)量問題造成的損失由乙方負責承擔,如因不可抗拒力和人為等外界因素(如臺風、地震、火災、其它施工隊伍影響)造成的損壞則由甲方負責承擔一切損失費用,返修過程工期順延。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：______。
__________年____月____日________年____月____日。
工廠加工承包合同篇十三
一、承包方式；
1、甲乙雙方自協(xié)議生效起一人一天交替跑車。
2、甲乙雙方每天八點按時交車，必須保證車身整潔，油箱加滿。
二、承用承但；
1、甲方將車輛交給乙方后，跑車期間違規(guī)、違法造成的損失由乙方支付，車輛堅決不許交給其他人駕駛，甲方發(fā)現(xiàn)乙方把車交于其他人駕駛，甲方有權終止協(xié)議，保證金不退。
2、乙方承包期間所發(fā)生的.債券、債務由乙方自行承擔，不得以車抵押債務。
3、乙方在跑車時，如發(fā)生任何交通事故，乙方應先墊付資金修車，除保險公司正常賠償外，超出部分由乙方自行承擔，甲方不負任何責任（車輛購買交強險、第三責任除和座位險）。
4、車輛的正常磨損修理由雙方承擔，如乙方人為操作不當造成損壞由乙方承擔。乙方在跑車期間，不注意此車缺水、缺機油造成發(fā)動機損壞，乙方負責賠償修好，由此造成甲方第二天不能正常營運所耽誤的時間，由乙方給甲方每天交）損失費，以此類推給甲方賠償。
5、乙方在經(jīng)營此車期間，因愛護好車輛，乙方交車時，必須保證車輛完好無損，如有車輛損壞，乙方必須及時修好，如沒修好，甲方可在乙方保證金中扣除車款用以修車。
三、承包期限；自________年____月____日至________年____月____日，如承包期內(nèi)乙方終止承包，押金不予退還。
四、承包費用。
1、保證金：乙方交付甲方車輛保證金。
元（元整）。
2、承包金：甲方以每天元承包給乙方，承包金必須每天按時交納。
五、如乙方違反以上協(xié)議，甲方有權中止協(xié)議，押金不予退還。
六、本合同一式二份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：________年____月____日。
乙方：________年____月____日。