最新水電安裝承包合同糾紛(通用18篇)

字號:

    合同是經(jīng)過雙方協(xié)商一致達(dá)成的協(xié)議,確保雙方權(quán)益不受損害。在簽訂合同之前,雙方應(yīng)充分了解合同所適用的法律和相關(guān)政策。在使用合同模板時,我們應(yīng)該根據(jù)具體情況進(jìn)行適當(dāng)?shù)男薷暮驼{(diào)整。
    水電安裝承包合同糾紛篇一
    甲方:
    乙方:
    依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,雙方就本工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同:
    一、工程名稱:
    二、承包方式:整棟樓的給水排水電表、電線、插座、燈具開關(guān)、水嘴、便盆、暗管預(yù)埋、防雷焊接除主線和給水主管工程由公司做外所有以上工作內(nèi)容都是承包內(nèi),按建筑面積每平方米________元(平方米計(jì)算)。
    三、工程工期:從簽字之日起,根據(jù)甲方要求工期完工,除人力不可抗拒和特殊情況以外,乙方不可無故拖延。
    四、工程質(zhì)量:嚴(yán)格照圖施工,認(rèn)真做好每一道工序的預(yù)埋和安裝工程,達(dá)到工程驗(yàn)收合格。
    五、付款方式:主體完工后付總工程款的30%,給排水安裝后付總工程款的30%,電線和燈具安裝后付總工程款30%,驗(yàn)收合格后付清尾款10%。本合同自動失效。
    六、在施工中未帶安裝帽一次罰款50元,在施工中未拴安全繩一次罰款200元,酒后作業(yè)上班一次罰款200元。
    七、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效,具有同等法律效力。
    甲方:乙方:
    水電安裝承包合同糾紛篇二
    現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強(qiáng),合同起到的作用越來越大,它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢?以下是小編幫大家整理的水電安裝承包合同模板,僅供參考,大家一起來看看吧。
    甲方:(發(fā)包方)
    乙方:(承包方)
    本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
    3、本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用元人民幣。
    1、甲方提供的材料
    乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
    甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    3、乙方提供的材料
    乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗(yàn)收,如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
    2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
    1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施
    工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
    2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
    4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
    5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
    6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
    7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
    8、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
    1、工程款付款方式:
    2、乙方承包內(nèi)容:
    1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽
    2)、所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)
    3)、水電施工的穿墻、打孔、切割
    4)、開關(guān)面板安裝
    5)、小五金、馬桶、的安裝
    6)、后期燈具的安裝
    3、工程結(jié)算方式:
    按實(shí)結(jié)算:
    總價結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)
    1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
    2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
    因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
    第八條合同的變更和解除:
    1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
    1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進(jìn)行協(xié)商工作。
    在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn)情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    2、經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn),甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
    4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費(fèi)。
    5、保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
    (一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    (二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
    (三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    (四)合同有效期至_____________________.
    (五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
    甲方簽字:
    乙方簽字(蓋章):
    ________年_______月_______日
    ________年_______月_______日
    水電安裝承包合同糾紛篇三
    工程名稱:
    地址:
    甲方:
    乙方:
    質(zhì)量是生命,安全出效益。為確保該工程按時按質(zhì)竣工驗(yàn)收,現(xiàn)將該工程所有水電安裝作業(yè)承包給乙方,特定如下合同:
    一,承包方法:
    1承包形式:雙包,即包工包料。
    2工作量:工程上的水電安裝;臨時設(shè)施上包括:辦公室、門衛(wèi)、倉庫、等的照明、插座等用電的接線、敷設(shè)。文明設(shè)施配套上:材料歸堆、材料進(jìn)退場裝卸、現(xiàn)場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。
    3承包價格,按國家招標(biāo)建筑平方每平方米______元。按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)和甲方要求。
    二,工程進(jìn)度:按甲方及業(yè)主要求,總工期天,基礎(chǔ)、主體階段跟著土建進(jìn)度走,敷線盒、燈座、穿線、安裝開關(guān)等必須按甲方制定的生產(chǎn)小段進(jìn)度計(jì)劃如數(shù)完成,乙方如完不成生產(chǎn)任務(wù),甲方有權(quán)采取小段罰款進(jìn)行制約。
    三,質(zhì)量上:項(xiàng)目部對該工程質(zhì)量管理目標(biāo)——一次性驗(yàn)收合格,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術(shù)力量過硬、素質(zhì)高的施工隊(duì)伍,保證正常的使用功能,使業(yè)主、甲方滿意,確??⒐を?yàn)收順利圓滿。
    四,安全上:必須保證施工安全,杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員,安全帽由各工種自備,但乙方需購置符合國家安監(jiān)合格產(chǎn)品,對職工要簽定好安全合同,分項(xiàng)工程要有安全技術(shù)交底,服從現(xiàn)場安全管理,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報(bào),所有施工中的安全由乙方(承包人)負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
    五,甲方負(fù)責(zé)一定的照明用電費(fèi)用,其他超出的用電費(fèi)用由乙方自理。
    六,文明衛(wèi)生
    現(xiàn)場每天保持整潔,講文明、講衛(wèi)生,工種間互相協(xié)調(diào)、配合、不爭不吵,給業(yè)主和監(jiān)理留下好印象。材料進(jìn)場堆放整齊、垃圾歸堆,材料每天做到工完場清、不浪費(fèi),發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)加倍罰款。
    七,罰款制度
    施工不帶安全帽罰款______元/人次;帽帶不扣罰款______元/人次;赤膊穿拖鞋施工罰款______元/人次;懸空拋物罰款______元/人次;井字架吊籃乘人罰款______元/人次;燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款______元,并沒收;點(diǎn)白日燈罰款______元,酗酒鬧事、打架斗毆出現(xiàn)一次處以______的罰款,除追究其責(zé)任外,情節(jié)嚴(yán)重的交當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門處理;亂倒剩余飯菜罰款______元;在新建樓內(nèi)大便罰款______元;不服從現(xiàn)場管理、指出問題而不及時整改者罰款______元。
    八,合同期內(nèi)乙方必須信守合同。如乙方在施工中質(zhì)量和進(jìn)度等達(dá)不到業(yè)主和甲方的要求,甲方有權(quán)中途更換承包人和采取其他制約措施;如乙方無理終止合同、合同期內(nèi)自己退場或未解除合同前退場,承包金額將永久拒絕支付。
    九,由甲方負(fù)責(zé)一定的用電費(fèi)用(______度/月),超過規(guī)定用電量,由乙方自己負(fù)責(zé)。
    十,乙方向甲方交納萬元作為的安全及質(zhì)量保證金,工程竣工驗(yàn)收合格且施工過程中未發(fā)生安全事故,甲方全額退還萬保證金給乙方,不計(jì)利息。甲方不再收取乙方其他管理費(fèi)。
    十一,付款方式:
    十二,此合同一式三份,雙方簽字后生效,各執(zhí)一份為憑,存檔一份,并作為甲乙雙方當(dāng)事人法律依據(jù)。
    甲方:______
    乙方:______
    日期:______年______月______日
    水電安裝承包合同糾紛篇四
    甲方:
    乙方:
    1,工程名稱:
    2,工程地點(diǎn):
    3,工期:______年______月______日至______年______月______日。
    1,水,電圖紙所示項(xiàng)目。
    2,水電開槽布管,穿線,埋槽;消防系統(tǒng)除外,水電施工的穿墻,打孔,切割;開關(guān)面板燈具的安裝。(不包括暖氣)。
    3,給排水管道安裝。
    4,負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場水、電安裝、維護(hù)。
    5,乙方負(fù)責(zé)勞務(wù)用工以及施工機(jī)器,工具,小型耗材(鉆頭,膠帶,膠布,自攻絲。生料帶,穿線鋼絲)自帶,其它材料一切由甲方負(fù)責(zé)。
    按實(shí)際建筑面積結(jié)算:______元/每平方米(不包括暖)氣,施工過程中如有變更需附加工程量結(jié)算。
    施工中每月付工程量的______%工程費(fèi),安裝結(jié)束付到工程款的百分之______,竣工驗(yàn)收后一個月內(nèi)付清余款。
    1,甲方提供乙方在施工場地人員的住宿,工具存放。
    2,專人配合乙方,保證材料的供應(yīng),不能使乙方因此延誤工期,施工過程中如有變更,需提供給乙方書面材料及變更圖紙,作為附加工程量結(jié)算憑證。
    1,工作人員進(jìn)入工地,服從一切工地管理制度,友好配合其他施工單位。
    2,按圖施工,保證施工質(zhì)量。
    3,積極配合甲方人員,按規(guī)定的施工進(jìn)度,按時保質(zhì)完成任務(wù)。
    甲乙雙方要共同遵守執(zhí)行,誰違反誰承擔(dān)給對方造成的損失。
    甲方:
    乙方:
    ______年______月______日
    水電安裝承包合同糾紛篇五
    對大多數(shù)的普通人來說,買房可是人生的大事,但是水電的安裝更是重中之重,下面是小編幫大家整理的水電安裝承包合同,希望大家喜歡。
    甲方:(發(fā)包方)
    乙方:(承包方)
    本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
    1.施工地點(diǎn):聞喜縣信達(dá)花園二期16#、17#樓(原工具廠)
    3.本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)11000平米,結(jié)算價格為15元/平方米(建筑面積)。工程總價約為:165000元。
    1.甲方提供的材料
    乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。 甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的`,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    2.甲方采購供應(yīng)的材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    1、乙方施工人員要嚴(yán)格服從甲方現(xiàn)場管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工過程中如果出現(xiàn)工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。
    2、甲方現(xiàn)場管理人員負(fù)責(zé)對乙方施工進(jìn)行監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。
    3、甲方免費(fèi)提供施工用水用電。為乙方施工人員免費(fèi)提供材料倉庫和基本的住宿場所。
    4、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
    5、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
    1. 工程款付款方式:
    主體工程布管完成后支付工錢人民幣叁萬,線盒、表箱、下水、上水完工后支付工錢人民幣伍萬, 穿線按安裝進(jìn)度分兩次支付。
    2. 乙方承包內(nèi)容:
    1).水電開槽、布管、穿線、埋盒
    2).所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)
    3).水電施工的穿墻、打孔、切割
    4).開關(guān)面板和燈口安裝
    3.工程結(jié)算方式:
    按建筑面積結(jié)算:15元/平米
    1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
    2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
    第七條 糾紛處理方式:
    因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向聞喜縣人民法院提起訴訟。
    合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10 %支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    1.雙方同意由第三方監(jiān)理進(jìn)行協(xié)商工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認(rèn)情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認(rèn),甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    3.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
    (一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    (二) 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
    水電安裝承包合同糾紛篇六
    甲方:(發(fā)包方)
    乙方:(承包方)
    本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
    1.施工地點(diǎn):聞喜縣信達(dá)花園二期16#、17#樓(原工具廠)
    3.本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)11000平米,結(jié)算價格為15元/平方米(建筑面積)。工程總價約為:165000元。
    1.甲方提供的材料
    乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。 甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    2.甲方采購供應(yīng)的材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    2.由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    1、乙方施工人員要嚴(yán)格服從甲方現(xiàn)場管理要求,做到文明施工,安全施工,在施工過程中如果出現(xiàn)工傷事故由乙方負(fù)責(zé)。
    2、甲方現(xiàn)場管理人員負(fù)責(zé)對乙方施工進(jìn)行監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。
    3、甲方免費(fèi)提供施工用水用電。為乙方施工人員免費(fèi)提供材料倉庫和基本的住宿場所。
    4、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
    5、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
    1. 工程款付款方式:
    主體工程布管完成后支付工錢人民幣叁萬,線盒、表箱、下水、上水完工后支付工錢人民幣伍萬, 穿線按安裝進(jìn)度分兩次支付。
    2. 乙方承包內(nèi)容:
    1).水電開槽、布管、穿線、埋盒
    2).所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)
    3).水電施工的穿墻、打孔、切割
    4).開關(guān)面板和燈口安裝
    3.工程結(jié)算方式:
    按建筑面積結(jié)算:15元/平米
    1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
    2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
    第七條 糾紛處理方式:
    因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向聞喜縣人民法院提起訴訟。
    合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10 %支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    1.雙方同意由第三方監(jiān)理進(jìn)行協(xié)商工作。在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認(rèn)情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認(rèn),甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    3.因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
    (一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    (二) 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
    水電安裝承包合同糾紛篇七
    甲方:(以下簡稱甲方)
    乙方:身份證號碼:(以下簡稱乙方)
    為確保工程項(xiàng)目的順利施工,按計(jì)劃保質(zhì)保量地完成任務(wù),明確雙方職責(zé),維護(hù)雙方利益,在互惠互利、平等相處的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特制定以下承包協(xié)議。
    工程的所有水電安裝。注:臨時設(shè)施以及工程因文明施工需要的所有維護(hù)人工費(fèi)用不得另行計(jì)算。
    1、承包價格:根據(jù)本工程的建筑面積計(jì)算,暫定建筑面積為13萬平方米,中途付款方式以總承包預(yù)算書為準(zhǔn),最終決算以工程竣工決算書為準(zhǔn)。結(jié)算方法以94定額為計(jì)算方式,結(jié)算以直接費(fèi)(主材費(fèi)+安裝費(fèi)=直接費(fèi))下浮10%進(jìn)行結(jié)算。
    2、高層建筑增加費(fèi),及架子措施費(fèi)不另行計(jì)費(fèi)。
    3、注:水電質(zhì)量信譽(yù)保證金為70萬元,所有單體工程一次性最終通過總體竣工驗(yàn)收后,則甲方在驗(yàn)收后的一個月內(nèi)退還乙方保證金。
    2、工程通過總體竣工驗(yàn)收后付至工程暫定總價的85%;
    4、工班與操作工人發(fā)生的勞資或其他糾紛由工班自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。
    1、乙方嚴(yán)格按施工規(guī)范及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工,發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
    2、乙方必須嚴(yán)格總承包施工方案和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工,如擅自修改施工方案及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容施工所引起的施工損失均有乙方自負(fù)。
    3、乙方必須服從建設(shè)單位、監(jiān)理單位、公司、總承包項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及施工技監(jiān)員的指揮,如違者,甲方有權(quán)以200元/次處罰,并在發(fā)放工資時扣除。
    為了保證工程按時完成,乙方應(yīng)無條件服從總包的總進(jìn)度計(jì)劃,合理安排施工,各工種間要密切配合,服從甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排調(diào)配。
    1、乙方在新工人進(jìn)場施工前主動配合甲方做好三級安全教育,機(jī)械操作等特除工種必須持證上崗。
    2、現(xiàn)場所有的機(jī)械設(shè)備、安全用電必須符合規(guī)范,并遵守一機(jī)一閘一漏,用電接設(shè)由總包項(xiàng)目部電工負(fù)責(zé),嚴(yán)禁違章作業(yè),總包項(xiàng)目部電工有權(quán)對乙方在用電方面做出停工、沒收、處罰的權(quán)利,乙方自行負(fù)責(zé)。
    3、施工必須安全,安全必須從個人做起,乙方所有施工人員必須遵守安全生產(chǎn)六大紀(jì)律、十個不準(zhǔn)及甲方所規(guī)定的安全生產(chǎn)條例。發(fā)現(xiàn)有不安全因素馬上通知總包項(xiàng)目部及時整改。
    4、由于乙方人員違章作業(yè),不服從總承包項(xiàng)目部人員安排和指揮,造成人員傷亡事故,則責(zé)任和損失由乙方承擔(dān);如操作人員發(fā)生意外傷亡事故而造成人員傷亡,費(fèi)用由總包、甲、乙三方共同協(xié)商解決。
    1、人員管理:
    (1)、乙方承包人必須每天在工地時間不少于2小時,同時配合的班長等專職管理技術(shù)人員必須常駐工地,乙方應(yīng)及時做好各項(xiàng)技術(shù)交底工程,配合甲方項(xiàng)目部做好各項(xiàng)銜接工作。管理人員如有特殊情況需離崗,必須報(bào)請甲方請假批準(zhǔn)方可,否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元/人。
    (2)、乙方必須與施工人員訂立勞動合同,明確與勞動者的工作期限、工作內(nèi)容、勞動報(bào)酬、勞動紀(jì)律、勞動合同終止條件、違反勞動合同的責(zé)任等,統(tǒng)一格式裝訂成冊交項(xiàng)目部處備查。
    (3)、乙方人員進(jìn)場時,應(yīng)在當(dāng)天向甲方提供進(jìn)場人員的身份證復(fù)印件一份,照片(1寸)8張、外出計(jì)劃生育證明,以便總包免費(fèi)為乙方辦理暫住證、務(wù)工證,工本費(fèi)由乙方自理。如不按規(guī)定辦理,相關(guān)罰款由乙方自負(fù)。
    (4)、乙方不得招收童工,不得收留氓流人員,否則罰款1000元/人。不得將不在工地施工的人員留宿工地,違者罰款200元/人x天,并將人及時清退。
    (5)、乙方人員居住應(yīng)按甲方規(guī)劃布置落實(shí),用餐集中到總包食堂。不準(zhǔn)私自用電,使用任何手段燒菜、飯、水等,如有違反沒收用具,并罰款200元/次。
    (6)、乙方應(yīng)做好施工人員的思想工作,班組間必須搞好關(guān)系,相互幫組、團(tuán)結(jié),不得尋事挑斗,不得發(fā)生打架事故,遇事由班組長互相解決,特殊情況由甲方配合總包項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)解。如發(fā)生打架事件,無論對錯雙方一律先罰20x元/次,爾后再進(jìn)行調(diào)解處理。工地內(nèi)嚴(yán)禁賭博、違者罰款200元/次x人。
    (7)、乙方人員嚴(yán)禁在工地上發(fā)生偷盜行為,如被發(fā)現(xiàn),則按偷盜財(cái)物價款的10倍予以罰款,并作開除處理,情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。
    2、文明施工:
    (1)、乙方施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,必須正確戴好安全帽,佩戴工作證,服從工地安全員統(tǒng)一指揮。
    (2)、乙方應(yīng)做好施工人員的環(huán)境衛(wèi)生工作,做到早上上班前,棉被疊放整齊,做到衣著整潔,日常用品安放整齊,不亂丟垃圾,注意公共及個人衛(wèi)生,做到一日一小掃,一周一大掃,禮貌用語,以誠待人,以理服人。安全用火、嚴(yán)防火災(zāi),對較差班組甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行處罰。
    (3)、必須做到工完場清,現(xiàn)場材料堆放要合理布局,堆放整齊有序。如乙方在施工過程中出現(xiàn)建筑垃圾。均由各班組自己清理至指定地點(diǎn)。
    十一、其他
    1、乙方承包的工程量不得轉(zhuǎn)包,否則,甲方有權(quán)扣除所作一切工程款,有權(quán)沒收所有保證金,有權(quán)清退乙方,相關(guān)損失均由乙方負(fù)責(zé)。
    2、對未辦理暫住證、勞務(wù)證的人,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任(治安、安全、勞資糾紛);乙方如發(fā)生勞資、安全糾紛,甲方受到上級主管部門責(zé)問的,按5000元/次處罰,投訴超過三次的,罰款10000元/次,罰款額在工程款中扣除。
    3、乙方完成工程量后做好自檢工作,并務(wù)必一次性通過竣工驗(yàn)收,同時,按審定后的直接費(fèi)提供100%的材料發(fā)票,以作抵充工程款。
    4、外架的避雷接地和一些裝飾性、警示性燈具、光帶、報(bào)警燈等配合土建均由乙方無償安裝。同時,隨樓層上升而同步。
    5、在施工過程中,由于土建與安裝相矛盾時,則乙方及時采用書面形式與土建進(jìn)行技術(shù)交底。
    6、現(xiàn)場乙方所需的零星鋼筋,接地鋼筋、均壓環(huán)、帶,水泥、模板等材料均應(yīng)征得總包同意,才準(zhǔn)許使用,否則造成后果自負(fù),如甲方無關(guān)。
    7、甲方和總包簽訂合同不允許轉(zhuǎn)包,如甲方轉(zhuǎn)包總包有權(quán)清場。所以乙方在施工操作過程中,對外只能說合作,幫助管理,嚴(yán)格保密是轉(zhuǎn)包,如乙方不遵守該條規(guī)定,出現(xiàn)一切后果有乙方負(fù)全部責(zé)任。
    以上協(xié)議,雙方共同遵守,未盡事宜,按甲方常規(guī)處理辦法解決。甲方未盡事宜雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字之日起生效,帳清失效。
    甲方簽章:乙方簽章:
    年月日年月日
    水電安裝承包合同糾紛篇八
    甲方:_______(發(fā)包方)。
    乙方:_______(承包方)。
    本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
    第一條工程概況。
    3、本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用_______元人民幣。
    第二條材料供應(yīng)的約定。
    1、甲方提供的材料。
    乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
    甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    3、乙方提供的材料。
    乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗(yàn)收,如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
    第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
    2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
    第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
    1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施。
    工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關(guān)系。
    2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
    4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
    5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
    6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
    7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
    8、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
    第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
    1、工程款付款方式:
    2、乙方承包內(nèi)容:
    1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽。
    2)、所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
    3)、水電施工的穿墻、打孔、切割。
    5)、小五金、馬桶、的安裝。
    6)、后期燈具的安裝。
    3、工程結(jié)算方式:
    按實(shí)結(jié)算:_______。
    總價結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)。
    第六條違約責(zé)任:
    1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
    2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
    第七條糾紛處理方式:
    因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
    第八條合同的變更和解除:
    1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
    第九條其它約定:
    1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進(jìn)行協(xié)商工作。
    在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn)情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    2、經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn),甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
    4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費(fèi)。
    第十條附則。
    (一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    (二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
    (三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    (四)合同有效期至_____________________。
    (五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
    甲方簽字:_______。
    _______年_______月_______日。
    乙方簽字(蓋章):
    _______年_______月_______日。
    水電安裝承包合同糾紛篇九
    甲方:
    乙方:
    甲方將承建的永豐豪庭1#樓、2#樓、3#樓、其中給水管安裝分項(xiàng)工程以包工形式由乙方承包施工。為明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù),按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議,供雙方遵照執(zhí)行。
    一、工程概況:
    1、工程名稱:永豐豪庭
    2、工程地點(diǎn):永定縣、坎市鎮(zhèn)
    3、按施工圖紙、設(shè)計(jì)變更施工。現(xiàn)場問題雙方協(xié)商處理。
    4、施工日期:以建設(shè)工程施工合同為準(zhǔn);
    5、質(zhì)量形式:嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行施工規(guī)范和質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求;質(zhì)量達(dá)到合格和建設(shè)方要求的質(zhì)量目標(biāo)。
    二、承包原則:
    乙方在甲方現(xiàn)場管理人員的指揮、監(jiān)督管理下保質(zhì)量、保安全、保工期,自負(fù)盈虧。
    三、承包方式:
    包工:按建筑面積每平方2.2元結(jié)算。
    四、承包范圍:
    給水管、水表箱、水表、水龍頭安裝。管道試壓、上油漆、補(bǔ)孔洞等。1f埋地管與室外給水管道連接。達(dá)到管道無滲漏、無堵塞。乙方所產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)清理。注(3#樓標(biāo)準(zhǔn)層電梯前室與戶內(nèi)地面標(biāo)高相同、若電梯前室要開槽由甲方負(fù)責(zé)、乙方負(fù)責(zé)放樣。
    五、工程款支付方式:
    1、分棟結(jié)算、按月報(bào)進(jìn)度、安裝完成支付50%、試壓完成支付45%、剩下5%在年底一次付清。 1#樓至3#樓挖溝)
    六、質(zhì)量要求:
    3、乙方在墻體預(yù)埋水管時必須用切割機(jī)割線槽,磚墻的'孔洞自行修補(bǔ)整潔;
    七、其他約定:
    2、乙方施工人員的食、住由乙方自理,甲方提供施工圖紙一套給乙方;
    4、上級光臨工地檢查安全文明和竣工驗(yàn)收前,應(yīng)及時將本工種垃圾清理干凈,不得影響整個工地的文明施工和竣工驗(yàn)收工作。
    5、施工安全防護(hù)用品由乙方自行負(fù)責(zé),若出現(xiàn)安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不再付連帶責(zé)任。
    八、違約責(zé)任:
    九、本協(xié)議一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。雙方簽字之日起生效,至辦好工程結(jié)算,付清工程尾款時自動失效。
    甲方:
    乙方:
    日期:
    水電安裝承包合同糾紛篇十
    乙方:(承包方)________________。
    本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
    第一條工程概況。
    3、本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用________元人民幣。
    第二條材料供應(yīng)的約定。
    1、甲方提供的材料。
    乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
    甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    3、乙方提供的材料。
    乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗(yàn)收,如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
    第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
    2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
    第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
    1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施。
    工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的`關(guān)系。
    2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。3、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
    4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
    5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
    6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
    7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
    8、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
    第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
    1、工程款付款方式:
    2、乙方承包內(nèi)容:
    1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽。
    2)、所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
    3)、水電施工的穿墻、打孔、切割。
    4)、開關(guān)面板安裝。
    5)、小五金、馬桶、的安裝。
    6)、后期燈具的安裝。
    3、工程結(jié)算方式:
    按實(shí)結(jié)算:
    總價結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)。
    第六條違約責(zé)任:
    1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾________元的違約金。
    2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾________元違約金。
    第七條糾紛處理方式:
    因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
    第八條合同的變更和解除:
    1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
    第九條、其它約定:
    1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進(jìn)行協(xié)商工作。
    在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn)情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    2、經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn),甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
    4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費(fèi)。
    5、保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)維修,在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達(dá)現(xiàn)場。由于甲方使用不當(dāng)或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用支付乙方維修費(fèi)用。
    第十條附則。
    (一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    (二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
    (三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    (四)合同有效期至_____________________.
    (五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。
    甲方簽字:________________。
    ________年________月________日。
    乙方簽字(蓋章):________________。
    ________年________月________日。
    水電安裝承包合同糾紛篇十一
    訴訟請求:_________________。
    1:_________________請求被告依法支付原告工程款7300元。
    2:_________________本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
    事實(shí)及理由:_________________。
    原告與__________________年___月___日與被告簽訂工程承包協(xié)議,就被告位于__________市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦園小區(qū)4#住宅樓,以包工不包料的方式承包給原告。具體承包范圍為原告按期完成被告的地下室至六層內(nèi)的涂料粉刷工程,工程價款為4.20元每平方米。原告按期完成了被告的8225平方米工程粉刷面積,工程總價款為32300元。后被告支付原告工程款25000元,還欠原告7300元未還。原告多次催促被告支付剩余工程款,但被告總是以種種理由推辭不支付。故原告在百般無奈的情況下,為了維護(hù)自己的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條之規(guī)定,特向貴院提起民事訴訟,請求人民法院支持原告的訴訟請求。
    此致
    榆陽區(qū)人民法院。
    具狀人:_________________。
    __________年___月___日。
    水電安裝承包合同糾紛篇十二
    甲方:_______________。
    身份證號:_______________。
    乙方:_______________。
    身份證號:_______________。
    為確保該工程按時按質(zhì)竣工驗(yàn)收,現(xiàn)將工程水電安裝作業(yè)承保給乙方,特定如下合同:
    一、承包形式:
    單包,即包工不包料(材料和輔材和大型工具全由甲方提供,乙方負(fù)責(zé)小型工具)。
    二、承包價格:
    按甲乙雙方協(xié)商決定,水電安裝總面積_平方米,pvc和jdg混合輕工價格_平方米,一次性承包。(按圖紙施工,變更另算。)。
    三、工程進(jìn)度:
    按甲乙雙方及開發(fā)商要求,總工程期_天完成,主體預(yù)埋階段乙方跟著土建進(jìn)度完成施工。(正常進(jìn)度下,甲方或開發(fā)商出現(xiàn)缺料.日期規(guī)范不能正常進(jìn)行中,導(dǎo)致乙方出現(xiàn)誤工或工期延誤,所有一切損失費(fèi)用由甲方全面承擔(dān))
    四、安全:
    甲乙雙方必須保證施工安全,杜絕任何事故發(fā)生,工作期間乙方將服從現(xiàn)場安全管理,發(fā)現(xiàn)隱患及時反映或匯報(bào),如乙方在施工中服從安全管理,出現(xiàn)事故由甲方承擔(dān)。
    五、付款方式:
    施工期間甲方按_樓和_樓分別單一樓次付款。
    施工期間撥款,分別是總輕工款100%比撥款。
    1、預(yù)埋期間標(biāo)二封頂撥總輕工款_%元。主體封頂撥總輕工款_%元,
    2、室內(nèi)安裝配管鑲盒完成撥總輕工款_%元。
    3、給排水完成給排水完成撥總輕工款_%元。
    4、穿線完成撥總輕工款_%元。
    5、開關(guān)插座和分戶盤安裝完成撥總輕工款_%元。
    6、剩余款項(xiàng)等水電安裝完成撥總輕工款%元,除_%元維修保證金外,剩余款項(xiàng)一次付清。
    7、進(jìn)度完成以后不論總建單位或土建項(xiàng)目部撥不撥款。甲方必須在工程進(jìn)度完成后天之內(nèi)把工程款按以上條例付清,如甲方不按以上條例正常撥款,乙方有權(quán)利停工,并由甲方承擔(dān)乙方所有損失。
    8、以上付款條例生效在甲乙雙方身上,甲方不得以任何理由推托到第三者身上,如甲方推卸責(zé)任,乙方有權(quán)終止合同,乙方終止合同時導(dǎo)致乙方所造成的所有損失由甲方全力承擔(dān)和賠償。
    六、合同期內(nèi)甲乙雙方必須信守合同條例,如乙方在施工遵守合同條例要求,甲方不得以任何原因使乙方提前退出施工場地,否則乙方所有損失由甲方全部承擔(dān)。
    七、違約責(zé)任:甲乙雙方必須嚴(yán)格履行以上條例,如一方違約,則違約方必須向另一方支付_元作為違約金。
    此合同為一式三份,甲乙雙方簽字后生效,各執(zhí)一份為憑,存檔一份,并做為甲乙雙方當(dāng)事人的法律依據(jù)。
    甲方:_______________。
    乙方:_______________。
    _________________年__月__日。
    水電安裝承包合同糾紛篇十三
    原告:____________,女,出生于________年______月_____日,身份證號碼:____________,地址:____________,電話:____________。
    被告:____________,女,出生于_______年______月_____日,身份證號碼:____________,單位:____________,地址:____________。
    訴訟請求:
    1、判令被告每月支付贍養(yǎng)費(fèi)______元;。
    2、判令被告每個星期回家看望一次原告;。
    3、判令本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
    事實(shí)和理由:
    此致
    ____________________區(qū)人民法院。
    具狀人:_________________。
    __________年__________月__________日。
    水電安裝承包合同糾紛篇十四
    甲方:________________(以下簡稱甲方)。
    乙方:_______________身份證號碼:_______________(以下簡稱乙方)。
    為確保工程項(xiàng)目的順利施工,按計(jì)劃保質(zhì)保量地完成任務(wù),明確雙方職責(zé),維護(hù)雙方利益,在互惠互利、平等相處的原則基礎(chǔ)上,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特制定以下承包協(xié)議。
    一、工程項(xiàng)目:_______________。
    二、工程地點(diǎn):______________________________。
    三、建筑面積:_______________。
    四、承包范圍:工程的所有水電安裝。注:臨時設(shè)施以及工程因文明施工需要的所有維護(hù)人工費(fèi)用不得另行計(jì)算。
    五、承包價款:
    1、承包價格:根據(jù)本工程的建筑面積計(jì)算,暫定建筑面積為13萬平方米,中途付款方式以總承包預(yù)算書為準(zhǔn),最終決算以工程竣工決算書為準(zhǔn)。結(jié)算方法以94定額為計(jì)算方式,結(jié)算以直接費(fèi)(主材費(fèi)+安裝費(fèi)=直接費(fèi))下浮10%進(jìn)行結(jié)算。
    2、高層建筑增加費(fèi),及架子措施費(fèi)不另行計(jì)費(fèi)。
    3、注:水電質(zhì)量信譽(yù)保證金為70萬元,所有單體工程一次性最終通過總體竣工驗(yàn)收后,則甲方在驗(yàn)收后的一個月內(nèi)退還乙方保證金。
    六、付款方法:
    2、工程通過總體竣工驗(yàn)收后付至工程暫定總價的85%;。
    4、工班與操作工人發(fā)生的勞資或其他糾紛由工班自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。
    七、質(zhì)量要求:
    1、乙方嚴(yán)格按施工規(guī)范及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工,發(fā)現(xiàn)問題及時更正。
    2、乙方必須嚴(yán)格總承包施工方案和有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)施工,如擅自修改施工方案及有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容施工所引起的施工損失均有乙方自負(fù)。
    3、乙方必須服從建設(shè)單位、監(jiān)理單位、公司、總承包項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及施工技監(jiān)員的指揮,如違者,甲方有權(quán)以200元/次處罰,并在發(fā)放工資時扣除。
    八、工期要求:
    為了保證工程按時完成,乙方應(yīng)無條件服從總包的總進(jìn)度計(jì)劃,合理安排施工,各工種間要密切配合,服從甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排調(diào)配。
    九、安全生產(chǎn)。
    1、乙方在新工人進(jìn)場施工前主動配合甲方做好三級安全教育,機(jī)械操作等特除工種必須持證上崗。
    2、現(xiàn)場所有的機(jī)械設(shè)備、安全用電必須符合規(guī)范,并遵守一機(jī)一閘一漏,用電接設(shè)由總包項(xiàng)目部電工負(fù)責(zé),嚴(yán)禁違章作業(yè),總包項(xiàng)目部電工有權(quán)對乙方在用電方面做出停工、沒收、處罰的權(quán)利,乙方自行負(fù)責(zé)。
    3、施工必須安全,安全必須從個人做起,乙方所有施工人員必須遵守安全生產(chǎn)六大紀(jì)律、十個不準(zhǔn)及甲方所規(guī)定的安全生產(chǎn)條例。發(fā)現(xiàn)有不安全因素馬上通知總包項(xiàng)目部及時整改。
    4、由于乙方人員違章作業(yè),不服從總承包項(xiàng)目部人員安排和指揮,造成人員傷亡事故,則責(zé)任和損失由乙方承擔(dān);如操作人員發(fā)生意外傷亡事故而造成人員傷亡,費(fèi)用由總包、甲、乙三方共同協(xié)商解決。
    十、文明施工:
    1、人員管理:
    (1)、乙方承包人必須每天在工地時間不少于2小時,同時配合的班長等專職管理技術(shù)人員必須常駐工地,乙方應(yīng)及時做好各項(xiàng)技術(shù)交底工程,配合甲方項(xiàng)目部做好各項(xiàng)銜接工作。管理人員如有特殊情況需離崗,必須報(bào)請甲方請假批準(zhǔn)方可,否則每發(fā)現(xiàn)一次罰款500元/人。
    (2)、乙方必須與施工人員訂立勞動合同,明確與勞動者的工作期限、工作內(nèi)容、勞動報(bào)酬、勞動紀(jì)律、勞動合同終止條件、違反勞動合同的責(zé)任等,統(tǒng)一格式裝訂成冊交項(xiàng)目部處備查。
    (3)、乙方人員進(jìn)場時,應(yīng)在當(dāng)天向甲方提供進(jìn)場人員的身份證復(fù)印件一份,照片(1寸)8張、外出計(jì)劃生育證明,以便總包免費(fèi)為乙方辦理暫住證、務(wù)工證,工本費(fèi)由乙方自理。如不按規(guī)定辦理,相關(guān)罰款由乙方自負(fù)。
    (4)、乙方不得招收童工,不得收留氓流人員,否則罰款1000元/人。不得將不在工地施工的人員留宿工地,違者罰款200元/人_天,并將人及時清退。
    (5)、乙方人員居住應(yīng)按甲方規(guī)劃布置落實(shí),用餐集中到總包食堂。不準(zhǔn)私自用電,使用任何手段燒菜、飯、水等,如有違反沒收用具,并罰款200元/次。
    (6)、乙方應(yīng)做好施工人員的思想工作,班組間必須搞好關(guān)系,相互幫組、團(tuán)結(jié),不得尋事挑斗,不得發(fā)生打架事故,遇事由班組長互相解決,特殊情況由甲方配合總包項(xiàng)目部負(fù)責(zé)調(diào)解。如發(fā)生打架事件,無論對錯雙方一律先罰20_元/次,爾后再進(jìn)行調(diào)解處理。工地內(nèi)嚴(yán)禁賭博、違者罰款200元/次_人。
    (7)、乙方人員嚴(yán)禁在工地上發(fā)生偷盜行為,如被發(fā)現(xiàn),則按偷盜財(cái)物價款的10倍予以罰款,并作開除處理,情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。
    2、文明施工:
    (1)、乙方施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場,必須正確戴好安全帽,佩戴工作證,服從工地安全員統(tǒng)一指揮。
    (2)、乙方應(yīng)做好施工人員的環(huán)境衛(wèi)生工作,做到早上上班前,棉被疊放整齊,做到衣著整潔,日常用品安放整齊,不亂丟垃圾,注意公共及個人衛(wèi)生,做到一日一小掃,一周一大掃,禮貌用語,以誠待人,以理服人。安全用火、嚴(yán)防火災(zāi),對較差班組甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行處罰。
    (3)、必須做到工完場清,現(xiàn)場材料堆放要合理布局,堆放整齊有序。如乙方在施工過程中出現(xiàn)建筑垃圾。均由各班組自己清理至指定地點(diǎn)。
    十一、其他。
    1、乙方承包的工程量不得轉(zhuǎn)包,否則,甲方有權(quán)扣除所作一切工程款,有權(quán)沒收所有保證金,有權(quán)清退乙方,相關(guān)損失均由乙方負(fù)責(zé)。
    2、對未辦理暫住證、勞務(wù)證的人,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任(治安、安全、勞資糾紛);乙方如發(fā)生勞資、安全糾紛,甲方受到上級主管部門責(zé)問的,按5000元/次處罰,投訴超過三次的,罰款10000元/次,罰款額在工程款中扣除。
    3、乙方完成工程量后做好自檢工作,并務(wù)必一次通過竣工驗(yàn)收,同時,按審定后的直接費(fèi)提供100%的材料發(fā)票,以作抵充工程款。
    4、外架的避雷接地和一些裝飾性、警示性燈具、光帶、報(bào)警燈等配合土建均由乙方無償安裝。同時,隨樓層上升而同步。
    5、在施工過程中,由于土建與安裝相矛盾時,則乙方及時采用書面形式與土建進(jìn)行技術(shù)交底。
    6、現(xiàn)場乙方所需的零星鋼筋,接地鋼筋、均壓環(huán)、帶,水泥、模板等材料均應(yīng)征得總包同意,才準(zhǔn)許使用,否則造成后果自負(fù),如甲方無關(guān)。
    7、甲方和總包簽訂合同不允許轉(zhuǎn)包,如甲方轉(zhuǎn)包總包有權(quán)清場。所以乙方在施工操作過程中,對外只能說合作,幫助管理,嚴(yán)格保密是轉(zhuǎn)包,如乙方不遵守該條規(guī)定,出現(xiàn)一切后果有乙方負(fù)全部責(zé)任。
    以上協(xié)議,雙方共同遵守,未盡事宜,按甲方常規(guī)處理辦法解決。甲方未盡事宜雙方協(xié)商解決。本協(xié)議一式二份,雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字之日起生效,帳清失效。
    水電安裝承包合同糾紛篇十五
    第一百一十七條侵占國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)返還財(cái)產(chǎn),不能返還財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)折價賠償。
    損壞國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或者折價賠償。
    受害人因此遭受其他重大損失的,侵害人并應(yīng)當(dāng)賠償損失。
    《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條當(dāng)事人對自己提出的主張,有責(zé)任提供證據(jù)。
    當(dāng)事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據(jù),或者人民法院認(rèn)為審理案件需要的證據(jù),人民法院應(yīng)當(dāng)調(diào)查收集。
    人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序,全面地、客觀地審查核實(shí)證據(jù)。
    第二百二十九條被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的'期間履行給付金錢義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。被執(zhí)行人未按判決、裁定和其他法律文書指定的期間履行其他義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)支付遲延履行金。
    【案件】。
    薛海金于12月30日,與郇封村委會(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村村民委員會)簽訂了承包合同,合同約定由薛海金承包郇封村(修武縣郇封鎮(zhèn)郇封村)北地工業(yè)區(qū)養(yǎng)狐場養(yǎng)殖狐貍,承包期限自1月1日至12月31日,共六年;承包期限內(nèi),如因上級政策性項(xiàng)目建設(shè)需要,薛海金須服從規(guī)劃。
    在合同履行期間,因華芳公司(華芳修武紡織有限公司)進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)需要征遷土地,薛海金經(jīng)營的養(yǎng)狐場土地被納入修武縣產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)整體規(guī)劃范圍,屬于征遷土地范圍。但是,薛海金與郇封村委會對補(bǔ)償費(fèi)用并未達(dá)成一致意見。3月5日,郇封村委會在薛海金不在場的情況下,對薛海金養(yǎng)狐場進(jìn)行了強(qiáng)制拆遷,造成了薛海金養(yǎng)狐場地上附著物損失12.6279萬元,及其他物品損失。
    薛海金以郇封村委會強(qiáng)制拆遷其承包的養(yǎng)狐場,造成其財(cái)產(chǎn)損失為由,提起訴訟,請求判令郇封村委會賠償其經(jīng)濟(jì)損失。
    【審判結(jié)果】。
    一審法院認(rèn)定:郇封村委會在與薛海金就養(yǎng)狐場搬遷補(bǔ)償事宜未達(dá)成一致意見的情況下,強(qiáng)制搬遷其養(yǎng)狐場,造成其經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。郇封村委會委托代養(yǎng)尚存的狐貍應(yīng)返還薛海金,參照市場價格,將其價值酌定為每只300元,共計(jì)16.26萬元,在薛海金主張的種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟(jì)損失371.5萬元中扣除該部分,剩余355.24萬元。
    一審法院判決:郇封村委會返還薛海金成年種銀狐438只,成年種藍(lán)狐23只,幼狐81只;郇封村委會賠償薛海金種公狐、種母狐、仔狐經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)355.24萬元;郇封村委會賠償薛海金養(yǎng)狐場地上附著物損失共計(jì)12.6279萬元;郇封村委會返還薛海金養(yǎng)狐場物品(詳見返還物品清單);駁回薛海金的其他訴訟請求。
    郇封村委會不服一審判決,提起上訴稱:其行為系基于雙方簽訂的合同約定,在合同承包期內(nèi)遇上級政策性項(xiàng)目,薛海金有義務(wù)服從規(guī)劃,但其經(jīng)多次協(xié)商拒不搬遷,故郇封村委會只得對其搬遷。其在搬遷過程中已盡到相應(yīng)的注意義務(wù),委托他人代養(yǎng)被搬遷的狐貍,故其搬遷行為不構(gòu)成侵權(quán)。
    薛海金飼養(yǎng)的種狐已由郇封村委會代養(yǎng),原物未毀滅,故不存在損失;薛海金飼養(yǎng)的是野生狐貍,并非種狐;原審判決種狐數(shù)量、貶損價值以及仔狐數(shù)量及損失數(shù)額,沒有依據(jù)。綜上,故原審認(rèn)定的薛海金損失數(shù)額不當(dāng),請求撤銷原審判決,駁回薛海金的訴訟請求。
    薛海金辯稱:其與郇封村委會簽訂的合同中雖約定其應(yīng)當(dāng)服從上級政策性項(xiàng)目的規(guī)劃,但郇封村委會并未依法解除合同,而是擅自對其養(yǎng)狐場進(jìn)行拆遷,構(gòu)成侵權(quán);因郇封村委會的強(qiáng)制拆遷活動,致繁殖期的狐貍受到驚嚇,造成其重大損失。故郇封村委會的拆遷行為構(gòu)成侵權(quán),原審對其損失數(shù)額的認(rèn)定正確。薛海金所飼養(yǎng)的種狐雖有部分生存,但因不能再作為種狐使用,價值大幅降低,原審依據(jù)野生動物養(yǎng)殖委員會(中國野生動物保護(hù)協(xié)會養(yǎng)殖委員會)意見確定損失數(shù)額正確。綜上,請求二審駁回上訴,維持原判。
    二審法院判決:維持一審判決的第一、三、四、五項(xiàng);變更一審判決的第二項(xiàng)為:郇封村委會賠償薛海金狐貍損失350.785萬元。
    郇封村委會不服二審判決,向最高人民法院申請?jiān)賹彙?BR>    最高人民法院裁定:駁回郇封村委會的再審申請。
    【審判理由】。
    依據(jù)《中華人民共和國民法通則》第一百一十七條規(guī)定:“侵占國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)返還財(cái)產(chǎn),不能返還財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)折價賠償。損壞國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)恢復(fù)原狀或者折價賠償。受害人因此遭受其他重大損失的,侵害人并應(yīng)當(dāng)賠償損失?!蔽覈嚓P(guān)法律還規(guī)定,簽訂合同的雙方應(yīng)按照合同的約定履行各自的義務(wù)。
    合同雙方當(dāng)事人簽訂承包合同,承包人有義務(wù)按照合同中約定在承包期限內(nèi),遇上級政策性項(xiàng)目時,服從規(guī)劃。但若發(fā)包人在雙方未對賠償事宜達(dá)成一致意見時,擅自拆除承包房屋的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    就本案而言,郇封村委會與薛海金簽訂了養(yǎng)狐場承包合同,合同中約定在承包期內(nèi),如遇上級政策性項(xiàng)目,薛海金應(yīng)服從規(guī)劃。故郇封村委會在此情況下是有權(quán)解除雙方合同的,但其未按照合法程序?qū)嵤┰擁?xiàng)解除權(quán),反而在未與薛海金對征地補(bǔ)償事宜達(dá)成一致意見的情況下,未經(jīng)薛海金同意,也沒有給予合理搬遷時間,即擅自將養(yǎng)狐場拆遷,造成養(yǎng)殖狐貍遭受嚴(yán)重?fù)p失,故郇封村委會應(yīng)賠償薛海金損失。
    被拆遷養(yǎng)殖戶屬弱勢群體,因被暴-力拆遷,利益受損害的事件經(jīng)常發(fā)生。雖拆遷行為系為發(fā)展而實(shí)施,利于穩(wěn)定大局,但在此過程中不得忽視被拆遷人的利益,不能以公平公正的喪失換取暫時的穩(wěn)定。
    水電安裝承包合同糾紛篇十六
    案由:_________________租賃合同糾紛。
    訴訟請求:_________________。
    一、判令被告向原告支付違約金共計(jì)________元;。
    二、判令被告賠償原告裝修損失________元;。
    三、判令被告賠償原告經(jīng)營損失________元;。
    四、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。
    事實(shí)與理由:_________________。
    原告與被告于20__年9月7日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同),被告將坐落于北京市海淀區(qū)**莊園8#樓的房出租給原告,合同約定房屋租賃期自20__年9月8日至20__年9月7日,共計(jì)36個月。租金為每月5000元,支付時間分別為20__年9月7日、200年9月7日、20__年9月7日;付款方式為“一年一付,付十二押一”。
    20__年9月7日,原告向被告交付20__年9月8日至20__年9月7日房屋租金60000元及押金5000元,并開始裝修、營業(yè),裝修共花費(fèi)10060.80元。20__年12月,在原告忙于其他業(yè)務(wù)期間,被告擅自解除合同,將房屋租給他人,致使原告原定的業(yè)務(wù)無法開展。
    在此期間原告多次要求被告繼續(xù)履行租賃合同,但對方拒不繼續(xù)履行,對原告的要求置之不理。
    原告與被告簽定的'合同事實(shí)清晰、有效,被告違約事實(shí)清楚。請求法院依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
    此致
    北京市海淀區(qū)人民法院。
    具狀人:_________________。
    ________年________月________日。
    水電安裝承包合同糾紛篇十七
    被告劉××男42歲漢主任同上××鄉(xiāng)經(jīng)管會。
    一、請求事項(xiàng):
    1.履行合同:
    2.賠償經(jīng)濟(jì)損失。
    二、事實(shí)理由及證據(jù):
    (一)請求的原因事實(shí)。
    1.雙方是怎樣引起訂立承包合同的?
    ××縣××鄉(xiāng)辦企業(yè)制油廠,由于經(jīng)營不善,連年虧損至1982年負(fù)債累累已停產(chǎn)三年了。我自幼在油廠工作已有近20年的工齡,當(dāng)時在本縣太平川油廠擔(dān)負(fù)生產(chǎn)指導(dǎo)工作。
    經(jīng)新建鄉(xiāng)武裝部部長的介紹來到××鄉(xiāng)擔(dān)起恢復(fù)制油廠生產(chǎn),償還舊債的重任,由鄉(xiāng)經(jīng)管會直接領(lǐng)導(dǎo),被告是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。我的職稱是技術(shù)員。1984年,油廠已恢復(fù)到扭虧為盈,又任命我為車間副主任,主管油廠的生產(chǎn)責(zé)任。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的形勢,企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)責(zé)任制,又因償還了積累三年的舊債,這才主動找我承包。從1984年12月末起至1986年9月末止訂兩年承包期合同。1985年3月12日立的合同。
    2.被告為什么中途撕毀了合同?
    我從1982年來到新建油廠。幾年來,我耳聞目睹了油廠的現(xiàn)實(shí),深知其虧損的弊病依然存在。被告劉××與油廠保管員的關(guān)系是形成企業(yè)虧損的主要原因。為此,當(dāng)被告找我擔(dān)任承包時,我就提條件,前段事務(wù)與承包后必須分清,庫存與帳面必須相符,不這樣我不承包。被告答應(yīng)。但提出“先交接帳簿,以后查庫存,如有缺少,由保管員負(fù)責(zé)。這樣不耽誤生產(chǎn)。”我同意了,由于我要求過前后分清,各負(fù)其責(zé)。同時,又掌握承包前的廠內(nèi)的底細(xì),所以,被告就不顧一切了。他在我承包當(dāng)年的5月7日對我說,油廠不承包了,還象過去一樣干,給你按每天工資8元計(jì)算,你把合同交回來吧!我不同意。
    3.被告以權(quán)謀私,損害集體和個人利益的違法行為,我要跟他爭出個事非曲直來。
    首先,我到縣委上訪:他們告訴我到縣企業(yè)局去談;企業(yè)局李局長介紹我到法院;法院金庭長讓我請律師代理辦;后來縣律師事務(wù)所兩名律師檢查了帳目,作出了承包階段盈利一萬四千多元,豆油少七千多斤,豆餅少一萬多斤的證明。我再找縣委書記王、羅兩領(lǐng)導(dǎo)同志,他們指示到信訪辦去立案,信訪辦的工作人員劉××說“你告到那兒也得回去處理”勸我息事。我又找信訪辦主任劉××同志。他把我介紹到縣委書記那;縣委書記指示:通過法律手段解決。介紹我去法院。在此期間,被告用威逼利誘的辦法,先煽動工人到我家去要工資,拿走我家的電視機(jī),用此逼我交出合同,在我上訪的二年中劉××不顧黨紀(jì)國法,公然下令砸開油庫,原料房、生產(chǎn)車間、食堂,收去我承包期間純利14183.29元,占用食堂糧面1500斤大米10000斤、豆油40斤。又悍然把油廠另行承包給第三人,庫存豆油經(jīng)律師調(diào)查時已短少七千多斤,豆餅萬斤以上,劉××又想借用承包之機(jī)的混亂,以便消滅或減少他利用職權(quán)侵吞的集體財(cái)富罪責(zé)。
    被告自知他的行為已構(gòu)成違法以至犯罪,這才又使用欺上瞞下收買等一貫手法,首先盜。
    用原告名義向上級打報(bào)告,說我自動撂下不干了,無能經(jīng)營、虧損等,其用心是為掩飾他片面毀約行為:又蒙蔽鄉(xiāng)政府,用鄉(xiāng)黨委、企業(yè)辦和他主持的經(jīng)管會名義聯(lián)橫向縣打報(bào)告,說是原告自己請求不干。
    以上就是本案的經(jīng)過詳情,尚有未便記人的事實(shí),留待法庭審理時面述。
    (二)訴訟的理由。
    1983年3月12日,雙方簽訂的合同是一種經(jīng)營權(quán)承包。被告代表發(fā)包方把油廠經(jīng)營管理職能移交給承包人(原告)。這種承包根據(jù)法令規(guī)定,它體現(xiàn)了所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離。發(fā)包方不能再插手經(jīng)營,只是監(jiān)督管理而已。在承包期間,承包人依據(jù)合同規(guī)定應(yīng)對生產(chǎn)、資金、收益、虧損以及工資和傷亡事故負(fù)全部責(zé)任。除了每年向上級單位交納提留費(fèi)外,承包人有完全自主經(jīng)營權(quán)。然而,被告身為經(jīng)管會主任,只是為了消滅和掩飾自己經(jīng)濟(jì)上的問題,對我還個不跟他合作的人,決計(jì)踢開,所以不擇手段,毀約違法,此訴訟理由之一。
    雙方簽訂的合同出于協(xié)商自愿,內(nèi)容清楚,手續(xù)齊全,屬于有效的合同,應(yīng)受法律保護(hù)。被告在合同生效后,既未經(jīng)雙方協(xié)商同意,又不具備解除合同的條件,就單方面隨意撕毀合同,此為申訴理由之二。
    根據(jù)我國經(jīng)濟(jì)合同法第三十三條之規(guī)定,發(fā)包方(被告)應(yīng)承擔(dān)因此造成停工、丟失等一切實(shí)際損害的賠償責(zé)任。
    發(fā)包方就此同一經(jīng)營范圍和內(nèi)容,又與第三方簽訂的承包合同是無效的,從簽訂之日起,就沒有享受法律保護(hù)的條件。
    基于上記理由和事實(shí),特提起訴訟,請求法律解決是盼。
    此致
    頒布單位:國家工商管理局。
    頒布日期:1990
    水電安裝承包合同糾紛篇十八
    甲方:_______(發(fā)包方)。
    乙方:_______(承包方)。
    本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達(dá)成以下協(xié)議。
    第一條工程概況。
    3、本項(xiàng)工程預(yù)計(jì)費(fèi)用_______元人民幣。
    第二條材料供應(yīng)的約定。
    1、甲方提供的材料。
    乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應(yīng)按時提供乙方需要的材料。
    甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,甲乙方應(yīng)辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應(yīng)及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    甲方供應(yīng)的材料按時抵達(dá)現(xiàn)場后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    2、甲方采購供應(yīng)的裝飾材料,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
    3、乙方提供的材料。
    乙方供應(yīng)的水電材料甲方應(yīng)到現(xiàn)場驗(yàn)收,如不符合設(shè)計(jì)、施工要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)和損耗費(fèi)用。
    第三條關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定。
    2、由于乙方施工技術(shù)差及責(zé)任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3、工程竣工:乙方應(yīng)提前兩天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收手續(xù)。
    第四條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
    1、嚴(yán)格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施。
    工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的`關(guān)系。
    2、未經(jīng)甲方同意及有關(guān)部門批準(zhǔn),施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
    3、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
    4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
    5、負(fù)責(zé)裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
    6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負(fù)責(zé)。
    7、乙方應(yīng)做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進(jìn)入現(xiàn)場。
    8、未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
    第五條關(guān)于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定:
    1、工程款付款方式:
    2、乙方承包內(nèi)容:
    1)、水電開槽、布線、穿線、埋槽。
    2)、所有水電施工過程的垃圾清運(yùn)(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
    3)、水電施工的穿墻、打孔、切割。
    4)、開關(guān)面板安裝。
    5)、小五金、馬桶、的安裝。
    6)、后期燈具的安裝。
    3、工程結(jié)算方式:
    按實(shí)結(jié)算:_______。
    總價結(jié)算:20元/平米(套內(nèi)面積)。
    第六條違約責(zé)任:
    1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付伍拾元的違約金。
    2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付伍拾元違約金。
    第七條糾紛處理方式:
    因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
    第八條合同的變更和解除:
    1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應(yīng)以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
    第九條其它約定:
    1、雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進(jìn)行協(xié)商工作。
    在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn)情況下,甲方有權(quán)不支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    2、經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認(rèn),甲方必須按照約定支付乙方相關(guān)費(fèi)用。
    3、因氣候、停電等不可抗力或不可預(yù)見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認(rèn)后可以順延。
    4、甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務(wù)費(fèi)。
    第十條附則。
    (一)本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    (二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
    (三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    (四)合同有效期至_____________________。
    (五)水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護(hù)甲方應(yīng)支付相應(yīng)費(fèi)用。